****华能****发电有限责任公司华能****发电有限责任公司技术规范书
*○**年*月编制：初审：复审：批准：技术规范书
*.*由于投标方投标文件未能完全响应招标技术协议，而对该项目所做的任何提高技术参数标准的修改，均不产生价格差异。*.*本技术规范所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。*.*在签订合同之后，到投标方开始施工的这段时间内，招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的*些补充或修改要求，具体内容由招标方、投标方双方共同商定。*.*本招标规范提出的是最低限度的技术要求，并未对*切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证所提供的服务符合本招标规范、招标方企业标准及有关管理制度的要求。*.*本技术规范适用于华能****发电公司****。*总则
*.*投标方提供的材料，必须满足本工程供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理目范围内的的所有要求，满足该项目所有要求。*.*本项目采取包工包料，总价包干的方式承包。*工程范围工业园区康泰食品厂厂房内部及院内#*供水管道管线破损泄漏*处，需要对厂房局部及院内开挖后进行处理。*工程概况*.*本技术规范及技术澄清文件具有同等法律效力。
《污水再生利用工程设计规范》材料、施工、试验原则上满足中国国家标准（**系列）和电力行业标准（**系列）及其它行业标准的要求。国家法律法规必须执行。材料、施工、试验及验收符合下列最新版本的要求。*质量标准自合同签订之日起**日内完成。*工期要求*.*工程内容：工业园康泰食品厂厂房内部及院内#*供水管道泄漏处理及恢复。
《建筑给水排水设计规范》《火电施工质量验收及评定标准》《电力建设施工及验收技术规定》《火力发电厂化学设计技术规定》《火力发电厂废水治理设计技术规定》《火力发电厂设计技术规程》
*技术要求及施工方案《建筑地基基础设计规范》《混凝土结构设计规范》《砌体结构设计规范》《建筑结构荷载规范》《火力发电厂水工设计规范》
*将*幅规格相符的单盘连接器分别套在已经切开的玻璃钢管道的*侧，然后将焊制好的钢制法兰短管放在已经切掉的玻璃钢管位置并支撑好，钢制管件要求与玻璃钢管在同*轴线上，并确保法兰盘与每侧玻璃钢管切口的间隙吻合。将单盘连接器与钢制法兰短管以螺栓连接好，*侧同时均匀上紧螺栓，检查接缝是否均匀并密封良好，然后可以恢复供水。通水后密切注意维修处各连接口是否有渗水现象，当水压恢复正常压力后，采用玻璃丝布与改性环氧树脂涂刷缠绕，宽度*米，厚度*.*厘米，分*次涂刷缠绕，每次风干后再进行下次，底部用混凝土支墩支撑好。*将管道破损切环，切环宽度根据管道破损情况确定，切环后打磨，打磨后用丙酮清洗切口及周围，制作与切环同厚度、同径、同宽度***管段，切口、管段涂胶后将管段嵌入管道并将胶清理干净，采用玻璃丝布与改性环氧树脂涂刷缠绕，宽度*米，厚度*厘米，分*次涂刷缠绕，每次风干后再进行下次缠绕。*维修前必须对玻璃钢管道汇接处*侧*米以内的管道进行清洗，去除管身上的所有污物，并对管道表面进行打磨，打磨时要求力度适中，保持管道表面粗糙度满足要求。*.*玻璃钢管道更换施工要求：玻璃钢管道泄漏点有*处。*.*开挖深度较深且管道紧邻厂房基础，需对厂房基础采取支护和加固措施。*.*拆除工业园区康泰食品厂厂房内外花岗岩、装饰混凝土地面及混凝土地沟。装饰混凝土地面面积为***㎡，混凝土地面厚度为*****。花岗岩装饰板厚度为****,面积为**㎡，混凝土地沟长度为**米。人工开挖漏水管道，开挖深度为*米。
*.*安全管理要求*安全、文明、职业健康及环境保护风险因素辨识及控制措施要求投标方合理搭配现场工作人员，现场总负责人*人，安全员*人，现场施工作业人员自行确定。*人员安排*.*恢复拆除的厂房内外花岗岩、装饰混凝土地面及混凝土地沟。*.*玻璃钢管道*侧及管道上方*****处用*:*灰土回填夯实；其它部分用原土回填至混凝土地面下方标高处。
*.*.*投标方必须服从招标方关于文明施工管理的各项规定。由此而发生的*切费用由投标方自理。严格执行国家电力公司颁布的《电力建设安全健康与环境管理工作规定》（****—**—**实施）和公司制定的《文明施工管理规定和办法》。*.*文明管理要求*.*.*现场施工完毕后保证“工完料尽场地清”，并达到招标方安全文明生产标准，施工现场和办公区域实施定置定位管理，责任区划分明显，道路畅通、安全警示和安全宣传教育到位。*.*.*投标方施工现场施行标准化管理，按招标方要求参加由招标方组织召开的施工协调会，双方项目管理人员参加。*.*.*投标方应严格执行合同附件《外包工程安全管理协议》相关内容。投标方自入厂之日起，必须服从招标方的安全、质量、进度管理及考核。*.*.*投标方必须贯彻执行“安全第*、预防为主、综合治理”的安全方针，严格执行中华人民共和国电力行业标准（******.*-****）和招标方有关安全规定及行业安全工作规程。
*.*、投标方严格遵守华能****发电有限责任公司安全生产管理制度，若违反相关规定，根据华能****发电有限责任公司安全生产管理制度的考核标准对投标方进行相应的扣罚。*.*、投标方进入生产现场必须遵守招标方各项管理制度，接受招标方的管理；不服从招标方管理或对招标方安排的工作（除安全原因外）恶意推诿每次考核***元，情节严重的考核加倍。*考核条款*.*.*凡进入施工现场的各种设备材料必须遵守发电公司责任部门管理要求，按照指定场地自行管理，不得随意摆放。*.*.*凡进入施工现场的人员均应维护现场的安全、文明设施，确因工作需要挪动时，要经责任部门批准。*.*.*凡进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽、胸卡；统*着装（工作服），语言文明，行为规范。遵守施工现场管理规定。施工现场严禁吸烟。
