****年*月代理机构：****（盖单位章）公选人：****（盖单位章）（项目编号：********-***）公开选择文件潭头村********项目
响应资格要求**公选项目概况**第*章响应人须知**第*章公选公告**目录
定选**评审**公选**响应文件要求**响应保证金**公选文件质疑与澄清**
附件*：工程质量保修书**合同条款及格式**第*章合同主要条款及格式**公选办法附件***非实质性响应**其他内容**
（*）响应函**目录**封面**第*章响应文件格式**第*章工程预算**附件*：廉政责任书格式**
第*章公选公告（*）承诺书**（*）公选文件要求提供的材料（复印件）**（*）响应人基本情况表**（*）授权委托书**（*）法定代表人身份证明**
*.*公选范围及内容：主要工程内容为登山步道的修复等，古道长度***米；具体详见工程预算。*.*潭头村********项目，建设地点：开化县池淮镇潭头村，总投资约******，计划工期为***日历天。*、项目概况与公选范围*.*潭头村********项目，公选人为****，建设资金来源****。项目已具备公选条件，现对该项目在开化县范围内进行公开选择。*、公选条件潭头村********项目公选公告
*.*响应人未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内。*.*响应人、法定代表人及拟派项目负责人至公选截止日前没有被列入失信被执行人名单。*.*响应人具有“企业安全生产许可证”；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“*类人员”*类证书，其中企业分管安全生产的副经理须有任命文件。*.*拟任项目负责人资格：须具备行政主管部门核发的市政公用工程专业*级及以上注册建造师执业资格（不含临时执业证书）和安全生产考核合格证书（*证）。*.*响应人资质要求：开化县范围内具备独立法人资格的市政公用工程施工总承包*级及以上资质的施工企业，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。*、响应人资格要求
下浮区间：*%-**%，间距*.*%（详见公选文件评审办法附件）。*、公选办法：本次评审采用《开化县法定招标限额以下政府投资工程建设项目施工招投标响应管理试行办法》。*、选择响应申请人办法：本工程实行资格后审。*.*中标人签订时缴纳的合同履约金为*****元整（*****整）。*.合同履约金的收取及退还*.*本次公选不接受联合体响应。
*.*.*响应人应委托*名响应代表携带本人身份证（委托代理人还须持法定代表人授权委托书）递交响应文件。*.*现场递交*、响应文件的递交*.*本项目投标人须携带身份证复印件和公司营业执照复印件（并加盖单位公章）到****衢州开化分公司处报名，未报名单位在投标时投标文件不予接收；报名时间：****年**月**日上午*:**-**:**、下午**：**-**:**至****年**月**日上午*:**-**:**、下午**：**-**:**（节假日除外）。*.*公选文件获取方法：****网（****://***.******.***.**/）政务公开——信息公开——池淮镇公告栏免费下载。*、公选文件的获取
*.*响应文件递交的内容为响应文件：正本*份，副本*份。*.*.*为避免人群聚集，请响应人务必做好风险评估，建议提前*小时以上到达现场。*.*.*请各响应人在递交完响应文件后，响应人应服从开化县池淮镇公共资源交易中心和代理机构现场管理，其他有关防疫事项由代理机构现场统筹协调处理。响应截止时间：****年**月**日上午*:**时整公选地点：开化县池淮镇公共资源交易中心（池淮镇人民政府文化站*楼会议室）*.*.*响应代表应身体健康、体温正常，全程佩戴口罩，自觉接受手部卫生消毒、体温检测、出示衢州健康码等防疫检测事宜，通过防疫检测后方可入场。出现发热（体温超过**.*°*）、咳嗽等新型冠状病毒感染可疑症状或健康码显示为“红码”、“黄码”的，其投标将被拒绝，并劝导其立即前往医院就医。
**、联系方式**、相关规定：按照镇委﹝****﹞*号中共池淮镇委员会，池淮镇人民政府关于印发《池淮镇村级工程项目管理办法》的通知。“禁止村党组织、村民委员会、村务监督委员会、村经济合作社班子成员本人及其近亲属、近姻亲属和具有村级管理职责的人员参与本村工程的投标、承包”之规定，村（社）组织班子成员本人承包本乡镇其他村级工程，需经属地乡镇核准。凡属上述人员的，不得作为投标人委托代理人参与本工程竞标，不得作为中标单位施工负责人参与本工程建设。如作为投标人委托代理人参与竞标的，评审时视作资格审查不通过；如作为工程施工负责人的，*经查实，镇纪委、监委将对当事人或关联人进行问责处理，发包人有权单方面解除合同关系，并扣除履约保证金，所造成的损失由承包人承担。**、《关于新冠肺炎疫情防控期间公共资源交易项目进场的特别规定》适用于新冠肺炎疫情防控期间开化县池淮镇公共资源交易中心进场交易的项目。本公选公告在****网（****://***.******.***.**/）政务公开——信息公开——池淮镇公告栏及池淮镇黄庄村村民委员会公布栏上同时发布。*、发布公告的媒介*.*逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，公选人不予受理。
****年**月**日电话：******（政府网）联系电话：***********（******）联系人：****联系人：****邮编：******邮政编码：******地址：开化县池淮镇潭头村联系地址：开化县东方广场*座*-***室公选人：****代理机构：****
第*章合同主要条款及格式评审办法附件*：响应人须知前附表第*章响应人须知
