供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理项目华能****发电有限责任公司华能****发电有限责任公司技术规范书
*○**年**月编制：初审：复审：批准：招标技术规范书
*.*投标方对该项目所做的任何提高技术参数标准的修改，均不产生价格差异。*.*本技术规范所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。*.*在签订合同之后，到投标方开始施工的这段时间内，招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的*些非主要部分的补充或修改要求，投标方执行这个要求，具体内容由招标方、投标方双方共同商定。*.*本招标规范提出的是最低限度的技术要求，并未对*切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证所提供的服务符合本招标规范、招标方企业标准及有关管理制度的要求。*.*本技术规范适用于华能****发电公司供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理目。*总则
*.*投标方提供的材料，必须满足本工程供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理目范围内的的所有要求，满足该项目的完整性。*.*本项目采取包工包料，总价包干的方式承包。*工程范围崆峒水库坝前至聚仙桥段河道内地表水供水管道，被洪水常年冲刷现已裸露，供水管道局部悬空，存在管道断裂而影响厂内供水的安全风险；马坊村处#*供水管线由于玻璃钢接头腐蚀断裂，管道损坏，致使供水管线多处泄漏，严重影响供水安全；省生态环境厅督察要求，厂区内雨水外排口处增设雨水沉淀收集回收池，以切换回收下雨初期及消防事故废水的收集。为了确保供水管线的安全运行及雨水外排口功能满足环保部门的要求，拟计划进行供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理。*工程概况*.*本技术规范及技术澄清文件与合同具有同等法律效力。
*工期要求*.*.*投标方负责向****市水务局协调、准许施工。*.*.*雨水外排口进行治理。*.*.*马坊村处#*供水管线泄漏处理及恢复。*.*.*崆峒水库坝前至聚仙桥段河道内地表水供水管道防护。*.*工程内容：
《火力发电厂废水治理设计技术规定》《火力发电厂设计技术规程》《污水再生利用工程设计规范》材料、施工、试验原则上满足中国国家标准（**系列）和电力行业标准（**系列）及其它行业标准的要求。国家法律法规必须执行。材料、施工、试验及验收符合下列最新版本的要求。*质量标准自合同签订之日起**日内完成。
《建筑结构荷载规范》《火力发电厂水工设计规范》《建筑给水排水设计规范》《火电施工质量验收及评定标准》《电力建设施工及验收技术规定》《火力发电厂化学设计技术规定》
*.*.*横跨河道部分：采用直径*****-*****毛石加固主行洪区供水管道背水侧，堆填防护处理。宽度为**米，长度为**米，毛石回填厚度为*米，与管道高程*致，天然砂砾石毛石护坡内灌缝。管道迎水面采用沙砾石堆填防护，宽度为**米，长度为*米，堆填高度为*米。*.*崆峒水库坝前至聚仙桥段河道内地表水供水管道防护*技术要求及施工方案《建筑地基基础设计规范》《混凝土结构设计规范》《砌体结构设计规范》
*、拆除旧管道，继续开挖坑道底部低于管道底部*****,底部夯实，采用*:*灰土制作垫层,垫层标高与管底高程*致，在管接头处预留*定空间，满足接头连接施工。*.*.*玻璃钢管道更换及接头处理*.*.*开挖：管道周围农田全部为树林，机械无法施工，只能采取人工开挖，开挖长度**米，宽度*.*米，深度*.*米，并采用彩钢板将施工区域隔离。马坊村处#*供水管线由于玻璃钢接头腐蚀断裂，管道损坏，致使供水管线多处泄漏，需更换玻璃钢管**米。*.*马坊村处#*供水管线泄漏处理及恢复*.*.*顺河堤河道部分：天然砂砾石沿管道制作拦水坝坝体，并将裸露管道回填覆盖。坝体高度为*米，宽度为*米，总长度为***米,并压实整平。
*）玻璃钢管道*侧及管道上方******处用*:*灰土回填夯实；其它部分用原土回填至地面标高以下*****，用黄土恢复与地面同高。采用玻璃丝布与改性环氧树脂涂刷缠绕，宽度*.*米，厚度*厘米，分*次涂刷缠绕，每次风干后再进行下次。涂刷缠绕过程中，树脂涂刷均匀，玻璃丝布整齐拉紧，均匀致密。*）管道打磨部分采用丙酮清洗，将管口对齐并固定管道。*）玻璃钢管道汇接处*侧*.*米范围内的管道采用进行清洗，去除管身上的所有污物，并对管道表面进行打磨，打磨时要求力度适中，保持管道表面粗糙度满足要求；玻璃钢管道连接点有*处。*、玻璃钢管道更换施工要求
*、地基及基础*、拆除原运煤混凝土道路，面积约为***㎡，混凝土厚度为*****。拆除排洪渠南侧毛石护坡，长度约为**米，高度约为*.*米，厚度约为*.*米。*.*.*雨水沉淀收集回收池长**.*米，宽*.*米，高*.*米；池体顶板长*.*米，宽*米，厚度为*.**米。修建*座雨水沉淀收集回收池，将厂区主雨水渠、纬*路雨水渠、*期雨水渠接入雨水沉淀收集回收池，安装溢流管接入总排水渠，总排水渠制作涵洞。*.*雨水外排口治理*）拆除隔离围栏清理场地。
*）钢筋：Ⅲ级（|*）******，池体配筋为Φ**@***双层双向布置，******级钢与******级钢筋焊接均采用***型焊条。*）基础垫层：*****厚*：*灰土垫层夯填（每边宽出混凝土垫层边*****），压实系数不小于*.**；********混凝土垫层。*、主要结构材料：*）基坑挖至标高后应尽快进行灰土和砼垫层的施工，不可浸泡及暴露时间过长，确保工程质量。集水池渗漏检验合格后进行基坑回填，回填时应先将其*周虚土清理干净，再以天然砂砾石回填并分层夯实至原混凝土地面垫层标高处，应防止超填和漏填，填土压实系数不小于*.**，对上部有道路的填土层，其密实度应满足路基要求。*）基坑开挖时，应验算边坡稳定性，并注意对基坑邻近建、构筑物的影响，按有关施工规范要求增加安全防护措施。基坑施工过程中，应采取有效的降水、截水、排水、挡水和防洪措施排除基坑内地表水和地下水，严禁地表水（施工用水、雨水等）或基坑排出的水倒流回基坑，基坑地下水降水深度应在开挖面以下*****。*）池底标高现场确定，基础采用机械开挖，挖至距基底*****时必须改用人工清理至设计标高，不得扰动原土。基坑挖至设计底标高后，由招标方土建专业人员验槽，批准同意后方可进行基础施工，地基不符合要求的另行处理。
*）对于配有双层钢筋的底板和板墙均应加支撑钢筋，其型式如：支撑钢筋（马蹬筋Φ**）每平方米设置*个。马蹬筋的高度*=板厚-****，以保证上、下层钢筋位置准确。*）防水混凝土水池钢筋保护层：基础或水池底板(有垫层)****。外侧墙迎水面钢筋保护层厚度为****，背水面钢筋保护层厚度为****；内侧墙钢筋保护层厚度均为****。双排立筋墙均间隔布置。梁柱：****；与土或水接触部分为****。各部分主筋混凝土保护层厚度同时应满足不小于钢筋直径的要求。*）池体混凝土设计厚度均为*****，池体深度为*.*米,长度为**.*米，宽度为*.*米；池体顶板混凝土宽度为*.*米，长度为*米，厚度为*.**米。*、钢筋混凝土工程*）土方回填：在池体*周土方回填时需将挖出垃圾土换填成天然砂砾石土，换填方量约为****³。*）混凝土：水池等主体结构，池底、池壁结构均为***防水微膨胀混凝土，抗渗标号为*.****(**)，混凝土水池防水等级为*级。混凝土需有良好的级配（连续级配*～****粒径），严格控制砂、石子的含泥量，石子含泥量按重量计应不超过*.*%。砂子的含泥量及云母含量按重量计不应超过*.*%。严格控制防水混凝土的水灰比（≤*.**），浇筑用水泥应采用稳定性较好的普通硅酸盐水泥（**.***）。振捣时间不宜过长，分层连续浇筑砼。并加强湿润养护（不少于***）。
*、漏出地面池体部分刷黄黑警示漆。*、用********.*槽钢焊制池内爬梯并用****扁铁焊制护栏。*、池体上部用Φ**钢管焊制安全围栏和焊制可锁闭安全门。*）为提高水池的整体不透水性，所有水池内壁均抹*:*.*防水水泥砂浆****厚；应分层紧密连续涂抹，每层的接缝需上下左右错开，并应与混凝土的施工缝错开，所有钢制预埋件均要求抹实压严。*）模板不得采用铁丝、钢筋支撑件等贯穿池壁固定，贯穿钢筋混凝土墙体的施工螺栓（拉结片）均应装有止水环片，施工螺栓的选用及处理应参照《地下工程防水技术规范》处理。跨度*&**;**的池壁外侧墙要求板顶（自由端）跨中向水池内侧起拱*/***。混凝土达到**％设计强度后方可拆模，预埋预留要求必须对照相关工艺要求，确保核对准确无误，浇灌混凝土后严禁打洞。*）防水混凝土应尽量不留或少留施工缝，不允许留垂直缝。
*人员*.*.*钢制彩钢板围墙制作：护坡砌筑至混凝土地面标高处（总长度**米），浇筑*****宽******厚钢筋混凝土圈梁并安放***************预埋钢板；焊接方管**************钢制立柱（间距******）;立柱安装完成后安装*********横向龙骨*道并安装蓝色彩钢瓦垄板面板。******厚***混凝土道路恢复，恢复道路面积约为***㎡，砼道路基层换填*****厚天然砂砾石，混凝土道路面层配筋为双层双向Φ**@***）*原排洪渠南侧毛石护坡（长度约为**米，高度约为*.*米，厚度约为*.*米），***水泥砂浆抹面、压光。*.*.*原混凝土道路及护坡恢复：*.*.*火车轨道边煤车通过路面下部排水渠及涵洞浇筑制作（排水渠宽度*米，长度*.*米，高度*.*米），采用天然砂砾石回填。*.*.*原厂内、厂外所排废水汇接至雨水收集池内，汇接主管采用预制混凝土管道*****，管道截面要与原排水设施截面*致，总长度**米。