*.*招标方检查提出的整改项目，整改不到位每次视情况考核***-****元。*.*投标方不得随意接驳电源、气源、水源等，如需要，经招标方同意，办理相关手续后方可接入使用。如有违反每次视情况考核****-****元。*.*投标方人员不得随意到除施工区域外的其它区域，如有违反每次视情况考核***-***元。*.*投标方必须按照作业工艺工序进行施工，未执行工艺工序的，除要求返工外，每次视情况考核****-*****元。*.*投标方作业情况要有详细记录，记录不全或描述不详实、不准确，每次视情况考核***-***元。*.*投标方在作业过程中发现较大问题时应及时汇报招标方会同研究解决，未汇报每次视情况考核***-****元。
投标方如对技术规范书有异议，不管多么微小，均应以书面形式明确提出，反映在差异表中。**差异表安全措施费按技术规范中工作范围计价，费用包含在报价中。安全措施费为元（由投标方提供，合同总价的*%）**投标方应根据工程要求设立专项费用*.*投标方作业时，材料放置凌乱，工作结束未做到工完料尽场地清，每次视情况考核***-***元。
**.*资质**资质及专项条款序号技术规范书投标文件条目简要内容条目简要内容序号技术规范书投标文件条目简要内容条目简要内容差异表
近*年（****年*月*日至今）*****及以上火力发电机组建筑或维保工程业绩至少*项，以合同为准。具有建筑工程施工总承包*级及以上资质。**.*.*专项条件：投标人应是响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内登记注册的独立法人，并有独立订立合同的权力。供应商须为集团公司级、采购人所属的*级单位或采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内。**.*.*通用条件：
**.*.*税率：*%增值税。**.*.*质保：*年，质保金*%。**.*质保及税率
简明标准****采购文件********发电有限责任公司中国华能集团有限公司
中国华熊
华育
*！
*
************
（*）技术标准或要求相对简单，采购质量标准相对明确，合同估算价相对较低，能够形成充分竞争的。（*）采购的工程、物资或者服务规格、标准统*、供应充足且价格变化幅度小的；*、《简明标准****采购文件》适用于《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》第**条规定的下列条件之*的且经采购承办部门批准的情况：使用说明采购编号：*******
| 采购人 |
： |
华能****发电有限责任公司 |
| 采购代理机构 |
： |
自行采购 |
| 日 期 |
： |
****年 **月**日 |
第*章采购公告*目录*、《简明标准****采购文件》中第*章合同条款及格式、第*章采购需求由采购人根据采购项目具体特点和实际情况编制，应尽量简化。*、供应商须知前附表、供应商须知正文、响应文件格式附件中对于同*表述的内容、使用了相同的条款号，便于条款前后对应，避免条款前后不*致。*、采购人/采购代理机构将在中国华能集团有限公司电子商务平台上发布采购公告/采购邀请函，发布的采购公告/采购邀请函作为采购文件的*部分。如后续发布变更邀请函或第*次采购邀请函，也将作为采购文件的*部分。*、采购人/采购代理机构编制具体采购项目的采购文件只须对采购文件中的采购公告/采购邀请函、供应商须知前附表、合同条款、采购需求文件等部分进行填写和补充，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。
*.响应文件的递交**.采购文件的获取**.供应商资格要求**.项目概况与采购范围**.采购条件*采购公告（合格供应商公开）*
*.定义***.适用范围**供应商须知前附表**第*章供应商须知及前附表**.联系方式**.发布公告的媒介*
*.语言和计量单位***.编制基本要求***.采购文件的澄清、修改、补充***.采购文件的构成***.现场踏勘***.****费用**
**.响应文件的修改和撤销****.响应文件递交截止时间及地点****.采购有效期****.响应保证金****.报价货币***.报价**
**.成交通知****.采购结果公告****.确定成交供应商****.评审方法****.开启响应文件****.****小组**
*、评审程序***、评审方法***、总则**第*章评审办法****.其他需要补充的内容****.签订合同**
*、报价部分***、授权委托书**第*章响应文件格式**第*章采购需求**第*章合同条款及格式***、推荐成交供应商**
采购编号：***********采购公告第*章采购公告（合格供应商公开）第*章采购公告*、技术部分***、商务部分**
*.*采购范围及内容工业园区康泰食品厂厂房内部及院内#*供水管道管线破损泄漏*处，需要对厂房局部及院内开挖后进行处理。*.*项目概况*.项目概况与采购范围本项目****采购人为华能****发电有限责任公司，资金来源为企业自筹，该项目已具备采购条件，现对****项目进行合格供应商公开****。*.采购条件
*.*工期要求详见《****技术规范》*.*技术要求*.*.*工程内容：工业园康泰食品厂厂房内部及院内#*供水管道泄漏处理及恢复。*.*.*投标方提供的材料，必须满足本工程供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理目范围内的的所有要求，满足该项目所有要求。*.*.*本项目采取包工包料，总价包干的方式承包。
