简明标准****采购文件****年化验系统升级改造项目****发电有限责任公司中国华能集团有限公司
中国华熊
华育
*！
*
************
（*）技术标准或要求相对简单，采购质量标准相对明确，合同估算价相对较低，能够形成充分竞争的。（*）采购的工程、物资或者服务规格、标准统*、供应充足且价格变化幅度小的；*、《简明标准****采购文件》适用于《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》第**条规定的下列条件之*的且经采购承办部门批准的情况：使用说明采购编号：
| 采购人 |
： |
华能****发电有限责任公司 |
| 采购代理机构 |
： |
自行采购 |
| 日 期 |
： |
****年 *月**日 |
第*章采购公告*目录*、《简明标准****采购文件》中第*章合同条款及格式、第*章采购需求由采购人根据采购项目具体特点和实际情况编制，应尽量简化。*、供应商须知前附表、供应商须知正文、响应文件格式附件中对于同*表述的内容、使用了相同的条款号，便于条款前后对应，避免条款前后不*致。*、采购人/采购代理机构将在中国华能集团有限公司电子商务平台上发布采购公告/采购邀请函，发布的采购公告/采购邀请函作为采购文件的*部分。如后续发布变更邀请函或第*次采购邀请函，也将作为采购文件的*部分。*、采购人/采购代理机构编制具体采购项目的采购文件只须对采购文件中的采购公告/采购邀请函、供应商须知前附表、合同条款、采购需求文件等部分进行填写和补充，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。
*.响应文件的递交**.采购文件的获取**.供应商资格要求**.项目概况与采购范围**.采购条件*采购公告（合格供应商公开）*
*.定义***.适用范围**供应商须知前附表**第*章供应商须知及前附表**.联系方式**.发布公告的媒介*
*.语言和计量单位***.编制基本要求***.采购文件的澄清、修改、补充***.采购文件的构成***.现场踏勘***.****费用**
**.响应文件的修改和撤销****.响应文件递交截止时间及地点****.采购有效期****.响应保证金****.报价货币***.报价**
**.成交通知****.采购结果公告****.确定成交供应商****.评审方法****.开启响应文件****.****小组**
*、评审程序***、评审方法***、总则**第*章评审办法****.其他需要补充的内容****.签订合同**
*、报价部分***、授权委托书**第*章响应文件格式**第*章采购需求**第*章合同条款及格式***、推荐成交供应商**
采购编号：****年化验系统升级改造项目采购公告第*章采购公告（合格供应商公开）第*章采购公告*、技术部分***、商务部分**
*.*.*煤化验室搬迁后，需要重新布置集中供气系统，即从气瓶至仪器终端之间连接管线，系统内有气体切换装置-压力表--逆止阀-减压装置-阀门-管线-过滤器-报警器-终端箱-调节阀等部分组成。按照华能集团公司燃料标杆电厂创建标准，****电厂化验室气路及排气系统存在安全隐患需进行升级,具体情况如下：*.*项目概况*.项目概况与采购范围本项目****年化验系统升级改造项目采购人为华能****发电有限责任公司，资金来源为****，该项目已具备采购条件，现对****年化验系统升级改造项目进行合格供应商公开****。*.采购条件
详见《化验系统升级改造项目技术规范书》*.*技术要求*.*.*根据搬迁后煤化验仪器的具体位置和使用要求，对化验班定硫仪、工分仪、量热仪等仪器通风排气系统进行升级改造，以满足各类化验仪器通风排气要求和化验人员安全健康环境。*.*.*为****电厂燃料质检中心设置集中供气系统，在量热仪室、元素分析室、水分分析室、工分仪室需要*种气体接入，并在燃料质检中心西侧修筑*间气瓶室，并从中间隔开。该集中供气系统是将各种实验分析仪器需要使用的各类气体钢瓶，全部放置在实验室以外独立的气瓶间内，进行集中管理，各类气体从气瓶间以管道输送形式，按照不同实验仪器的用气要求输送到每个实验室不同的实验仪器上。整套系统包括气源集合压力控制部分（汇流排）、*次调压分流部分、输气管线部分（**级不锈钢管）、*次调压分流部分（功能柱）以及与仪器连接的终端部分（接头、截止阀）。整套系统要求具有良好的气密性、高洁净度、耐用性和安全可靠性，能满足实验仪器对各类气体不间断连续使用的要求，并且在使用过程中根据实验仪器工作条件对整体或局部气体压力、流量进行全量程调整以满足不同的实验条件的要求。*.*采购范围及内容*.*.*因煤化验楼原本为办公楼，通风排气设施不能满足现场化验设备使用要求，需要对其进行部分升级改造。
（对于已在中国华能集团有限公司电子商务平台（以下简称电子商务平台）注册成为潜在供应商的，潜在供应商须通过集团公司、采购人所属的*级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动。对于未在中国华能集团有限公司电子商务平台注册的供应商，首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商，潜在供应商通过集团公司、采购人所属的*级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动）。供应商须为集团公司级、采购人所属的*级单位或采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停参加采购活动的期限内。*.*通用条件：*.供应商资格要求自合同签订后，**天内完成。*.*工期要求
*.*.*应具备的其他要求：禁止失信被执行人、行贿受贿行为人、法律所禁止的存在关联关系供应商（如：作为其他投标人的分包商同时参加投标，单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位）参与本项目采购活动。*.*.*是否接受代理商：否。*.*.*是否允许联合体：否。*.*.*业绩要求：投标人须提供近*年（****年*月*日至今，以合同签订日期为准）发电厂维保或施工业绩至少*项，以合同为准（业绩须提供合同扫描件，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，按无效业绩处理）。*.*.*资质要求：投标人具备电力工程施工总承包*级及以上资质。*.*专项条件：
*.*递交时间截止后，在电子商务平台开启响应文件。*.*供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登*电子商务平台，完成响应文件的传输递交,递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃****资格。*.响应文件的递交*.*采购文件下载：通过电子商务平台下载采购文件，采购文件费：*元。*.*有意向的供应商可从****年*月日时起至****年*月日时止（北京时间，下同），登*电子商务平台进行报名。（以电商平台最终确定时间为准）*.采购文件的获取
*.联系方式本次采购公告在电子商务平台（****://**.****.***.**/）发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，采购人、采购代理机构概不负责。*.发布公告的媒介****省****市**里铺华能****发电有限责任公司燃供部，收件人：张丽，电话****-*******。请将快递单号以邮件方式发送到**********@**.***，请注明供应商单位全称。*.*为了建设项目档案管理需要，请收到中标通知的供应商尽快装订（胶装）与电子响应文件（***版）*致的全套纸质响应文件*份（正本），双面打印，并邮寄（快递）至如下地址，不支持到付：*.*响应文件的递交截止时间：****年*月日时分；响应文件解密开始时间：同递交截止时间。（以电商平台最终确定时间为准）
| 采 购 人： |
华能****发电有限责任公司 |
| 地 址： |
****省****市**里铺 |
| 邮 编： |
****** |
| 电 话： |
****-******* |
| 电子邮箱： |
**********@**.*** |
| 联 系 人： |
张女士 |
*.适用范围备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。供应商须知前附表第*章供应商须知及前附表****年*月**日
| 条款号 |
条款名称 |
编列内容 |
| *.* |
采购人及联系方式 |
详见第*章采购公告 |
| *.* |
踏勘现场 |
不组织□组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| *.* |
采购文件的澄清、修改、补充 |
供应商需在 年 月 日前发出澄清问题，采购人将在收到澄清后**小时内回复。（以电商平台最终确定时间为准） |
| *.* |
最高限价 |
无□有，最高限价： |
| *.* |
采购代理服务费 |
无□有，服务费收取标准： |
| ** |
报价货币 |
人民币□其他： |
| **.* |
响应保证金 |
无□有，按照以下方式： 响应保证金的金额： 响应保证金的形式： 响应保证金的递交截止时间为： 年 月 日 时之前开户银行及账号如下：账户名称： 开户银行： 账 号： |
| **.* |
采购有效期 |
自响应文件递交截止时间起 *** 个日历日 |
| ** |
响应文件递交截止时间及地点 |
响应文件递交截止时间：以电商平台最终确定时间为准 |
| **.* |
开启响应文件的开始时间及地点 |
开启响应文件开始时间：以电商平台最终确定时间为准 |
| **.* |
谈判时间及地点 |
谈判开始时间 年 月 日 时 分谈判地点： |
| **.* |
履约担保 |
不提供□提供，履约担保金额： 履约担保形式： |