| 条款 |
条 款 名 称 |
编 列 内 容 |
| （*）公选项目概况 |
公选人 |
名 称：****地 址：开化县池淮镇潭头村 联系人：****电 话：******（政府网） |
| （*）公选项目概况 |
代理机构 |
名称：****联系地址：开化县东方广场*座*-***室联系人：****联系电话：***********（******） |
| （*）公选项目概况 |
项目名称 |
潭头村********项目 |
| （*）公选项目概况 |
建设地点 |
开化县池淮镇潭头村 |
| （*）公选项目概况 |
资金来源 |
**** |
| （*）公选项目概况 |
公选范围 |
主要工程内容为登山步道的修复等，古道长度***米；具体详见工程预算。 |
| （*）公选项目概况 |
计划工期 |
计划工期：***日历天。 |
| （*）公选项目概况 |
质量要求 |
质量标准：符合国家现行质量验收规范和标准及其他现行有关质量验收规范和标准，达到设计要求，且*次性验收合格。 |
| （*）公选项目概况 |
工程预算 |
*、本工程的预算价为 ******.**元，其中暂列金额 *****元&**;不含税费&**;、暂估价*元(含税费)，详见第*章。*、*.《建设工程工程量清单计价规范》(*******-****)；*.《浙江省建设工程计价规则》(****版)；*.《浙江省建筑工程预算定额》(****版)；*.《浙江省市政工程预算定额》(****版)；*.《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(****版)；*.浙建建发[****]**号文件；*.材料价格参照****年第*期的《浙江造价信息》和****年第*期的《衢州造价信息》（开化）及市场询价。 |
| （*）响应资格要求 |
响应人资质 |
开化县范围内具备独立法人资格的市政公用工程施工总承包*级及以上资质的施工企业，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
| （*）响应资格要求 |
拟任项目负责人资格 |
须具备行政主管部门核发的市政公用工程专业*级及以上注册建造师执业资格（不含临时执业证书）和安全生产考核合格证书（*证）。 |
| （*）响应资格要求 |
安全生产资格 |
响应人具有“企业安全生产许可证”；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“*类人员”*类证书，其中企业分管安全生产的副经理须有任命文件。 |
| （*）响应资格要求 |
信誉要求 |
响应人、法定代表人及拟派项目负责人至公选截止日前没有被列入失信被执行人名单。 |
| （*）响应资格要求 |
其他要求 |
/ |
| （*）响应资格要求 |
特别说明 |
不接受联合体响应，不组织踏勘现场，不召开响应预备会。 |
| （*）公选文件质疑与澄清 |
响应人提出问题的截止时间 |
响应人若对公选文件有任何疑问，应在响应截止时间*天前，以书面形式向公选人提出澄清要求，以不署名的方式送至或传真至代理公司。 |
| （*）公选文件质疑与澄清 |
公选人书面澄清的时间 |
无论是公选人根据需要主动对公选文件进行必要的澄清，或是根据响应人的要求对公选文件做出澄清，公选人都将于响应截止时间*日前予以澄清，如果澄清文件发出的时间距响应截止时间不足*日的，则相应延长响应截止时间，公选文件澄清在公告发布网上公布，在响应截止时间前，响应人须自行到网上查看，视为已获取。 |
| （*）公选文件质疑与澄清 |
响应人要求澄清公选文件的截止时间 |
应于响应截止日期至少*日前。 |
| （*）公选文件质疑与澄清 |
响应截止时间 |
****年 ** 月 **日上午 *:**时 |
| （*）公选文件质疑与澄清 |
响应人确认收到公选文件修改的时间 |
响应截止时间*天前，相应修改文件在公告发布网上公布。公布后视为响应人已获取，在响应截止时间前，响应人须自行到网上查看，否则后果自负。 |
| （*） |
响应有效期 |
从响应截止之日算起**天 |
| （*） |
响应保证金 |
本项目免于缴纳。 |
| （*）响应文件要求 |
响应文件组成 |
（*）封面；（*）目录；（*）响应函；（*）法定代表人身份证明（后附法定代表人身份证复印件）；（*）授权委托书（后附委托代理人身份证复印件）；（*）响应人基本情况表；（*）企业营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证、企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）“*类人员”*类证书、企业分管安全生产的副经理任命文件、项目负责人执业资格证、安全生产考核合格证书（*证）、项目负责人身份证复印件；（*）承诺书；（*）公选文件要求提供的其他材料。 |
| （*）响应文件要求 |
响应文件份数 |
响应文件正本*份，副本*份；正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不*致时，以正本为准。 |
| （*）响应文件要求 |
响应文件编制 |
响应文件应按附后的“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。公选文件提供响应文件格式的，必须按所提供的格式要求编制。 |
| （*）响应文件要求 |
签字和盖章要求 |