*.*专项条件：（对于已在中国华能集团有限公司电子商务平台（以下简称电子商务平台）注册成为潜在供应商的，潜在供应商须通过集团公司、采购人所属的*级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动。对于未在中国华能集团有限公司电子商务平台注册的供应商，首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商，潜在供应商通过集团公司、采购人所属的*级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动）。供应商须为集团公司级、采购人所属的*级单位或采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停参加采购活动的期限内。*.*通用条件：*.供应商资格要求自合同签订之日起**日内完成。
*.采购文件的获取*.*.*应具备的其他要求：禁止失信被执行人、行贿受贿行为人、法律所禁止的存在关联关系供应商（如：作为其他投标人的分包商同时参加投标，单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位）参与本项目采购活动。*.*.*是否接受代理商：否。*.*.*是否允许联合体：否。*.*.*业绩要求：具有近*年（****年*月至今，以合同签订时间为准）*****及以上火力发电机组建筑或维保工程业绩至少*项（业绩须提供合同扫描件，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，按无效业绩处理）。*.*.*资质要求：具有建筑工程施工总承包*级及以上资质。
*.*响应文件的递交截止时间：****年**月日时分；响应文件解密开始时间：同递交截止时间。（以电商平台最终确定时间为准）*.*递交时间截止后，在电子商务平台开启响应文件。*.*供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登*电子商务平台，完成响应文件的传输递交,递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃****资格。*.响应文件的递交*.*采购文件下载：通过电子商务平台下载采购文件，采购文件费：*元。*.*有意向的供应商可从****年**月日时起至****年**月日时止（北京时间，下同），登*电子商务平台进行报名。（以电商平台最终确定时间为准）
*.联系方式本次采购公告在电子商务平台（****://**.****.***.**/）发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，采购人、采购代理机构概不负责。*.发布公告的媒介****省****市**里铺华能****发电有限责任公司燃供部，收件人：张丽，电话****-*******。请将快递单号以邮件方式发送到**********@**.***，请注明供应商单位全称。*.*为了建设项目档案管理需要，请收到中标通知的供应商尽快装订（胶装）与电子响应文件（***版）*致的全套纸质响应文件*份（正本），双面打印，并邮寄（快递）至如下地址，不支持到付：
| 采 购 人： |
华能****发电有限责任公司 |
| 地 址： |
****省****市**里铺 |
| 邮 编： |
****** |
| 电 话： |
****-******* |
| 电子邮箱： |
**********@**.*** |
| 联 系 人： |
张女士 |
*.适用范围备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。供应商须知前附表第*章供应商须知及前附表****年**月**日
| 条款号 |
条款名称 |
编列内容 |
| *.* |
采购人及联系方式 |
详见第*章采购公告 |
| *.* |
踏勘现场 |
不组织□组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| *.* |
采购文件的澄清、修改、补充 |
供应商需在 年 月 日前发出澄清问题，采购人将在收到澄清后**小时内回复。（以电商平台最终确定时间为准） |
| *.* |
最高限价 |
无□有，最高限价： |
| *.* |
采购代理服务费 |
无□有，服务费收取标准： |
| ** |
报价货币 |
人民币□其他： |
| **.* |
响应保证金 |
无□有，按照以下方式： 响应保证金的金额： 响应保证金的形式： 响应保证金的递交截止时间为： 年 月 日 时之前开户银行及账号如下：账户名称： 开户银行： 账 号： |
| **.* |
采购有效期 |
自响应文件递交截止时间起 *** 个日历日 |
| ** |
响应文件递交截止时间及地点 |
响应文件递交截止时间：以电商平台最终确定时间为准 |
| **.* |
开启响应文件的开始时间及地点 |
开启响应文件开始时间：以电商平台最终确定时间为准 |
| **.* |
谈判时间及地点 |
谈判开始时间 年 月 日 时 分谈判地点： |
| **.* |
履约担保 |
不提供□提供，履约担保金额： 履约担保形式： |
| ** |
其他需要补充的内容 |
无 |
*.****费用*.*成交人：指最终被授予合同的供应商。*.*供应商：指响应****采购，参与****竞争的法人或其他组织。*.*采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。*.定义本采购文件仅适用于本项目公告中所述项目。
*.采购文件的构成*.*采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。*.*供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。*.*供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。*.现场踏勘供应商应承担与其参加****有关的所有费用。不论****过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加****有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