| ** |
其他需要补充的内容 |
无 |
*.****费用*.*成交人：指最终被授予合同的供应商。*.*供应商：指响应****采购，参与****竞争的法人或其他组织。*.*采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。*.定义本采购文件仅适用于本项目公告中所述项目。
*.采购文件的构成*.*采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。*.*供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。*.*供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。*.现场踏勘供应商应承担与其参加****有关的所有费用。不论****过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加****有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
第*章采购需求第*章合同草案第*章评审办法第*章供应商须知及前附表第*章采购公告/采购邀请函*.*采购文件由下列文件以及在****过程中发出的修正和补充文件组成：
*.采购文件的澄清、修改、补充*.*由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致****失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。*.*响应文件*经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。*.*供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其竞争性谈判被拒绝。*.*供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。第*章响应文件格式
*.*供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进*步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，*经查实，采购人有权予以否决，并保留进*步追究其责任的权利。*.*供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第*章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。*.编制基本要求*.*为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长****文件的递交截止时间，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。*.*采购文件的澄清和修改将以书面形式通知供应商。采购文件的澄清和修改均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。*.*任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出。在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充。
*.报价*.*除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。*.*响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。*.语言和计量单位*.*如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统*汇总说明。*.*如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。
*.*采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。*.*响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。*.*供应商不得以低于成本报价。*.*供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。*.*供应商报价应包括供应商成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的*切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。*.*供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。
**.*任何未按第**.*款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。**.*应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的*部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。**.响应保证金采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。**.报价货币*.*采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交人须*次性向采购代理机构支付采购代理服务费。
**.采购有效期成交人与采购人签订合同后*日内，采购人/采购代理单位向成交人退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。**.*响应保证金的退还（*）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。（*）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；**.*发生下列情况之*，响应保证金可不予退还：
**.响应文件的修改和撤销**.*采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。**.*供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至电子商务平台。**.响应文件递交截止时间及地点**.*采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出竞争性谈判，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。**.*采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。竞争性谈判有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。
**.开启响应文件**.*****小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交供应商。**.*采购人将按照《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建****小组。**.****小组**.*供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。**.*供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。
采购人按****小组推荐的成交供应商名单确定成交供应商。**.确定成交供应商评审将严格按照采购文件第*章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。**.评审方法**.*供应商须根据供应商须知前附表规定的谈判时间及地点参加谈判。**.*在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。
**.签订合同**.*《成交通知书》将构成合同的组成部分。**.*采购人向成交人发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。**.成交通知采购人确定成交供应商，****采购结果在电子商务平台进行公告。**.采购结果公告
*、总则第*章评审办法**.其他需要补充的内容**.*采购文件中要求成交人提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。**.*采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。**.*成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按谈判双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。
*、评审方法评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。*.评审原则*.*采购文件及其有效的补充文件。*.*《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；*.评审依据
*.*供应商资格条件不满足采购文件要求；****小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：*.初步评审****小组评审包括初步评审和详细评审*部分。*、评审程序本项目采用经评审的最低价法。
