项目编号：****-**-****-****
***子项老旧水电线路维修及***吊顶维修
竞
争
性
磋
商
文
件
采购人：****
采购代理机构：****
****年*月
目录
第*章竞争性磋商公告
第*章磋商须知
第*章供应商资格及其他类似效力要求和供应商应当提供的相关证明材料
第*章采购项目技术、服务及其他商务要求
第*章磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容
第*章响应文件格式
第*章评审方法
第*章采购合同
第*章竞争性磋商公告
项目概况
***子项老旧水电线路维修及***吊顶维修采购项目的潜在供应商应在****市涪城区高
水中街**号院内获取采购文件，并于****年*月**日**点**分（北京时间）前提交响应
文件。
*、项目基本情况
*.项目编号：****-**-****-****
*.项目名称：***子项老旧水电线路维修及***吊顶维修
*.采购方式：竞争性磋商
*.预算金额：*******.**元
*.最高限价：*******.**元
*.采购需求：本工程为***子项老旧水电线路维修及***吊顶维修工程，主要建设内容
为对***子项（办公楼、物理楼、预研楼）室内给水、消防给水、低压配电、公共区域吊顶
及灯具进行维修更换，对***实验室吊顶进行维修。本项目建设地点：****市中国工程物理
研究院激光聚变研究中心所区内。其余具体要求详见竞争性磋商文件第*章。
*.合同履行期限：建设周期为***日历天。
*.本项目是否接受联合体：否。
*、申请人的资格要求
| *.满足《中华人民共和国****法》第***条规定： |
| （*）具有独立承担民事责任的能力； |
| （*）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |
| （*）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |
| （*）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |
| （*）参加****活动前*年内，在经营活动中没有重大违法记录； |
| （*）法律、行政法规规定的其他条件。 |
*.落实****政策需满足的资格要求：无。
*.本项目的特定资格要求：
*.*供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；
*.*截至本项目响应文件递交截止时间，通过“信用中国”网站(***.***********.***.**)、
中国****网(***.****.***.**)查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税
收违法案件当事人名单、****严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民
共和国****法》第***条规定条件的供应商，拒绝其参与****活动；
*.*被列入中国工程物理研究院不良记录行为供应商名单的供应商及其法定代表人名下
的其他企业在禁止期内不得参加本次釆购活动；
*.*单位负责人为同*人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同*合同
项下的****活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测
等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
*.*其他特定资格要求：
*.*.*供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包*级及以上资质，同时
须具备有效的安全生产许可证。
*.*.*企业注册地不在****省行政区域内的省外建筑企业须提供在有效期内的《****省
省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带*维码的《****省省外施工、监理企业入
川承揽业务信息录入证》或带*维码的《****省省外建筑企业入川信息报送电子登记表》
或有效期内的****省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。
*、获取采购文件
*.时间：****年*月**日至****年*月**日，每天上午**:**至**:**，下午**:**
至**:**（北京时间，法定节假日除外）。
*.地点：****市涪城区高水中街**号院内
*.获取方式：供应商可以选取以下任意*种方式获取（磋商文件售后不退,响应资格不能
转让）：
*.*现场获取：供应商应当委托经办人持下列资料获取磋商文件：
（*）“供应商信息登记表”（请供应商在公告附件中自行下载并填写此表）；
（*）单位介绍信加盖公章（自然人获取磋商文件的无需提供单位介绍信）；
（*）加盖单位公章的经办人身份证复印件（自然人参与的无需盖章）；
（*）获取磋商文件转款凭证；
（*）供应商开票基本信息和发票邮寄地址（电子档）。
以上资料无误后，采购代理机构工作人员向供应商提供采购文件。
*.*远程获取：
供应商应当把下列资料发送到采购代理机构的电子邮箱，并电话告知采购代理机构工作
人员。
（*）“供应商信息登记表”（请供应商在公告附件中自行下载并填写此表）；
（*）单位介绍信加盖公章（原件扫描件，自然人获取磋商文件无须提供单位介绍信）；
（*）加盖单位公章的经办人身份证扫描件（自然人参与的无需盖章）；
（*）获取磋商文件转款凭证；
（*）供应商开票基本信息和发票邮寄地址（电子档）。
以上资料无误后，采购代理机构工作人员向供应商提供采购文件。
注：未获取磋商文件并登记备案的供应商不得参加本次项目磋商。
*.售价：***元。
购买文件的费用直接汇款到以下账户：
户名：****
开户行：广发银行股份有限公司北京科学园支行
银行账号：*******************
注：此账号只针对本项目，请在汇款备注中注明缴费单位名称（单位对公账户转款的除
外）。
*、响应文件提交
截止时间：****年*月**日**点**分（北京时间）（从磋商文件开始发出之日起至
供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于**日）
地点：****市涪城区高水中街**号院内本项目开标厅。
*、开启
时间：****年*月**日**点**分（北京时间）
地点：****市涪城区高水中街**号院内本项目评标室。
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