*.*.*投标方施工现场施行标准化管理，按招标方要求参加由招标方组织召开的施工协调会，双方项目管理人员参加。*.*.*投标方应严格执行合同附件《外包工程安全管理协议》相关内容。投标方自入厂之日起，必须服从招标方的安全、质量、进度管理及考核。*.*.*投标方必须贯彻执行“安全第*、预防为主、综合治理”的安全方针，严格执行中华人民共和国电力行业标准（******.*-****）和招标方有关安全规定及行业安全工作规程。*.*安全管理要求*安全、文明、职业健康及环境保护风险因素辨识及控制措施要求投标方合理搭配现场工作人员，现场总负责人*人，专职安全员*人，现场施工作业人员自行确定。
*.*凡进入施工现场的各种设备材料必须遵守招标方责任管理部门管理要求，按照指定场地自行管理，不得随意摆放。*.*凡进入施工现场的人员均应维护现场的安全、文明设施，确因工作需要挪动时，要经责任部门批准。*.*凡进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽、胸卡；统*着装（工作服），语言文明，行为规范。遵守施工现场管理规定。施工现场严禁吸烟。*.*投标方必须服从招标方关于文明施工管理的各项规定。由此而发生的*切费用由投标方自理。严格执行国家电力公司颁布的《电力建设安全健康与环境管理工作规定》（****—**—**实施）和公司制定的《文明施工管理规定和办法》。*.*文明管理要求*.*.*现场施工完毕后保证“工完料尽场地清”，并达到招标方安全文明生产标准，施工现场实施定置定位管理，责任区划分明显，道路畅通、安全警示和安全宣传教育到位。
*.*投标方不得随意接驳电源、气源、水源等，如需要，经招标方同意，办理相关手续后方可接入使用。如有违反每次视情况考核****-****元。*.*投标方人员不得随意到除施工区域外的其它区域，如有违反每次视情况考核***-***元。*.*投标方必须按照作业工艺工序进行施工，未执行工艺工序的，除要求返工外，每次视情况考核****-*****元。*.*投标方作业情况要有详细记录，记录不全或描述不详实、不准确，每次视情况考核***-***元。*.*投标方在作业过程中发现较大问题时应及时汇报招标方，双方研究解决，未汇报每次视情况考核***-****元。*考核条款
安全措施费按技术规范中工作范围计价，费用包含在报价中。安全措施费为元（由投标方提供，合同总价的*%）**投标方应根据工程要求设立专项费用*.*如果发生投标方工作人员在现场不能胜任工作造成工期延长或设备损坏的，每次考核****元，并且承担由此而产生的*切直接经济损失，并按期进行整改。*.*投标方作业时，材料放置凌乱，工作结束未做到工完料尽场地清，每次视情况考核***-***元。*.*招标方检查提出的整改项目，整改不到位每次视情况考核***-****元。
序号技术规范书投标文件条目简要内容条目简要内容序号技术规范书投标文件条目简要内容条目简要内容差异表投标方如对技术规范书有异议，不管多么微小，均应以书面形式明确提出，反映在差异表中。**差异表
**.*.*专项条件：投标人应是响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内登记注册的企业法人，并有独立订立合同的权力。供应商须为集团公司级、采购人所属的*级单位或采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内。**.*.*通用条件：**.*资质**资质及专项条款
**.*.*税率：*%增值税。**.*.*质保：*年，质保金*%。**.*质保及税率近*年（****年*月*日至今）具有****元及以上土建项目的业绩（业绩须提供合同扫描件，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，按无效业绩处理）。具有建筑工程施工总承包*级及以上资质。
雨水外排口治理项目****年供水管线防护、泄漏处理及****发电有限责任公司中国华能集团有限公司
中国华熊
华育
*！
*
************
（*）采购的工程、物资或者服务规格、标准统*、供应充足且价格变化幅度小的；*、《简明标准****采购文件》适用于《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》第**条规定的下列条件之*的且经采购承办部门批准的情况：使用说明采购编号：简明标准****采购文件
| 采购人 |
： |
华能****能源开发有限公司 |
| 采购代理机构 |
： |
自行采购 |
| 日 期 |
： |
****年 *月*日 |
目录*、《简明标准****采购文件》中第*章合同条款及格式、第*章采购需求由采购人根据采购项目具体特点和实际情况编制，应尽量简化。*、供应商须知前附表、供应商须知正文、响应文件格式附件中对于同*表述的内容、使用了相同的条款号，便于条款前后对应，避免条款前后不*致。*、采购人/采购代理机构将在中国华能集团有限公司电子商务平台上发布采购公告/采购邀请函，发布的采购公告/采购邀请函作为采购文件的*部分。如后续发布变更邀请函或第*次采购邀请函，也将作为采购文件的*部分。*、采购人/采购代理机构编制具体采购项目的采购文件只须对采购文件中的采购公告/采购邀请函、供应商须知前附表、合同条款、采购需求文件等部分进行填写和补充，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。（*）技术标准或要求相对简单，采购质量标准相对明确，合同估算价相对较低，能够形成充分竞争的。
*.采购文件的获取**.供应商资格要求**.项目概况与采购范围**.采购条件*采购公告（合格供应商公开）*第*章采购公告*
*.适用范围**供应商须知前附表**第*章供应商须知及前附表**.联系方式**.发布公告的媒介**.响应文件的递交*
*.编制基本要求***.采购文件的澄清、修改、补充***.采购文件的构成***.现场踏勘***.****费用***.定义**
**.响应文件递交截止时间及地点****.采购有效期****.响应保证金****.报价货币***.报价***.语言和计量单位**
**.采购结果公告****.确定成交供应商****.评审方法****.开启响应文件****.****小组****.响应文件的修改和撤销**
*、评审方法***、总则**第*章评审办法****.其他需要补充的内容****.签订合同****.成交通知**
*、授权委托书**第*章响应文件格式**第*章采购需求**第*章合同条款及格式***、推荐成交供应商***、评审程序**
****年供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理项目采购公告第*章采购公告（合格供应商公开）第*章采购公告*、技术部分***、商务部分***、报价部分**
崆峒水库坝前至聚仙桥段河道内地表水供水管道，被洪水常年冲刷现已裸露，供水管道局部悬空，存在管道断裂而影响厂内供水的安全风险；马坊村处#*供水管线由于玻璃钢接头腐蚀断裂，管道损坏，致使供水管线多处泄漏，严重影响供水安全；省生态环境厅督察要求，厂区内雨水外排口处增设雨水沉淀收集回收池，以切换回收下雨初期及消防事故废水的收集。为了确保供水管线的安全运行及雨水外排口功能满足环保部门的要求，拟计划进行供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理。*.*项目概况*.项目概况与采购范围本项目****年供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理项目采购人为华能****发电有限责任公司，资金来源为企业自筹，该项目已具备采购条件，现对****年供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理项目进行合格供应商公开****。*.采购条件采购编号：
*.*技术要求*.*.*投标方负责向****市水务局协调、准许施工。*.*.*雨水外排口进行治理。*.*.*马坊村处#*供水管线泄漏处理及恢复。*.*.*崆峒水库坝前至聚仙桥段河道内地表水供水管道防护。*.*采购范围及内容
供应商须为集团公司级、采购人所属的*级单位或采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停参加采购活动的期限内。*.*通用条件：*.供应商资格要求自合同签订之日起**日内完成。*.*工期要求详见《****年供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理项目技术规范》
*.*.*是否接受代理商：否。*.*.*是否允许联合体：否。*.*.*业绩要求：近*年（****年*月*日至今，以合同签订日期为准）投标人至少具有*项****元及以上土建项目的业绩（业绩须提供合同扫描件，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，按无效业绩处理）。*.*.*资质要求：具有建筑工程施工总承包*级及以上资质。*.*专项条件：（对于已在中国华能集团有限公司电子商务平台（以下简称电子商务平台）注册成为潜在供应商的，潜在供应商须通过集团公司、采购人所属的*级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动。对于未在中国华能集团有限公司电子商务平台注册的供应商，首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商，潜在供应商通过集团公司、采购人所属的*级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动）。
*.*供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登*电子商务平台，完成响应文件的传输递交,递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃****资格。*.响应文件的递交*.*采购文件下载：通过电子商务平台下载采购文件，采购文件费：*元。*.*有意向的供应商可从****年*月日时起至****年*月日时止（北京时间，下同），登*电子商务平台进行报名。（以电商平台最终确定时间为准）*.采购文件的获取*.*.*应具备的其他要求：禁止失信被执行人、行贿受贿行为人、法律所禁止的存在关联关系供应商（如：作为其他投标人的分包商同时参加投标，单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位）参与本项目采购活动。