*.详细评审：详细评审包括商务、技术和价格评审。如发生上述条款中的任何*项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。*.*国家相关法规规定的其它否决条款。*.*供应商报价超出最高限价（如有）；*.*响应文件附有采购人不能接受的条件；*.*供应商未按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有）；
*.*在评审各阶段的结论，如评委有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。*.评审报告如详细评审阶段，商务和技术评审中有*项不通过，将视为否决供应商投标。不再进入后续评审。*.*报价评审，****小组对供应商的报价文件进行比较。****小组不得同某*供应商就其报价进行谈判。*.*技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求。*.*商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括资格条件、交货时间、付款条件等。
第*章合同条款及格式附件：评审表****小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低的原则，推荐成交供应商。若经评审的响应文件报价相同，按供应商业绩个数从多到少排序；若业绩仍相同，按供应商注册资本金从多到少排序。*、推荐成交供应商*.*****小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果****小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。****小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，评标委员会应当对此做出书面说明，并记录在案。
| 评审内容 |
审查内容 |
| 初步评审 |
供应商须为集团公司级、采购人所属的*级单位或采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内； |
| 初步评审 |
资质符合****文件要求； |
| 初步评审 |
业绩符合****文件要求； |
| 初步评审 |
其他要求符合****文件要求； |
| 初步评审 |
按****文件的规定由供应商法定代表人或其委托代理人签字和加盖供应商单位公章； |
| 初步评审 |
按规定的格式填写，关键内容齐全或关键字字迹清楚、能辨认； |
| 初步评审 |
对****文件中规定的双方的权利和义务未作实质性修改；对工作内容没有实质性偏离；未附有招标人不能接受的条件； |
| 商务评审 |
响应文件完整性 |
| 商务评审 |
工期是否满足****文件要求 |
| 商务评审 |
付款条件是否满足****文件要求 |
| 技术评审 |
技术能力是否满足****文件要求 |
| 价格评审 |
是否按照****文件的规定进行报价 |
| 结论（是否通过） |
签订时间：年月日签订地点：****.****承包人：发包人：华能****发电有限责任公司化验系统升级项目合同合同编号：**-****-******-******
*.工程名称：****发电公司化验系统升级项目。*、工程概况根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就华能****发电公司化验系统升级项目及有关事项协商*致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：华能****发电有限责任公司第*部分合同协议书
*、质量标准自合同签订后，**天内完成。*、合同工期*.承包方式：总价包干。*.工程内容及范围：见《****发电公司化验系统升级项目技术协议》。*.工程地点：华能****发电有限责任公司厂区。
*、项目经理*.分项报价:合同价：合同总价为人民币（大写）元整，(¥：元),其中已含税率为**%的增值税。*.签约合同价为：*、签约合同价与合同价格形式工程质量标准：详见《****发电公司化验系统升级项目技术协议》。
（*）投标函及其附录（如果有）；（*）中标通知书（如果有）；（*）本合同（专用条款、技术协议、安全协议）；本协议书与下列文件*起构成合同文件：*、合同文件构成承包人项目经理：。
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。*、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（*）技术标准和要求；（*）通用合同条款；
本合同在****省****市崆峒区**里铺签订。*、签订地点本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。*、词语含义*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包。
*.《****发电公司化验系统升级项目技术协议》；**、本合同附件本合同自双方签字盖章之日起生效。**、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。*、补充协议
法定代表人或委托代理人（签字）：发包人（公章）：华能****发电有限责任公司（此页无正文）本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。**、合同份数*.《外包工程安全管理协议》。
帐号：*******************开户银行：中国工商银行****城东支行单位地址：********市**里铺技术负责人（签字）：经办人（签字）：
承包人（公章）：邮政编码：******传真：****-*******电话：****-*******（****-*******）统*社会信用代码：******************
帐号：开户银行：单位地址：经办人（签字）：身份证号：法定代表人或委托代理人（签字）：
同《建设工程施工合同（示范文本）（**—****—****）》第*部分通用合同条款邮政编码：传真：电话：统*社会信用代码：
*.*标准和规范适用于合同的其他规范性文件：现行国家法律、法规等。*.*法律*.*其他合同文件包括：无。*.*般约定第*部分专用合同条款
*.*施工现场、施工条件*.发包人合同文件组成及优先顺序为：同本合同协议书“合同文件构成”排列顺序。*.*合同文件的优先顺序发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：保证安全与文明生产，遵守生产现场理规定。适用于工程的标准规范包括：详见《****发电公司化验系统升级项目技术协议》。
*.承包人（*）负责对承包人人员进行安全教育、安规考试及安全技术交底；（*）发包人必须根据场地的实际情况给承包人提供必要的便利和条件；（*）在施工过程中，承包人如果违反现场管理规定及相关制度，发包人根据华能****发电公司管理制度对承包人的工作提出考核意见，并在合同款中进行扣除；（*）监督检查承包人工作人员的劳动纪律，并按照项目要求指挥进行作业方式调整；（*）组织****发电公司化验系统升级项目的现场管理工作；
*.*项目经理：*.*.*按照工作进度要求，按期完成合同约定的委托项目的任务。*.*.*承包人应提高安全意识，遵守华能****发电公司各项安全管理规定；*.*.*承包人根据工程需要，应遵守《****发电公司化验系统升级项目技术协议》的要求。*.*.*承包人应积极组织人员和力量，及时完成****发电公司化验系统升级项目的工作任务；*.*承包人的*般义务：
*.工程质量承包人提供履约担保的形式、金额及期限：无。*.*履约担保禁止分包的工程包括：本工程禁止分包。*.*分包项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以离开现场***元/日的罚款。
*.变更详见《****发电公司化验系统升级项目技术协议》。*.工期和进度详见《****发电公司化验系统升级项目技术协议》与《外包工程安全管理协议》。*.安全文明施工按照要求完成****发电公司化验系统升级项目任务。
**.价格调整关于变更估价的约定:合同有类似项目，按类似项目合同价执行，无类似价，双方协商解决。变更估价原则*.*变更估价关于变更的范围的约定：由发包人根据工程实际情况确定，承包人执行，承包人要求变更需经发包人同意。*.*变更的范围
**.*.*付款周期**.*工程进度款支付**.*预付款支付金额、期限及扣回的方式：本工程不支付预付款；**.*本项目采用的合同价格形式：总价合同；**.合同价格形式、计量与支付价格调整的范围及方式：无。
**.竣工结算全部施工工作完成后承包人提交验收报告，上报发包人进行验收审核。**.*.*竣工验收程序**.*竣工验收**.验收关于付款周期的约定：化验系统升级项目完成后，经发包人验收合格后进行结算，承包人按照发包人要求出具（**%）增值税发票及本次需支付费用（**%结算款）的收款收据，承包人同意并接受由发包人自行决定以网上银行或承兑汇票方式支付结算款，发包人选择以承兑汇票方式支付的，承包人如需贴现，由承包人付息贴现。
缺陷责任期：竣工验收合格后*年。**.*缺陷责任期**.缺陷责任期与保修竣工结算应包括的内容：竣工验收证书、结算书。承包人提交竣工结算的期限：工程竣工验收合格**天之内。**.*竣工结算申请
在支付工程结算款时，*次性扣留（质保金不支付利息）。**.*.*质量保证金的扣留合同价款的*%作为质保金（质保金不计利息）。**.*.*承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：预留。**.*质量保证金
