招标文件预公示
各投标人:
为贯彻落实《****省人民政府关于进*步加强工程建设项目招标投
标领域依法治理的意见》文件相关规定,现将****年现代版富春山居图
美丽乡村上官乡标杆点-环境综合整治工程以及节点建设工程(沿溪景观
节点部分)工程招标文件预告示,公示时间:****年月日至****年月
日,联系人:****,联系电话:***********。
****市****区上官乡人民政府
****
****年**月日
附件:招标文件
****市房屋建筑和市政基础设施
施工招标文件示范文本
(资格后审)
(****年版)
****市城乡建设委员会制
****年**月
****年现代版富春山居图美丽乡村上官乡标杆点-环境综合整治工程以
及节点建设工程(沿溪景观节点部分)施工项目
(招标编号:)
招标文件
(资格后审)
招标人:****市****区上官乡人民政府(盖单位章)
招标代理机构:****(盖单位章)
****年**月日
第*章招标公告
****年现代版富春山居图美丽乡村上官乡标杆点-环境综合整治工程
以及节点建设工程(沿溪景观节点部分)招标公告
*.招标条件
****年现代版富春山居图美丽乡村上官乡标杆点-环境综合整治工程以及节点建
设工程(沿溪景观节点部分)已由****市****区发展和改革局以富发改投〔****〕
***号(****-******-**-**-******)批准建设,建设资金来自财政,出资比例为
***%,招标人为****市****区上官乡人民政府,委托代理机构为****金穗工程项
目管理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的****年现代版富春山居图美
丽乡村上官乡标杆点-环境综合整治工程以及节点建设工程(沿溪景观节点部分)的
施工进行****。
*.项目概况与招标范围
*.*项目概况:本项目投资概算****元,工程费用概算****元,其中建
安工程造价***.*****元,建设规模:铺设综合光缆、管线下埋、回填、平
整,总长度***米;路面环境清理,硬化铺装,绿化,总面积为****㎡;沿溪游步
道栏杆建设,总长度为***米;省道沿线围墙新建、翻新,总长度约为****米。沿
溪景观节点打造,兰台,总面积约***㎡,对话桥;廊桥改造,总长度***米;兰
花展销节点,总面积约为***㎡;科研集节点,总面积约为***㎡。
建设地点:****区上官乡。
*.*招标范围:施工图范围内的所有清单内容,具体以提供的施工图、工程
量清单及招标文件中明确的内容为准。
*.*施工总工期:**日历天
*.投标人资格要求
*.*具备施工总承包企业市政公用工程(新)*级(且营业执照含园林绿化)
资质;
*.*具备有效的企业安全生产许可证;
*.*拟派项目负责人具有注册在投标人单位的市政公用工程专业*级及以
上建造师执业资格,同时具有“*类人员”*类证书。如在投标截止日存在在其
他任何在建合同工程上担任项目负责人的,不得以拟派项目负责人的身份参加本
次投标。在建合同的开始时间为合同工程中标通知书发出之日(不通过招标方式
的,开始时间为合同签订之日),结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之
日。
*.*本次招标不接受联合体投标。
*.招投标方式
(*)线上招投标
*.招标文件的获取
*.*本项目招标文件(含图纸)和补充(答疑、澄清)、修改文件以网上****
建设工程招标平台(****://***.***.***.***:**)、****市公共资源交易网
(****://*****.********.***.**)下载方式发放。
*.*招标文件下载网址:潜在投标人登录****建设工程招标平台
(****://***.***.***.***:**)、****市公共资源交易网
(****://*****.********.***.**)自行下载招标文件。
*.*招标文件网上下载时间:公告发布之日起至投标文件递交截止时间。
*.投标文件的递交
*.*(*)投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为****年月
日时分,电子招标投标交易平台:使用专用密钥上传至
****市公共资源交易网(详见:****市公共资源交易网及公告附件)。
*.联系方式
招标人:****市****区上官乡人民政府
地址:****省****市****区上官乡
联系人:****
电话:***********
招标代理机构:****
地址:****市****区鹿山街道江波街***号
联系人:****
电话:****-********
****年**月日
第*章投标人须知
投标人须知前附表
条款号 |
条款名称 |
编列内容 |
*.*.* |
招标人 |
名称:****市****区上官乡人民政府地址:****市****区上官乡联系人:****电话:*********** |
*.*.* |
招标代理机构 |
名称:****地址:****市****区鹿山街道江波街***号联系人:****电话:****-******** |
*.*.* |
工程名称 |
****年现代版富春山居图美丽乡村上官乡标杆点-环境综合整治工程以及节点建设工程(沿溪景观节点部分) |
*.*.* |
建设地点 |
****区上官乡 |
*.*.* |
承包方式 |
包工包料 |
*.*.* |
资金来源及比例 |
财政***% |
*.*.* |
资金落实情况 |
已落实 |
*.*.* |
招标范围 |
施工图范围内的所有清单内容,具体以提供的施工图、工程量清单及招标文件中明确的内容为准。 |
*.*.* |
计划工期要求 |
计划工期:**个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期:年月日计划竣工日期:年月日 |
|
|
本工程定额施工工期:日历天。 |
*.*.* |
质量标准 |