响应文件封面除盖响应人单位公章，还须加盖法定代表人章。公选文件提供响应文件格式的，必须按所提供的格式要求编制，并按要求盖章。响应文件如有涂改、行间插字或删除，改动之处应加盖单位章。 |
| （*）响应文件要求 |
响应费用 |
响应人自行承担 |
| （*）响应文件要求 |
封套上写明 |
公选工程名称：潭头村********项目项目编号：********-***公选人名称：****响应人名称：（响应人全称）响应文件在：****年**月**日上午*:** 时前不得开启并加盖单位公章 |
| （*）响应文件要求 |
响应文件的递交 |
地点：开化县池淮镇公共资源交易中心（池淮镇人民政府文化站*楼会议室）时间：****年** 月 ** 日上午*:** 时前（北京时间） |
| （*）响应文件要求 |
装订要求 |
响应文件内容分别装订成册；每册采用左侧装订方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| （*）公选会议 |
公选时间和地点 |
公选时间：****年 **月**日上午 *:** 时（北京时间）公选地点：开化县池淮镇公共资源交易中心（池淮镇人民政府文化站*楼会议室） |
| （*）公选会议 |
响应人出席公选会议 |
所有响应人的法定代表人或其委托代理人须准时参加公选会议。由响应人法定代表人出席公选会议的须提供身份证明书，若由委托代理人出席公选会议的须提供附有法定代表人身份证明书的出席公选会议授权委托书。注：法定代表人身份证明书或附有法定代表人身份证明书出席公选会议授权委托书（*式*份，其中*份编入响应文件）、本人身份证原件在递交响应文件时直接交予代理机构核实。 |
| （*）公选会议 |
公选程序 |
（*）主持人宣布公选纪律；（*）公布在响应截止时间前递交响应文件的响应人名称，并点名确认响应人是否派人到场；（*）宣布公选人、公证人、记录人、监督人等有关人员姓名；（*）公选人代表按规定检查响应文件的密封情况；（*）主持人公布工程名称、响应人名称并记录在案；（*）响应人代表按响应文件递交的先后顺序依次摇取所对应号码；（*）公选人代表在规定的下浮率区间内各随机抽取*个不同下浮率，取其平均值作为该工程中选下浮率（保留*位小数*舍*入）；（*）公选人代表在各响应人所对应的号码中随机摇取*个号码，按摇取的号码先后依次所对应的响应人即为第*至第*中选候选人；（*）由评审小组对第*至第*中选候选人的资格和响应文件的有效性进行审查；（**）响应人代表、公选人代表、监督人、记录人等有关人员在公选记录上签字确认；（**）公布中选候选人；（**）公选结束。 |
| （*）评审 |
评审办法 |
①由响应人代表按响应文件递交的先后顺序自行摇取所对应的号码，进行大屏幕公布，工作人员记录在案。②由公选人或代理机构在规定的下浮率区间内各随机摇取*个不同下浮率，取其平均值作为该工程中选下浮率（保留*位小数*舍*入），该平均下浮率是合同价款[&**;工程预算造价-暂定(估)价项目-暂列金额-公选文件规定的其他不予下浮金额&**;×&**;*-中选下浮率&**;+暂定（估）价项目+暂列金额+公选文件规定的其他不予下浮金额]签订和工程结算的依据。③公选人代表在各响应人所对应的号码中随机摇取*个号码，按摇取的号码先后依次所对应的响应人即为第*至第*中选候选人（第*次摇取的号码为第*中选候选人，第*次摇取的号码为第*中选候选人，第*次摇取的号码为第*中选候选人）。④由评审小组对第*至第*中选候选人的资格和响应文件的有效性进行审查。⑤若因资格审查未通过而导致中选候选人不足*家响应企业的，公选人代表将再次摇号直至补足*家响应企业（响应人对应号码不变）。 |
| （*）评审 |
评审小组的组成 |
评审小组成员构成：*人评审小组成员确定方式：由业主申请主管部门组织 |
| （*）定选 |
响应人资格和响应文件的有效性审查 |
*、未按要求密封、加写标记、逾期送达的或未送达指定地点的响应文件，公选人均不予受理。*、必须满足响应人资格要求，并均须按公选文件要求提供相关证明资料，如有*项不满足的或资料未提供或提供不全的，作无效响应处理。*、响应文件封面未盖响应人单位公章、法定代表人章或未按公选文件要求签章的，均作无效响应处理。 |
| （*）定选 |
定 选 |
中选候选人确定后，公选人将在公告发布网站对第*候选人公示*天。 |
| （*）其他内容 |
合同签订 |
公选人和中选人应当自中选通知书发出之日起*天内，根据公选文件和中选人的响应文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，公选人取消其中选资格；给公选人造成的损失，中选人还应当予以赔偿。发出中选通知书后，公选人无正当理由拒签合同的，给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。 |
| （*）其他内容 |
履约保证金缴纳 |
中标人签订时缴纳的合同履约金为*****元整（*****整）。 |
| （*）其他内容 |
不良行为记录 |
不良行为记录是指：以住建部或响应企业注册所在地或本项目所在地的省、市、县建设行政主管部门网站查询的为准。 |
| （*）其他内容 |
重新公选 |
有下列情形之*的，公选人将重新选择：（*）响应截止时间止，响应人少于*个的；（*）经评审小组评审后否决所有响应的；（*）已经产生中选候选人，在响应有效期内同意延长响应有效期的响应人少于*个的，公选人应当重新公选。 |
| （*）其他内容 |
不再公选 |
重新公选后响应人仍少于*个或者所有响应被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行公选。 |