第*章采购需求第*章合同草案第*章评审办法第*章供应商须知及前附表第*章采购公告/采购邀请函*.*采购文件由下列文件以及在****过程中发出的修正和补充文件组成：
*.采购文件的澄清、修改、补充*.*由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致****失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。*.*响应文件*经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。*.*供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其竞争性谈判被拒绝。*.*供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。第*章响应文件格式
*.*供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进*步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，*经查实，采购人有权予以否决，并保留进*步追究其责任的权利。*.*供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第*章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。*.编制基本要求*.*为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长****文件的递交截止时间，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。*.*采购文件的澄清和修改将以书面形式通知供应商。采购文件的澄清和修改均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。*.*任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出。在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充。
*.报价*.*除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。*.*响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。*.语言和计量单位*.*如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统*汇总说明。*.*如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。
*.*采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。*.*响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。*.*供应商不得以低于成本报价。*.*供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。*.*供应商报价应包括供应商成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的*切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。*.*供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。
**.*任何未按第**.*款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。**.*应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的*部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。**.响应保证金采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。**.报价货币*.*采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交人须*次性向采购代理机构支付采购代理服务费。
**.采购有效期成交人与采购人签订合同后*日内，采购人/采购代理单位向成交人退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。**.*响应保证金的退还（*）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。（*）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；**.*发生下列情况之*，响应保证金可不予退还：
**.响应文件的修改和撤销**.*采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。**.*供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至电子商务平台。**.响应文件递交截止时间及地点**.*采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出竞争性谈判，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。**.