法定代表人（签字或盖章）招标人（盖章）****绿谷信息实业有限公司招标序号：浙鼎建招[****]***号施工发包文件****
目录编制时间：*〇**年**月法定代表人（签字或盖章）招标代理（盖章）****
*、投标人资格**、总则**、招标活动日程安排表**、招标重要事项表**、发包公告*第*章投标须知*
**、其他***、发包、定标***、投标文件的递交***、投标文件的编制***、投标报价***、招标文件**
第*章技术规范**第*部分专用合同条款**第*部分通用合同条款**第*部分合同协议书**第*章合同主要条款及附件****、授予合同**
*、发包公告第*章投标须知第*章附件**第*章工程量清单**第*章图纸和技术资料（另附）**第*章投标文件(格式)**
*、招标范围：施工图范围内的工程（具体详见工程量清单）。*、建设地点：****市****区消防支队西北侧地块。*、工程概况：项目位于****市****区消防支队西北侧地块，为提升园区内基础设备，现将园区内进行改造，主要内容为：首层西面原消控室后移；*层西面原门厅部分楼梯梯段重做，新增隔墙；部分电梯前室及楼梯间窗套栏杆加高；首层车库室内地面清理，重新刷耐磨漆，新增标线、标识；首层门厅及*层墙面改造，新增型材玻璃幕墙；室外地面拆除铺设石材地面；室外新增给排水管道及检查井；首层原泊车位和部分门厅、房间增加配电箱，*层配电箱移位；首层原泊车位和部分门厅、房间增加弱电信息箱，*层增加室外监控及高空抛物监控；*、*层部分房间预留给排水接口,污水排至原有化粪池,给水接至原有给水横干管；*层部分房间增设喷淋;*层部分房间墙体移位,喷淋及消火栓布置相应调整等施工图涉及范围内容。****受业主委托具体负责本工程的发包事宜。****已经主管部门批准建设，工程所需资金已落实。招标人为****绿谷信息实业有限公司。参考《****市公共资源交易管理委员会办公室关于市本级国有投资建设工程小额项目简易发包的指导意见》（丽公管办〔****〕*号）文件精神采用“*随机抽取法”方式发包。招标序号：浙鼎建招[****]***号
*、投标人资质类别和等级：具有建筑工程施工总承包*级及以上资质；*、投标人资格要求*、下浮率区间：*%-**.*%*、质量要求：合格*、工期要求：**日历天*、施工图预算价：暂定*******元，最终以审定的施工图预算价为准。
报名联系人：周旭梅联系电话：***********（微信同号）、****-*******。*、****年**月*日起至投标截止时间止（每天上午*:**—**:**，下午**:**—**:**，节假日除外）联系代理机构报名，报名所需材料：*、企业营业执照（原件扫描件或复印件加盖企业公章）；*、资质证书（原件扫描件或复印件加盖企业公章）；*、委托代理人授权委托书（委托书原件扫描件和有效身份证明）。*、发包文件的获取*、本项目不允许联合体投标。*、近*月（****年*月、*月、*月）企业人员总数不少于**人；*、项目负责人资质类别和等级：具有建筑工程专业注册建造师*级及以上资格，无在建或预中标工程；
*、报名前投标人可自愿向发包人或代理机构领取设计图纸，以自行判断是否参加响应。本次招标公告在********网****://****.***.**.***.**/上发布。*、发布公告的媒介合同价格形式为固定单价合同，综合单价按照经业主委托第*方审核确认的施工图预算价报告中的综合单价计算，结算时以实际完成工程量为准，结算总价按中标下浮率下浮结算。*、工程款结算办法注：不接受未参加报名的投标人的投标。
招标人：****绿谷信息实业有限公司**、联系方式本工程不接受挂靠或已有在建项目的项目经理参加投标；投标人或项目经理“被行政监督限制参与投标且在限制期内”的，谢绝参加本项目投标；投标人及其拟派的项目经理必须符合相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定。**、其他*、开标时间及地点：****年**月*日*时**分，地点：****（****市庆春街***号*楼会议室）,请各投标单位按时参加开标会议，逾期视为放弃。*、定标方式：*随机抽取法
电话：****-*******地址：****市****区庆春街***号*楼招标代理机构：****联系人：****电话：***********地址：****市绿谷信息产业园
前附表*前附表**、招标重要事项表公告发出时间：****年**月*日联系人:****、蓝浩
| 工程名称 |
**** |
| 建设地点 |
位于****区绿谷信息产业园 |
| 招标联系人 |
****、蓝浩 |
电 话 |
****-******* |
| 发包方式 |
公开 |
组织方式 |
自行 委托代理 |
| 招标范围 |
施工图范围内的工程（具体详见工程量清单）。 |
| 标段划分 |
*个标段 |
允许分包内容 |
按国家有关规定 |
| 投标人主要条件 |
*、投标人资质类别和等级：具有建筑工程施工总承包*级及以上资质；*、项目负责人资质类别和等级：具有建筑工程专业注册建造师*级及以上资格，无在建或预中标工程；*、近*月（****年*月、*月、*月）企业人员总数不少于**人；*、本项目不允许联合体投标。 |
| 规 模 |
详见工程概况 |
质量要求 |
合格 |
| 承包方式 |
总承包 |
工期要求 |
**日历天 |
| 施工图预算价 |
暂定*******元，最终以审定的招标控价为准。 |
下浮率范围 |
*%-**.*% |
| 签约合同价 |
签约合同价（发包价）＝以第*方审核确认的施工图预算价×（*-中标下浮率）。 |
| 投标担保（投标保证金） |
本项目不需要缴纳投标保证金。 |
| 投标有效期 |
投标截止日后 ** 日历天 |
| 投标文件份数 |
资格审查文件:*正*副 |
| 投标文件递交 |
递交至：****开标厅地 址：****（****市庆春街***号*楼会议室）接收人：****(招标代理机构)投标截止时间：****年**月*日*时**分（北京时间） |
| 开 标 |
时间：同投标截止时间地点：****市庆春街***号*楼 |
| 定标办法 |
*随机抽取法，详见发包文件第*章 |
| 序号 |
项目内容 |
发包文件要求 |
备注 |
| * |
履约保证金 |
签约合同价的*% |
|
| * |
其中 |
质量未达到*次性验收合格违约金 |
履约保证金的 **％ |
|
| * |
其中 |
未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金 |
履约保证金的** ％ |
履约保证金的 **％ |
| * |
其中 |
未履行工期承诺违约金 |
履约保证金的** ％ |
履约保证金的** ％ |
| * |
其中 |
未履行安全生产、文明施工承诺违约金 |
履约保证金的**％ |
履约保证金的** ％ |
| * |
民工工资支付担保 |
按****市有关规定执行 |
| * |
计划开工时间 |
收到开工通知后 *天内 |
|
| * |
工期提前、延误 |
| * |
（*） |
工期提前奖励标准（在招标人要求工期提前的情况下奖励，自行提前工期的不予奖励） |
不予奖励 |
|
| * |
（*） |
工期提前奖励限额（在招标人要求工期提前的情况下奖励，自行提前工期的不予奖励） |
/ |
|
| * |
（*） |
工期延误赔偿标准 |
****元/天 |
|
| * |
（*） |
工期延误赔偿限额 |
履约保证金的 ** ％ |
|
| * |
工程质量保修金 |
工程价款结算总额的 *.* % |
|
| * |
暂列金 |
标化工地暂列金额： / |
|
| * |
暂列金 |
优质工程暂列金额： / |
|
| * |
重新招标 |
推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的情形，不符合中标条件的；或其它原因投诉成立的；由招标人重新招标，在原发包文件内容没有实质性修改的情况下，开标时间可以缩短，但自发包文件发出之日起不少于*日。 |
|
| * |
其他 |
中标单位应落实在建工地的周边围挡、物料堆放覆盖、场地道路硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭运输、土方开挖湿式作业、暂不开放地块临时绿化“*个*分*”防尘措施，请各投标人充分考虑该成本费用，对落实不到位的将依照《大气污染防治法》进行处置，并上报建设主管部门进行不良信用评价。 |
|
注意：本发包文件条款中带“”符号为采用，带符号“”的为不采用。*、招标活动日程安排表注：后面与本表有矛盾的以本表为准。前附表*
| 序号 |
事项 |
解释说明或注意事项 |
备注 |
| * |
发包会议必须到场的人员 |
法定代表人（或总经理）持法定代表人（或总经理）资格证明书参加，法定代表人委托代理人的，代理人持委托书原件参加。 |
详见发包文件 |
| * |
发包会议要求提交的证明材料 |
发包文件要求及投标人认为有必要提交的其他材料等。 |
|
| * |
发包文件工本费 |
*、金额：***元人民币*、交纳时间：在领取发包文件时以现金形式交纳。 |
|
| * |
投标文件编制注意事项 |
按发包文件中投标文件的格式编制投标文件，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章。 |
详见发包文件 |
| 序号 |
工作内容 |
时 间 安 排 |
地 点 |
| * |
发布发包公告 |
****年**月*日起 |
********网****://****.***.**.***.**/ |
| * |
发布发包文件 |
****年**月*日 |
网上下载或书面索取 |
| * |
现场踏勘和答疑 |
投标人自行前往建设地点做好现场踏勘工作 |
工程建设地 |
| * |
投标人对发包文件提交异议时间 |
投标截止时间前*日前 |
提交方式：*、传真：****-********、书面递交：**** |
| * |
发包文件的澄清或者修改时间 |
投标截止时间*日前 |
获取方式：书面形式 |
| * |
发包文件工本费 |
投标截止时间前 |
**** |
| * |
投标文件递交截止时间 |
同前附表* |
****开标厅 |
| * |
开标时间 |
与投标截止时间同*时间 |
****开标厅 |
| * |
招标人发中标公告及中标通知书 |
确定中标候选人后*日内 |
| ** |
签订合同 |
中标通知书发出之日起**日内，中标人必须与招标人签订施工合同，否则,取消其中标资格,对其进行担保索赔,招标人重新组织招标。 |
招标人 |
*.工程投资性质及资金落实情况：自筹、资金已落实。*.工程地点：位于****区括苍路***号绿谷信息产业园。*.招标人：****绿谷信息实业有限公司*.工程名称：****（*）项目概况及要求*、总则