| （*）其他内容 |
监 督 |
本项目的公选活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标响应行政监督部门依法实施的监督。 |
| （*）其他内容 |
投 诉 |
响应人和其他利害关系人认为本次公选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉，但应由法定代表人或参加本工程响应的授权委托人先向公选人（或代理机构）提出异议。镇监督部门投诉电话：****-******* |
| （**）非实质性响应 |
非实质性响应 |
响应人或其响应文件有下列情形之*的，作非实质性响应处理：*、响应人所提供的证书不在有效期之内。*、响应人所提供的响应文件未按公选文件要求签字盖章的。*、响应人的响应文件于公选文件中工期、授权委托书、工程名称不*致的。*、公选人（或代理机构）泄露响应人名称、数量或联系方式等应当保密的事项。*、不同响应人的响应文件由同*单位（或个人）编制或提供响应咨询服务。*、不同响应人委托同*人办理响应事宜的或不同响应人与同*响应人联合响应的。*、不同响应人的响应文件相互混装。*、法律、法规或规章规定的其他串通响应行为的。*、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。**、在评审过程中，经评标委员会认定响应人的响应文件不符合公选文件规定的任何*项评审标准的。**、响应文件的关键内容字迹模糊或无法辨认的。**、响应人递交*份以上内容不同的响应文件，未申明哪份有效的。 |
| 号 球 |
对应号码（下浮率） |
| * |
*% |
| * |
*.*% |
| * |
*% |
| * |
*.*% |
| * |
**% |
| * |
**.*% |
| * |
**% |
| * |
**.*% |
| * |
**% |
| ** |
**.*% |
| ** |
**% |
| ** |
**.*% |
| ** |
**% |
| ** |
**.*% |
| ** |
**% |
承包人就本工程造价、质量、工期、材料、施工安全等实行总承包。*.*承包方式*.*合同工程内容：主要工程内容为登山步道的修复等，古道长度***米；具体详见工程预算。鉴于发包人年月日接受承包人对本合同工程的施工响应，双方根据《中华人民共和国民法典》、本合同工程的公选文件、响应文件及其他有关规定，经双方协商*致，签订本合同，共同遵守。承包人：发包人：
*.*工程承包价格本合同在实施中，如承包人的施工队*素质、力量、机械配备不符合响应文件的承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，发包人有权要求其整改并充实施工力量，承包人必须接受，否则作违约处理，直至终止合同，相应后果自行负责。开工后，承包人必须按响应文件要求的项目班子人员（与技术管理人员*致）进驻施工现场，未经发包人许可不得更换技术管理人员，否则作违约处理，并扣除“项目班子到位率”履约保证金，直至终止合同，*切后果自负。发包人及监理单位将对其进行不定期核实与监督。本合同工程不得转包和违法分包，*旦发现，发包人有权终止合同。承包人无资质承担的专业施工项目，必须委托有资质的单位施工并且需经发包人同意并在招标办备案。承包人派驻现场的项目负责人：，技术负责人：。*.*施工队*
（*）因设计变更引起的无价材料价格经监理人审核、发包人审定后签证确认。（*）如果预算中没有适用或类似于变更工程的单价时，按工程量根据实际场地测量计算；《建设工程工程量清单计价规范》(*******-****)；《浙江省建设工程计价规则》(****版)；《浙江省建筑工程预算定额》(****版)；《浙江省市政工程预算定额》(****版)；《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(****版)；浙建建发[****]**号文件；材料价格参照****年第*期的《浙江造价信息》和****年第*期的《衢州造价信息》（开化）及市场询价；并经监理人审核、发包人审定。（*）如果预算中有类似于变更工程的单价时，可参照预算中已有的价格确定；（*）预算中如果有适用于变更工程的单价时，按预算中已有的单价确定；（*）因工程设计变更或漏项引起新的工程量，其综合单价在组价后按中选下浮率同比例下浮确定。组价原则为：*.*.*本合同工程采用固定单价合同承包方式，中选下浮率，承包价格为&**;工程预算造价-暂定(估)价项目-暂列金额-公选文件规定的其他不予下浮金额&**;×&**;*-中选下浮率&**;+暂定（估）价项目+暂列金额+公选文件规定的其他不予下浮金额，即人民币****。除设计变更、政策允许外，合同单价不得调整。
（*）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。（*）因非发承包原因造成工期延误的，延误期间价格上涨的由发包人承担，差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人受益，价差（负值）计入工程造价。（*）因承包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨的由承包人承担，价差不计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人受益，价差（负值）计入工程造价；（*）因发包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨的由发包人承担，价差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由承包人受益，价差不计入工程造价；*.*.*因工期延误所产生的人工、材料、机械价格变化调整：（*）暂定价材料及暂估价项目按《开化县政府投资项目暂估价管理办法（试行）》（开监管办发[****]**号）执行。