符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 |
*.*.* |
投标人资质及要求 |
见招标公告 |
*.*.* |
是否接受联合体投标 |
不接受。 |
*.*.* |
资格审查方式 |
采用资格后审。 |
*.*.* |
投标人不得存在的其他情形 |
在其他在建合同工程上担任项目负责人的,不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。 |
*.*.* |
踏勘现场 |
招标人不统*组织现场踏勘。投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘,以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人承担。投标人应根据现场情况,将所需产生的费用考虑周全,中标后如有产生相关费用均不考虑。 |
*.**.* |
投标预备会 |
不召开 |
*.**.* |
实质性要求和条件 |
资格审查内容要求:见第*章“评标办法”。商务审查内容要求:见第*章“评标办法”。符合性审查内容要求:见第*章“评标办法”。初步评审内容要求:见第*章“评标办法”。技术评审内容要求:见第*章“评标办法”。 |
*.**.* |
偏差 |
不允许 |
*.* |
构成招标文件的其他资料 |
工程量清单(电子版)、施工图纸(电子版)、招标文件及补充文件(如有)。 |
*.*.* |
投标人要求澄清招标文件 |
时间:于前(开标前**天)登*****建设工程招标平台(****://***.***.***.***:**)以不署名的形式在“投标答疑专区”提疑。(资格后审项目必须选此项提疑)联系方式:***********联系人:**** |
*.*.* |
招标文件澄清发出的形式 |
招标人将在前(开标前*天)对投标人疑问作出统*的解答,并以招标补充文件的形式发出。在****建设工程招标平台(****://***.***.***.***:**)、****市公共资源交易网(****://*****.********.***.**)上公开发布。在开标前,投标人须随时关注网站的最新答疑信息,自动下载。 |
*.*.* |
投标人确认收到招标文件澄清 |
潜在投标人应自行关注****建设工程招标平台(****://***.***.***.***:**)、****市公共资源交易网(****://*****.********.***.**/)发布的补充文件信息,招标人不再**通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的,责任自负。 |
*.*.* |
招标人修改文件发出的形式 |
同*.*.* |
*.*.* |
投标人确认收到招标文件修改 |
同*.*.* |
*.* |
投标文件的组成 |
*.*.*资格审查材料:*、投标担保材料(如转账/银行保函/保险保证/担保公司担保投标保函/融资担保等);*、其他投标资料:*.*.*技术标;*.*.*资信标;*.*.*商务标; |
*.*.* |
增值税税金的计算方法 |
*般计税法 |
*.*.* |
工程量清单计价方式 |
综合单价法 |
*.*.* |
最高投标限价 |
最高投标限价***.*****元;最高投标限价即为招标控制价。风险控制价***.*****元;为防止投标人低价抢标,最高投标限价的**%作为风险控制价。 |
*.*.* |
投标报价的其他要求 |
/ |
*.*.* |
投标有效期 |
不少于**个日历天(从投标截止之日起算)。 |
*.*.* |
投标担保 |
*、金额:人民币**.**元*、交纳方式:*:财政性资金(接受银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函)*、户名:****市公共资源交易中心****分中心建设工程保证金帐户:*********************开户银行:********农村商业银行股份有限公司营业部投标保证金到账截止时间:投标保证金账截止时间同投标截止时间。保证金到账后,投标单位使用建易投标保证金平台,打印“缴存确认单”,并将投标保证金缴存确认单密封在资格审查材料内。重要提醒:①投标人使用建易投标保证金平台系统前请认真阅读《建易投标保证金平台使用手册》****://***.*--**.***/*******/********.****;②投标人需提前到****区行政服务中心新大楼*楼农商银行保证金专用窗口办理企业基本账户登记;③保证金到账后,投标单位使用建易投标保证金平台,打印“缴存确认单”装订在资格审查材料内供评审;④以中心使用建易投标保证金平台打印的保证金缴存确认汇总表作为投标单位保证金缴存到账的最终依据。*、以银行保函/保险机构保证保险保单/融资担保公司保函方式交纳投标保证金的,将该证明装订在资格审查材料内,并承担招标文件规定金额的项目投标责任。原件扫描件与其他证明材扫描件*起上传。备注:重新招标项目,参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标担保。 |
附件:*
履约担保格式
(发包人名称):
鉴于,(发包人名称,以下简称“发包人”)与
(承包人名称,以下称“承包人”)于年
月日就,(工程名称)施工及有关事项协商*
致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行
与你方签订的合同,向你方提供连带责任担保。
*.担保金额人民币(大写)元(¥)。
*.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程
接收证书之日止。
*.在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,
我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在*天内无条件支