（*）现场交通条件：满足施工要求。（*）*通*平情况：满足施工要求。（*）土地征用及补偿情况：满足施工要求。*.现场条件：*.工程招标范围：施工图范围内的工程（具体详见工程量清单）。*.工程内容：项目位于****市****区消防支队西北侧地块，为提升园区内基础设备，现将园区内进行改造，主要内容为：首层西面原消控室后移；*层西面原门厅部分楼梯梯段重做，新增隔墙；部分电梯前室及楼梯间窗套栏杆加高；首层车库室内地面清理，重新刷耐磨漆，新增标线、标识；首层门厅及*层墙面改造，新增型材玻璃幕墙；室外地面拆除铺设石材地面；室外新增给排水管道及检查井；首层原泊车位和部分门厅、房间增加配电箱，*层配电箱移位；首层原泊车位和部分门厅、房间增加弱电信息箱，*层增加室外监控及高空抛物监控；*、*层部分房间预留给排水接口,污水排至原有化粪池,给水接至原有给水横干管；*层部分房间增设喷淋;*层部分房间墙体移位,喷淋及消火栓布置相应调整等施工图涉及范围内容。
（*）勘察现场**.其他：/。**.安全文明施工要求：本工程文明施工、安全防护要求达到****省《建筑施工安全检查标准》现行标准，施工现场环境保护要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》现行标准。*.工程质量目标：合格。*.工期要求：招标工期为**日历天。工期计算起止日期：实际开工之日起至实际竣工之日止。（*）其它：/。
*.语言文字：除专用术语外，与招投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。*.保密：参与招标投标活动的各方应对发包文件和投标文件的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。*.投标费用：投标人自行承担参与本次招标投标活动所涉及的*切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。（*）投标费用、保密、语言文字、计量单位*.招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的。招标人对投标人自己所作出的*切推论、理解和结论概不负责。*.投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。
（*）投标人资格条件*、投标人资格如有涉及电力、通信、燃气、路灯等专业工程，承包人须无条件提供现场配合，并不得收取任何费用。*.本工程☑实行施工总承包管理□不实行施工总承包管理，发包人□提供☑不提供材料、工程设备。（*）工程管理要求*.计量单位：所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
（*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；*、投标人不得存在下列情形之*：*、本项目不允许联合体投标。*、近*月（****年*月、*月、*月）企业人员总数不少于**人；*、项目负责人资质类别和等级：具有建筑工程专业注册建造师*级及以上资格，无在建或预中标工程；*、投标人资质类别和等级：具有建筑工程施工总承包*级及以上资质；
（*）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（*）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为*个法定代表人的；（*）为本项目提供招标代理服务的；（*）为本项目的代建人；（*）为本项目的监理人；（*）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（*）资格审查时投标人须提交的资料（**）在最近*年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。（**）财产被接管或冻结的；（**）被暂停或取消投标资格的；（*）被责令停业的；（*）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（*）投标人须知；（*）发包公告；*、发包文件包括以下内容：（*）发包文件的组成*、招标文件资格审查在开标时进行，投标人必须提交投标须知前附表规定所需提交的原件。
（*）投标文件格式；（*）技术标准和要求；（*）图纸；（*）工程量清单（供参考，以实际审核对确认的为准）；（*）合同条款及格式；（*）本发包文件及定标办法；
*、施工图预算编制按国家及****省有关规定的计价规范、计价依据以及政策性文件编制：以审定报告确认为准。*、本工程施工图预算价均*******元，最终以第*方审核确认的为准。（*）工程施工图预算价及招标工程量清单*、投标人应认真审阅发包文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性响应发包文件要求的，资格审查不予通过，责任由投标人承担。（**）根据本章第（*）条、第（**）条对发包文件所作的澄清、修改，构成发包文件的组成部分。（*）投标人须知前附表规定的其他材料。
当发包文件、修改发包文件通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。为使投标人在编制投标文件时把修改发包文件的内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止时间。具体时间将在修改发包文件通知中写明。在投标截止时间前*天，招标人通过********网通知所有潜在投标人修改发包文件。修改发包文件作为发包文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。修改发包文件、发包文件的澄清及有关招标信息投标人应及时接收、查阅，因投标人未及时接收、查阅造成投标人损失的，招标人不承担责任。（*）发包文件的修改投标人在阅读发包文件和踏勘现场后，若对发包文件有异议需要澄清的，应在投标截止时间*日前，以书面形式（包括传真）不记名向招标人提出异议，招标人将通过书面形式予以解答。由此而产生的对发包文件内容的修改，以修改发包文件的方式发出。（*）发包文件的澄清
招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的。招标人对投标人自己所作出的*切推论、理解和结论概不负责。投标人可以对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。（**）勘察现场本项目不需要缴纳投标保证金。投标保证金投标人应认真审阅发包文件中所有的招标公告(邀请书)、投标须知、合同条件、规定格式、要求说明、技术规范和资料等内容，如果投标人的投标文件及其他条件不能满足本发包文件的实质性要求，招标人在任何环节可拒绝或否决其投标，责任由投标人自负。
⑴投标人应使用发包文件第*章中所提供的投标文件格式填写，内容齐全；*.投标报价编制要求*.该项目周边地块为已建房屋且过往车辆行人通行较多。施工期间必须做好通行疏导及安全警示工作，确保施工期间周边行人、车辆通行安全。*、投标人在投标时，应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数，今后中标下浮率*律不作调整，请投标人在报价时综合考虑。（**）投标报价*、投标报价
*、投标人应当使用发包文件第*章中所提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式展开，无格式的自行设计编制。*、本工程的投标文件不提交技术投标文件。１、投标文件由资格审查文件组成，详见发包文件第*章（**）投标文件组成*、投标文件的编制⑵符合现行有关法律，法规、规章、政策性文件。
（**）投标文件的密封与标志*、投标文件的递交*、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。*、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并按**纸装订成册。*、投标人必须编制*份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不*致之处，以正本为准。（**）投标文件的份数和签署
*、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。*、招标人可以按本文件第（*）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后的投标截止期。*、投标人应在投标须知中前附表*规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。（**）投标截止期*、标志：所有封袋外面上都必须写明招标人名称、工程名称和投标人的名称全称。*、密封：投标人必须将投标文件资格审查文件密封提交，并在密封处加盖投标人法人印章和法定代表人（或被委托代理人）的签字或盖章。
（**）发包、定标*、发包、定标*、投标人的修改或撤回通知，应按按本文件第（**）和（**）条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。*、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。（**）投标文件的修改与撤回*、提交投标文件的投标人少于*个的，招标人将依法重新发包。
（**）定标将在投标有效期结束日前完成。不能在投标有效期结束日前完成定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人，不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人不予补偿。*、发包、定标办法详见第*章（*）未按发包公告、发包文件要求索取发包文件、投标报名的。（*）投标人提交的资料密封不符合发包文件要求的；*、投标人有下列情况之*者将拒收其投标文件：*、本工程将在前附表规定的时间、地点举行发包会议。投标人需由法定代表人或委托代理人持有效身份证明参加发包会议。