保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失，如承包人不履行保修义务，发包人有权另行外委托其它供应商修复，由此发生的费用全部由承包人承担，除此之外，出现以下情况者，发包人将对承包人进行考核，详见《****发电公司化验系统升级项目技术协议》及《外包工程安全管理协议》。保修期内，修复的费用按照以下约定处理：**.*.*修复费用保修期为：*年。**.*.*保修责任**.*保修
**.*.*发包人违约的情形**.*发包人违约**.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时。**.*.*修复通知承包人的质量责任不以预留的质保金为限，当承包人质量保证金不足以弥补以上考核（或处罚）时，发包人要求承包人在**天内补交考核费用，如承包人不按期补交，发包人有权在承包人承包其它在建工程款、其它工程质量保证金或发包人掌控的承包人其它财产中扣除有关费用或向人民法院起诉。
**.*承包人违约承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。**.*.*因发包人违约解除合同发包人违约责任的承担方式和计算方法：因发包人原因造成的工期拖延，工期顺延;发包人未按期支付工程款，均按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(***)以逾期付款的金额为基数向承包人计付逾期付款的违约金。**.*.*发包人违约的责任未按期支付工程款及本合同约定的其它违约情形。
（*）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；（*）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；（*）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；（*）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：**.*.*承包人违约的情形
**.不可抗力发包人按**.*.*项〔承包人违约的情形〕**天后承包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。**.*.*因承包人违约解除合同承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，详细规定见《****发电公司化验系统升级项目技术协议》与《外包工程安全管理协议》。**.*.*承包人违约的责任（*）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人应按国家强制标准及发包方要求，为其工作人员购买保险。**.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。**.*因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。**.*不可抗力的确认
外包工程安全管理协议（*）向工程所在地人民法院起诉。（*）向****仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：**.*仲裁或诉讼**.争议解决
*、通则甲乙双方根据合同约定，为贯彻“安全第*、预防为主、综合治理”方针，明确双方的安全责任，确保施工全过程的人身、设备和电网安全，根据国家有关法律法规，遵循平等协商的原则签订安全协议。承包人：（以下简称“乙方”）发包人：华能****发电有限责任公司（以下简称“甲方”）主合同编号：主合同名称：
*.*安全协议与项目合同具有相同的法律效力，甲、乙双方都受本协议的约束。*.*甲乙双方指派安全代表负责与对方联系安全方面的工作。双方应以工作联系单、通知、传真、电话等方式联系对方，双方在接到对方的联系时，应于**小时内予以响应。*.*甲乙双方各级人员，必须熟悉、执行华能集团公司《电力安全工作规程》(热力和机械部分)、(电气部分)；《电力设备典型消防规程》等，以及各自企业安全技术管理规程、检修工艺技术规程与特种设备（如起重机械、炉膛活动架、电梯等）使用操作规程、制度；特殊工种必须持证上岗。上述电力行业发布的规程、规定，乙方必须自购并组织学习。*.*甲方对在安全生产施工过程中做出突出贡献的乙方先进集体和个人进行表彰奖励，对存在的安全生产违规、违章行为进行处罚，奖惩办法按甲方的有关规定执行。乙方必须根据本单位的具体情况制定相应的奖惩制度并严格执行。*.*双方应加强对违章指挥、违章作业的管理，充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用，共同遵守国家的安全法律法规，认真执行国家、行业、企业标准。*.*双方均应认真执行“安全第*、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各自的安全责任，查找事故隐患并采取相应措施，共同做好现场的安全、健康、环保工作，避免事故的发生，提高安全管理水平。
*)不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到***%；*)安全隐患整改率必须保证在时限内达到***%，杜绝出现重大隐患；*)杜绝重伤、死亡事故的发生；*.*.具体目标：*.*.总体目标：*事故、*伤害、*污染；*、外包工程安全目标
*.*工程开工前，甲方安监部依据有效的“合同”负责审批、公布乙方热机、电气、动火工作票签发人、工作负责人名单。*.*甲方综合服务中心负责办理外包人员的进厂出入证和日常的出入管理。对违反电厂规定的治安行为进行处罚。*.*施工人员进厂前由甲方安监部及项目管理部门结合本工程特点，对乙方人员进行入厂*级安全教育并进行考试，合格后方可进入现场作业。*.*甲方应向乙方明示《外来人员安全管理标准》、《外包工程安全管理标准》并要求其按制度执行。*、甲方的安全生产职责*)保证外包工程建设、检修或调试期间不损坏电厂的设备、设施，不影响电厂正常生产运行。
*.**如需甲方提供施工器具，甲方应提供经检验合格的工器具并要求乙方对工器具进行安全检查，检查合格后方能使用，并办理借用手续。*.*凡工作中遇到有不同单位空间交叉作业或工序间有交叉配合作业的情况，甲方用工部门应协调有关施工单位共同制定安全技术措施，分工落实。*.*甲方工作联系人负责协助乙方工作负责人办理外包工作票或外包工作联系单，并经常到现场检查工作是否安全地进行，对于较复杂或危险性较大的工作，实行重点监督，及时纠正工作班成员的不安全行为*.*甲方用工部门有责任向乙方提供安全的作业坏境。如工作现场附近存在带电、转动、移动设备或有毒有害、易燃、易爆等危险品，用工部门应向乙方做好技术安全交底，并同乙方*起做好隔离工作。在发电设备上施工，应办理断电、断水、断汽、防止机械转动、防止有害物质泄漏等安全隔离措施的手续，并向乙方交底。如有挖掘等涉及地下设施安全的，用工部门应将相关制度向乙方交底。*.*开工前，对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、人身伤害等危险或可能引起设备损坏事故的施工，用工部门应事先要求乙方在作业前进行危险点（源）辨识，制定出详细的施工“*措*案”，并经用工部门审查合格后实施，同时监督乙方实施的情况，并将施工安全技术措施交甲方安监部备案。甲方安全管理人员有权在施工过程中监督安全措施的执行情况。*.*开工前，甲方用工部门负责对乙方施工人员进行部门和班组安全教育；负责对工作负责人和技术人员进行全面的安全技术交底，交待现场可能存在的危险因素及防范应急措施，交底的书面记录应经乙方负责人签字确认。
*.**甲方应尽可能提供安全事故通报和有关最新规定供乙方学习。*.**甲方安监部负责对外包工程施工单位进行安全业绩计分考核和经济考核。*.**甲方安监部负责将乙方专职（兼职）安全员纳入甲方的安全监督网络进行管理，组织联合安全检查。*.**施工期间，甲方用工部门、安监部负责对乙方的施工现场和作业过程进行安全检查、监督管理和指导。对施工现场存在的违章指挥，违章作业现象，有权给予经济处罚和追究相关方的责任，并提出限期整改要求，对拒不整改，责令停工、整顿。*.**甲方用工部门负责落实合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。*.**甲方用工部门负责对乙方的工程项目配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具进行审查，确认是否满足安全施工需要。
*.*乙方安全资质承诺*、乙方的安全职责*.**项目完成后，甲方负责对乙方在本项目中的安全绩效进行考核并形成评价报告，把评价报告反馈给乙方。*.**有关乙方提供的书面材料、各种有效资质副本、证件复印件、考试成绩单等资料，甲方负责保存至工程完工后**个月。全劳动防护用品。*.**甲方应将施工区域内存在的职业危害因素告知乙方，乙方应为作业人员配备相应的安
*.*.*乙方应根据项目施工的特点，结合现场勘查的情况，编制本项目施工安全措施。安全措施必须得到甲方发包部门的审查同意后方可组织施工，并负责施工安全。*.*.*开工前，必须填报“华能****发电有限责任公司工程承包方资质审查表”，内容包括单位情况、参加人员的姓名、年龄、性别、身体健康情况、身份证号码、文化程度、工种及安全培训考试情况，以及各专业工作票签发人、工作负责人证明与特种作业(操作)人员证件，经单位签章后报送甲方用工部门审核后，再送甲方安监部核实批准。*.*乙方的安全管理责任*.*.*在未完成安全资质审查、入厂教育等手续前，不得开工，否则取消入厂施工资格。*.*.*乙方应提交与所承包的工程类似的施工业绩，在业绩中要注明*年内是否发生死亡及*次重伤*人以上的人身事故的记录。*.*.*乙方应向甲方说明单位基本情况；出具“*证”：施工（营业）执照、资质证书、法人资格证书或法人代表委托书，其资格和签约权限应与所承包的工程相适应。承包单位必须以自己的设备、技术和劳力完成合同规定的任务，不准将承包的项目再转包。