*.*.*工程验收后符合质量要求，自双方签署工程交工验收证书之日起的*日内，承包人的人员、机具、材料必须全部退场并清理好施工现场，若拖延清场则按拖延工期处理。*.*.*发包人负责将工程施工所必须的电源以及施工道路接通至施工现场边缘，施工区域范围内的通电、通路、用水由承包人自行解决。*.*施工场地交接*.*.*若发生不可抗力的因素造成工程费用增加和承包人损失的，发包人将根据实际情况给予*定补偿。但承包人可以预见、预防而承包人没有及时预见或预防不力造成的损失，发包人不予补偿，其工期和费用损失由承包人负责。（*）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。（*）合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过*%时，或材料单价跌幅以在预算书中载明材料单价为基础超过*%时，其超过部分据实调整。
*.*工期及开工要求*.*.*所有隐蔽工程，承包人均应填写隐蔽工程验收单，并提前**小时通知现场监理工程师，经现场监理工程师检验合格鉴证后，方可进行下*道工序施工。*.*.*发包人委托的现场监理工程师将代表发包人监督、检验承包人的施工质量、进度及现场管理等，承包人应服从其管理。施工中如发现设计、质量、材料等问题，应及时通知现场监理工程师，其处理办法必须经现场监理工程师签字同意，发包人认可后方能实施。*.*.*承包人必须严格按施工图纸、有关设计说明和双方确认的施工组织设计及国家现行施工验收规范、建筑工程质量检验评定统*标准等有关规定，精心组织施工、记录和检验，通过健全质量保证体系和质量检查制度，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量符合国家及其他现行质量验收规范和标准，达到设计要求，且*次性验收合格。*.*.*根据开防欠办[****]**号文件关于印发《开化县建设领域施工现场作业人员实名制监督管理办法》的通知：*、施工企业须使用实名制管理信息化系统或人工管理，实现对施工现场人员身份信息、用工情况、劳动考勤、工资支付等动态监管。*、工程造价达到和超过********的项目，应配备身份证读卡器、门禁考勤设备等实名制管理所需的软硬件，配备劳资专管员，做好实名制管理所需数据的采集、管理、上报等工作；工程造价********以下的项目，由劳资专管员手工登记、考勤等进行实名制管理。*、施工总承包企业应在作业人员进场当天，完成进场人员基本信息登记录入，*天内建立或补充完善对应人员花名册；施工总承包企业应在施工现场醒目位置设置农民工维权牌和公示栏，每月将现场作业人员的考勤表和工资发放表在公示栏中公示；施工总承包企业应于每月**日前，将上月现场作业人员的花名册、考勤表、工资发放表加盖企业公章后，报送各主管部门备案。*.*工程质量及其管理
⑷其他非承包人因素影响进度。⑶不可抗力因素。⑵发包人未按合同规定支付工程款并确实影响到施工进度。⑴重大设计变更而确实影响到施工进度。*.*.*合同工期如遇下列情况，经双方协商，可作相应顺延：*.*.*本工程合同工期为日历天。开工日期以发包人发出开工通知单后第*天起算，承包人应在合同工期范围内完成公选文件规定的全部工程内容。
*.*工程材料供应*.*.*在施工过程中，发包人有权提请原设计单位对图纸进行更改或增减工程量，承包人不得有异议。*.*.*由于设计变更而影响到工程造价，按照本合同*.*条款办理。*.*.*承包人应严格依据设计图纸施工，不得擅自修改设计图纸。所有设计变更，包括承包人因施工实际需要提出设计变更、质量事故处理等，均须由设计单位确认并经发包人同意后才能实施，*.*设计变更上述工期必须在发生后的*天内办理签证，逾期不予认可。
*.**.*工程交工验收，应以施工图纸、技术交底资料、图纸会审纪要及设计变更联系单、国家和省颁发的施工验收规范和质量检验评定标准为依据。经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工整改，直至验收符合工程质量要求。由此追加的费用和延误的工期由承包人负责。*.**.*承包人必须按照施工验收规范的要求，及时做好有关的工程施工记录，并在现场监理工程师的参与下，做好工程技术资料的整理。*.**工程验收与保修*.*.*地方材料如因采购、运距等原因增加费用，结算时不作调整。*.*.*发包人若对材料质量有疑问时，有权要求复验。复验合格，其复验费由发包人承担；复验不合格，其复验费由承包人承担。*.*.*本工程承包范围内所需的建筑材料，由承包人自行采购。主要材料品牌、大宗管材须经发包人签证认可，方可采购。所有材料均须有合格证、质保书或试验报告。如采用不合格的材料，发包人有权制止使用，并由承包人承担由此引起的全部经济损失和责任。
⑶审核工程进度报表，按合同规定及时向承包人支付工程进度款。⑵组织设计单位和承包人进行施工图交底，做好由*方签署的交底纪要，并在*天内送达有关单位。⑴合同签订后向承包人提供的图纸及有关技术资料*套。*.**.*发包人*.**双方责任*.**.*工程保修按国家有关规定执行。