*.根据《关于加快推进****省建筑市场监管与诚信信息平台建设工作的通知》（建建发[****]**号）文件精神，投标时拟派项目经理在“****省建筑市场监督与诚信信息发布平台”处于锁定状态的，视同有在建工程。*.在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该工程通过竣工验收或单位工程质量竣工验收（市政工程为交工验收、竣工验收或单位工程质量竣工验收）或合同解除日期。在项目实施过程中，项目经理因故更换，应原项目业主同意，并经备案主管部门同意。*.建造师（项目负责人）在市本级和****区范围内承接*个以下（含*个）不满****元的建设工程项目的，不视为有在建工程。（***）项目经理是否有在建工程的认定（***）在招投标现场监督及投诉处理过程中，经查实投标人或项目经理资质、业绩、在建工程、市场行为、所提交的资料等方面弄虚作假情形的，或存在违法、违规行为的，取消中标资格。**、其他
注意：对投标人提供证件及资料的真实性，招标人保留有对该资料的复核权，如果发现资料有虚假行为，*经查实，若是中标单位的将取消该单位的中标资格，同时将企业和项目经理上报建设行政主管部门作严重不良行为处理。*、按照发包、定标原则确定的第*中标候选人，招标人根据有关规定确定中标候选人为中标人。（***）中标**、授予合同（***）投标人或项目经理“被行政监督部门限制参与投标”的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的，或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执（从）业资格的，或项目经理是其它项目第*预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的，取消中标资格。（***）是否被认定列入建筑市场主体“黑名单”或“被限制参与投标”的认定：根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发【****】**号）、国家发改委等部门《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录（****版）》（发改财金(****)****）号规定及有关法律、法规、规定，根据投标人及项目经理具体行为，结合《****市工程建设项目招标投标综合管理办法》、《****市房屋建筑和市政公用工程建筑市场信用评价管理办法（试行）》进行认定。
（****）合同主要条款及附件*.推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或未按要求办理****市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡或免缴卡、或省外企业中标的未办理省外企业进浙承接业务备案手续，或者被查实存在影响中标结果的等情形，不符合中标条件的，招标人将根据有关规定重新组织招标，在原招标文件内容没有实质性修改的情况下，开标时间可以缩短，但自招标文件发出之日起不少于*日。*.合同签订前，中标人应当收到中标通知书后**日内向发包人提交履约保证金、****市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡或免缴卡、省外企业中标的还需办理省外企业进浙承接业务备案手续，履约保证金为中标合同金额的*%（不含暂列金），可以以现金或银行保函或工程综合保险保单或担保保函（由****市政策性融资担保有限公司和****区政策融资担保有限公司出具，格式按担保公司规定执行，且符合《关于推行建设工程综合保险试点工作的通知》（丽建发〔****〕***号）文件要求）的形式缴纳。*、招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据发包文件和投标文件签订施工合同。合同采用（**-****-****）《建设工程施工合同》范本。（***）合同签订
国家工商行政管理总局住房和城乡建设部制定制定建设工程施工合同（**—****—****）
*.工程名称：。*、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：****绿谷信息实业有限公司第*部分合同协议书
*、合同工期*.工程承包范围：群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）。*.工程内容：。*.资金来源：。*.工程地点：。
*、签约合同价与合同价格形式工程质量符合合格标准。*、质量标准工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：。计划开工日期：。
（*）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（*）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；中标下浮率：%；*.签约合同价为：
其中：标化工地暂列金额：人民币（大写）(¥元)；人民币（大写）(¥元)。（*）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（*）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；
本协议书与下列文件*起构成合同文件：*、合同文件构成承包人项目经理：。*、项目经理*.合同价格形式：固定单价合同。优质工程暂列金额：人民币（大写）(¥元)。
（*）图纸；（*）技术标准和要求；（*）通用合同条款；（*）专用合同条款及其附件；（*）投标函及其附录（如果有）；（*）中标通知书（如果有）；
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金****。*、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（*）其他合同文件。（*）已标价工程量清单或预算书；
本合同于年月日签订。*、签订时间本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。*、词语含义*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
本合同自生效。**、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。**、补充协议本合同在签订。*、签订地点
组织机构代码：组织机构代码：法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）发包人：(公章)承包人：(公章)本合同*式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。**、合同份数
传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：
第*部分专用合同条款按照《建设工程施工合同示范文本》（**-****-****）规定执行第*部分通用合同条款账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：
*.*.*.*监理人：*.*.*合同当事人及其他相关方*.*.*.**其他合同文件包括：。*.*.*合同*.*词语定义*.*般约定
*.*.*.*设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；
*.*.*工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；
*.*标准和规范适用于合同的其他规范性文件：现行法律法规及国家、****省、****市的相关规范文件。*.*法律*.*.*.**临时占地包括：。*.*.*.*永久占地包括：/。*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。
发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前*天向承包人提供图纸；*.*图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：按通用条款*.*规定的解释顺序。*.*合同文件的优先顺序*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求/。*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行法律法规及国家、****省、****市的相关规范文件。
承包人提供的文件的形式为：书面形式；承包人提供的文件的数量为：视发包人需求；需要由承包人提供的文件，包括：合同签订后**天内，但至迟不得晚于开工日期前*天应提供完善的施工组织设计和安全专项方案，每月**日前提供下月完成工程量报表、月进度报表等；*.*.*承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。发包人向承包人提供图纸的数量：开工前*天，发包人向承包人提供完整施工图*套，承包人需要多套施工图，自费复印；
*.*.*发包人接收文件的地点：；*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。*.*联络关于现场图纸准备的约定：施工现场保留*套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。*.*.*现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：发包人收到监理人提交的经审核的文件*天内。
*.**交通运输监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。
*.**.*超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供，由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为边界。*.**.*场内交通关于出入现场的权利的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。*.**.*出入现场的权利
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。*.**知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.*发包人代表*.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：按合同专用条款第**条变更执行。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按合同专用条款第**条变更执行。*.**工程量清单错误的修正*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：以包含在合同价内。