*.本项目需要落实的****政策：扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发
展政策、支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政策、优先购买节能产品政策、优先购买
环境标志产品政策、强制购买节能产品政策、优先采购无线局域网认证产品政策、《财政部
关于开展****信用担保试点工作方案》。
*.本项目不接受进口产品。
*.响应文件必须在响应文件提交截止时间前送达指定地点。逾期送达或未按照竞争性磋
商文件要求密封的响应文件不予接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。
*.本公告在****（****://*****.****.**.**/）上发布。
*、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
*.采购人信息
名称：****
地址：****省****市****区绵山路**号
联系方式：********-*******
*.采购代理机构信息
名称：****
地址：北京市海淀区莲花池东路**号西金大厦*层***室
****分处地址：****市涪城区高水中街**号
联系方式:何艺***********（获取文件咨询）、***************（采购文件咨询）
*.项目联系方式
项目联系人：****
电话：***********
邮箱：*********@****.***.**
****年*月**日
附件：供应商信息登记表（上传至公告附件）
| 项目名称 |
***子项老旧水电线路维修及***吊顶维修 |
***子项老旧水电线路维修及***吊顶维修 |
***子项老旧水电线路维修及***吊顶维修 |
| 项目编号 |
****-**-****-**** |
包号 |
/ |
| 供应商全称 |
|
|
|
| 纳税人识别号 |
|
|
|
| 标书款汇款账号 |
收款单位：****开户行：广发银行股份有限公司北京科学园支行银行账号：******************* |
收款单位：****开户行：广发银行股份有限公司北京科学园支行银行账号：******************* |
收款单位：****开户行：广发银行股份有限公司北京科学园支行银行账号：******************* |
| 联系人（签字） |
|
联系电话 |
|
| 资料及电子发票接收邮箱 |
|
日期 |
|
第*章磋商须知
*、供应商须知前附表
| 序号 |
应知事项 |
说明和要求 |
| * |
采购预算（实质性要求） |
采购预算：详见竞争性磋商公告；超过采购预算的报价无效。 |
| * |
最高限价（实质性要求） |
最高限价：详见竞争性磋商公告；超过最高限价的报价无效。 |
| * |
进口产品（实质性要求） |
本项目竞争性磋商文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品响应时，其响应文件按无效处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 |
| * |
合同履行期限（工期） |
详见竞争性磋商公告。 |
| * |
建设地点 |
详见竞争性磋商公告。 |
| * |
工程质量（实质性要求） |
达到国家现行技术规范，符合国家及行业验收合格标准。 |
| * |
低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求） |
*.在评审过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。*.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/单位负责人（非法人机构则为负责人，自然人则为本人）或者其授权代表签字确认。*.供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就 |
| 序号 |
应知事项 |
说明和要求 |
|
|
供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明材料的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| * |
小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 |
小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除：*、根据《****促进中小企业发展管理办法》财库〔****〕**号、《关于****支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[****]**号）、《*部门联合发布关于促进残疾人就业****政策的通知》（财库[****]***号）的规定，对小型和微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位承接的工程给予*%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（同时为以上*种及以上企业的，价格不重复扣除）。*、参加****活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件，监狱企业应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的供应商属于监狱企业的证明文件复印件（加盖鲜章），残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。*、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向*家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额**%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予*%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。以联合体形式参加****活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 |
| * |
节能、环保及无线局域网产品政府采 |
*、节能、环保产品****政策：根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品****执行机制的通知》（财库〔****〕* |
| 序号 |