（*）如果乙方人员需要变动，必须提出计划报告甲方，按以上规定进行培训教育后方可上岗。（*）施工人员等专业技术人员必须持有有效的岗位资格证书。（*）乙方应有健全的安全管理组织体系和安全管理规定。乙方施工人员超过**人的必须配有专职安全员，现场专职安全员数量应达到参建人员*％以上的要求，**人以下的必须设兼职安全员。专(兼)职安全员应按甲方要求参加安全网活动，定期组织全体施工人员进行安全学习，并做好安全学习记录。（*）项目经理、安全负责人、专兼职安全员应取得当地或企业所在地安全监督管理部门安全管理资格证。*.*.*施工人员进厂作业前，承包队*安全负责人应提前*天通知安监部安排人员入厂教育，入厂后通知用工部门安全员安排部门安全教育，到班组开工前应安排班组安全教育。不得安排未接受过安全教育、技术培训及未经考核合格的施工人员上岗作业。*.*.*乙方必须遵守国家和地方关于生产安全、劳动用工、劳动保护法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。不得雇佣童工、未成年工和老弱病残人员，所有人员入场前必须到卫生部门办理健康证（或进行体格检查，确保身体健康），复印件报甲方安全部门审查备案如施工过程中要更换人员应得到甲方发包部门的同意并到安监部备案和安全教育后方可进行。
*.*.*乙方人员进入甲方厂区必须随身佩戴“出入证”，自觉接受甲方检查。*.*.*乙方应组织和督促施工作业人员做好防火、防触电、防人身伤害和防设备损坏、防失窃的安全工作。*.*.*乙方安全管理人员应对施工人员进行必要的应急知识培训，必要时还应组织应急演练，确保各级人员掌握现场救护、防火常识。*.*.*乙方有责任做好施工人员的劳动安全保护工作，包括劳动安全技能培训教育，劳动保护用具的发放及正确使用，作业环境的安全交底，确保施工过程中的人身安全。对于因乙方违反规章制度而引发的人身、设备事故，由乙方承担责任。*.*.*开工前施工单位必须组织向作业人员进行安全、技术交底，全体施工人员均须掌握工程特点及施工安全措施。作业人员应学习与工作有关的《电力安全作业规程》、《电力建设安全工作规程》等有关部分。（*）乙方焊工、起重工、机动车司机等特殊工种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件。乙方要向甲方安监部提交特种作业工作人员的资格证书原件（审查后交还）和复印件。工作中应接受甲方安监人员的检查，由于违反规定造成后果，由乙方负责。
*.*.*施工过程中必须爱护电厂的公用设施、道路、绿化、建筑物等，遵守电厂的文明施工规定，不得随意改动、移动、破坏和污染公用设施。如妨碍施工需要变动者，须在变动前得到电厂有关专业人员的批准和交底。施工中应注意保护埋入地下的电缆、管道和空中的电线、设备、建筑物。*.*.*对于复杂和危险性较大的作业，如：可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧灼伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业，乙方应在作业前进行危险点（源）辨识，制定出详细的施工安全措施、明确安全监护人，并经电厂相关专业审查合格后，交电厂安监部备案，方可办理相关施工手续。如在实际施工中由于乙方不执行安全措施造成不良后果，由乙方承担全部责任。*.*.*乙方在生产区域内进行工作必须按照《工作票管理标准》，办理外包工作票或外包工作联系单。动火工作完毕必须检查火种隐患，防止发生火灾。甲方安全监督管理人员有权检查和监督承包单位的施工安全措施执行情况，有权纠正和制止违反工作票管理制度的行为和现象，有权纠正违章冒险作业和不安全行为并进行罚款。必要时可以暂时停止乙方的施工。*.*.*乙方在工程施工全过程中，必须坚决贯彻“安全第*、预防为主、综合治理”的方针，严格遵守甲方的各项规章制度和安全、消防规程。负责现场施工的安全管理，对承包设备、系统的安全及现场施工的安全负责。接受甲方的监督、管理、指导，对甲方提出需整改的问题和意见，应及时进行整改。*.*乙方作业安全责任*.*.**乙方应为所有施工人员办理工伤保险或人身意外伤害保险，并报甲方备案。
*.*.**现场待安装设备和施工机具应摆放整齐，定置管理，保持施工现场文明整洁，每天收工应做到工完料尽场地清。*.*.*乙方负责人应及时掌握施工现场施工人员的心理状态、疲劳情况、思想情绪，合理调度安排。*.*.*生产现场等场所备有必要的消防设备，施工作业人员不得将消防设备移作他用；禁止在工作场所存储易燃物品等；使用可燃物品（如乙炔、氢气、油类、瓦斯、油漆等）的人员，必须熟悉这些材料的特性及防火防爆规则。*.*.*施工作业过程中乙方工作负责人必须始终在现场进行施工作业监督、检查并督促施工作业人员认真执行甲方的各项安全生产规章制度和上级有关安全生产指示，制止违章作业，保障人身和设备安全。*.*.*现场工作中施工作业人员不准擅自进入规定施工范围以外的设备运行区域，临时电源开关应带有漏电（触电）保护功能，用电设备外壳要有可靠的保护接地，电源搭接、撤除应由具有电工作业证人员进行。*.*.*施工人员不得随意碰动、开启、关闭电厂运行设备，不得随意接驳电源、气源、水源等。如须临时接驳，须经电厂有关人员批准，办理手续，明确正常及事故情况下的操作范围。如擅自动用，造成后果由乙方负责。
*.*.**所有设备在封门和送电调试前，乙方工作负责人应认真检查，确认所有人员已撤出。*.*.**使用电动工具时，严禁使用无漏电保安器的电源插座，所使用的电动工具须经绝缘检验并合格。因故离开现场暂停工作或遇到临时停电时，必须立即切断电源。*.*.**所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用过程中，不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。*.*.**在容器内工作时，应做好防窒息、防触电等安全措施，容器外设专人监护。在潮湿的金属容器内工作时，有爆炸危险的场所（如煤粉仓、沟道内）、脱硫烟道系统等处工作时，行灯电压不得超过***。*.*.**施工前，乙方应对工作地点的周围环境进行检查，避开危险源。施工现场交叉作业时，必须做好安全隔离措施并相互联系协调好，防止落物伤人。*.*.**乙方施工人员进入现场时，必须按照规范戴好安全帽，穿戴合格的劳动保护用品。在*.*米以上没有栏杆的脚手架上工作时，必须使用安全带。
*.*.**施工人员应熟知作业区域事故应急处置方案，熟知火灾应急疏散通道及路线。参加甲方或项目部组织的应急培训及演练活动。*.*.**施工人员应了解施工区域的职业危害因素，正确使用和佩带劳动防护用品。*.*.**汽油、煤油或其它油类必须盛放在密闭的金属容器内，使用完后的空油桶、废油桶及时退库；各类废油必须倒入指定的废油桶内，集中处理，禁止随地乱放乱倒。*.*.**在进行爆破、吊装、拆除等危险作业时，乙方应安排有资质的人员进行操作并设专人在现场进行安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。*.*.**因施工需要开挖或打开的孔、洞、沟道以及临时拆除的平台栏杆，应设有临时护栏，夜间要装设红色警灯。*.*.**乙方施工人员在发现施工现场有直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或在采取可能的应急措施后撤离施工作业场所，并及时上报。对电厂管理人员、监理人员（如有监理人员）的违章指挥和强令冒险作业有权拒绝。
*.*.*承包单位应使用满足工程需要、保证安全施工的机具及经上级有关技术部门检查合格的工器具及安全防护设施、安全用具，电厂*般不提供安全用具。如需要借用电厂的施工机具、工具、安全用具等，则必须由电厂和承包单位共同检查，承包单位负责验收工机具、工具、安全用具的完好性的安全性，使用过程中的安全责任由承包单位承担。*.*.*乙方要求甲方配合在施工现场搭脚手架，应实行挂牌制度。使用脚手架作业前，应对其进行检查并签名。*.*.*乙方的施工人员对施工机械、工器具及安全防护设施的正确使用负责。*.*.*乙方向电厂借用施工机具时，乙方应对其进行安全检验合格后双方办理出借手续；对于不合格的工器具，应禁止使用。归还时，乙方应保证所借机具完好。*.*.*凡乙方自带的施工机具，应经安全检验合格后方可使用。施工用大型电动、气动机具、压力容器、起重挖掘、安全用具等设备入厂前必须向甲方安监部登记备案。*.*乙方施工机具的安全管理责任
*.*乙方有毒有害、易燃易爆物品安全管理责任*.*.*乙方的机动车应指定专人驾驶，驾驶人员必须持证驾驶，不得借证冒名顶替。违反规定者，电厂有权进行处理或处罚。施工过程中机动车不得驶入与工程无关的区域。在厂内行驶时，车速不得超过限速要求。*.*.*乙方必须保证进入厂区的机动车辆必须定期检查、保养，保证车辆安全性能完好，禁止车辆带病作业。*.*.*凡进入电厂施工的机动车辆必须执行电厂的《交通安全管理标准》，办理相关手续。*.*乙方机动车辆的安全管理责任*.*.*乙方的各类施工机械设备必须是正规厂家的产品，且具有相关合格证书，机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。乙方必须向甲方提供起重机、塔式起重机、挖掘机、垂直升降机械等大型防护设施和大型机械设备合格证书、检验证明和设备技术数据、防护装置技术性能、设备履历档案以及防护设施支搭（安装）方案，其方案必须满足国家及有关部门规定。承包单位的施工人员对施工机械、工器具及安全防护设施的正确使用负责。