电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；发包人代表：
*.*.*提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期*天前向承包人移交施工现场。*.*.*提供施工现场*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：。通信地址：。
*.承包人发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：不提供。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。*.*资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后*个月内。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：*套。（*）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档，并符合丽建发[****]**号《关于在市本级实行建设工程电子文件归档管理的通知》的规定。*.*承包人的*般义务*.*承包人的*般义务
*.*项目经理*、在未交付给发包人之前，承包人必须负责场地内的日常维护（费用自理）。*、在土石方及建筑垃圾外运过程中，相关手续办理、沿线政策处理及道路维护、清扫、通行安全等事项由承包人负责（费用自理）。*、施工、生活用水用电及场内施工道路由承包方自行解决。在施工过程中，承包人负责对损坏原通行道路的修复，确保行人、车辆安全通行，并负责对影响范围内水、电、通讯等管线的保护和修复。承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档,并符合丽建发[****]**号《关于在市本级实行建设工程电子文件归档管理的通知》的规定。。
建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；*.*.*项目经理：
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前*天。*.*承包人人员*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：按**元/人向发包人支付违约金，并根据《****市建设局关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知》（丽建发〔****〕**号）的规定实行登记管理，发包人有权对企业或个人进行不良行为上报，情节特别严重的，发包人有权终止合同。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按****元/天向发包人支付违约金，并按照《关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知》（丽建发〔****〕***号）文件规定进行不良行为上报。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
*.*.*分包的确定主体结构、关键性工作的范围：按法律、法规规定。禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作及法律、法规规定禁止分包的工程。*.*.*分包的*般约定*.*分包*.*.*承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目技术负责人、安全员按****元/天，其它人员按***元/天向发包人支付违约金，并按照《关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知》（丽建发〔****〕***号）文件规定进行不良行为上报。
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。*.*工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。*.*.*分包合同价款其他关于分包的约定：承包人对部分专业工程无专项施工资质需另行分包的，其分包单位必须经发包人同意，其资质必须满足专业工程的要求。允许分包的专业工程包括：承包人无专项施工资质同时是属于允许分包内容的工程。
*.*监理人的*般规定*.监理人履约保证金在工程完工验收合格后结清并退还（不计息）。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：根据（浙政办发【****】**号）文件规定，采用□现金、□银行保函（为不可撤销见索即付银行保函）、□工程综合保险保单或政策性融资担保保函（由****市政策性融资担保有限公司出具，且符合《关于推行建设工程综合保险试点工作的通知》（丽建发〔****〕***号）文件要求））形式，金额为签约合同价的*%，采用银行保函、工程综合保险保单或策性融资担保保函作为履约担保时，如在银行保函、工程综合保险保单或策性融资担保保函有效期届满前，工程仍未完工的，承包人须在原保函有效期届满**日前按发包人要求重新开具保函，保函的有效期及保函的金额视工程实施情况和剩余工程量情况，由双方协商确定。承包人是否提供履约担保：提供。*.*履约担保
姓名：；总监理工程师：*.*监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按发包人要求执行。关于监理人的监理权限：见监理合同。关于监理人的监理内容：见监理合同。
关于监理人的其他约定：；通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；
*.*.*特殊质量标准和要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。*.*质量要求*.工程质量（*）/；在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：*.*商定或确定
*.*安全文明施工*.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：**小时。监理人不能按时进行检查时，应提前**小时提交书面延期要求。*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应及时通知监理人，应于共同检查前**小时书面通知监理人。*.*隐蔽工程检查
*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（******-****、****-****）。*.*.*文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前*天提供施工场地治安管理计划。*.*.*关于治安保卫的特别约定：按通用条款要求做好施工现场的安全保卫工作并承担相应费用。*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到****省《建筑施工安全检查标准》（*****-****）标准，并另行签订“安全生产责任合同”，施工扬尘污染防治应做到建建发【****】***号文件附件*中规定的所有事项。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工进度计划后*天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前*天内。*.*.*施工组织设计的提交和修改*.*.*合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按发包文件约定，发包文件无约定的按通用条款或双方另行约定。*.*施工组织设计*.工期和进度
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人提交工程开工报审表的期限：计划开工日期前*天内。*.*.*开工准备发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到施工进度计划后*天内。*.*.*施工进度计划的修订*.*施工进度计划
*.*工期延误*.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前*天。*.*测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起**天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。*.*.*开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
*.*不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过履约保证金的**％。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：****元/天支付违约金。*.*.*因承包人原因导致工期延误（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。*.*.*因发包人原因导致工期延误
*.材料与设备*.*.*提前竣工的奖励：不予奖励。*.*提前竣工的奖励发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：另行协商。*.*异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
*.*施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：具体按管理部门要求和发包人需求确定。*.*.*样品的报送与封存*.*样品*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。*.*材料与工程设备的保管与使用