应知事项 |
说明和要求 |
|
购政策、扶持不发达地区和少数民族地区政策 |
号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件或扫描件，否则响应文件作无效处理。（实质性要求）本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第*章《综合评分明细表》的规则进行加分。注：对****节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。*、无线局域网产品****政策：本项目采购的产品属于中国****网公布的《无线局域网认证产品****清单》的，按照第*章《综合评分明细表》的规则进行加分。*、扶持不发达地区和少数民族地区供应商评审排名存在并列情况的，采购人依法确定成交人时，优先确定不发达地区和少数民族地区的供应商为成交人（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区）。 |
| ** |
成交公告 |
在****上予以公告。 |
| ** |
磋商保证金 |
*、金额：¥*****.**元（大写：人民币**元整）*、交款方式：供应商磋商保证金应当由供应商本单位以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。磋商保证金收取账户：收款单位：**** |
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单
以及相关资料后*天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到承包人的已完成
合格的工程量进度报告和进度款支付申请后*天内完成审核确认，并签发支付进度款
证明。。
（*）发包人支付进度款的期限：。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：逾期支付进度款的，除应当支付
的进度款外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因承
包人自身原因导致无法及时退还的除外。
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：（*）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理
人应在收到竣工验收申请报告后**天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为
尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包
人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。由此导致的
工期延误的违约责任由承包人承担。
（*）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发
包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后**天内审批完毕并组织
监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（*）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后**天内向承包人签发工程接收证
书。
（*）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合
格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包
人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交
竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。若承包人未在上述期限内完
成整改或者整改后验收仍不合格，则发包人有权解除本合同并不再支付剩余费用。同
时承包人应向发包人支付合同金额*%的违约金，违约金低于给发包人造成的损失的，
承包人应赔偿不足部分。
(*)承包人未经发包人同意，无故延误工期，影响发包人正常科研任务的，发包
人可以部分使用，承包人对发包人部分使用并安装的设备提供应有的防护和保护。
（*）由承包人提出申请，发包人组织工程建设相关部门进行工程竣工验收，竣
工验收费用由发包人承担，其余验收费用由承包人承担。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：合同当事人应当在颁发工程接收证书后**天
内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人无
正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、
保管等与工程有关的各项费用。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程
的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，承包人将承
担无正当理由不移交工程的违约责任及违约金为每天****元。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：/，。
（*）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（*）无负荷联动试车费用由发包人承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/，。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：在正式竣工验收前的**天内。
**.竣工结算
**.*竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后**天内，由承包人提交竣
工结算申请。
竣工付款申请单应包括的内容：承包人提供本工程的《建设工程施工合同》、《竣
工结算总价》、竣工图、技术经济签证核定单、技术核定单、设计变更通知单、图纸
会审纪录及相关竣工资料等资料计算工程量。
**.*竣工结算预审核
发包人审批竣工付款申请单的期限及竣工结算款的支付：发包人接到竣工结算申
请后**天内委托具有相应资质的中介机构进行竣工结算造价预审核。在承包人配合
发包人完成项目资料归档以及提供相应增值税发票的前提下，发包人于中介机构正式