*.*.*乙方应遵守《消防安全管理标准》、《外来人员安全管理标准》中相关规定。*.*乙方安全保卫管理责任*.*.*施工人员必须在有甲方人员允许和带领下方能进入危险区作业，不得随意动用危险品。作业前双方应共同做好安全措施。*.*.*因施工需要带入现场的危险品必须向甲方综合服务中心进行登记，并按《危险化学品管理标准》妥善保管。危险化学品储存地点应设置明显安全警示标志，必须远离火源、电源。*.*.*危险化学品保管、使用人员必须经过专门培训，并有相应的许可证件，熟悉其性质、危险程度、防护方法以及保管要求。*.*.*凡具有易燃、易爆、腐蚀、毒害、放射性的物品必须作为危险化学品进行专门管理，在使用、运输、储存危险化学品的过程中，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受电厂检查、监督。
*)乙方人员在施工中发生人身伤亡事故，必须立即报告甲方和监理，当地政府安全监督部门、公安部门、工会协调处理，并由乙方归口统计上报。*)乙方在施工过程中发生电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况时，应立即报告甲方和监理单位，并积极配合调查。*.*.*施工现场的安全工作由乙方负责，发生人身、设备等事故，应立即用电话等方式报甲方和监理单位，严禁弄虚作假、隐瞒不报。报告流程如下：*.*.*乙方对承包工程施工全过程的安全工作负全面责任，承担包括但不限于由于自身管理不善或因乙方员工过错所造成的人身伤亡、设备和工程质量事故、火灾以及*切责任事故的全部责任，且不应为此增加甲方费用或延迟施工进度。*.*乙方事故处理责任*.*.*进入电厂的施工人员必须经过甲方综合服务中心登记，发放通行证件，并在有效期间使用。离开电厂时应交回证件，不得将证件转借他人。
*.*.*乙方根据职业危害因素，为从业者配备必须的劳动防护用品。*.*.*乙方承担的工程项目存在（高温、噪音、粉尘、有毒有害等）职业危害因素，安全协议签订后，视为乙方已知悉职业危害因素，并如实告知每*个从业者。*.*.*乙方应按照《职业病危害管理标准》等国家法律法规的要求，为从业者进行入职职业健康体检，并对体检结果的真实性负责。*.*职业危害因素告知*.*.*乙方在工作中应主动接受甲方的安全检查和监督。因乙方的责任造成设备停运、火灾及人身伤害等不安全事件，必须接受甲方的考核。对情节严重的，甲方有权终止该工程项目合同，法律后果由乙方承担。*)在施工过程中，因乙方过错造成甲方的人身伤害、设备损坏及火灾等事故，由乙方承担全部责任，并负责赔偿甲方的全部经济损失。
*.*发生由于乙方责任造成甲方机械设备损坏、火灾、交通、环境污染和垮（坍）塌事故，给甲方造成的经济损失从乙方的工程款中扣除，并以书面形式通知乙方。*.*凡在施工中由乙方原因发生不安全事故时，经事故调查组认定责任由乙方负责的，造成的全部经济损失由乙方自行承担。若造成甲方损失，损失的费用仍由乙方承担，同时乙方还应承担其他相关责任。*.*不可抗力造成的事故、损失，由受损方自行组织处理并承担相应的损失。*.*由于乙方自身原因发生人身死亡事故，或者发生人身或设备事故且整改不到位的，或者承包单位年度考核不合格时，应立即无条件终止合同，清退承包单位，并将承包单位（乙方）列入黑名单，同时在甲方系统内进行通报。*.*由于甲方或乙方过错造成对方或第*方的人身伤害、设备损坏等事故，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第*方因此造成的全部经济损失。*、违约责任
*.*发生事故时，乙方应立即采取措施控制事故，并立即报告甲方，甲方有责任快速开展事故抢险。乙方对隐瞒、拖延报告事故负责。*.*对在施工过程中发生的人身伤害、生产设备损坏、火灾等事故应根据国务院第***号令《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定进行调查，严格按照“*不放过”的原则处理。*、事故报告、调查、统计的规定*.*其它违约行为按国家、电力行业有关安全生产的规定执行。*.*合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的*切损失，处罚从工程款中扣除。*.*对乙方人员在工作过程中的违章、违规行为进行处罚的，甲方开具《外包项目安全考核通知单》，按甲方规定进行处罚。
*.*.*异常（未遂）每次扣款****元至****元。*.*乙方责任造成的异常及以上不安全事件扣款规定*、其他规定*.*凡甲方责任造成乙方人身伤害和设备损坏、交通、火灾等事故，甲方负责承担法律及经济责任，善后处理由乙方负责。*.*凡乙方负主要责任造成人身伤害和设备损坏、交通、火灾等事故，乙方负责承担法律及经济责任，善后处理由受害方单位负责。*.*根据事故调查组的分析结论和责任认定，由负主要责任的*方负责统计、填写事故报告，处理善后事宜。
*.*.*造成甲方或之外人员重伤每人次扣款**-***元。*.*.*造成甲方或之外人员轻伤每人次扣款*-***元。*.*.*由于乙方管理不到位、违反制度、作业失误等人为原因造成机组非计划停运者，每次考核*-***元。*.*.*设备*类障碍视情况每次扣款考核*-***元。*.*.*严重未遂每次扣款****元至*****元。*.*.**类障碍每次扣款****元至*****元。
*.*.*以上违反安全管理规定的处罚罚款，由安全监察部出具《外包项目安全考核通知单》（格式见附件），被罚款单位按照考核通知单的要求，进行现金缴款，逾期*天未交纳者，按照*倍罚款金额在项目结算时扣除。*.*.*对各类违章行为进行严惩，严格执行《华能****发电有限责任公司反违章管理标准》，外包人员发生违反安全管理红线的违章行为，每次考核所在外包队******元。其余各类违章行为按照*类违章考核所在外包队*****元，违章人员强制清退出厂。*类违章者考核****元，待岗培训*天。装置性违章视情况考核外包单位***-***元。*.*其他不安全情况扣款规定*.*.**以上扣款的执行规定，对*-*条款及日常安全文明生产类、管理类等罚款，由甲方项目管理部门或安监部门开具《外包项目安全考核通知单》（格式见附件），被罚款单位按照考核通知单的要求，进行现金缴款，逾期*天未交纳者，按照*倍罚款金额在项目结算时扣除。其余罚款，在合同结算付款时直接从合同款中扣除。*.*.*上述事项若发生在特殊时段，按照甲方规定从严处罚，直至解除合同。*.*.*上述乙方责任造成的异常及以上不安全事件还应赔偿受害方全部直接损失与相关的费用；甲方责任造成乙方的直接损失与相关的费用由甲方赔偿乙方。
严禁操作票执行无监护、跳项操作，不执行唱票复诵；严禁无票作业或擅自扩大工作（操作）范围；严禁高空作业不按规定使用安全带、防坠器；严禁作业现场不戴安全帽；*.*.*华能****电厂设立安全管理红线，下列行为视为触及红线：*.*.*其他违反华能****发电公司管理制度的，按照****发电公司管理制度处罚。
严禁违章指挥、强令冒险严禁不具备操作资格的人员操作或特殊工种无证操作；严禁使用未经检验合格的脚手架和平台；严禁生产禁烟区域吸烟或未办理动火票进行动火作业；严禁资质审查不合格或未经安全教育培训的人员进入现场作业；严禁不按照规定投、退主保护；
本安全协议书用于明确甲、乙双方在华能****发电有限责任公司外包工程中的安全职责，规范双方安全管理关系，防范事故的发生。双方必须依约执行，违反本协议而造成的事故由违约方承担相应责任和经济损失。本责任书不尽事宜通过双方协调处理，如遇有同国家和属地政府有关法规不符者，应按国家和地方政府有关规定执行。*.*本协议有效期限与工程合同书有效期限相同。*、安全管理协议期限*.*.*项目结算时若有考核（罚款），还需附相应的《外包项目安全考核通知单》。*.*.*乙方应切实履行施工项目安全管理主体责任，甲方项目管理部门及安监部门对项目施工进行安全监管，项目竣工前应由办理《外包项目施工安全情况报告单》（格式见附件），经甲方项目管理部门及安监部门对项目安全情况进行签字评价，经乙方确认后，由甲方主管公司领导审核批准，报甲方合同管理部门开展结算工作。*.*项目竣工结算安全管理
*)乙方大型独立项目的施工组织设计；*)乙方所承包工程项目的安全计划；*)乙方特种作业人员操作资格证书；*)乙方项目经理、安全人员的岗位资格证书；*)乙方的相关资质证明材料（企业的营业执照、资质证书、安全生产许可证、近*年安全施工记录等）；*、以下*项资料乙方应在本协议签订前向甲方安监部提供，安监部负责审核并保存：
甲方签章乙方签章(签字页)*)乙方人员的花名册（注明所有人员的年龄、文化程度、身体健康状况、考试成绩等）；
安监部负责人乙方项目负责法人代表（或委托代理人）法人代表（或委托代理人）
采购编号：响应文件****年化验系统升级改造采购第*章响应文件格式详见《****年化验系统升级改造项目技术规范书》第*章采购需求
*、商务部分*、报价部分*、授权委托书目录日期：年月日供应商：（盖章）
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件代理人无转委托权。委托期限：。本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。*、授权委托书*、技术部分
注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。年月日委托代理人：（签字）法定代表人（单位负责人）：（签字）供应商：（单位公章）注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。
*.*.*****小组将对确定为实质上响应****文件要求的响应文件进行审核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。修正错误的原则如下：*.*算术错误修正*.*除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。*.*本说明应与供应商须知、合同条款等文件*起参照阅读。*.报价说明*、报价部分