付。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何*方均可提请
仲裁委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人:,(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:,(签字)
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
年月日
附件:*
预付款担保格式
(发包人名称):
根据,(承包人名称,以下简称“承包人”)与
(发包人名称,以下称“承包人”)于年
月日签订的,(工程名称)《建设工程施
工合同》,承包人按约定的金额向你方提交*份预付款担保,即有权得到你方支付
相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任
担保。
*.担保金额人民币(大写)元(¥)。
*.担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度款支付证书说
明已完全扣清止。
*.在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我
方在收到你方的书面通知后,在7天内无条件支付。但本保函的担保金额,在任何
时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中
扣除的金额。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何*方均可提请
仲裁委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人:,(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:,(签字)
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
年月日
附件:**
支付担保格式
(财政性投资项目按相关规定执行)
(承包人名称):
鉴于你方作为承包人已经与,(发包人名称,以下简称
“发包人”)与于年月日签订了
(工程名称)《建设工程施工合同》(以下称“主合同”),应发包
人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方
提供如下担保:
*、保证的范围及保证金额
*.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
*.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的
合同价款。
*.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%,数额最高不超过人民币
元(大写:,)。
*、保证的方式及保证期间
*.我方保证的方式为:连带责任保证。
*.我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之
日后日内。
*.你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按
照变更后的支付日期做相应调整。
*、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程
款的,由我方在保证金额内代为支付。
*、代偿的安排
*.你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付
主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达
的账号。
*.在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程款的
情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要求的工程
质量检测机构出具的质量说明材料。
*.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。
*、保证责任的解除
*.在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期
间届满次日起,我方保证责任解除。
*.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证
期间届满次日起,我方保证责任解除。
*.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自
我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除。
*.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保
函项下的保证责任亦解除。
*.我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内,将
本保函原件返还我方。
*、免责条款
*.因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
*.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全部义
务的,我方亦免除其相应的保证责任。
*.你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我方保证责任加重
的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任,但主合