本次采购公告在电子商务平台（****://**.****.***.**/）发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，采购人、采购代理机构概不负责。*.发布公告的媒介****省****市**里铺华能****发电有限责任公司燃供部，收件人：张丽，电话****-*******。请将快递单号以邮件方式发送到**********@**.***，请注明供应商单位全称。*.*为了建设项目档案管理需要，请收到中标通知的供应商尽快装订（胶装）与电子响应文件（***版）*致的全套纸质响应文件*份（正本），双面打印，并邮寄（快递）至如下地址，不支持到付：*.*响应文件的递交截止时间：****年*月日时分；响应文件解密开始时间：同递交截止时间。（以电商平台最终确定时间为准）*.*递交时间截止后，在电子商务平台开启响应文件。
供应商须知前附表第*章供应商须知及前附表****年*月*日*.联系方式
| 采 购 人： |
华能****发电有限责任公司 |
| 地 址： |
****省****市**里铺 |
| 邮 编： |
****** |
| 电 话： |
****-******* |
| 电子邮箱： |
**********@**.*** |
| 联 系 人： |
**** |
| 条款号 |
条款名称 |
编列内容 |
| *.* |
采购人及联系方式 |
详见第*章采购公告 |
| *.* |
踏勘现场 |
不组织□组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| *.* |
采购文件的澄清、修改、补充 |
供应商需在 年 月 日前发出澄清问题，采购人将在收到澄清后**小时内回复。（以电商平台最终确定时间为准） |
| *.* |
最高限价 |
无□有，最高限价： |
| *.* |
采购代理服务费 |
无□有，服务费收取标准： |
| ** |
报价货币 |
人民币□其他： |
| **.* |
响应保证金 |
无□有，按照以下方式： 响应保证金的金额： 响应保证金的形式： 响应保证金的递交截止时间为： 年 月 日 时之前开户银行及账号如下：账户名称： 开户银行： 账 号： |
| **.* |
采购有效期 |
自响应文件递交截止时间起 *** 个日历日 |
| ** |
响应文件递交截止时间及地点 |
响应文件递交截止时间：以电商平台最终确定时间为准 |
| **.* |
开启响应文件的开始时间及地点 |
开启响应文件开始时间：以电商平台最终确定时间为准 |
| **.* |
谈判时间及地点 |
谈判开始时间 年 月 日 时 分谈判地点： |
| **.* |
履约担保 |
不提供□提供，履约担保金额： 履约担保形式： |
| ** |
其他需要补充的内容 |
无 |
*.*供应商：指响应****采购，参与****竞争的法人或其他组织。*.*采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。*.定义本采购文件仅适用于本项目公告中所述项目。*.适用范围备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。
*.*供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。*.*供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。*.现场踏勘供应商应承担与其参加****有关的所有费用。不论****过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加****有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。*.****费用*.*成交人：指最终被授予合同的供应商。
第*章评审办法第*章供应商须知及前附表第*章采购公告/采购邀请函*.*采购文件由下列文件以及在****过程中发出的修正和补充文件组成：*.采购文件的构成*.*采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
*.*响应文件*经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。*.*供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其竞争性谈判被拒绝。*.*供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。第*章响应文件格式第*章采购需求第*章合同草案
*.编制基本要求*.*为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长****文件的递交截止时间，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。*.*采购文件的澄清和修改将以书面形式通知供应商。采购文件的澄清和修改均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。*.*任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出。在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充。*.采购文件的澄清、修改、补充*.*由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致****失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。
*.*响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。*.语言和计量单位*.*如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统*汇总说明。*.*如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。*.*供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进*步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，*经查实，采购人有权予以否决，并保留进*步追究其责任的权利。*.*供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第*章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。
*.*供应商不得以低于成本报价。*.*供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。*.*供应商报价应包括供应商成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的*切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。*.*供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。*.报价*.*除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。
**.响应保证金采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。**.报价货币*.*采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交人须*次性向采购代理机构支付采购代理服务费。*.*采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。*.*响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
**.*响应保证金的退还（*）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。（*）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；**.*发生下列情况之*，响应保证金可不予退还：**.*任何未按第**.*款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。**.*应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的*部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。
**.*供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至电子商务平台。**.响应文件递交截止时间及地点**.*采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出竞争性谈判，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。**.*采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。竞争性谈判有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。**.采购有效期成交人与采购人签订合同后*日内，采购人/采购代理单位向成交人退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。
**.*采购人将按照《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建****小组。**.****小组**.*供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。**.*供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。**.响应文件的修改和撤销**.*采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。
评审将严格按照采购文件第*章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。**.评审方法**.*供应商须根据供应商须知前附表规定的谈判时间及地点参加谈判。**.*在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。**.开启响应文件**.*****小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交供应商。