*.*.*对按上述修正错误的原则及方法修正响应文件的价格，****小组将向投标人进行书面澄清。投标人书面同意后，该投标报价对投标人起约束作用。投标人不接受修正的，其投标作否决处理。（*）对投标报价漏项的，则认为该漏项报价已计入其他项目报价中，投标总价不予调整；若分项报价中有超出招标范围的分项，在评审环节不予以修正，如其中标，在签订合同时，招标人有权将超出招标范围部分予以核减，并调整相应的合同价。（*）线上比价表中价格、响应文件报价书中投标总价、以合价计算的总价*者价格不*致时，除明显单位错误（元与*元）外，均以较低的价格为准作为评标价，并保持与合同价*致，原则上在合同签订前对高出部分进行等比例下调。（*）投标人“清单工程量和计量单位”与招标人在“****工程量及报价明细表”中给定的“工程量”不*致时，总价不作调整；（*）总价金额与依据单价计算出的金额不*致的，以单价金额为准（单价金额小数点有明显错误的除外）；（*）响应文件中的大写金额与小写金额不*致的，以大写金额为准（明显书写错误的除外）；
单位：人民币元报价表*.*报价汇总表（格式）*.响应报价表*.*.*通过算术错误修正后的投标报价为评标价。
| 序号 |
项目 |
报价（元） |
说明 |
| * |
****年化验系统升级改造项目 |
|
报价为含税价税率** % |
|
|
|
|
| 大写： 元整（备注：*、报价含税费、安全措施费；*、总报价的*%作为安全措施费，此费用专款专用，非新增项目。总报价必须等于分项报价。） |
*、商务部分格式自拟。*.*分项报价表年月日供应商名称：（盖章）
*、技术部分日期：供应商全称：（盖章）后附企业法人营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、类似业绩合同扫描件等资料影印件。商务部分摘要表
| 供应商名称 |
|
| 注册地址 |
|
邮政编码 |
|
| 联系方式 |
联系人 |
|
电话 |
|
| 联系方式 |
传真 |
|
网址 |
|
| 股权结构 |
**：*%；**：*%； |
| 法定代表人 |
姓名 |
|
技术职称 |
|
电话 |
|
| 项目经理 |
姓名 |
|
技术职称 |
|
电话 |
|
| 成立时间 |
|
员工总人数： |
| 企业资质等级 |
|
其中 |
高级职称人员 |
|
| 营业执照号 |
|
其中 |
中级职称人员 |
|
| 注册资本金 |
|
其中 |
初级职称人员 |
|
| 开户银行 |
|
其中 |
技工 |
|
| 账号 |
|
其中 |
|
|
| 经营范围 |
|
| 类似业绩列表 |
|
| 备注 |
|
技术差异表投标方提供技术内容与招标方要求如有差异，请填写差异表，如不填写，则视为完全响应。供应商根据采购需求自行编制，格式自拟。
| 序号 |
招标文件 |
投标文件 |
| 序号 |
条目 |
简要内容 |
条目 |
简要内容 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化验系统升级项目技术规范书华能****发电有限责任公司华能****发电有限责任公司技术规范书
化验系统升级项目*○**年*月编制：初审：复审：批准：
*.*招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的*些非主要部分的补充或修改要求，双方共同协商解决。*.*投标方应保证提供的方案是稳定可靠的、先进的、成熟的、完整的，其装配是合理的,投标方应保证设备安装后可靠运行。*.*在招标技术规范中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应承诺提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，投标方应承诺满足其要求。本技术规范所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。*.*本招标技术规范适用于华能****电厂化验系统升级项目，提出该项目的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。*.总则技术规范书
*.*.*通用资格条件:*.*承包方资格要求。*.*合同签订后**天之内，投标方提出合同设备的设计、装配﹑安装﹑调试﹑试运等标准，向招标方提供说明清单并确认。*.*本技术规范及技术澄清文件具有同等法律效力。*.*由于投标方投标文件未能完全响应招标技术规范，而对该项目所做的任何提高技术参数标准的修改，均不产生价格差异。*.*投标方必须提供本项目的设计和所有设备安装的质量保证措施。
*.*.*.*本项目不接受代理商。*.*.*.*本项目不接受联合体投标。*.*.*.*业绩要求：投标人须提供近*年（****年*月*日至今，以合同签订日期为准）发电厂维保或施工业绩至少*项，以合同为准（业绩须提供合同扫描件，如提供的业绩证明材料不能清晰分辨上述业绩要求内容，按无效业绩处理）。*.*.*.*资质要求：投标人具备电力工程施工总承包*级及以上资质。*.*.*专用资格条件:投标人应是相应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内登记注册的独立法人，并有独立签订合同的权利。
*.工作内容与范围*.*因煤化验楼原本为办公楼，通风排气设施不能满足现场化验设备使用要求，需要对其进行部分升级改造。*.*煤化验室搬迁后，需要重新布置集中供气系统，即从气瓶至仪器终端之间连接管线，系统内有气体切换装置-压力表--逆止阀-减压装置-阀门-管线-过滤器-报警器-终端箱-调节阀等部分组成。按照华能集团公司燃料标杆电厂创建标准，****电厂化验室气路及排气系统存在安全隐患需进行升级,具体情况如下：*.工程概况*.*.*.*其他要求：禁止失信被执行人、行贿受贿行为人、法律所禁止的存在关联关系供应商（如：作为其他投标人的分包商同时参加投标，单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位）参与本项目采购活动。
*.*化验室气路改造具体要求如下：*.技术要求自合同签订后，**天内完成。*.工期要求*.*根据搬迁后煤化验仪器的具体位置和使用要求，对化验班定硫仪、工分仪、量热仪等仪器通风排气系统进行升级改造，以满足各类化验仪器通风排气要求和化验人员安全健康环境。*.*为****电厂燃料质检中心设置集中供气系统，在量热仪室、元素分析室、水分分析室、工分仪室需要*种气体接入，并在燃料质检中心西侧修筑*间气瓶室，并从中间隔开。该集中供气系统是将各种实验分析仪器需要使用的各类气体钢瓶，全部放置在实验室以外独立的气瓶间内，进行集中管理，各类气体从气瓶间以管道输送形式，按照不同实验仪器的用气要求输送到每个实验室不同的实验仪器上。整套系统包括气源集合压力控制部分（汇流排）、*次调压分流部分、输气管线部分（**级不锈钢管）、*次调压分流部分（功能柱）以及与仪器连接的终端部分（接头、截止阀）。整套系统要求具有良好的气密性、高洁净度、耐用性和安全可靠性，能满足实验仪器对各类气体不间断连续使用的要求，并且在使用过程中根据实验仪器工作条件对整体或局部气体压力、流量进行全量程调整以满足不同的实验条件的要求。
*.*.*管路设计、规划要点：*.*本供气系统中，共用到*种高纯气体，分别为高纯氧(**)、高纯氮气(**)、普通氧气（**）、高纯氦气（**）的使用点。根据分析仪器对气体流量及气体洁净度的要求，管道采用*/*”外径，内表面**级的不锈钢管道。所有管路在气瓶间集中后，沿实验楼外墙（加盖活动盖板以便于维修和检测）至*楼，穿外墙贴进入实验室（*/*”管径），在分析仪器的附近预留出口点。*.*.*每隔*.*米左右，气体管路就需要有支架。另外根据气体管路弯曲的半径，设置合适的支架位置。所有弯曲处都要有支撑。气体管路所有的支架都要进行镀锌防腐处理。*.*.*每个实验室每路气体都要有单独的控制阀、减压阀和压力表。引到工作台的气体管路要安装单独的控制阀。工作台上要均匀排列放置各种气体的控制阀门。在高纯气体管路前面安装气体净化装置。*.*.*气体管道不得和电缆、导电线路同架铺设。高纯气体管路的连接为无缝焊接。连接到阀门或调节装置时才可以使用接头配件。*.*.*所有气体管路都由高质量的、完全退火型、无缝连接的不锈钢管（**级）组成。铜管只使用在气体管路的末端，对气体纯度要求不是太严格的地方（比如通风柜）。
*.*.*.*同类不同浓度的气体应尽量放置在*起。*.*.*.*相互间可能反应的气体应分开放置。*.*.*.*可燃与助燃气体应分开放置。本项目中，预留*个气瓶间，气瓶间布置应遵循以下原则：*.*.*气瓶间布置方案：气体管路系统应具有良好的气密性，可靠性，可维护性。
*.*.*管路设计、规划要点：*.*.*.*氦气和氮气的气瓶存放间应有每小时不小于*次换气的通风措施。*.*.*.*气瓶严禁靠近火源、热源和电气设备，与明火距离不少于***，氧气瓶和乙炔气瓶同时使用时，不能放在*起。*.*.*.*气瓶在储存、使用时必须直立放置，工作地点不固定且移动频繁时，应固定在专用手推车上，防止倾倒，严禁卧放使用。*.*.*.*瓶阀、接管螺丝和减压阀等附件完好齐全，无漏气、滑丝、表针松动等危险情况，各类气压表*般不得混用。*.*.*.*安装泄漏报警及气瓶压力低报警装置。
*.*.*.*为了防止更换气瓶时外界空气进入管路系统，应设置清洗阀。注：为了防止开启**气瓶时，气体快速进入管道，与管壁摩擦生热，与管道内有可能残留的可燃物引起燃烧，**系统的开关阀及清洗阀采用慢开关针阀。*.*.*.*每种气体的系统中应设有在紧急情况下能够快速切断供气的装置—开关阀，每种气体在每个房间再单独设有*个紧急情况下能够快速切断供气的装置—开关阀，为了开关系统的方便和快捷，本项目中开关阀采用球阀。（除高纯**采用慢开关针阀）。*.*.*.*由于气瓶内部的气体压力大，使用点的压力较小，气体压力有变化，而且数值差距较大，故应在气瓶出口处设置*级减压阀。另外，由于多种仪器对气体压力的准确性和稳定性要求较高，故应在气体的出口点处设置*级减压阀，减压阀均采用进口国际知名品牌。*.*.*.*为了方便更换气瓶，从上述气瓶接头到调节阀之间应设有耐高压的不锈钢螺旋管。*.*.*.*气瓶阀出口为**标准的外螺纹形式，为了便于管路系统与气瓶连接，故从气瓶阀出口到管道系统应设有转换接头（气瓶接头），每种气源，每路进气均可连接*个钢瓶，并配有手动不间断切换系统和吹扫流路。