*采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。竞争性谈判有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。
**.开启响应文件**.*****小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交供应商。**.*采购人将按照《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建****小组。**.****小组**.*供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。**.*供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。
采购人按****小组推荐的成交供应商名单确定成交供应商。**.确定成交供应商评审将严格按照采购文件第*章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。**.评审方法**.*供应商须根据供应商须知前附表规定的谈判时间及地点参加谈判。**.*在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。
**.签订合同**.*《成交通知书》将构成合同的组成部分。**.*采购人向成交人发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。**.成交通知采购人确定成交供应商，****采购结果在电子商务平台进行公告。**.采购结果公告
*、总则第*章评审办法**.其他需要补充的内容**.*采购文件中要求成交人提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。**.*采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。**.*成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按谈判双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。
*、评审方法评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。*.评审原则*.*采购文件及其有效的补充文件。*.*《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；*.评审依据
*.*供应商资格条件不满足采购文件要求；****小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：*.初步评审****小组评审包括初步评审和详细评审*部分。*、评审程序本项目采用经评审的最低价法。
*.详细评审：详细评审包括商务、技术和价格评审。如发生上述条款中的任何*项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。*.*国家相关法规规定的其它否决条款。*.*供应商报价超出最高限价（如有）；*.*响应文件附有采购人不能接受的条件；*.*供应商未按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有）；
*.*在评审各阶段的结论，如评委有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。*.评审报告如详细评审阶段，商务和技术评审中有*项不通过，将视为否决供应商投标。不再进入后续评审。*.*报价评审，****小组对供应商的报价文件进行比较。****小组不得同某*供应商就其报价进行谈判。*.*技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求。*.*商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括资格条件、交货时间、付款条件等。
第*章合同条款及格式附件：评审表****小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低的原则，推荐成交供应商。若经评审的响应文件报价相同，按供应商业绩个数从多到少排序；若业绩仍相同，按供应商注册资本金从多到少排序。*、推荐成交供应商*.*****小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果****小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。****小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，评标委员会应当对此做出书面说明，并记录在案。
| 评审内容 |
审查内容 |
| 初步评审 |
供应商须为集团公司级、采购人所属的*级单位或采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内； |
| 初步评审 |
资质符合****文件要求； |
| 初步评审 |
业绩符合****文件要求； |
| 初步评审 |
其他要求符合****文件要求； |
| 初步评审 |
按****文件的规定由供应商法定代表人或其委托代理人签字和加盖供应商单位公章； |
| 初步评审 |
按规定的格式填写，关键内容齐全或关键字字迹清楚、能辨认； |
| 初步评审 |
对****文件中规定的双方的权利和义务未作实质性修改；对工作内容没有实质性偏离；未附有招标人不能接受的条件； |
| 商务评审 |
响应文件完整性 |
| 商务评审 |
工期是否满足****文件要求 |
| 商务评审 |
付款条件是否满足****文件要求 |