竣工结算审核报告出具后**天内付至结算审核报告书载明工程结算价款的**%。
中介机构应在**天内完成造价审核，如造价审核期间如需承包人补充结算依据资料，承包人
应及时补充积极配合。如因承包人或中介机构原因未能在上述时间内完成预审的，并不视为发包
人认可承包人报送的竣工结算申请。若承包人在该工程项目竣工验收后**日内未能提供完整的结
算资料，发包人有权向承包人进行催告，并限其限期内补充资料，如承包人仍不配合，发包人有
权依据现有结算资料交由中介机构进行预审，其不利后果由承包人自行承担。
工程结算审核费的收费标准按“川价发（****）***号文”规定，审减率在*%
以内（含*%），由发包人负担审核费用；审减率在*%以上的，*%以内（含*%）的审
核费用由发包人承担，超过部分由承包人承担；审增部分审核费用由承包人承担。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按《通用条款》第**.*.*条执行，承包人
根据发包人要求提供相应资料*份。
承包人提交最终结算申请单的期限：按《通用条款》第**.*.*条执行。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按《通用
条款》第**.*.*条执行
（*）发包人完成支付的期限：按《通用条款》第**.*.*条执行，最终结清申请
单经发包人确认、审批后**日内完成支付。
工程最终结清按照缺陷责任期时间为准，承包人提出最终结清申请，发包人在收
到最终结清申请后**日内支付。
如本项目需国家审计（包含但不限于国家科工局及中国工程物理研究院审计部门
委托的审计），双方均同意以国家审计结果作为本项目的最终结算依据）。本项目竣
工且结算书经第*方审核完毕后，因国家审计或其它某种原因审计时，施工单位有责
任和义务配合审计。施工单位应配合、协助建设单位完成与合同相关的项目审计工作，
包括但不限于提供资料、现场核查等，并承担相应审计结果（如审减等）。工程竣工
结算金额以项目国家审计金额为准，在国家审计结论出具前，发包人向承包人多支付
的费用，承包人应无条件退款。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：本工程缺陷责任期为**个月。缺陷责任期自工程竣工
验收合格之日起开始计算。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：质量保证金工程总价款审计结论确定的结算金
额的*%，质量保证金待缺陷责任期期满，无重大质量问题，**天内*次性无息支付
质量保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：/；
（*）*%的工程款；
（*）其他方式:/。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包
括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：/。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：基础、主体结构的保修年限为设计文件规定的该工程的合理使用
年限；土建及安装质量保修期*年、电气*年、防水（卫生间、厕所、屋面、地面等）
*年。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：发包人可以口头通知承包人并
在口头通知后**小时内书面确认，承包人应在*日内到达工程现场并修复缺陷或损
坏部分。按《建筑工程施工质量验收统*标准》进行修复缺陷或损坏部分，使其达到
合同约定的质量标准，修复缺陷或损坏部分仍达不到约定标准的，承包人承担相关费
用和责任，发包人将没收质量保证金。同时发包人有权委托第*人完成修补的工作，
所产生的全部费用由承包人承担。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：详见《通用条款》第**.*.*条。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：给予承
包人工期顺延，不作经济补偿。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的
工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因
发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：给予承包人工期顺延，不作
经济补偿。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工
的违约责任：给予承包人工期顺延，不作经济补偿。
（*）其他：按通用条款执行。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠
正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：详见《通用条款》第**.*.*条。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：按《通用条款》第**.*.*条约定，承
包人将承担违约责任，发包人有权委托第*方完成后续工作，产生的全部费用均由承
包人承担。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：监理人多次（*次及*次以上）发出整改通
知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发
包人有权解除本合同并不再支付剩余费用。承包人应向发包人支付合同金额**%的违
约金，违约金低于给发包人造成的损失的，承包人应赔偿不足部分。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承
包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：所有费用将由承包人承担。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无其他约
定。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支
付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：全部工程，第*人人身伤害及财产险。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：(*)发包人投保内容：发包人派驻施工现场人员的人身伤
害，由发包人自行购买。