同第**条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
*.因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
*、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,按
下列第种方式解决:
*.向仲裁委员会申请仲裁;
*.向人民法院起诉。
*、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人:,(盖章)
法定代表人或委托代理人:,(签字)
地址:
邮政编码:
传真:
年月日
附件:**
暂估价*览表
*、材料暂估价表
序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价(元) |
合价(元) |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*、工程设备暂估价表
序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价(元) |
合价(元) |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*、工程设备暂估价表
序号 |
专业工程名称 |
工程内容 |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计: |
小计: |
小计: |
小计: |
廉政合同
*、甲、乙双方的权利和义务
*.甲、乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。
*.甲、乙双方应严格执行项目的合同文件,自觉按合同办事。
*.甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原
则。
*.甲、乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证
券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。
*.甲、乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。
*.甲、乙双方发现对方严重违反本合同条款的行为,有及时提醒对方、
向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
*、违约责任
甲、乙双方及其工作人员违反本合同有关规定的,按管理权限,依据有关
规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事
责任;给双方单位造成经济损失的,应予以赔偿。
甲方单位(盖章):,乙方单位(盖章):
法定代表人:,法定代表人:
日期:年月日
附件:*
《****市房屋建筑工程和市政基础设施工程
施工合同专用条款(示范文本)
(****年修订)》使用说明
为进*步指导和规范新形势下建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同
当事人的合法权益,依据《建设工程施工合同(示范文本)》(**-****-****)以
及相关法律法规,市建委根据我市实际,重新修订了《****市房屋建筑工程和市政
基础设施工程施工合同专用条款(示范文本)(****年修订)》(以下简称《示范
文本》)。为便于合同当事人在使用《示范文本》过程中规范有关条款的约定,现
就有关事项说明如下:
*、《示范文本》的适用范围为我市行政区域范围内进行招标的国有资金投资
建设工程,非国有资金投资建设工程可参照执行。
*、合同专用条款约定的内容应符合国家法律、法规和部门规章的规定。
*、目前我市建筑行业适用合同的其他规范性文件主要包括但不仅限于以下文
件:
*.《关于转发省建设厅&**;关于进*步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施
意见&**;的通知》(杭建工发〔****〕***号);
*.《关于进*步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》(杭
建工发〔****〕***号);
*.《关于开展建筑工程扬尘在线监测设施安装工作的通知》(杭建工〔****〕
***号);
*.《关于巩固*******峰会成果进*步加强建设工程文明施工管理的若干意
见》(杭建工发〔****〕***号);
*.《****市建设领域农民工“无欠薪”管理实施细则(试行)》(杭建市
〔****〕***号)等。
国家、省、市权力部门颁布的规范性文件若有发生变化的,市建委将根据相关
规范性文件的制定和清理情况不定期发布通知,合同当事人应根据规范性文件的要
求及时在合同专用条款中进行调整。
*、合同当事人应在专用合同条款*.*履约担保中约定履约担保的形式、金额
及期限。根据《****省人民政府办公厅关于深化企业减负担降成本改革的若干意
见》(浙政办发〔****〕**号)、《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通
知》(浙建[****]*号)规定,政府投资项目的履约保证金不得超过中标合同金额
的*%”
*、合同当事人应在专用合同条款**.*缺陷责任期中约定建设工程缺陷责任期
的具体期限,该期限最长不超过**个月。
*、合同当事人应在专用合同条款**.*质量保证金中约定是否扣留工程质量保
证金、工程质量保证金的提供方式及金额。若合同当事人约定采用扣留工程款方式
提供质量保证金的,根据《****省人民政府办公厅关于深化企业减负担降成本改革
的若干意见》(浙政办发〔****〕**号)、《关于在全省工程建设领域改革保证金
制度的通知》规定(浙建([****]*号)规定,工程质量保证金的预留比例不得超过
工程价款结算金额的*.*%。