| 技术评审 |
技术能力是否满足****文件要求 |
| 价格评审 |
是否按照****文件的规定进行报价 |
| 结论（是否通过） |
签订地点：****.****承包人：发包人：华能****发电有限责任公司工程合同****合同编号：**-****-******-******
*、工程概况根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就华能****发电有限责任公司****工程工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：华能****发电有限责任公司第*部分合同协议书签订时间：年月日
计划开工日期：自合同签订之日起。*、合同工期*.承包方式：包工包料、总价包干。*.工程内容及范围：见《****工程技术协议》。*.工程地点：工业园区泰康食品厂。*.工程名称：****工程。
人民币（大写）元整，(¥元),其中已含税率为*%的增值税。*.签约合同价为：*、签约合同价与合同价格形式工程质量标准：详见《****工程技术协议》。*、质量标准计划竣工日期：自合同签订之日起**日。
本协议书与下列文件*起构成合同文件：*、合同文件构成承包人项目经理：。*、项目经理*.合同价组成：*.合同价格形式：总价合同。
（*）图纸（如果有）；（*）技术标准和要求；（*）通用合同条款；（*）投标函及其附录（如果有）；（*）中标通知书（如果有）；（*）本合同（专用条款、技术协议、安全协议）；
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金****。*、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（*）其他合同文件（如果有）。（*）已标价工程量清单或预算书（如果有）；
本合同在****省****市崆峒区**里铺签订。*、签订地点本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。*、词语含义*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.《****工程工程技术协议》；**、本合同附件本合同自双方签字盖章之日起生效。**、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。*、补充协议
法定代表人或委托代理人（签字）：发包人（公章）：华能****发电有限责任公司（此页无正文）本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。**、合同份数*.《外包工程安全管理协议》。
统*社会信用代码：******************帐号：*******************开户银行：中国工商银行****城东支行单位地址：****省****市**里铺技术负责人（签字）：经办人（签字）：
身份证号：法定代表人或委托代理人（签字）：承包人（公章）：邮政编码：******传真：****-*******电话：****-*******（****-*******）
统*社会信用代码：户名：帐号：开户银行：单位地址：经办人（签字）：
第*部分专用合同条款同《建设工程施工合同（示范文本）（**—****—****）》第*部分通用合同条款邮政编码：传真：电话：
适用于工程的标准规范包括：现行国家及行业标准。*.*标准和规范适用于合同的其他规范性文件：现行国家法律、法规等。*.*法律*.*其他合同文件包括：无*.*般约定
合同签订后*日内，承包人需向发包人提供本项目的施工技术方案。发包人向承包人提供的图纸：无。*.*图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：同本合同协议书“合同文件构成”排列顺序。*.*合同文件的优先顺序发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：具体标准和规范详见《****工程工程技术协议》。
*.*.*对施工过程中的工序工艺质量监督验收；*.*.*协助承包人办理工作票；*.*.*负责对承包人人员进行安全教育、安规考试及安全技术交底；*.*.*提供工程所需电源、水源接口；*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供*.发包人
*.*.*按照合同约定的项目和内容严格实施，不得漏项或偷工减料。*.*.*严格按国家现行规范、规程及各项目的要求组织实施。*.*.*根据发包人要求，编制该项目施工技术方案，经发包人审核后实施。*.*承包人的*般义务：*.承包人*.*.*组织工程整体质量验收。
*.*.*参加由发包人组织的项目各阶段的质量验收工作。*.*.*按照发包人提出的工作进度要求，按期完成合同约定的承包项目的任务。*.*.*做好检修现场设施、地面、以及非检修设备的保护工作，保证工作场所的清洁，符合文明生产管理的有关规定，当天改造工作完成做到工完、料净、场地清，将废物及垃圾运到指定的地点。*.*.*承包人负责由于自身原因而引起的全部安全、质量责任。*.*.*承包人工作人员必须严格按照《华能****发电公司安全生产奖惩条例》、《电力生产安全工作规程》的要求进入工作现场。*.*.*因承包人原因引起的返工、拖延工期等造成的损失由承包人承担。
*.*.**承包人施工完毕，工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的成品保护工作。保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。发包人提前使用后发生损坏的，修复费用由发包人承担。*.*.**根据工程需要，提供施工期间使用照明器具、围拦设施、安全标志、施工机械设备、看守、警卫等。*.*.**、承包人应按照发包人的要求有定期与发包人核对账目的义务。*.*.**按照发包人的要求进入工作现场时必须经安全培训教育。*.*.**双方约定承包人应做的其他工作：重大设备操作、技术措施、安全措施报发包人审核，同意后方可执行。施工所需的工器具、材料、人员住宿、交通等由承包人自理。*.*.**在日常工作中接受发包人代表的管理。