⑶编制施工组织设计和施工方案、施工进度计划、材料、设备等进场计划，用水、用电计划，开工、交工报告书、检验资料等，及时送发包人及有关单位。⑵承包人按合同工期要求进行施工。⑴合同签订时，承包人必须向发包人出具合同价款*%的履约保证金（其中质量保证金**%，工期保证金**%，安全、文明施工保证金**%，项目班子到位率保证金**%）交纳证明。*.**.*承包人⑸组织对工程的交工验收，负责按合同约定支付工程款及退还履约保证金。⑷发包人派驻现场代表，监理工程师代表对工程进度、工程质量、工程合同的执行情况进行监督和检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更签证，工程中间验收，工程进度款签证和其它必要的签证。
⑼项目班子人员到岗率必须达到**%以上（每月到岗**天以上），如低于约定到岗率，发包人将扣除“项目班子出勤率”保证金直至全部履约保证金并终止合同。⑻承包人应精心组织施工，做到文明施工，文明管理，保持现场清洁，强化安全意识，抓好安全生产和杜绝*切事故的发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，全部费用由承包人承担。⑺本合同工程不得转包和违法分包，*旦发现，发包人有权终止合同。承包人无资质的专业施工项目，经发包人同意可以给有相应资质的企业施工，否则作违约处理。⑹在工程保修期间，对属于承包人责任的工程质量问题，应负责无偿修理。⑸提供竣工验收技术资料，提供完整的竣工资料，提出工程决算资料，参加竣工验收，负责做到工完场清，验收合格后*周内施工现队*全部撤清。⑷严格按照施工图施工，确保工程质量，按合同规定时间完工和交付。
⑷工程价款的支付，应由驻现场监理工程师审核签名，发包人派驻现场代表审定签名，报发包人负责人审批后办理。⑶经审计，工程核减额超过送审造价*%的，所有审计费中的效益费由承包人支付，在支付工程结算款时直接扣除；⑵合同签订时，中选人向公选人交纳的*%履约保证金自动转为工程质量保修金，质保期满后视情况退还；⑴工程竣工验收符合质量要求后经审计公司审计，由上级资金补助到村后支付工程审计款；*.**.*本工程价款支付约定如下：*.**工程价款的支付与结算
预付款扣回的方式：本工程开工后并支付工资性工程进度款时开始扣回预付款，工程竣工验收符合质量要求后扣回**%，工程结算经审计部门审定后扣回**%。工资性工程预付款支付期限：开工前。工资性工程预付款比例或金额：合同价款总额（不包括暂列金额和安全文明施工费，下同）的*%，建设单位应将工资性工程预付款足额拨付到工资专用账户。工资性工程进度款。开工建设后，建设单位应将每月工资性工程进度款****在每月日前足额拨付到工资专用账户。*.**.*根据《保障农民工工资支付条例》要求，人工费拨付周期不得超过*个月，并由建设单位将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户。*.**.*设计变更、增加工程项目和工程量的，按照本合同*.*条款办理。
*.**.*如*次验收后为不合格工程，则扣除质量保证金，承包人除承担返修至合格工程的费用外，还将支付结算总价的*分之*违约金。*.**违约责任*.**.*安全处罚：在施工过程中如发生安全及人身事故，全部费用及责任由承包人承担，并将处以工程结算总价的*分之*罚金。*.**.*工期处罚：工程实际工期比合同工期每延误*天，按工程结算总价的*分之*处罚，超过*天以上，*次性扣完工期违约金。*.**.*质量奖罚：工程质量达到合同规定的*次性验收合格等级标准，不奖不罚；如果*次验收为不合格工程，则承包人除承担返修至合格工程的费用外，还将处以结算总价的*分之*罚金。*.**奖罚
*.**.*本合同包括以下附件：*.**附则*.**.*承包人在施工过程中有严重违约行为的，发包人可终止承包合同并追究承包人相关责任。*.**.**方违约造成对方经济损失者，应赔偿对方的全部经济损失。*.**.*在施工过程中如发生安全及人身事故，全部费用及责任由承包人承担，扣除全部安全、文明施工履约保证金，并将支付工程结算总价的*分之*违约金。*.**.*工程实际工期比合同工期每延误*天，按工程结算总价的*分之*支付违约金，超过*天以上，*次性扣除全部工期保证金。
⑹图纸；⑸合同履行中，双方就有关问题协商*致，达成的纪要或协议；⑷标准、规范及有关技术文件；⑶响应函及其附件（包括询标记录）；⑵中选通知书；⑴公选文件及公选补充文件；
*.**.*本合同正本*式*份，双方各执*份。副本*份，双方各执*份。*.**.*本合同双方如发生争执，双方协议及有关部门调解无效者，可向开化县人民法院诉讼。*.**.*本合同自双方盖章、法定代表人或委托代理人签字后生效，至工程完工、按合同保修期满，全部条款履行完毕后失效。*.**.*公选文件合同主要条款未尽事项参照《建设工程施工合同(示范文本)》(**-****-****)执行。所有附件与合同正本具有同等的法律效力，但合同签订之前产生的附件与合同正本有予盾之处应以合同正本为准。⑺工程质量保修书；
联系人：联系人：账号：账号：开户银行：开户银行：或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：法定代表人法定代表人发包人：（公章）承包人：（公章）
承包人：发包人：工程质量保修书附件*：工程质量保修书签约日期：签约日期：联系电话：联系电话：
（*）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；*.*双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：*．质量保修期承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。*．工程质量保修范围和内容发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致，对潭头村********项目签订工程质量保修书。