**.*采购人向成交人发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。**.成交通知采购人确定成交供应商，****采购结果在电子商务平台进行公告。**.采购结果公告采购人按****小组推荐的成交供应商名单确定成交供应商。**.确定成交供应商
**.其他需要补充的内容**.*采购文件中要求成交人提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。**.*采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。**.*成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按谈判双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。**.签订合同**.*《成交通知书》将构成合同的组成部分。
*.评审原则*.*采购文件及其有效的补充文件。*.*《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；*.评审依据*、总则第*章评审办法
*.初步评审****小组评审包括初步评审和详细评审*部分。*、评审程序本项目采用经评审的最低价法。*、评审方法评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。
*.*国家相关法规规定的其它否决条款。*.*供应商报价超出最高限价（如有）；*.*响应文件附有采购人不能接受的条件；*.*供应商未按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有）；*.*供应商资格条件不满足采购文件要求；****小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：
如详细评审阶段，商务和技术评审中有*项不通过，将视为否决供应商投标。不再进入后续评审。*.*报价评审，****小组对供应商的报价文件进行比较。****小组不得同某*供应商就其报价进行谈判。*.*技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求。*.*商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括资格条件、交货时间、付款条件等。*.详细评审：详细评审包括商务、技术和价格评审。如发生上述条款中的任何*项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。
附件：评审表****小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低的原则，推荐成交供应商。若经评审的响应文件报价相同，按供应商业绩个数从多到少排序；若业绩仍相同，按供应商注册资本金从多到少排序。*、推荐成交供应商*.*****小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果****小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。****小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，评标委员会应当对此做出书面说明，并记录在案。*.*在评审各阶段的结论，如评委有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。*.评审报告
| 评审内容 |
审查内容 |
| 初步评审 |
供应商须为集团公司级、采购人所属的*级单位或采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内； |
| 初步评审 |
资质符合****文件要求； |
| 初步评审 |
业绩符合****文件要求； |
| 初步评审 |
其他要求符合****文件要求； |
| 初步评审 |
按****文件的规定由供应商法定代表人或其委托代理人签字和加盖供应商单位公章； |
| 初步评审 |
按规定的格式填写，关键内容齐全或关键字字迹清楚、能辨认； |
| 初步评审 |
对****文件中规定的双方的权利和义务未作实质性修改；对工作内容没有实质性偏离；未附有招标人不能接受的条件； |
| 商务评审 |
响应文件完整性 |
| 商务评审 |
工期是否满足****文件要求 |
| 商务评审 |
付款条件是否满足****文件要求 |
| 技术评审 |
技术能力是否满足****文件要求 |
| 价格评审 |
是否按照****文件的规定进行报价 |
| 结论（是否通过） |
承包人：发包人：华能****发电有限责任公司项目工程合同供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理合同编号：**-****-******-******第*章合同条款及格式
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就华能****发电有限责任公司供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理项目工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：华能****发电有限责任公司第*部分合同协议书签订时间：年月日签订地点：****.****
*、合同工期*.承包方式：包工包料、总价包干。*.工程内容及范围：见《供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理项目工程技术协议》。*.工程地点：华能****发电有限责任废水站区域。*.工程名称：供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理项目。*、工程概况
*.签约合同价为：*、签约合同价与合同价格形式工程质量标准：详见《供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理项目工程技术协议》。*、质量标准计划竣工日期：自合同签订之日起**日。计划开工日期：自合同签订之日起。
*、合同文件构成承包人项目经理：。*、项目经理*.合同价组成：*.合同价格形式：总价合同。人民币（大写）元整，(¥元),其中已含税率为*%的增值税。
（*）技术标准和要求；（*）通用合同条款；（*）投标函及其附录（如果有）；（*）中标通知书（如果有）；（*）本合同（专用条款、技术协议、安全协议）；本协议书与下列文件*起构成合同文件：
*、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（*）其他合同文件（如果有）。（*）已标价工程量清单或预算书（如果有）；（*）图纸（如果有）；
*、签订地点本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。*、词语含义*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金****。
**、本合同附件本合同自双方签字盖章之日起生效。**、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。*、补充协议本合同在****省****市崆峒区**里铺签订。
发包人（公章）：华能****发电有限责任公司（此页无正文）本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。**、合同份数*.《外包工程安全管理协议》。*.《供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理项目工程技术协议》；
帐号：*******************开户银行：中国工商银行****城东支行单位地址：****省****市**里铺技术负责人（签字）：经办人（签字）：法定代表人或委托代理人（签字）：
法定代表人或委托代理人（签字）：承包人（公章）：邮政编码：******传真：****-*******电话：****-*******（****-*******）统*社会信用代码：******************
户名：帐号：开户银行：单位地址：经办人（签字）：身份证号：
同《建设工程施工合同（示范文本）（**—****—****）》第*部分通用合同条款邮政编码：传真：电话：统*社会信用代码：
*.*标准和规范适用于合同的其他规范性文件：现行国家法律、法规等。*.*法律*.*其他合同文件包括：无。*.*般约定第*部分专用合同条款