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工之日起至竣工移交发包人。*.*工程照管与成品、半成品保护禁止分包的工程包括：本工程禁止分包和转包。*.*分包项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以离开现场***元/日的罚款。*.*项目经理
在隐蔽工程开工前及完工后必须通知发包人到位进行检查验收，否则严禁进行下*道检修工序。*.*隐蔽工程检查特殊质量标准和要求：详见《****工程技术协议》。*.工程质量承包人提供履约担保的形式、金额及期限：无履约担保。*.*履约担保
本项目材料由承包人提供；施工设备由承包人提供；所有的设备、材料由承包人运输至施工场内，由承包人负责场内保管；设备及材料必要的试验与检验由承包人负责。*.材料与设备详见《****工程技术协议》。*.工期和进度详见《****工程技术协议》与《外包工程安全管理协议》。*.安全文明施工
关于变更估价的约定:合同有类似项目，按类似项目合同价执行，无类似价，双方协商解决。变更估价原则**.*变更估价关于变更的范围的约定：由发包人根据工程实际情况确定，承包人执行，承包人要求变更需经发包人同意。**.*变更的范围**.变更
**.*本项目采用的合同价格形式：总价合同。**.合同价格形式、计量与支付价格调整的范围及方式：无。**.价格调整关于暂估价项目、暂列金额使用的约定：无。**.*暂估价、暂列金额
**.*.*进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：工程结束并经验收合格后，承包人按照发包人要求开具增值税（*%）专用发票及本次需支付费用（**%的工程结算款）的收款收据，承包人同意并接受由发包人自行决定以网上银行或银行承兑汇票方式支付结算款，发包人选择以承兑汇票方式支付的，承包人如需贴现，由承包人付息贴现。**.*.*付款周期**.*工程进度款支付**.*工程量计算规则：以相关国家、行业标准及合同约定为依据。**.*预付款支付金额、期限及扣回的方式：本工程不支付预付款。
**.验收和工程试车发包人完成审批并支付进度款的期限：**天之内。**.*.*进度款审核和支付总价合同进度付款申请单提交的约定：根据验收的已完工程，按合同约定的付款阶段（或时间）报进度款报审表。**.*.*进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：根据验收的已完工程，报进度款报审表。
**.*.*资料移交承包人向发包人移交工程的期限：工程全部结束后，承包人通知发包人进行验收，合格后全部移交至发包人管理。**.*.*移交、接收全部与部分工程关于竣工验收程序的约定：承包人在工程完工后，提出竣工验收手续，经发包人组织各级人员按照标准规范及技术协议进行全面组织验收，并完成竣工验收签字等工作，随后设备交至运行部进行管理。**.*.*竣工验收程序**.*竣工验收
承包人完成竣工退场的期限：工程结束并经发包人检查验收合格后且移交至发包人后，承包人必须立即退场。**.*.*竣工退场**.*竣工退场无。**.*工程试车详见《****工程技术协议》。
发包人审批竣工付款的期限：接到承包人竣工结算**天之内。**.*竣工结算审核竣工结算应包括的内容：竣工验收证书、资料移交证书、结算书。承包人提交竣工结算的期限：工程竣工验收合格**天之内。**.*竣工结算申请**.竣工结算
关于是否扣留质量保证金的约定：预留。**.*质量保证金缺陷责任期（质量保证金预留时间）：竣工验收合格后*年。**.*缺陷责任期**.缺陷责任期与保修发包人完成竣工付款的期限：竣工结算经双方确认后，**天之内。
**.*.*保修责任**.*保修在支付工程进度款时,*次性扣留（质保金不计利息）。**.*.*质量保证金的扣留*%的工程结算款。**.*.*承包人提供质量保证金的方式
**.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时。**.*.*修复通知保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失，如承包人不履行保修义务，发包人有权另行外委托其它供应商修复，由此发生的费用全部由承包人承担，除此之外，出现以下情况者，发包人将对承包人进行考核，详见《****工程工程技术协议》、《外包工程安全管理协议》。**.*.*修复费用工程保修期为：*年。
**.*.*因发包人违约解除合同发包人违约责任的承担方式和计算方法：因发包人原因造成的工期拖延，检修工期顺延。发包人未按期支付工程款，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（***）以逾期付款的金额为基数向承包人计付逾期付款的违约金。**.*.*发包人违约的责任未按期支付工程款及本合同约定的其它违约情形。**.*.*发包人违约的情形**.*发包人违约
（*）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；（*）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：**.*.*承包人违约的情形**.*承包人违约承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