(*)承包人投保内容：建筑施工人员团体意外伤害保险（从事危险作业员工的意
外伤害），由承包人自行购买。
(*)承包人应在开工前将保险合同的复印件交给发包人备案。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人按相关规定办理。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：由承包人按相关规定告知发包人、监理
人。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：无，。
选定争议评审员的期限：无，。
争议评审小组成员的报酬承担方式：无。
其他事项的约定：无，。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：无。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）本合同在履行过程中发生争议时，由合同当事人协商解决，协商不成的，
按以下方式进行：向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
**.补充条款
**.*职业卫生安全设施*同时：建设工程职业卫生安全设施必须是合格产品，承
包人对建设项目职业卫生安全设施的质量及施工负责。严格按照国家有关质量、安全
保密、防火、环境污染控制、技能等规范和设计图纸施工。安全文明施工、防止污染
保护生态环境、确实做到职业卫生安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时交
付使用。
**.*本项目农民工工资执行《科学城落实〈****市建设领域农民工工资保证金试
行办法〉实施意见》（科城办[****]*号文）及关于落实《****省人民政府科学城办
事处关于落实[****市建设领域农民工工资保证金试行办法]实施意见》的通知（计划
专发【****】*号文），和《关于科学城建设领域农民工工资保证金推行银行保函相
关事项的通知》（科城办[****]*号文）规定。民工工资兑付措施、时间节点期限：
承包人应在施工前将完整的农民工名册报送至发包人且必须按时支付民工工资，由于
承包人拖欠民工工资，造成的工程质量、安全事故及社会影响承包人自己承担*切责
任和费用。如果由于承包人拖欠农民工工资导致农民工围堵发包人、工程现场或者给
发包人造成其它不利影响的，每发生*次，承包人应向发包人支付****元的违约金，
违约金低于给发包人造成的损失的，承包人应赔偿不足部分，同时承包人应采取措施
消除对发包人的不利影响。
**.*如承包人在投标报价时有某项综合单价遗漏，则视为已包含在其它报价中，
此项费用在工程结算时不再计取任何费用。
**.*本工程承包人施工前应将参与工程建设和施工的所有人员信息报发包人的
有关部门备案，并签订保密、保卫及廉政协议。
**.*合同中约定的违约金均在结算审核时进行调整。
**.*承包人若不按《施工合同》履行，发包人有权向承包人要求索赔其造成的经
济损失。
**.*本工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起
计。
**.*承包人在投标时应充分考虑在施工过程中该工程的排水、降水、防洪、防护
等施工措施，承包人应根据地勘资料认真踏勘现场，综合各种因素，编制符合现场、
切实可行的措施方案，充分考虑本工程的措施费，如施工中因施工措施不健全所增加
的措施费用，结算时均不予调整。
**.*本项目所有材料见证取样及送检、调试、试验、检测的费用（包括第*方检
测费用）按照“关于进*步规范中物院建设工程质量检测管理的通知”[计划（****）
**号]执行。按照****年《****省建设工程工程量清单计价定额》中关于检验试验费
的规定，由施工单位及建设单位分别承担其各自的检验试验费用，施工单位承担的检
测费用投标人在投标报价中综合考虑,结算时不予调整。
**.**执行中国工程物理研究院签发的“关于进*步加强我院建设工程劳务管理
工作的通知”。建筑施工企业应在与劳务企业签订；劳务合同*日内携劳务分包合同、
施工劳务企业资质等材料到固管中心办理劳务合同备案。备案后的劳务分包合同作为
施工许可证办理的必要输入条件之*。
**.**承包人未经行政主管部门批准，不得更换项目经理和主要技术负责人；项
目经理和主要技术负责人要在现场进行实质性管理。
**.**执行“关于中物院建设工程建筑塔式起重机采用安全监控系统的通知”（计
划[****]**号）及中物院相关规定。
**.**由于本工程施工场地较为狭窄、复杂和有特殊管理要求等，在施工过程中
可能要发生施工材料设备的*次或多次转运及人员的检查、询问，可能存在窝工及施
工效率降低的情况，承包人在投标报价中必须充分考虑这些复杂因素，并将这些复杂
因素计入报价中，结算时均不予调整。
**.**承包人进入本项目施工区域应按有关规定办理相应手续，达到符合施工要
求的条件，否则不能进入施工场所。
**.**本工程施工过程中如将原有基础设施及相关道路、设备等损坏，承包人应
按照原样予以恢复并承担所有费用。
**.**承包人在投标时应充分考虑对原有建筑物、构筑物及附属设施、绿化、地
下管线的保护及恢复，并在工程量清单报价中综合考虑，结算时不予调整。
**.**施工期间因承包人造成的人身伤亡或财产损失和相关责任，均由承包人承
担。
**.**本项目竣工且结算书经第*方审核完毕后，但因国家审计或其它某种原因
审计时，施工单位有责任和义务配合审计。施工单位应配合、协助建设单位完成与合
同相关的项目审计工作，包括但不限于提供资料、现场核查等。
**.**发包人若就本项目委托授权第*方造价咨询单位进行施工阶段造价控制，
承包人在施工期间必须配合过控单位的造价管控工作。
**.**合同最终结算款以建设单位上级管理部门的审计结果作为依据，工程完工
以后上级部门审计检查，因为承包人的原因导致多支付的费用，承包人应无条件退还。
**.**竣工结算审减率超过*%以上部分和审增部分的审核费用标准按发包人与
第*方造价咨询单位签订的造价咨询合同明确的标准执行，审增部分费用按审减标准
执行，此部分费用由发包人代扣。
**.**施工单位施工结果不满足合同约定要求的，除采取补救措施外，对建设单
位造成损失的，应赔偿由此给建设单位造成的损失。
**.**竣工结算时，附加税按国家规定附加税计取标准计算。
**.**按照《关于印发中物院集中整治转包、挂靠、违法分包工作方案的通知》
（院计划【****】**号文）的相关要求，发包人在施工现场将对承包人的施工现场
管理人员和劳务人员采用“人脸识别”考勤管理系统。
第*章工程量清单和图纸
(另册）
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