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。*.*.*试验设备*.*试验设备与试验人员*.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：：承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施（按发包人要求执行）。承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，须经发包人审核同意。
关于变更的范围的约定：按通用条款执行。**.*变更的范围：**、变更现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。*.*现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：/。监理人审查承包人合理化建议的期限：/。**.*承包人的合理化建议关于变更估价的约定:按本合同专用条款“**.*工程量清单项目和工程量调整”和“**.*综合单价调整”规定执行。**.*.*变更估价原则**.*变更估价
**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第*种方式确定。**.*.*依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件*：《暂估价*览表》。**.*暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
**.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的*笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款的调整，以及发生索赔、现场签证确认等的费用和标化工地、优质工程等费用的追加，包括标化工地暂列金额、优质工程暂列金额和其他暂列金额。**.*暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：/第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第*种方式确定。
**.*工程量清单项目和工程量调整施工图预算价（指经第*方审核确认的价格）综合单价由于定额适用不当或工程量换算有误等原因引起综合单价偏差±**%以上的，判定为施工图预算价（指经第*方审核确认的价格）综合单价异常。施工图预算价（指经第*方审核确认的价格）综合单价异常导致合同单价异常的，合同单价按以下方式进行修正：依据编制施工图预算价（指经第*方审核确认的价格）的编制依据、组价原则、****资料和中标下浮率重新进行组价。**.*施工图预算价（指经第*方审核确认的价格）中综合单价异常导致合同单价异常的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。**.*市场价格波动引起的调整**.价格调整
①发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差；（*）采用工程量清单综合单价计价工程，发生下列情况的，工程量清单项目的工程量应予调整：③施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符。②工程变更引起新增或减少清单项目；①发包人提供的工程量清单项目漏缺项、重复列项；（*）采用工程量清单综合单价计价工程，发生下列情况的,工程量清单项目应予调整:
（*）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。（*）已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价*%及以上的分部分项清单，其工程量增减超过本项工程量**%及以上，或合价金额占合同总价不到*%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量**%及以上时，增减工程量单价则按**.*条第（*）款没有适用的综合单价处理。因**.*条的工程量清单或工程数量变化，按以下规定调整综合单价：**.*综合单价调整（*）清单项目或工程量调整应根据合同约定、施工图纸、工程变更联系单等内容，按“计价规范”、****省“计价依据”等要求进行列项、计量。②工程变更引起的工程量的增减。
招标工程:承包人浮动率=（*-签约合同价/施工图预算价（指经第*方审核确认的价格））×***%①依据合同约定编制依据、组价原则和承包人中标浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。承包人浮动率可按下列公式计算：（*）工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：③如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按**.*条第（*）款重新计算综合单价。②清单项目组合内容中某*个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。①某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；
（*）投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：**.*投标综合单价异常处理③如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。②承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。上式中的签约合同价及施工图预算价（指经第*方审核确认的价格）均扣除暂列金额、暂估价。非招标工程：承包人浮动率=（*-签约合同价/预算价）×***%
②工程量减少超过本项工程量**%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除；减少超过**%以外部分工程量,按**.*条第（*）款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。①工程量增加超过本项工程量**%以内的，按原综合单价计算；增加超过**%以外部分工程量，按**.*条第（*）款重新确定综合单价，计算合价。（*）综合单价异常且工程量增减超过本项工程量**%以上的，按以下原则处理:③其他异常情况。②虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±**%以上；①投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±**%以上；
**.*其他项目费调整（*）施工组织措施项目，由组织措施费计算基数变化，按合同约定费率内容调整。（*）采用以“项”计价的技术措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分应重新组价；（*）采用综合单价计价的措施项目，按综合单价调整规定计价；工程量清单项目及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费。**.*措施项目调整
*、单价合同。**.*合同价格形式**.合同价格、计量与支付（*）暂列金额在减去工程价款调整与索赔、现场签证等金额后，如有余额，归还发包人。（*）计日工应按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算；（*）施工总承包服务费应根据合同约定费率（或金额）计算，如发生调整的，以发承包双方确定调整金额计算；
风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。*、总价合同。风险范围以外合同价格的调整方法：按本合同专用条款**.*条规定进行调整。风险费用的计算方法：以上风险费用已包含在综合单价内。综合单价包含的风险范围：承包人中标的综合单价，已充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数，今后不作调整。
预付款支付期限：*、工程预付款：开工**日内*、工程预付款：人民币***元（包括**%的安全文明施工费预付款）。**.*.*预付款的支付**.*预付款*、其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。
**.*.*计量周期****省建设工程计价依据（****版）。工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（****版）；**.*.*计量原则**.*计量预付款扣回的方式：工程预付款不扣回抵作工程进度款；
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：/。**.*.*总价合同的计量关于单价合同计量的约定：按通用条款。**.*.*单价合同的计量关于计量周期的约定：按月计量。
①、按月支付，发包方在收到承包人经监理工程师核签的报告后**天内，支付当月合同内项目实际完成并已检验合格资料齐全的工程量进度款的**%；合同外增加的项目支付完成工程量进度款的**%；为避免工程变更签证滞后、积压拖延等问题的发生，监理方在审核每期工程进度款时应审核当期工程变更是否完成签证，若有变更工程量增减而承包人未完成签证报批程序的，该期进度款暂缓支付；关于付款周期的约定：**.*.*付款周期**.*工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。**.*.*其他价格形式合同的计量
**.*.*进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：/**.*.*进度付款申请单的编制农民工工资保障金按有关文件规定执行。③、工程价款经审计部门审核后扣除*.*%作为质量保修金外，*个月内结清工程款。②、工程完工并验收合格后，支付至合同总价的**%，并退还履约保证金（不计息）；
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请*天内。（*）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请*天内。**.*.*进度款审核和支付（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月提交。