发包人向承包人提供的图纸：收集水池施工图。*.*图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：同本合同协议书“合同文件构成”排列顺序。*.*合同文件的优先顺序发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：具体标准和规范详见《供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理项目工程技术协议》。适用于工程的标准规范包括：现行国家及行业标准。
*.*.*协助承包人办理工作票；*.*.*负责对承包人人员进行安全教育、安规考试及安全技术交底；*.*.*提供工程所需电源、水源接口；*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供*.发包人合同签订后*日内，承包人需向发包人提供本项目的施工技术方案。
*.*.*严格按国家现行规范、规程及各项目的要求组织实施。*.*.*根据发包人要求，编制该项目施工技术方案，经发包人审核后实施。*.*承包人的*般义务：*.承包人*.*.*组织工程整体质量验收。*.*.*对施工过程中的工序工艺质量监督验收；
*.*.*按照发包人提出的工作进度要求，按期完成合同约定的承包项目的任务。*.*.*做好检修现场设施、地面、以及非检修设备的保护工作，保证工作场所的清洁，符合文明生产管理的有关规定，当天改造工作完成做到工完、料净、场地清，将废物及垃圾运到指定的地点。*.*.*承包人负责由于自身原因而引起的全部安全、质量责任。*.*.*承包人工作人员必须严格按照《华能****发电公司安全生产奖惩条例》、《电力生产安全工作规程》的要求进入工作现场。*.*.*因承包人原因引起的返工、拖延工期等造成的损失由承包人承担。*.*.*按照合同约定的项目和内容严格实施，不得漏项或偷工减料。
*.*.**根据工程需要，提供施工期间使用照明器具、围拦设施、安全标志、施工机械设备、看守、警卫等。*.*.**、承包人应按照发包人的要求有定期与发包人核对账目的义务。*.*.**按照发包人的要求进入工作现场时必须经安全培训教育。*.*.**双方约定承包人应做的其他工作：重大设备操作、技术措施、安全措施报发包人审核，同意后方可执行。施工所需的工器具、材料、人员住宿、交通等由承包人自理。*.*.**在日常工作中接受发包人代表的管理。*.*.*参加由发包人组织的项目各阶段的质量验收工作。
*.*工程照管与成品、半成品保护禁止分包的工程包括：本工程禁止分包和转包。*.*分包项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以离开现场***元/日的罚款。*.*项目经理*.*.**承包人施工完毕，工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的成品保护工作。保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。发包人提前使用后发生损坏的，修复费用由发包人承担。
*.*隐蔽工程检查特殊质量标准和要求：详见《供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理项目工程技术协议》。*.工程质量承包人提供履约担保的形式、金额及期限：无履约担保。*.*履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工之日起至竣工移交发包人。
*.材料与设备详见《供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理项目工程技术协议》。*.工期和进度详见《供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理项目工程技术协议》与《外包工程安全管理协议》。*.安全文明施工在隐蔽工程开工前及完工后必须通知发包人到位进行检查验收，否则严禁进行下*道检修工序。
变更估价原则**.*变更估价关于变更的范围的约定：由发包人根据工程实际情况确定，承包人执行，承包人要求变更需经发包人同意。**.*变更的范围**.变更本项目材料由承包人提供；施工设备由承包人提供；所有的设备、材料由承包人运输至施工场内，由承包人负责场内保管；设备及材料必要的试验与检验由承包人负责。
**.合同价格形式、计量与支付价格调整的范围及方式：无。**.价格调整关于暂估价项目、暂列金额使用的约定：无。**.*暂估价、暂列金额关于变更估价的约定:合同有类似项目，按类似项目合同价执行，无类似价，双方协商解决。
关于付款周期的约定：工程结束并经验收合格后，承包人按照发包人要求开具增值税（*%）专用发票及本次需支付费用（**%的工程结算款）的收款收据，承包人同意并接受由发包人自行决定以网上银行或银行承兑汇票方式支付结算款，发包人选择以承兑汇票方式支付的，承包人如需贴现，由承包人付息贴现。**.*.*付款周期**.*工程进度款支付**.*工程量计算规则：以相关国家、行业标准及合同约定为依据。**.*预付款支付金额、期限及扣回的方式：本工程不支付预付款。**.*本项目采用的合同价格形式：总价合同。
**.*竣工验收**.验收和工程试车总价合同进度付款申请单提交的约定：根据验收的已完工程，按合同约定的付款阶段（或时间）报进度款报审表。**.*.*进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：根据验收的已完工程，报进度款报审表。**.*.*进度付款申请单的编制
详见《供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理项目工程技术协议》。**.*.*资料移交承包人向发包人移交工程的期限：工程全部结束后，承包人通知发包人进行验收，合格后全部移交至发包人管理。**.*.*移交、接收全部与部分工程关于竣工验收程序的约定：承包人在工程完工后，提出竣工验收手续，经发包人组织各级人员按照标准规范及技术协议进行全面组织验收，并完成竣工验收签字等工作，随后设备交至运行部进行管理。**.*.*竣工验收程序
**.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：工程结束并经发包人检查验收合格后且移交至发包人后，承包人必须立即退场。**.*.*竣工退场**.*竣工退场无。**.*工程试车
发包人完成竣工付款的期限：竣工结算经双方确认后，**天之内。发包人审批竣工付款的期限：接到承包人竣工结算**天之内。**.*竣工结算审核竣工结算应包括的内容：竣工验收证书、资料移交证书、结算书。承包人提交竣工结算的期限：工程竣工验收合格**天之内。**.*竣工结算申请
**.*.*承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：预留。**.*质量保证金缺陷责任期（质量保证金预留时间）：竣工验收合格后*年。**.*缺陷责任期**.缺陷责任期与保修
工程保修期为：*年。**.*.*保修责任**.*保修在支付工程进度款时,*次性扣留（质保金不计利息）。**.*.*质量保证金的扣留*%的工程结算款。
**.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时。**.*.*修复通知承包人的质量责任不以预留的质保金为限，当承包人质量保证金不足以弥补以上考核（或处罚）时，发包人要求承包人在**天内补交考核费用，如承包人不按期补交，发包人有权在承包人承包其它在建工程款、其它工程质量保证金或发包人掌控的承包人其它财产中扣除有关费用或向人民法院起诉。保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失，如承包人不履行保修义务，发包人有权另行外委托其它供应商修复，由此发生的费用全部由承包人承担，除此之外，出现以下情况者，发包人将对承包人进行考核，详见《供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理项目工程技术协议》、《外包工程安全管理协议》。**.*.*修复费用
**.*.*因发包人违约解除合同发包人违约责任的承担方式和计算方法：因发包人原因造成的工期拖延，检修工期顺延。发包人未按期支付工程款，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（***）以逾期付款的金额为基数向承包人计付逾期付款的违约金。**.*.*发包人违约的责任未按期支付工程款及本合同约定的其它违约情形。**.*.*发包人违约的情形**.*发包人违约
（*）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；（*）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：**.*.*承包人违约的情形**.*承包人违约承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
（*）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。（*）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；（*）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；（*）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；（*）承包人违反通用条款第*.*款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；（*）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
