连平县陂头镇敬老院新建宿舍楼工程-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

中标项目数

中标率

中标总金额

平均下浮率

同比增长：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

****县陂头镇敬老院新建宿舍楼工程

采购项目名称：
****县陂头镇敬老院新建宿舍楼工程
采购项目编码：
*************************
项目业主：
****县民政局
服务机构：
****省惠勘建设工程有限责任公司
合同名称：
****县陂头镇敬老院新建宿舍楼工程
合同编号：
*************************
合同总金额：
￥**,***.**元
合同签订时间：
****年**月**日
履约人员：
合同服务期限：
****年**月**日至****年**月**日
服务内容：
对****县陂头镇敬老院新建宿舍楼工程进行工程勘察
合同附件
合同.*** 合同.***

****县民政局
****年**月**日

**-****-****

建设工程勘察合同（*）

[岩土工程勘察]

工程名称：****县陂头镇敬老院新建宿舍楼建设工程

工程地点：****省****县陂头镇

合同编号：

勘察证书等级：甲级

发包人：****县民政局

勘察人：****省惠州地质工程勘察院

签订日期****年**月**日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：****县民政局

勘察人：****省惠州地质工程勘察院

发包人委托勘察人承担地质勘察任务。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工

程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包

人、勘察人协商*致，签订本合同，共同遵守。

第*条：工程概况

*.*工程名称：****县陂头镇敬老院新建宿舍楼工程

*.*工程建设地点：****市****县陂头镇

*.*工程规模、特征：占地面积约***.**平方米，*层

*.*工程勘察任务委托文号、日期：

*.*工程勘察任务（内容）与技术要求：按国家相关规范、行业

规范执行。

*.*承接方式：直接委托

*.*预计勘察工作量：布置钻孔*个，钻探进尺约***.***

第*条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确

性、可靠性负责。

*.*提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、

施工、勘察许可等批件（复印件）。

*.*提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形

图、建筑总平面布置图。

*.*提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与

标高资料。

*.*提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电

讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

*.*发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需

向勘察人支付相应费用。

第*条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料*份，发包人要求增

加的份数另行收费。

第*条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费

方式

*.*开工及提交勘察成果资料的时间

*.*.*本工程的勘察工作定于****年**月**日开工，****

年**月**日前提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能

按期开工或提交成果资料时，按本合同第*条规定办理。

*.*.*勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同

规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力

影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

*.*收费标准及付费方式

*.*.*本工程勘察按包干价（含税）￥*****.*元计取收费。

*.*.*本工程勘察费为（含税）人民币：****元整

（￥*****.**）元，提交勘察成果资料，勘察报告并通过审图*天

内，发包人应*次付清全部工程费用。

第*条：发包人、勘察人责任

*.*发包人责任

*.*.*发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任

务及技术要求，并按第*条规定提供文件资料。

*.*.*在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包

人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资

料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生

人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

*.*.*发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作

条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地

下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工

现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用

船等），并承担其费用。

*.*.*若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现

场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从

事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

*.*.*工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察

人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承

担费用和运到现场，派人与勘察人的人员*起验收。

*.*.*勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发

包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

*.*.*为勘察人的工作提供必要的生产、生活，并承担费用

如不能提供时，应*次性付给勘察人临时设施费元。

*.*.*由于发包人原因造成勘察了停、窝工，除工期顺延外，发

包人应支付停、窝工费（计算方法见*.*）；发包人若要求在合同规

定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前*

天向勘察人支付元计算加班费。

*.*.*发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、

资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经

勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向

第*人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法

律责任，承包人有权索赔

*.*.**本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责

任。

*.*勘察人责任

*.*.*勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任

务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合

格的勘察成果资料，并对其负责。

*.*.*由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人

应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，

需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造

成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受

损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金

由发包人、勘察人商定为实际损失的%。

*.*.*在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发

包人的人员*起验收发包人提供的材料。

*.*.*勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场

地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增

减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。

*.*.*在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保

卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

*.*.*本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其

它责任。

第*条：违约责任

*.*由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造

成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金

额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给

勘察人来回进出场费和调遣费

*.*由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满

足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担

*.*合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除

合同，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付的定金；已进行

勘察工作的，完成的工作量在**%以内时，发包人应向勘察人支付

预算额**%的勘察费；完成的工作量超过**%时，发包人应向勘察

人支付预算额***%的勘察费。

*.*发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过*日，

应偿付未支付勘察费的*分之*逾期违约金。

*.*由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成

果资料，每超过*日，应减收勘察费*分之*

*.*本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定

金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第*条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商*致，签

订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

无

第*条：其它约定事项：

第*条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也

可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察

人同意由****县仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合

同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起

诉。

第*条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定

到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为

必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人

履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同*式*份，发包人*份、勘察人*份。

发包人名称勘察人名称

（盖章）

（盖章

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字

委托代理人：（签字委托代理人：（签字

公司地址：公司地址：

邮政编码：邮政编码：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

银行帐号：银行帐号：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

连平县陂头镇敬老院新建宿舍楼工程

公告内容：