**.验收和工程试车*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。*、总价合同支付分解表的编制与审批：/。**.*.*支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。（*）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后**天内。
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。**.*.*竣工验收程序**.*竣工验收关于延期最长不得超过：**小时。**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。**.*分部分项工程验收
**.*工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后*天内。**.*.*移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
关于投料试车相关事项的约定：/。**.*.*投料试车（*）无负荷联动试车费用由承担。（*）单机无负荷试车费用由承担；工程试车内容：/。**.*.*试车程序
**.*竣工付款申请合同价格形式为固定单价合同，综合单价按照经业主委托第*方审核确认的施工图预算价报告中的综合单价计算，结算时以实际完成工程量为准，结算总价按中标下浮率下浮结算。竣工结算承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后*天内。**.*.*竣工退场**.*竣工退场
（*）发包人应在签发竣工付款证书后的**天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后**天内无正当理由不送国家审计部门进行审计的且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第**天起视为已签发竣工付款证书。（*）监理人应在收到竣工结算申请单后**天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后**天内送国家审计部门进行审计，并根据审计结果由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。**.*竣工结算审核竣工付款申请单应包括的内容：通用条款国家审计部门要求的内容，共*式*份。承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后*个月内。承包人未在规定时间内提交竣工结算文件，经发包人催告后**天内仍未提交或没有明确答复的，发包人有权根据已有资料编制竣工结算文件，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。
**.*质量保证金缺陷责任期的具体期限：**个月。**.*缺陷责任期**.缺陷责任期与保修（*）发包人收到承包人提交的工程结算资料后，按政府投资项目管理规定委托中介机构进行结算审核或自行组织结算审核，审核结果经承包人核对确认后，作为工程结算的依据。发包人承包人核对确认的审核结果在主管部门、财政、审计等部门监管时发现有错误的，应按监管部门意见进行调整，调整后如工程款少计的，发包人应按实支付，如工程款多支付的，承包人应无条件退还。（*）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后*天内提出异议，并由发包人、审计、财政等相关部门协商。鉴定按《建设工程工程量清单计价规范（****）》第**章的相关规定进行。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（*）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
（*）其他方式:/。（*）*.*%的工程结算款；（*）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第*种方式：**.*.*承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
关于质量保证金的补充约定：可采用现金、银行保函、担保保函或工程综合保险保单,如采用保函或工程综合保险保单，须在工程尾款付清前提交。（*）其他扣留方式:无。（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第*种方式：**.*.*质量保证金的扣留
**.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后**小时内。**.*.*修复通知工程保修期为：见工程质量保修书**.*.*保修责任**.*保修
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。发包人违约责任的承担方式和计算方法：**.*.*发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。**.*.*发包人违约的情形**.*发包人违约
（*）其他：/。（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。
**.*.*承包人违约的责任承包人违约的其他情形：。**.*.*承包人违约的情形**.*承包人违约承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。**.*.*因发包人违约解除合同
**.*不可抗力的确认**.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。**.*.*因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。
关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。**.*工程保险**.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。**.*因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。
**.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。**.*通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。关于其他保险的约定：承包人必须为本方人员投保意外伤害险、第*方责任险等，费用由承包人自行承担。**.*其他保险
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。**.*.*争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。**.*争议评审
**.*补充条款因合同及合同有关事项发生的争议，向****区人民法院起诉。**.*仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。**.*.*争议评审小组的决定其他事项的约定：/。
*、材料设备采购要求*、承包人应根据丽建发[****]**号《关于在市本级实行建设工程电子文件归档管理的通知》进行归档管理，如涉及到相关费用，由承包人自行承担。*、施工期间必须做好通行疏导及安全警示工作，确保施工期间周边行人、车辆通行安全。*、若工程有设计变更、增减工程量、增加临时工程或取消部分合同内工程等情况，工程量均按施工图的实际完成量计算，单价按结算方式中的单价确定计算。承包人不得以工程量有变化、单价未确定或不同意确定的单价而中断、停止或拒绝施工，也不得以此提出任何预期收益损失或其他额外补偿等索赔要求。*、工程结算须按政府投资项目要求执行。*、施工过程中，严格按照丽政发【****】**号文件执行。因承包人拖欠民工工资、材料机械款、工程款等原因发生诉讼纠纷，导致发包人承担相关责任的，除发包人可以向承包人追偿该责任款外，发包人也可向承包人追偿因参与该诉讼而支付的包括但不限于律师费、诉讼费、交通费、误工费等费用。据此发包人有权在承包人的工程款中直接扣除以上费用。承包人须每月向发包人提供民工工资支付情况月报表并附支付凭证，否则当月进度款不予支付。
*、材料堆放按照施工现场指定地点堆放，及时清理建筑垃圾等，由此引起的费用由承包方自行承担；*、施工现场的保护由承包人负责，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担；*.*承包人应该按照发包人提供的暂列品牌表中选择其中*个品牌，但在施工过程中具体选择该品牌的某种型号应上报发包人，并获得发包人的认可，方可采购；若该品牌的所有型号都不获得发包人认可的，发包人可以要求承包人在其他推荐品牌中选择品牌并按上述程序重新报送认可后实施采购。若承包人所选品牌出现缺货等其他需要更改品牌的情况，并经发包人同意的情况下，可重新在发包人提供的暂列品牌表中选择其他品牌。*.*相关材料设备进场前，有样品的需提交相关样品送至发包人处，经发包人和监理人确认无误后方可进场，在项目实施过程中若发现承包人未按样品要求进行采购安装的，所有材料设备退回，已安装使用的全部拆除，因此造成的工期延误和损失由承包人自行承担，且每次发现违约金为人民币**元。*.*所有材料、设备必须有质保书或合格证，并且符合施工图纸和规范要求。所有材料和设备到达施工现场后，需经发包人验合格后才能进行使用、安装。*.*承包人采购的材料、设备必须严格按照图纸要求、招标文件规定和国家有关制造、验收方面的规程和规范和环保要求进行采购，不得降低技术标准，不得采购假冒、仿冒、贴牌（包括联营合作企业生产的）产品，材料和设备的规格、型号、参数需满足发包人要求。
**、设计变更、投标文件未涉及本工程有关内容的或明显侵权业主利益的则以发包文件相关内容为准。**、本工程发生安全事故的，除受有关行业行政主管部门处罚外，发生*般安全事故的，承包人须向发包人支付违约金***元，发生较大及以上安全事故处的，向发包人支付违约金***元。**、承包人在项目通过单位（单项）工程质量验收合格后*个月内向发包人提供工程结算书和必须的工程档案资料，未按时完整提供的，每延后*天扣***元，作为违约金。**、招标范围外与该工程相关的建设内容，应发包人要求，承包人应无条件按质量标准、时间节点，负责实施完成。**、竣工验收合格后承包人必须在发包人要求的时间内对验收中提出的问题进行整改，否则将按工期延误违约处理。*、承包人需服从发包人的管理，根据进度合理安排施工工序；
附件*：工程质量保修书附件*：发包人供应材料设备*览表附件*：承包人承揽工程项目*览表附件**、承包人施工期间所产生的水电费均由承包人自行承担。**、若承包人违约，相关赔偿金、违约金、扣款直接在工程款中扣除。
