上宸工程设计集团有限公司
**-****—****
建设工程设计合同
[民用建设工程设计合同]
工程名称:****
工程地点:****市****县
合同编号:****-********(由设计人编填)
证书等级;建筑工程甲级证书编号:**********
风景园林甲级证书编号:**********
城乡规划乙级证书编号:******
市政行业乙级证书编号:**********
发包人:****县集州街道办事处
设计人:上宸工程设计集团有限公司
签订日期:
中华人民共和国建设部
监定
国家工商行政管理局
上宸工程设计集团有限公司
发包人:****县集州街道办事处
设计人:上宸工程设计集团有限公司
发包人委托设计人承担****工程设计,经双方协商
*致,签订本合同。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他
有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工
项协商*致,订立本合同。
第*条本合同依据下列文件签订:
*.*《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国民法典》。
*.*国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
*.*建设工程批准文件。
第*条本合同设计项目的内容。
针对****县****年老旧小区改造设计服务工作,设计阶段分别为方案设计和初步设计。
第*条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
序号份数资料及文件名称份数提交日期有关事宜
*立项批复*
规划图需提供电子
*地形图*文档含控制坐标点
及区位
**规划条件通知书*
第*条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:*道
序号份数资料及文件名称份数提交日期有关事宜
*方案文本合同签订后天*合同签订后天
初设图纸*合同签订后天
*方案及初设电子档*费用结清后天
第*条本合同设计收费包干价为*******.**元(大写):_*******任
元人民币。设计费支付进度详见下表。
占总设计费付费额付费时间
付费次序
%(元)(由交付设计文件所决定)
第*次付费**%******合同签订后*个工作日内
方案公示结束,经****市****县人民政府
第*次付费**%******
批准,交付方案成果文件后于**日历天内
第*次付费**%******初步设计完成并通过评审后**日历天内
*
上宸工程设计集团有限公司
第*条双方责任
*.*发包人责任
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,
并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内,设计人按合同第*条规定交付设
计文件时间顺延;超过规定期限**天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作
较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、
重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,
相应支付设计费。
*.*.*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能
够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
*.*.*发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交
通等方便条件。
*.*.*发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件
和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复
制或向第*人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计
人有权向发包人提出索赔。
*.*设计人责任
*.*.*设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设
计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
*.*.*设计人采用的主要技术标准是:
*.*.*设计合理使用年限为(按国家相关规定)年。
*.*.*设计人按本合同第*条和第*条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及
文件。
*.*.*设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论
负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文
件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和
参加竣工验收。在*年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量
向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
*
上宸工程设计集团有限公司
*.*.*设计人应保护发包人的知识产权,不得向第*人泄露、转让发包人提交的产品图纸
等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第*条违约责任:
*.*在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包
人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不
足*半时,按该阶段设计费的*半支付;超过*半时,按该阶段设计费的全部支付。
*.*发包人应按本合同第*条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付*天,
应承担支付金额*分之*的逾期违约金。逾期超过**天以上时,设计人有权暂停履行下阶
段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项
自停缓建,发包人均按*.*条规定支付设计费。
*.*设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误
造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为
实际损失的*%。
*.*由于设计人自身原因,延误了按本合同第*条规定的设计资料及设计文件的交付
时间,每延误*天,应减收该项目应收设计费的*分之*。
*.*合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第*条其他
*.*发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行
签订补充协议或技术咨询服务合同
*.*设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门
购买。本合同第*条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准规
定的份数,设计人另收工本费。
*.*本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型
号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配
合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
*.*发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察
直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费
外,其它费用由发包人支付
*.*发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
*.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
*.*本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调
*
上宸工程设计集团有限公司
解,调解不成时,双方当事人同意由****市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同
中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。新
*.*本合同*式*份,发包人*份,设计人*份。
*.*本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。
*.**本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。
双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的
义务后,本合同即行终止。
*.**本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、
会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
*.**其它约定事项:本项目设计费用的收取、后期服务等相关事宜,由上宸工程设
计集团有限公司****分公司负责,分公司所签署相关文件我公司均予以认可并承担相
应法律责任。
发包人名称(盖章):设计单位名称(盖章):
上宸工程设计集团有限公司
法定代表人(签字):法定代表人(签字)
委托代理人(签字)委托代理人(签字):
电话:电话:****-*******
开户银行:开户银行:中国建设银行股份有限公司
****西外街支行
银行帐号:银行帐号:********************