（*）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。（*）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；（*）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；（*）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；（*）承包人违反通用条款第*.*款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；（*）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
**.*不可抗力的确认**.不可抗力发包人按**.*.*项〔承包人违约的情形〕**天后承包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。**.*.*因承包人违约解除合同承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，详见《****工程工程技术协议》与《外包工程安全管理协议》。**.*.*承包人违约的责任
**.争议解决承包人应按国家强制标准及发包人要求，为其工作人员购买保险。**.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。**.*因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。
详见《****技术规范书》第*章采购需求（*）向工程所在地人民法院起诉。（*）向兰州仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：**.*仲裁或诉讼
供应商：（盖章）采购编号：*******响应文件处理项目采购康泰食品厂处供水管线泄漏第*章响应文件格式
*、技术部分*、商务部分*、报价部分*、授权委托书目录日期：年月日
注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件代理人无转委托权。委托期限：。本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。*、授权委托书
*、报价部分注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。年月日委托代理人：（签字）法定代表人（单位负责人）：（签字）供应商：（单位公章）
（*）响应文件中的大写金额与小写金额不*致的，以大写金额为准（明显书写错误的除外）；*.*.*****小组将对确定为实质上响应****文件要求的响应文件进行审核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。修正错误的原则如下：*.*算术错误修正*.*除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。*.*本说明应与供应商须知、合同条款等文件*起参照阅读。*.报价说明
*.*.*通过算术错误修正后的投标报价为评标价。*.*.*对按上述修正错误的原则及方法修正响应文件的价格，****小组将向投标人进行书面澄清。投标人书面同意后，该投标报价对投标人起约束作用。投标人不接受修正的，其投标作否决处理。（*）对投标报价漏项的，则认为该漏项报价已计入其他项目报价中，投标总价不予调整；若分项报价中有超出招标范围的分项，在评审环节不予以修正，如其中标，在签订合同时，招标人有权将超出招标范围部分予以核减，并调整相应的合同价。（*）线上比价表中价格、响应文件报价书中投标总价、以合价计算的总价*者价格不*致时，除明显单位错误（元与*元）外，均以较低的价格为准作为评标价，并保持与合同价*致，原则上在合同签订前对高出部分进行等比例下调。（*）投标人“清单工程量和计量单位”与招标人在“****工程量及报价明细表”中给定的“工程量”不*致时，总价不作调整；（*）总价金额与依据单价计算出的金额不*致的，以单价金额为准（单价金额小数点有明显错误的除外）；
单位：人民币元报价表*.*报价汇总表（格式）*.响应报价表
| 序号 |
项目 |
报价（元） |
说明 |
| * |
**** |
|
报价为含税价税率* % |
| 大写： 元整（备注：*、报价含税费、安全措施费；*、总报价的*%作为安全措施费，此费用专款专用，非新增项目。总报价必须等于分项报价。） |
商务部分摘要表*、商务部分格式自拟。*.*分项报价表年月日供应商名称：（盖章）
| 供应商名称 |
|
| 注册地址 |
|
邮政编码 |
|
| 联系方式 |
联系人 |
|
电话 |
|
| 联系方式 |
传真 |
|
网址 |
|
| 股权结构 |
**：*%；**：*%； |
| 法定代表人 |
姓名 |
|
技术职称 |
|
电话 |
|
| 项目经理 |
姓名 |
|
技术职称 |
|
电话 |
|
| 成立时间 |
|
员工总人数： |
| 企业资质等级 |
|
其中 |
高级职称人员 |
|
| 营业执照号 |
|
其中 |
中级职称人员 |
|
| 注册资本金 |
|
其中 |
初级职称人员 |
|
| 开户银行 |
|
其中 |
技工 |
|
| 账号 |
|
其中 |
|
|
| 经营范围 |
|
| 类似业绩列表 |
|
| 备注 |
|
投标方提供技术内容与招标方要求如有差异，请填写差异表，如不填写，则视为完全响应。供应商根据采购需求自行编制，格式自拟。*、技术部分日期：供应商全称：（盖章）后附企业法人营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、类似业绩合同扫描件等资料影印件。
技术差异表
| 序号 |
招标文件 |
投标文件 |
| 序号 |
条目 |
简要内容 |
条目 |
简要内容 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