附件*：暂估价*览表附件*：履约担保格式附件*：分包人主要施工管理人员表附件*：承包人主要施工管理人员表附件*：承包人用于本工程施工的机械设备表附件*：主要建设工程文件目录
附件*：承包人承揽工程项目*览表附件*：附件**：****市工程项目建设廉政合同附件**：安全生产责任合同
| 单位工程名称 |
建设规模 |
建筑面积(平方米) |
结构形式 |
层数 |
生产能力 |
设备安装内容 |
合同价格（元） |
开工日期 |
竣工日期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。*、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：*、质量保修期招标范围内所列项目。除正常使用磨损外，其它属质量缺陷的，*切由承包人承担保修及费用。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。*．其他项目保修期限约定如下：*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；*．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；*．装修工程为*年；
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。*、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。*、缺陷责任期
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。*、双方约定的其他工程质量保修事项：保修期满后经现场查勘无质量问题予以无息返还。若保修期间承包人未及时进行保修，业主有权直接另派施工单位进行修复，发生费用在其质量保证金中加倍扣除。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。*、保修费用*．质量保修完成后，由发包人组织验收。*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：
安全生产责任合同附件**：邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：
*.严格遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部的有关规定；第*条双方的权利和义务*.消灭人身重伤和死亡事故。*.消灭重大和*般质量事故；第*条本建设工程的安全生产目标是：根据《中华人民共和国安全生产法》和国家有关的法规、条例和规定，为进*步促进工程建设的安全生产工作，落实“安全第*、预防为主”的方针，（招标人）（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方），特订立安全生产责任合同。
*.及时传达贯彻上级有关安全生产工作的指示，适时布置任务。第*条甲方的义务*.发现对方严重违反安全生产的行为，有向上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。*.发现对方在施工作业中，有违反安全生产规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务；*.双方都必须采取有力措施，维护国家、集体的利益，保障人民生命财产安全，不得违反工程建设管理规章制度；*.严格执行施工合同，自觉按合同办事：“谁管生产、谁管安全”，做到时时、事事、处处讲安全；
*.认真落实安全生产措施，制订各级安全生产责任制，逐级签订安全生产责任书，建立安全生产保证体系，做到有专人负责安全生产管理工作。检查督促按规范进行安全操作，确保安全生产。*.项目经理应对本工程的安全及事故负总责，并接受安全生产管理部门对本项目有关工作的安全管理。第*条乙方的义务*.定期召集乙方有关部门召开安全生产会议，交流情况，剖析问题，布置工作。*.帮助乙方总结安全生产经验并及时进行推广。*.对安全生产工作及时进行指导、服务、督促、检查。
*.严格执行投标书中所有安全生产承诺的内容。*.对各施工点安全生产经常检查，及时排除不安全隐患，确保安全。*.加强民用爆炸物品的管理，认真执行《民爆物品管理条例》和有关规定。*.发生*般、重大质量事故和人员伤亡事故，要保护好现场，及时报告。*.开展经常性安全检查，对查出的隐患必须督促班组及时整改。*.开展多种形式的安全宣传教育和安全活动，提高员工安全素质，增强安全意识。做到驻地防火、防盗、安全用电，在施工现场中，要佩戴安全帽等防护用品。
甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）第*条本合同*式*份，由甲、乙双方各执*份，送交双方监督单位各*份。第*条本合同作为本工程施工合同附件，与工程施工合同具同等的法律效力，经合同方签字后即生效。第*条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程竣工后止。甲乙双方对各自承担的义务负责，如有违反，造成事故者，按管理权限追究责任，给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。第*条违约责任
发包人（全称）甲方：****绿谷信息实业有限公司工程项目名称：工程项目建设廉政合同附件**：签订日期：年月日法定代表人或其委托代理人：法定代表人：
（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假，不得损害国家和集体利益。（*）严格执行工程项目建设承包发包合同文件，自觉按合同办事。（*）严格遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规。第*条甲方乙方的权利和义务为加强建设工程项目的廉政建设，规范发包方和承包方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，实现优质工程和廉政工程，经双方商定特订立本廉政合同。承包人（全称）乙方：
（*）甲方及其工作人员不准要求或暗示乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（*）甲方及其工作人员不准在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。（*）甲方及其工作人员不准向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定；第*条甲方的责任（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，应向其主管部门或纪检监察机关、检察机关举报。
（*）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。应与甲方保持正常的业务交往，严格执行工程建设的有关方针、政策及以下规定：第*条乙方的责任（*）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动。（*）甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。（*）甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请和健身、娱乐等活动。
（*）乙方如有违反本合同行为的，根据《****市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》中的相关条款进行处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（*）甲、乙双方如有违反本合同有关条款的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪处分，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。第*条违约责任（*）不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。（*）不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。（*）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由其支付的任何费用。
法定代表人或其委托代理人：法定代表人：甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：第*条本合同*式*份，由甲、乙双方各执*份。第*条本合同的有效期至主合同履行结束时止。第*条本合同作为工程施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲、乙双方签署后立即生效。（*）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。
*、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的有关法规、规范的要求。第*章技术规范年月日年月日电话：电话：地址：地址：
第*章投标文件(格式)*、技术规范由投标人自行购买，并承担费用。*、。*、；*、；*、根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：
投标人（章）:（资格审查文件）施工投标文件__________________________________工程（封面）（*）资格审查文件格式
*、法定代表人或总经理资格证明书和身份证复印件；*、投标函；资格审查文件部分目录日期：__________年__________月____________日法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:
*、项目管理班子配备情况表；*、社保机构出具的投标人近*个月（****年*月、*月、*月）社会保险参保证明；*.项目专职安全员身份证及*类安全生产考核证；*、*.项目经理证书（建造师注册证书、安全生产考核证（*类证）；*、营业执照副本、资质证书、安全生产许可证（复印件）；*、委托代理的提供法定代表人授权委托书、委托人身份证复印件；