*．质量保修责任*.*质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。（*）其它项目保修期限约定如下：。（*）装饰装修工程为*年；（*）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为*年；（*）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为*年；
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。*．质量保修费用*.*质量保修完成后，由发包人组织验收。*.*对于涉及结构安全的质量问题，应当按照国家有关工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。*.*发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。*.*属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金中支付。
*.*本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。。*.*双方约定的其他工程保修责任事项：*．其他质量保证金的使用、约定和支付与本合同第*部分《通用条款》第**条赋予的规定*致。*.质量保证金
建设工程廉政责任书附件*：廉政责任书格式年月日年月日或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：法定代表人法定代表人发包人（公章）：承包人（公章）：
*.*严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。*、双方的责任为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。承包人：发包人：
*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：*、发包人责任*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
*.*不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：*、承包人责任*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
*.*承包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。*.*发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。*、违约责任*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
发包人：(公章)承包人：(公章)本责任书*式*份，发包人承包人各执*份，具有同等效力。*、责任书份数本责任书的有效期同施工合同。*、责任书有效期*.*本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
电子邮箱：电子邮箱：传真：传真：电话：电话：其委托代理人：(签字)其委托代理人：(签字)法定代表人或法定代表人或单位地址：单位地址：
第*章响应文件（从本公告附件中下载）第*章工程预算邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：
件文应响潭头村********项目*、封面（格式）
（*）法定代表人身份证明（后附法定代表人身份证复印件）（*）响应函*、目录年月日法定代表人：（盖章）响应人：（盖单位章）
*、安全生产许可证*、企业资质证书*、企业营业执照（*）公选文件要求提供的材料（提供复印件均加盖响应人公章）（*）响应人基本情况表（*）授权委托书（后附委托代理人身份证复印件）
注：以上材料须提供复印件并加盖单位公章。*、公选文件要求提供的其他材料*、承诺书*、项目负责人执业资格证及安全生产考核合格证书（*证）、身份证复印件*、企业分管安全生产的副经理任命文件*、企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）“*类人员”*类证书
⑴我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。*、如我方中选：*、我方承诺在响应有限期内不修改、撤销响应文件。*、我方已仔细研究了潭头村********项目（项目名称）公选文件的全部内容，严格履行公选文件之所有规定，完全接受该中选下浮率作为合同价款[&**;工程预算造价-暂定(估)价项目-暂列金额-公选文件规定的其他不予下浮金额&**;×&**;*-中选下浮率&**;+暂定（估）价项目+暂列金额+公选文件规定的其他不予下浮金额]签订和工程结算的依据。工期，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。项目负责人，身份证号：。联系电话：。（公选人名称）：（*）响应函（格式）