**.*不可抗力的确认**.不可抗力发包人按**.*.*项〔承包人违约的情形〕**天后承包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。**.*.*因承包人违约解除合同承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，详见《供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理项目工程技术协议》与《外包工程安全管理协议》。**.*.*承包人违约的责任
**.争议解决承包人应按国家强制标准及发包人要求，为其工作人员购买保险。**.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。**.*因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。
主合同名称：外包工程安全管理协议（*）向工程所在地人民法院起诉。（*）向****仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：**.*仲裁或诉讼
*.*.双方均应认真执行“安全第*、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各自的安全责任，查找事故隐患并采取相应措施，共同做好现场的安全、健康、环保工作，避免事故的发生，提高安全管理水平。*、通则甲乙双方根据合同约定，为贯彻“安全第*、预防为主、综合治理”方针，明确双方的安全责任，确保施工全过程的人身、设备和电网安全，根据国家有关法律法规，遵循平等协商的原则签订安全协议。承包人：（以下简称“乙方”）发包人：华能****发电有限责任公司（以下简称“甲方”）主合同编号：
*、外包工程安全目标*.*.安全协议与项目合同具有相同的法律效力，甲、乙双方都受本协议的约束。*.*.甲乙双方指派安全代表负责与对方联系安全方面的工作。双方应以工作联系单、通知、传真、电话等方式联系对方，双方在接到对方的联系时，应于**小时内予以响应。*.*.甲乙双方各级人员，必须熟悉、执行华能集团公司《电力安全工作规程》(热力和机械部分)、(电气部分)；《电力设备典型消防规程》等，以及各自企业安全技术管理规程、检修工艺技术规程与特种设备（如起重机械、炉膛活动架、电梯等）使用操作规程、制度；特殊工种必须持证上岗。上述电力行业发布的规程、规定，乙方必须自购并组织学习。*.*.甲方对在安全生产施工过程中做出突出贡献的乙方先进集体和个人进行表彰奖励，对存在的安全生产违规、违章行为进行处罚，奖惩办法按甲方的有关规定执行。乙方必须根据本单位的具体情况制定相应的奖惩制度并严格执行。*.*.双方应加强对违章指挥、违章作业的管理，充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用，共同遵守国家的安全法律法规，认真执行国家、行业、企业标准。
*)保证外包工程建设、检修或调试期间不损坏电厂的设备、设施，不影响电厂正常生产运行。*)不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到***%；*)安全隐患整改率必须保证在时限内达到***%，杜绝出现重大隐患；*)杜绝重伤、死亡事故的发生；*.*.具体目标：*.*.总体目标：*事故、*伤害、*污染；
*.*开工前，甲方用工部门负责对乙方施工人员进行部门和班组安全教育；负责对工作负责人和技术人员进行全面的安全技术交底，交待现场可能存在的危险因素及防范应急措施，交底的书面记录应经乙方负责人签字确认。*.*工程开工前，甲方安监部依据有效的“合同”负责审批、公布乙方热机、电气、动火工作票签发人、工作负责人名单。*.*甲方综合服务中心负责办理外包人员的进厂出入证和日常的出入管理。对违反电厂规定的治安行为进行处罚。*.*施工人员进厂前由甲方安监部及项目管理部门结合本工程特点，对乙方人员进行入厂*级安全教育并进行考试，合格后方可进入现场作业。*.*甲方应向乙方明示《外来人员安全管理规范》、《承包商安全管理规范》并要求其按制度执行。*、甲方的安全生产职责
*.**、甲方用工部门负责对乙方的工程项目配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具进行审查，确认是否满足安全施工需要。*.**如需甲方提供施工器具，甲方应提供经检验合格的工器具并要求乙方对工器具进行安全检查，检查合格后方能使用，并办理借用手续。*.*凡工作中遇到有不同单位空间交叉作业或工序间有交叉配合作业的情况，甲方用工部门应协调有关施工单位共同制定安全技术措施，分工落实。*.*甲方工作联系人负责协助乙方工作负责人办理外包工作票或外包工作联系单，并经常到现场检查工作是否安全地进行，对于较复杂或危险性较大的工作，实行重点监督，及时纠正工作班成员的不安全行为。*.*甲方用工部门有责任向乙方提供安全的作业坏境。如工作现场附近存在带电、转动、移动设备或有毒有害、易燃、易爆等危险品，用工部门应向乙方做好技术安全交底，并同乙方*起做好隔离工作。在发电设备上施工，应办理断电、断水、断汽、防止机械转动、防止有害物质泄漏等安全隔离措施的手续，并向乙方交底。如有挖掘等涉及地下设施安全的，用工部门应将相关制度向乙方交底。*.*开工前，对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、人身伤害等危险或可能引起设备损坏事故的施工，用工部门应事先要求乙方在作业前进行危险点（源）辨识，制定出详细的施工“*措*案”，并经用工部门审查合格后实施，同时监督乙方实施的情况，并将施工安全技术措施交甲方安监部备案。甲方安全管理人员有权在施工过程中监督安全措施的执行情况。
*.**甲方应将施工区域内存在的职业危害因素告知乙方，乙方应为作业人员配备相应的安*.**甲方应尽可能提供安全事故通报和有关最新规定供乙方学习。*.**甲方安监部负责对外包工程施工单位进行安全业绩计分考核和经济考核。*.**甲方安监部负责将乙方专职（兼职）安全员纳入甲方的安全监督网络进行管理，组织联合安全检查。*.**施工期间，甲方用工部门、安监部负责对乙方的施工现场和作业过程进行安全检查、监督管理和指导。对施工现场存在的违章指挥，违章作业现象，有权给予经济处罚和追究相关方的责任，并提出限期整改要求，对拒不整改，责令停工、整顿。*.**甲方用工部门负责落实合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。
*.*.*乙方应向甲方说明单位基本情况；出具“*证”：施工（营业）执照、资质证书、法人资格证书或法人代表委托书，其资格和签约权限应与所承包的工程相适应。承包单位必须以自己的设备、技术和劳力完成合同规定的任务，不准将承包的项目再转包。*.*乙方安全资质承诺*、乙方的安全职责*.**项目完成后，甲方负责对乙方在本项目中的安全绩效进行考核并形成评价报告，把评价报告反馈给乙方。*.**有关乙方提供的书面材料、各种有效资质副本、证件复印件、考试成绩单等资料，甲方负责保存至工程完工后**个月。全劳动防护用品。
*.*.*乙方必须遵守国家和地方关于生产安全、劳动用工、劳动保护法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。不得雇佣童工、未成年工和老弱病残人员，所有人员入场前必须到卫生部门办理健康证（或进行体格检查，确保身体健康），复印件报甲方安全部门审查备案如施工过程中要更换人员应得到甲方发包部门的同意并到安监部备案和安全教育后方可进行。*.*.*乙方应根据项目施工的特点，结合现场勘查的情况，编制本项目施工安全措施。安全措施必须得到甲方发包部门的审查同意后方可组织施工，并负责施工安全。*.*.*开工前，必须填报“华能****发电有限责任公司工程承包方资质审查表”，内容包括单位情况、参加人员的姓名、年龄、性别、身体健康情况、身份证号码、文化程度、工种及安全培训考试情况，以及各专业工作票签发人、工作负责人证明与特种作业(操作)人员证件，经单位签章后报送甲方用工部门审核后，再送甲方安监部核实批准。*.*乙方的安全管理责任*.*.*在未完成安全资质审查、入厂教育等手续前，不得开工，否则取消入厂施工资格。*.*.*乙方应提交与所承包的工程类似的施工业绩，在业绩中要注明*年内是否发生死亡及*次重伤*人以上的人身事故的记录。
（*）乙方焊工、起重工、机动车司机等特殊工种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件。乙方要向甲方安监部提交特种作业工作人员的资格证书原件（审查后交还）和复印件。工作中应接受甲方安监人员的检查，由于违反规定造成后果，由乙方负责。（*）如果乙方人员需要变动，必须提出计划报告甲方，按以上规定进行培训教育后方可上岗。（*）施工人员等专业技术人员必须持有有效的岗位资格证书。（*）乙方应有健全的安全管理组织体系和安全管理规定。乙方施工人员超过**人的必须配有专职安全员，现场专职安全员数量应达到参建人员*％以上的要求，**人以下的必须设兼职安全员。专(兼)职安全员应按甲方要求参加安全网活动，定期组织全体施工人员进行安全学习，并做好安全学习记录。（*）项目经理、安全负责人、专兼职安全员应取得当地或企业所在地安全监督管理部门安全管理资格证。*.*.*施工人员进厂作业前，承包队*安全负责人应提前*天通知安监部安排人员入厂教育，入厂后通知用工部门安全员安排部门安全教育，到班组开工前应安排班组安全教育。不得安排未接受过安全教育、技术培训及未经考核合格的施工人员上岗作业。
*.*.**乙方应为所有施工人员办理工伤保险或人身意外伤害保险，并报甲方备案。*.*.*乙方人员进入甲方厂区必须随身佩戴“出入证”，自觉接受甲方检查。*.*.*乙方应组织和督促施工作业人员做好防火、防触电、防人身伤害和防设备损坏、防失窃的安全工作。*.*.*乙方安全管理人员应对施工人员进行必要的应急知识培训，必要时还应组织应急演练，确保各级人员掌握现场救护、防火常识。*.*.*乙方有责任做好施工人员的劳动安全保护工作，包括劳动安全技能培训教育，劳动保护用具的发放及正确使用，作业环境的安全交底，确保施工过程中的人身安全。对于因乙方违反规章制度而引发的人身、设备事故，由乙方承担责任。*.*.*开工前施工单位必须组织向作业人员进行安全、技术交底，全体施工人员均须掌握工程特点及施工安全措施。作业人员应学习与工作有关的《电力安全作业规程》、《电力建设安全工作规程》等有关部分。