*.*.*.**仪器连接端和氩气接入端预留*/*接头、卡套、压垫，均采用进口品牌。*.*.*.**气体进入实验室经*级减压后，配置气体过滤器，除水除油除杂质，过滤器采用进口品牌。*.*.*.*管道固定件（管夹）应采用耐高温的金属材料，要求坚固，轻巧，耐用。*.*.*.*为了便于维修及更换阀件，同时保证系统的气密性，管道与阀件采用高压卡套连接、管道部件之间的连接均采用焊接连接。*.*.*.*为了保持气体的纯度及管道系统的气密性，所有管道采用****不锈钢管道，内表面经**处理。*.*.*.*在高纯**和普通氧气系统中，为了防止回火现象的发生，应加装防爆逆止阀。
*.*.*气体管道宜采用无缝钢管。气体纯度大于或等于**.**%的气体管道宜采用不锈钢管、铜管或无缝钢管。*.*.*气体管道不得和电缆、到店线路同架敷设。*.*.*氦气管道与其可燃气体管道平行敷设时，其间距不应小于*.***；交叉敷设时，其间距不应小于*.***。分层敷设时，氩气管道应位于上方。室内氦气管道不应敷设在地沟内或直接埋地。不得穿过不适用氦气的房间。*.*.*氧气管道与其他气体管道可同架敷设，其间距不得小于*.***，氧气管道应处于除氧气管道外的其他气体管道之上。*.*管道敷设要求*.*.*.**实验室醒目处应有管线压力表、调压阀、调压后的压力表、气体类型标识，每路气体管路出口端及氦气发生器接入端有截止阀。
*.*.**气体管道与设备、阀门及其他附件的连接应采用法兰或螺纹连接，螺纹接头的丝扣填料应采用聚*氟乙烯薄膜或*氧化铅、甘油调和填料。*.*.*气体管道的连接应采用焊接或法兰连接等形式，氩气管道不得用螺纹连接，高纯气体管道应采用承插焊接。*.*.*气体管道中的法兰垫片其材质应以管内输送的介质确定。*.*.*阀门和氧气接触部分应采用非燃烧材料。其密闭圈应采用有色金属、不锈钢及聚*氟乙烯等材料。填料应采用经除油处理的石墨石棉或聚*氟乙烯。*.*.*阀门和附件的材质：对氩气和氧气管道不得采用铜质材料，其他气体管道可采用铜、碳钢和可锻铸铁等材料。氩气和氧气管道所用的附件和仪表必须是该介质的专用产品，不得代用。*.*.*管道与设备的连接段宜采用金属管道，如为非金属软管，宜采用聚*氟乙烯管、聚氯乙烯管，不得采用乳胶管。
*.*.*实验室通风系统通风机要求为：玻璃钢离心风机或***离心风机。*.*.*定硫仪室配备*台*.**或*.**通风柜，并联于*个通风机，采用直径为*****的圆管。*.*.*工业分析仪室配备*台*.**或.**通风柜，并联于*个通风机，采用直径为*****或*****的圆管。*.*.*水分仪室单独*台*.**或*.**通风柜采用直径为*****或*****的圆管.*.*实验室通风设备的风管配置*.*.**各种气体管道应设置明显标志。
*******-****《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》*******-****《洁净厂房设计规范》*******-****《乙炔站设计规范》*******-****《氧气站设计规范》*******-****《压缩空气站设计规范》*.项目执行的标准和规范
*.*在管道的行进路线中，每隔*米应设置*组管夹，如遇特殊建筑物结构，应酌情考虑。*.*管道铺设时，应注意平直，弯管处采用专用弯管器，不得徒手弯曲，切断管道时，用专用切管器操作，严禁用锯子锯断管道。管道切断后，应用专用工具处理断口，严禁用普通锉刀处理。*.*所有管件在安装进系统前，应用高纯氮气(**.***%)进行*遍以上的吹扫。*.*所有不锈钢管道*端用塑料盖密封，外部有塑料套密封，在进入施工现场后，安装前，方可将塑料套拆封，并除去塑料盖。*.施工要点说明*******-****《工业金属管道设计规范》
*.**在整个施工过程中，应注意施工安全，特别是空中作业时（在梯子或脚手架上施工），应有专人固定梯子或脚手架。在土建尚未完工的工地施工时，必须佩带安全帽，穿安全鞋。*.*吹扫完毕后，用高纯氮气进行检漏保压测试，测试压力应为工作压力的*倍。*.*所有系统部件安装完毕后，应用高纯氮气进行*遍以上的大流量吹扫。*.*所有调节阀固定面板、所有出口点控制面板及所有管道上，都应贴设标有对应气体的成分及浓度的气体标头。*.*所有螺纹连接处应采用密封带密封。*.*管道穿墙及穿地板时，应设置套管，套管与管道之间的空隙，应采用不可燃烧的材料填充。
*.*.*投标方负责按照合同规定的技术协议、标准监督、检查设备的质量。*.*设备和材料质量煤场实验室供气装置优化完善所有工程项目的施工质量将全部受监受检，施工全过程受控，将不合格品消除在施工过程中，确保施工结果及成品质量符合标准，达到优良。投标方负责承包范围内的从设计到竣工的全面质量管理，使项目建设按照设备投标方提供的技术协议、标准，国内的有关电力建设施工、调试的技术协议、标准、验收规程要求进行设计、设备制造、材料采购、设备安装、调试以至移交生产的全过程、全方位的质量管理，使之满足设计要求，移交生产达标并形成综合生产能力，本工程质量总体要求为：*.*质量目标*.质量管理
*.*.*投标方将编制承包范围内的施工组织技术措施、方案，报招标方认可后由投标方组织实施。*.*.*投标方根据质量管理的要求，建立质量体系，编制质保程序，并根据实际情况，编制华能****发电有限责任公司煤场实验室化验系统升级及供气装置优化完善项目工程质量控制计划，质量检验和试验计划,报招标方认可后由投标方组织实施。*.*施工质量*.*.*在招标方的监督、指导下，投标方应按照工程合同有关标准规定选择主要设备、主要材料供应，并经招标方审核同意，确保产品质量。未经招标方审核的设备、材料等的质量，并不免除投标方的任何责任，投标方应按合同规定保证这些设备、材料等的质量合格，招标方保留对质量不合格或有疑问的设备、材料等的最终拒绝进入或拒绝接收的权力。*.*.*投标方对本工程供应的主要设备、主要材料如发现重大质量问题，应在第*时间内通知招标方，并按有关规定积极处理。处理的结果必须经招标方确认。投标方对其它设备、材料发生的质量问题和处理方案，也应通知招标方并取得同意。*.*.*投标方负责自行采购的产品质量和服务质量，建立不合格产品管理程序，不合格产品不得用在工程上。
*.*.*对质量检验和试验计划中规定的控制点，投标方必须通知招标方以及招标方代表，招标方或招标方代表按时到达现场进行检查，如无异议，方可继续施工。*.*.*工程施工质量必须符合相关图纸、资料以及国内有关电力建设的标准要求，工程的最终质量验收评定结果达到优良标准。*.*.*工程的开工，由投标方提出开工申请报告，招标方复核后发布开工令。*.*.*投标方对工程中采用的新材料、新结构、施工新工艺、新技术，均应审核其技术鉴定书。未经试验或无技术鉴定书的新工艺、新技术、新材料、新结构不得在工程上应用。*.*.*招标方有权监督检查，有权发出纠正通知，投标方应在规定期限内采取纠正措施，当发现有严重损害质量、或多次采取纠正措施均无效的情况时，招标方或招标方代表有权使用质量*票否决权，发布警告或停工令。*.*.*经招标方同意的投标方向外分包工程，投标方仍应对质量负全部责任。
**.考核条款投标方在施工过程中提供设备资料包括产品合格证、主要元器件、产品说明书、设备手册、操作手册，电子版资料、文档，纸质文件均需扫描后提供。*.技术资料化验室气路及排气系统改造结束后*年内不得发生与本次升级维护有关的质量问题，项目结束投运后*年内因使用产品或工艺质量等乙方原因发生质量问题，乙方在接到甲方通知后，**小时内到达现场免费维修。*.*质保*.*.*发生质量事故，投标方应报招标方以及招标方代表共同研究处理，在任何情况下，都不能使最终工程质量受到影响，造成隐患，否则，招标方或招标方代表有权要求投标方返工，并保证工期，由此发生的费用由投标方负责。
**.*投标方在作业过程中发现较大问题时应及时汇报招标方会同研究解决，未汇报每次视情况考核***-****元。**.*本合同约定凡应由招标方扣除的款项，如发生在费用结算之后且质量保证金不足扣除的，投标方应在接到招标方通知之日起**日内另行支付。**.*因改造质量不过关，造成系统故障返工超过*次，并影响试运进度的，按投标方合同价的**%扣罚。**.*投标方进入生产现场必须遵守招标方各项管理制度，接受招标方职能部门的管理；不服从招标方管理或对招标方安排的工作（除安全原因外）恶意推诿每次考核****元，情节严重的考核加倍。**.*投标方进入现场的工作人员，应经过安全培训，具备上岗条件。考试不合格，不能满足现场工作需要者按照招标方安全管理制度进行考核。**.*投标方应在招标方规定的时间内完成本次施工工作，因投标方原因造成的工作推迟，不能按时完成改造，每拖延*天，则扣合同款的*%；因质量原因造成完工后质保期内发生故障的，每次扣除质保金的*%；如投标方不履行保修义务，招标方有权另外委托检修队*，费用由投标方负责。
序号技术规范书投标文件条目简要内容条目简要内容序号技术规范书投标文件条目简要内容条目简要内容差异表投标方如对技术规范书有异议，不管多么微小，均应以书面形式明确提出，反映在差异表中。**.差异表**.*投标方未按此技术规范施工或使用假冒伪劣*部件的，招标方可要求其返工，并视情况考核****-****元。
安全措施费为元（由投标人提供，为合同总价的*%，费用包含在报价中。）**.投标人应根据工程要求设立专项费用化验系统升级项目施工及调试项目工程要严格按合同和有关标准、规范建设并完成。在招标方的监督、指导下，由投标方实施、调试、试运行合格后，由招标方验收合格。**.验收
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标单位：
详见公告详情
项目金额：
2350.00万元
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