*、*旦我方中标，我方保证工程质量达到，并在日历天内竣工并移交整个工程。*、根据已收到的招标序号为的工程的发包文件，我单位经考察现场和研究上述工程发包文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿意以按发包文件要求在开标现场随机抽取的中标下浮率结合及经审核确认的施工图预算价作为签约合同价，按上述发包文件要求合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。招标人：。*、投标函*、材料暂定品牌选用情况表；*、投标单位资格自查表；
*、除另外达成协议并生效外，你方的本项目发包文件（补充发包文件及附件）、中标通知书和投标文件将构成约束我们双方的合同。*．我方同意所递交的投标文件在发包文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。*、我方在此承诺，若我方中标，本工程文明施工、安全防护措施达到****省《建筑施工安全检查标准》（*****-****）要求；本工程环境保护达到《建筑施工现场环境与卫生标准》******-****、****-****的标准。*、我方接受发包文件中的所有条款和条件，并承诺如投标文件不符合发包文件的要求，招标人可在招标的任何环节拒绝我单位投标或否决我单位投标，责任我单位自负，不向招标索赔任何经济损失。*．如果我方中标，将派出（项目经理姓名及身份证号码），作为本工程的项目经理，注册号（或证书号）：，该项目经理无在建或预中标工程。*、我方按发包文件规定将金额为人民币元（￥元）的投标保证书已递交。
日期：年月日开户行地址：电话：开户银行名称：银行帐号电话：传真：单位地址：邮政编码：投标人：(盖章)法定代表人:(签字或盖章)
姓名：性别：年龄：职务：地址：单位名称：法定代表人资格证明书（格式）*、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书。（注：上述帐号必须为投标人基本账号）
附：法定代表人身份证复印件。日期：年月日法定代表人：（签名或盖章）投标人：(盖章)特此证明。系的法定代表人（或企业主要负责人）。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的*切事务。
投标人：（盖章）单位：部门：职务：代理人：性别：年龄：代理人无转委权。特此委托。本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托（单位名称）的(姓名、身份证号)为我公司代理人，参加(招标人)的工程的投标活动。代理人在投标、开标和合同谈判过程中所签署的*切文件和处理与之有关的*切事务，我均予以承认。*、法定代表人授权委托书（格式）
*.项目专职安全员身份证及*类安全生产考核证；*、*.项目经理证书（建造师注册证书、安全生产考核证（*类证）；*、营业执照副本、资质证书、安全生产许可证；日期：年月日法定代表人：（签名或盖章）被委托代理人（签名）：
*.现场人员要求月到位天数不少于**天，“承诺月到位天数”要求填写天数。*.投标人必须如实详细填写，不得少项漏项，项目专职安全员不少于*人，相应表格可自行扩展，否则其资格审查不予通过。注：*、项目管理班子配备情况表*、社保机构出具的投标人近*个月（****年*月、*月、*月）社会保险参保证明；
| 名称 |
姓名 |
职称 |
岗位证书 |
岗位证书编号 |
安全生产考核证编号 |
承诺月到位天数 |
备注 |
| *、项目经理 |
|
|
|
|
|
|
|
| *、项目专职安全员 |
|
|
—— |
—— |
|
|
|
| *、项目技术负责人 |
|
|
|
|
不作要求 |
|
|
| *、项目专职施工员 |
|
|
|
|
不作要求 |
|
|
| *、项目专职质量员 |
|
|
|
|
不作要求 |
|
|
| *、项目专职材料员 |
|
|
|
|
不作要求 |
|
|
| *、项目专职资料员 |
|
|
|
|
不作要求 |
|
|
| 公司分管领导 |
| 姓名 |
|
职务 |
|
办公室电话手 机 |
|
*、投标单位资格自查表填报日期：年月日法定代表人（签名或盖章）：投标人（公章）：*.项目技术负责人职称证书、项目专职施工员、项目专职质量员、项目专职资料员、项目专职材料员岗位证书复印件附本表后，且人员必须符合本项目专业要求，否则其资格审查不予通过。
| 序号 |
自 查 内 容 |
发包文件要求 |
自查情况 |
| * |
开标必须到场人员 |
见发包文件有关条款 |
|
| * |
投标人资质类别和等级 |
见发包文件有关条款 |
|
| * |
本工程拟派项目经理资质类别和等级 |
见发包文件有关条款 |
|
| * |
本工程拟派项目经理在建工程或预中标项目情况 |
无在建工程或预中标项目 |
|
| * |
投标人或项目经理被“被行政监督限制参与投标且在限制期内”的或项目经理是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员的。 |
符合有关规定 |
|
| * |
投标人安全生产许可证情况 |
符合有关规定 |
|
| * |
有关人员的安全生产考核证书情况 |
投标文件中所报项目经理（*类证）、专职安全员（*类证）安全生产考核证 |
|
| * |
项目管理班子社会保险交纳情况 |
见发包文件有关条款 |
|
| * |
社保机构出具的投标人近*个月（****年*月、*月、*月）社会保险参保证明 |
见发包文件有关条款 |
|
我单位承诺：我单位及项目经理没有“被行政监督限制参与投标且在限制期内”的情形。项目经理无在建或预中标项目（项目经理是其它项目第*预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的），项目经理不是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员，项目经理在其它单位没有注册或登记建设行业执（从）业资格。在本次投标中，企业和项目经理资质、业绩、在建工程、提交的资料均真实，不存在任何弄虚作假行为。*、投标承诺书填报日期：年月日法定代表人（签字或盖章）：投标单位（公章）：说明：以上各项请投标人逐项填写，投标人应按实际情况具体说明，评审时将按投标人自查表内容核实。若表格填写不实或有缺项，责任由其投标人自负。
日期：年月日法定代表人：（签名或盖章）投标单位（公章）：若我方为省外企业，在合同签订前办理好省外企业进浙承接业务备案手续，否则同意被取消中标资格。我方承诺在合同签订前办理****市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡或免缴卡，否则同意被取消中标资格。
法定代表人（签字或盖章）：投标人（盖章）：注：投标人递交的投标文件中需按招标人推荐的品牌或相当于同*档次品牌中选取*个品牌。*、材料暂定品牌选用情况表
| 序号 |
材料名称 |
规格型号 |
单位 |
招标人推荐品牌或相当于同*档次品牌 |
投标人选择品牌 |
| * |
钢化玻璃门 |
隔热金属型材窗框，采用***高透光***-*+**空气+***透明玻璃，含制作安装、门把手、打胶密封及*金配件等所有费用 |
** |
栋梁铝材 |
伟昌铝材 |
凤铝铝材 |
|
| * |
明框玻璃幕墙（含玻璃窗） |
明框玻璃幕墙（含玻璃窗），立柱采用***、***系列铝合金立柱（材质****-**/**），横梁采用**×**铝合金横梁（材质****-**），型材表面粉末喷涂，玻璃采用*+***+*蓝色钢化玻璃，橡胶条，耐候密封胶密封，含制作安装、隔热条、打胶、压扣板及*金配件等所有费用 |
** |
栋梁铝材 |
伟昌铝材 |
凤铝铝材 |
|
| * |
明框玻璃幕墙（含玻璃窗） |
明框玻璃幕墙（含玻璃窗），立柱采用***、***系列铝合金立柱（材质****-**/**），横梁采用**×**铝合金横梁（材质****-**），型材表面粉末喷涂，玻璃采用*+***+*超白钢化玻璃，橡胶条，耐候密封胶密封，含制作安装、隔热条、打胶、压扣板及*金配件等所有费用 |
** |
栋梁铝材 |
伟昌铝材 |
凤铝铝材 |
|
| * |
地坪耐磨漆 |
*遍*厚，含底漆、面漆及地面清扫等所有费用 |
** |
海腾 |
执高 |
福涂 |
|
*.发包会议由招标人或招标代理机构工作人员主持；附件*、发包程序第*章附件第*章工程量清单（供参考，以实际审核确认的为准）第*章图纸和技术资料（另附）年月日
*.主持人宣布散会。*.主持人宣布中标候选人；*.按发包文件要求对中标候选人进行资格审查；*.抽取预中标候选人；*.抽取中标下浮率；*.主持人宣布到会投标人数量、投标人的代号、抽签规则等情况；
*.响应人小于等于**家时采用*次性抽取的方式：开包时由发包人代表*次性放入对应的号码球，随机抽取*名响应人作为承包候选单位。*、承包候选单位抽取方法：*、先进行第*次随机抽取，即随机抽取中标下浮率；由招标人代表根据发包公告及发包文件规定的下浮率范围区间随机抽取中标下浮率。将标有数字的乒乓球向投标人展示，可邀请*-*家投标人代表上前检查球是否有误，确认无误后发包人代表在下浮率范围内随机抽取*次，第*次抽*分比的整数位，第*次抽*分比的小数位，整数位与小数位结合所得为中标下浮率。即：先由招标人代表在下浮范围*％-**.*％中随机抽取，先抽取整数部分（即*～**共*个整数位），再抽取小数部分（即*.*-*.*共**个小数位），*者组合产生中标下浮率。抽取结束后，招标人代表在中标下浮率确认表上签字确认。*、发包会议由招标人或招标代理机构工作人员主持，在提交资格审查资料截止时间前，招标代理机构对投标人按照提交资格审查文件、委托书的顺序进行登记，登记的顺序号即为投标人的代号，由投标人签字确认。截止时间到后，由主持人宣布到会投标人数量、投标人代号、抽签规则等内容；发包会议程序附件*、发包、定标办法
*、宣布中标候选人和中标下浮率。*、发包人或招标代理机构对承包候选单位提供的文件进行资格审查，如资格审查不通过的取消预成交资格，由发包人按照上述第*点的抽取方式重新抽取*名承包候选单位（再次抽取的承包候选单位为资格审查不合格的响应人，则为无效代号，重新抽取）。*.响应人大于**家时采用复合抽取的方式，先抽取高位数，再抽取低位数：大于**家小于***家的，先抽取*位数，再抽取个位数；大于等于***家的，先抽取*位数，再抽取*位数，最后抽取个位数，抽取的组合数字与响应人的代号相同的响应人作为承包候选单位。
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