*.*.*施工人员不得随意碰动、开启、关闭电厂运行设备，不得随意接驳电源、气源、水源等。如须临时接驳，须经电厂有关人员批准，办理手续，明确正常及事故情况下的操作范围。如擅自动用，造成后果由乙方负责。*.*.*施工过程中必须爱护电厂的公用设施、道路、绿化、建筑物等，遵守电厂的文明施工规定，不得随意改动、移动、破坏和污染公用设施。如妨碍施工需要变动者，须在变动前得到电厂有关专业人员的批准和交底。施工中应注意保护埋入地下的电缆、管道和空中的电线、设备、建筑物。*.*.*对于复杂和危险性较大的作业，如：可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧灼伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业，乙方应在作业前进行危险点（源）辨识，制定出详细的施工安全措施、明确安全监护人，并经电厂相关专业审查合格后，交电厂安监部备案，方可办理相关施工手续。如在实际施工中由于乙方不执行安全措施造成不良后果，由乙方承担全部责任。*.*.*乙方在生产区域内进行工作必须按照《工作票管理规范》，办理外包工作票或外包工作联系单。动火工作完毕必须检查火种隐患，防止发生火灾。甲方安全监督管理人员有权检查和监督承包单位的施工安全措施执行情况，有权纠正和制止违反工作票管理制度的行为和现象，有权纠正违章冒险作业和不安全行为并进行罚款。必要时可以暂时停止乙方的施工。*.*.*乙方在工程施工全过程中，必须坚决贯彻“安全第*、预防为主、综合治理”的方针，严格遵守甲方的各项规章制度和安全、消防规程。负责现场施工的安全管理，对承包设备、系统的安全及现场施工的安全负责。接受甲方的监督、管理、指导，对甲方提出需整改的问题和意见，应及时进行整改。*.*乙方作业安全责任
*.*.**乙方施工人员进入现场时，必须按照规范戴好安全帽，穿戴合格的劳动保护用品。在*.*米以上没有栏杆的脚手架上工作时，必须使用安全带。*.*.**现场待安装设备和施工机具应摆放整齐，定置管理，保持施工现场文明整洁，每天收工应做到工完料尽场地清。*.*.*乙方负责人应及时掌握施工现场施工人员的心理状态、疲劳情况、思想情绪，合理调度安排。*.*.*生产现场等场所备有必要的消防设备，施工作业人员不得将消防设备移作他用；禁止在工作场所存储易燃物品等；使用可燃物品（如乙炔、氢气、油类、瓦斯、油漆等）的人员，必须熟悉这些材料的特性及防火防爆规则。*.*.*施工作业过程中乙方工作负责人必须始终在现场进行施工作业监督、检查并督促施工作业人员认真执行甲方的各项安全生产规章制度和上级有关安全生产指示，制止违章作业，保障人身和设备安全。*.*.*现场工作中施工作业人员不准擅自进入规定施工范围以外的设备运行区域，临时电源开关应带有漏电（触电）保护功能，用电设备外壳要有可靠的保护接地，电源搭接、撤除应由具有电工作业证人员进行。
*.*.**乙方施工人员在发现施工现场有直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或在采取可能的应急措施后撤离施工作业场所，并及时上报。对电厂管理人员、监理人员（如有监理人员）的违章指挥和强令冒险作业有权拒绝。*.*.**所有设备在封门和送电调试前，乙方工作负责人应认真检查，确认所有人员已撤出。*.*.**使用电动工具时，严禁使用无漏电保安器的电源插座，所使用的电动工具须经绝缘检验并合格。因故离开现场暂停工作或遇到临时停电时，必须立即切断电源。*.*.**所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用过程中，不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。*.*.**在容器内工作时，应做好防窒息、防触电等安全措施，容器外设专人监护。在潮湿的金属容器内工作时，有爆炸危险的场所（如煤粉仓、沟道内）、脱硫烟道系统等处工作时，行灯电压不得超过***。*.*.**施工前，乙方应对工作地点的周围环境进行检查，避开危险源。施工现场交叉作业时，必须做好安全隔离措施并相互联系协调好，防止落物伤人。
*.*乙方施工机具的安全管理责任*.*.**施工人员应熟知作业区域事故应急处置方案，熟知火灾应急疏散通道及路线。参加甲方或项目部组织的应急培训及演练活动。*.*.**施工人员应了解施工区域的职业危害因素，正确使用和佩带劳动防护用品。*.*.**汽油、煤油或其它油类必须盛放在密闭的金属容器内，使用完后的空油桶、废油桶及时退库；各类废油必须倒入指定的废油桶内，集中处理，禁止随地乱放乱倒。*.*.**在进行爆破、吊装、拆除等危险作业时，乙方应安排有资质的人员进行操作并设专人在现场进行安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。*.*.**因施工需要开挖或打开的孔、洞、沟道以及临时拆除的平台栏杆，应设有临时护栏，夜间要装设红色警灯。
*.*.*乙方的各类施工机械设备必须是正规厂家的产品，且具有相关合格证书，机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。乙方必须向甲方提供起重机、塔式起重机、挖掘机、垂直升降机械等大型防护设施和大型机械设备合格证书、检验证明和设备技术数据、防护装置技术性能、设备履历档案以及防护设施支搭（安装）方案，其方案必须满足国家及有关部门规定。承包单位的施工人员对施工机械、工器具及安全防护设施的正确使用负责。*.*.*承包单位应使用满足工程需要、保证安全施工的机具及经上级有关技术部门检查合格的工器具及安全防护设施、安全用具，电厂*般不提供安全用具。如需要借用电厂的施工机具、工具、安全用具等，则必须由电厂和承包单位共同检查，承包单位负责验收工机具、工具、安全用具的完好性的安全性，使用过程中的安全责任由承包单位承担。*.*.*乙方要求甲方配合在施工现场搭脚手架，应实行挂牌制度。使用脚手架作业前，应对其进行检查并签名。*.*.*乙方的施工人员对施工机械、工器具及安全防护设施的正确使用负责。*.*.*乙方向电厂借用施工机具时，乙方应对其进行安全检验合格后双方办理出借手续；对于不合格的工器具，应禁止使用。归还时，乙方应保证所借机具完好。*.*.*凡乙方自带的施工机具，应经安全检验合格后方可使用。施工用大型电动、气动机具、压力容器、起重挖掘、安全用具等设备入厂前必须向甲方安监部登记备案。
*.*.*凡具有易燃、易爆、腐蚀、毒害、放射性的物品必须作为危险化学品进行专门管理，在使用、运输、储存危险化学品的过程中，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受电厂检查、监督。*.*乙方有毒有害、易燃易爆物品安全管理责任*.*.*乙方的机动车应指定专人驾驶，驾驶人员必须持证驾驶，不得借证冒名顶替。违反规定者，电厂有权进行处理或处罚。施工过程中机动车不得驶入与工程无关的区域。在厂内行驶时，车速不得超过限速要求。*.*.*乙方必须保证进入厂区的机动车辆必须定期检查、保养，保证车辆安全性能完好，禁止车辆带病作业。*.*.*凡进入电厂施工的机动车辆必须执行电厂的《交通安全管理规范》，办理相关手续。*.*乙方机动车辆的安全管理责任
*.*.*进入电厂的施工人员必须经过甲方综合服务中心登记，发放通行证件，并在有效期间使用。离开电厂时应交回证件，不得将证件转借他人。*.*.*乙方应遵守《消防安全管理规范》、《外来人员安全管理规范》中相关规定。*.*乙方安全保卫管理责任*.*.*施工人员必须在有甲方人员允许和带领下方能进入危险区作业，不得随意动用危险品。作业前双方应共同做好安全措施。*.*.*因施工需要带入现场的危险品必须向甲方综合服务中心进行登记，并按《危险化学品管理规范》妥善保管。危险化学品储存地点应设置明显安全警示标志，必须远离火源、电源。*.*.*危险化学品保管、使用人员必须经过专门培训，并有相应的许可证件，熟悉其性质、危险程度、防护方法以及保管要求。
*)在施工过程中，因乙方过错造成甲方的人身伤害、设备损坏及火灾等事故，由乙方承担全部责任，并负责赔偿甲方的全部经济损失。*)乙方人员在施工中发生人身伤亡事故，必须立即报告甲方和监理，当地政府安全监督部门、公安部门、工会协调处理，并由乙方归口统计上报。*)乙方在施工过程中发生电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况时，应立即报告甲方和监理单位，并积极配合调查。*.*.*施工现场的安全工作由乙方负责，发生人身、设备等事故，应立即用电话等方式报甲方和监理单位，严禁弄虚作假、隐瞒不报。报告流程如下：*.*.*乙方对承包工程施工全过程的安全工作负全面责任，承担包括但不限于由于自身管理不善或因乙方员工过错所造成的人身伤亡、设备和工程质量事故、火灾以及*切责任事故的全部责任，且不应为此增加甲方费用或延迟施工进度。*.*乙方事故处理责任
*、违约责任*.*.*乙方根据职业危害因素，为从业者配备必须的劳动防护用品。*.*.*乙方承担的工程项目存在（高温、噪音、粉尘、有毒有害等）职业危害因素，安全协议签订后，视为乙方已知悉职业危害因素，并如实告知每*个从业者。*.*.*乙方应按照《职业病防治法》等国家法律法规的要求，为从业者进行入职职业健康体检，并对体检结果的真实性负责。*.*职业危害因素告知*.*.*乙方在工作中应主动接受甲方的安全检查和监督。因乙方的责任造成设备停运、火灾及人身伤害等不安全事件，必须接受甲方的考核。对情节严重的，甲方有权终止该工程项目合同，法律后果由乙方承担。