我方承诺按月足额支付农民工工资；*、（其他补充说明）。*、我方在此声明，没有公选文件中所列的响应无效行为，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。⑷我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。⑶我方承诺按规定组建项目管理机构，并确保人员到位率。⑵我方承诺按照公选文件规定向你方递交履约担保。
年月日地址：电话：传真：法人代表人或其委托代理人：（签字或盖章）响应人：（盖单位章）我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的*切法律后果。同时我方在此声明，我方在响应截止日无不良行为在公告期（或无任何不良行为）和响应截止日前*年内企业法人、法定代表人、拟任项目负责人无行贿犯罪记录未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内。
经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：响应人名称：（*）法定代表人身份证明（格式）
系（响应人名称）的法定代表人。身份证号：职务：年龄：性别：姓名：
委托人：地址：（*）授权委托书（格式）注：后附法定代表人身份证复印件年月日响应人：（盖单位章）特此证明。
*、以委托人的名义签订潭头村********项目合同；*、以委托人的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回响应文件；受委托人代理权限如下：兹委托（受委托人姓名）担任委托人的代理人，代表委托人参加潭头村********项目的公选活动事宜。受委托人：身份证号：联系电话：法定代表人：身份证号：联系电话：
受委托人在代理权限内，所产生的权利由委托人享有，所产生的义务由委托人承担。委托人对以上权限中的非授权事项，用横线划字中线方式删除，否则视为授权事项。*、。*、负责向公选人（或代理机构）提出异议和有关行政监督部门投诉；*、领取书面中选通知书；*、依法参加公选项目的公选会议；
身份证号：法定代表人：（签字）社会统*信用代码：委托人（响应人）：（盖单位章）代理人无转委托权。委托期限：。
年月日注：后附委托代理人身份证复印件身份证号码：项目负责人：身份证号：受委托人：（签字）
*、安全生产许可证；*、企业资质证书；*、企业营业执照；（*）公选文件要求提供的材料（复印件）（*）响应人基本情况表（格式）
| 响应人名称 |
|
| 注册地址 |
|
邮政编码 |
|
| 联系方式 |
联系人 |
|
电 话 |
|
| 联系方式 |
传 真 |
|
网 址 |
|
| 法定代表人 |
姓名 |
|
技术职称 |
|
电话 |
|
| 技术负责人 |
姓名 |
|
技术职称 |
|
电话 |
|
| 成立时间 |
|
员工总人数： |
| 企业资质等级 |
|
其中 |
项目负责人 |
|
| 营业执照号 |
|
其中 |
项目负责人资格证号 |
|
| 注册资金 |
|
其中 |
项目负责人身份证号 |
|
| 开户银行 |
|
其中 |
专业职称 |
|
| 账号 |
|
其中 |
社会养老保险证号 |
|
| 经营范围 |
|
| 备注 |
|
注：以上材料须提供复印件并加盖单位公章。*、公选文件要求提供的其他材料。*、承诺书（格式附后）；*、项目负责人执业资格证及安全生产考核合格证书（*证）、身份证复印件；*、企业分管安全生产的副经理任命文件；*、企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）“*类人员”*类证书；
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的*切法律后果。我方在此声明，本公司（响应人名称）、我方法定代表人（姓名）、我方拟派往潭头村********项目项目负责人（姓名）至公选截止日前没有被列入失信被执行人名单，在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”网站（****://******.*****.***.**/）上无失信被执行信息（响应时以响应人承诺为准，评审时以网站查询为准）。（公选人名称）：（*）无失信被执行信息（*）承诺书附件：
响应人：（盖单位章）项目负责人姓名：身份证号码：法定代表人或委托人姓名：身份证号码：响应人名称：统*信用代码：附：特此承诺。
特此承诺。我（响应人名称），现参与潭头村********项目公选，至公选截止日前在此承诺本公司基本账号未被冻结。如有隐瞒，愿意接受公选人和有关部门的任何处罚。（公选人名称）：（*）基本账号未被冻结承诺书年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
我（响应人名称），现参与潭头村********项目公选，至公选截止日前在此承诺本公司未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内。如有隐瞒，愿意接受公选人和有关部门的任何处罚。（公选人名称）：未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内承诺书年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）响应人：（盖单位章）
年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）响应人：（盖单位章）特此承诺。
功能介绍
换一批
潜在投标单位
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