*.*.对乙方人员在工作过程中的违章、违规行为进行处罚的，甲方开具《外包项目安全考核通知单》，按甲方规定进行处罚。*.*.发生由于乙方责任造成甲方机械设备损坏、火灾、交通、环境污染和垮（坍）塌事故，给甲方造成的经济损失从乙方的工程款中扣除，并以书面形式通知乙方。*.*.凡在施工中由乙方原因发生不安全事故时，经事故调查组认定责任由乙方负责的，造成的全部经济损失由乙方自行承担。若造成甲方损失，损失的费用仍由乙方承担，同时乙方还应承担其他相关责任。*.*.不可抗力造成的事故、损失，由受损方自行组织处理并承担相应的损失。*.*.由于乙方自身原因发生人身死亡事故，或者发生人身或设备事故且整改不到位的，或者承包单位年度考核不合格时，应立即无条件终止合同，清退承包单位，并将承包单位（乙方）列入黑名单，同时在甲方系统内进行通报。*.*.由于甲方或乙方过错造成对方或第*方的人身伤害、设备损坏等事故，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第*方因此造成的全部经济损失。
*.*.根据事故调查组的分析结论和责任认定，由负主要责任的*方负责统计、填写事故报告，处理善后事宜。*.*.发生事故时，乙方应立即采取措施控制事故，并立即报告甲方，甲方有责任快速开展事故抢险。乙方对隐瞒、拖延报告事故负责。*.*.对在施工过程中发生的人身伤害、生产设备损坏、火灾等事故应根据国务院第***号令《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定进行调查，严格按照“*不放过”的原则处理。*、事故报告、调查、统计的规定*.*.其它违约行为按国家、电力行业有关安全生产的规定执行。*.*.合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的*切损失，处罚从工程款中扣除。
*.*.**类障碍每次扣款****元至*****元。*.*.*异常（未遂）每次扣款****元至****元。*.*乙方责任造成的异常及以上不安全事件扣款规定*、其他规定*.*.凡甲方责任造成乙方人身伤害和设备损坏、交通、火灾等事故，甲方负责承担法律及经济责任，善后处理由乙方负责。*.*.凡乙方负主要责任造成人身伤害和设备损坏、交通、火灾等事故，乙方负责承担法律及经济责任，善后处理由受害方单位负责。
*.*.*上述乙方责任造成的异常及以上不安全事件还应赔偿受害方全部直接损失与相关的费用；甲方责任造成乙方的直接损失与相关的费用由甲方赔偿乙方。*.*.*造成甲方或之外人员重伤每人次扣款**-***元。*.*.*造成甲方或之外人员轻伤每人次扣款*-***元。*.*.*由于乙方管理不到位、违反制度、作业失误等人为原因造成机组非计划停运者，每次考核*-***元。*.*.*设备*类障碍视情况每次扣款考核*-***元。*.*.*严重未遂每次扣款****元至*****元。
*.*.*、其他违反华能****发电公司管理制度的，按照****发电公司管理制度处罚。*.*.*、以上违反安全管理规定的处罚罚款，由安全监察部出具《外包项目安全考核通知单》（格式见附件），被罚款单位按照考核通知单的要求，进行现金缴款，逾期*天未交纳者，按照*倍罚款金额在项目结算时扣除。*.*.*、对各类违章行为进行严惩，严格执行《华能****发电有限责任公司反违章管理规范》，外包人员发生违反安全管理红线的违章行为，每次考核所在外包队******元。其余各类违章行为按照*类违章考核所在外包队*****元，违章人员强制清退出厂。*类违章者考核****元，待岗培训*天。装置性违章视情况考核外包单位***-***元。*.*其他不安全情况扣款规定*.*.**以上扣款的执行规定，对*-*条款及日常安全文明生产类、管理类等罚款，由甲方项目管理部门或安监部门开具《外包项目安全考核通知单》（格式见附件），被罚款单位按照考核通知单的要求，进行现金缴款，逾期*天未交纳者，按照*倍罚款金额在项目结算时扣除。其余罚款，在合同结算付款时直接从合同款中扣除。*.*.*上述事项若发生在特殊时段，按照甲方规定从严处罚，直至解除合同。
严禁不按照规定投、退主保护；严禁操作票执行无监护、跳项操作，不执行唱票复诵；严禁无票作业或擅自扩大工作（操作）范围；严禁高空作业不按规定使用安全带、防坠器；严禁作业现场不戴安全帽；*.*.*、华能****电厂设立安全管理红线，下列行为视为触及红线：
*.*项目竣工结算安全管理严禁违章指挥、强令冒险严禁不具备操作资格的人员操作或特殊工种无证操作；严禁使用未经检验合格的脚手架和平台；严禁生产禁烟区域吸烟或未办理动火票进行动火作业；严禁资质审查不合格或未经安全教育培训的人员进入现场作业；
*、以下*项资料乙方应在本协议签订前向甲方安监部提供，安监部负责审核并保存：本安全协议书用于明确甲、乙双方在华能****发电有限责任公司外包工程中的安全职责，规范双方安全管理关系，防范事故的发生。双方必须依约执行，违反本协议而造成的事故由违约方承担相应责任和经济损失。本责任书不尽事宜通过双方协调处理，如遇有同国家和属地政府有关法规不符者，应按国家和地方政府有关规定执行。*.*本协议有效期限与工程合同书有效期限相同。*、安全管理协议期限*.*.*项目结算时若有考核（罚款），还需附相应的《外包项目安全考核通知单》。*.*.*乙方应切实履行施工项目安全管理主体责任，甲方项目管理部门及安监部门对项目施工进行安全监管，项目竣工前应由办理《外包项目施工安全情况报告单》（格式见附件），经甲方项目管理部门及安监部门对项目安全情况进行签字评价，经乙方确认后，由甲方主管公司领导审核批准，报甲方合同管理部门开展结算工作。
*)乙方人员的花名册（注明所有人员的年龄、文化程度、身体健康状况、考试成绩等）。*)乙方大型独立项目的施工组织设计；*)乙方所承包工程项目的安全计划；*)乙方特种作业人员操作资格证书；*)乙方项目经理、安全人员的岗位资格证书；*)乙方的相关资质证明材料（企业的营业执照、资质证书、安全生产许可证、近*年安全施工记录等）；
甲方签章乙方签章(签字页)
安监部负责人乙方项目负责人法人代表（或委托代理人）法人代表（或委托代理人）
****年供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理项目采购第*章响应文件格式详见《****年供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理项目技术规范书》第*章采购需求
*、授权委托书目录日期：年月日供应商：（盖章）采购编号：响应文件
委托期限：。本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。*、授权委托书*、技术部分*、商务部分*、报价部分
委托代理人：（签字）法定代表人（单位负责人）：（签字）供应商：（单位公章）注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件代理人无转委托权。
*.*除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。*.*本说明应与供应商须知、合同条款等文件*起参照阅读。*.报价说明*、报价部分注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。年月日
（*）线上比价表中价格、响应文件报价书中投标总价、以合价计算的总价*者价格不*致时，除明显单位错误（元与*元）外，均以较低的价格为准作为评标价，并保持与合同价*致，原则上在合同签订前对高出部分进行等比例下调。（*）投标人“清单工程量和计量单位”与招标人在“****工程量及报价明细表”中给定的“工程量”不*致时，总价不作调整；（*）总价金额与依据单价计算出的金额不*致的，以单价金额为准（单价金额小数点有明显错误的除外）；（*）响应文件中的大写金额与小写金额不*致的，以大写金额为准（明显书写错误的除外）；*.*.*****小组将对确定为实质上响应****文件要求的响应文件进行审核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。修正错误的原则如下：*.*算术错误修正
报价表*.*报价汇总表（格式）*.响应报价表*.*.*通过算术错误修正后的投标报价为评标价。*.*.*对按上述修正错误的原则及方法修正响应文件的价格，****小组将向投标人进行书面澄清。投标人书面同意后，该投标报价对投标人起约束作用。投标人不接受修正的，其投标作否决处理。（*）对投标报价漏项的，则认为该漏项报价已计入其他项目报价中，投标总价不予调整；若分项报价中有超出招标范围的分项，在评审环节不予以修正，如其中标，在签订合同时，招标人有权将超出招标范围部分予以核减，并调整相应的合同价。
*.*分项报价表年月日供应商名称：（盖章）单位：人民币元
| 序号 |
项目 |
报价（元） |
说明 |
| * |
****年供水管线防护、泄漏处理及雨水外排口治理项目 |
|
报价为含税价税率* % |
| 大写： 元整 |
供应商全称：（盖章）后附企业法人营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、类似业绩合同扫描件等资料影印件。商务部分摘要表*、商务部分格式自拟。
| 供应商名称 |
|
| 注册地址 |
|
邮政编码 |
|
| 联系方式 |
联系人 |
|
电话 |
|
| 联系方式 |
传真 |
|
网址 |
|
| 股权结构 |
**：*%；**：*%； |
| 法定代表人 |
姓名 |
|
技术职称 |
|
电话 |
|
| 项目经理 |
姓名 |
|
技术职称 |
|
电话 |
|
| 成立时间 |
|
员工总人数： |
| 企业资质等级 |
|
其中 |
高级职称人员 |
|
| 营业执照号 |
|
其中 |
中级职称人员 |
|
| 注册资本金 |
|
其中 |
初级职称人员 |
|
| 开户银行 |
|
其中 |
技工 |
|
| 账号 |
|
其中 |
|
|
| 经营范围 |
|
| 类似业绩列表 |
|
| 备注 |
|
技术差异表投标方提供技术内容与招标方要求如有差异，请填写差异表，如不填写，则视为完全响应。供应商根据采购需求自行编制，格式自拟。*、技术部分日期：
| 序号 |
招标文件 |
投标文件 |
| 序号 |
条目 |
简要内容 |
条目 |
简要内容 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
