果园垸段河水管道改造施工比价公告-比地招标网

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

****

附件：****.***附件：****.***

湘澧盐化有限责任公司正在实施****，现就该项目的比价招标事宜发出邀请，欢迎符合资格条件的参加投标。

*、项目概况

*.*项目名称：****。

*.*施工地点：****市果园路，湘澧盐化果园垸段河水管道改造现场。

*.* 最高控制价：******.**元。

*.* 工期要求：**个日历天内。

*.* 技术性能指标：

质量要求：按图纸技术标准与要求。

*.* 招标范围：

本次****，管线（常压输水管道）长度约***米。投标人负责管道的管沟开挖、扫障、回填及路面恢复，负责管道安装与防腐，负责管道支架制安及防腐。管道所需管材与支座槽钢由招标人提供，****所需辅材及防腐材料由投标人提供。具体见工程项目清单及施工图纸。

*、投标人资格要求

*.*资质要求：具有独立法人资格，并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期。具备建设主管部门颁发的与本招标项目相关的管道安装资质。

*.*业绩要求：须提供最近**个月内***元以上同类型设备安装防腐的业绩不少于*份，并提供合同协议书或合同完工证书。

*.*信誉要求：投标人在招投标及生产经营过程中，*年内未受司法机关生效刑事判决和行政机关行政处罚决定，在类似项目过程中未有重大违约行为（提供签章的承诺书）。

*.*投标有效期：本投标自投标截止之日起 ** 天。

*、投标保证金

投标保证金的金额为：人民币**元整（￥*****.**元）；由投标人提交投标保证金承诺书。

*、投标文件递交的截止时间

凡有意参与投标人请你单位于****年*月*日**:**时前，将投标文件密封，送（或速寄）至招标人，逾期不予接受。投标文件的接收：

地点：****省湘澧盐化有限责任公司科技规划部（****省****市襄阳街办事处盐矿社区）；

接收人：刘光明；

联系电话：***********。

*、监督部门

本次比价采购接受****省湘澧盐化有限责任公司纪委监督，监督电话：****-*******

*、破除原有水泥混凝土道路，重新建设钢筋混凝土道路，全长***米。以及管道的土方、回填等配套工程。*、建设*段从河水泵房接至厂区*****供水管的输送管道工程，全长约***米，采用埋地敷设方式。以及管道的防腐刷油工程。*、建设内容****省湘澧盐化有限责任公司果园垸段河水管道改造输水管道工程，建设地点位于****市果园路，湘澧盐化果园垸段河水管道改造现场。*、工程概况招标控制价说明

*、****年《****省市政工程消耗量标准》；*、****年《****省安装工程消耗量标准》；*、****年《****省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》；*、果园垸段河水管道改造输水管道预算造价资料；*、长沙有色冶金设计研究院有限公司施工图纸；*、编制依据

**、现场实际情况等。*、材料价格参照****年第*期《****建设造价》发布的材料预算价格或近期材料预算价格计算，不足部分按市场价格计算；*、****省湘建价[****]***号《关于发布****年****省建设工程人工工资单价的通知》；*、湘建价市[****]**号****省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知；*、湘建价[****]**号关于印发****《****省建设工程计价办法》及《****省建设工程消耗量标准》的通知；

****省湘澧盐化有限责任公司比价文件果园垸段河水管道改造****省湘澧盐化有限责任公司招标编号：****-**-****---

*.*招标项目名称：****。项目概况湘澧盐化有限责任公司（以下简称：招标人）正在实施****，现招标人就该项目的招标事宜发出邀请，欢迎符合资格条件的参加投标。果园垸段河水管道改造施工招标公告第*章招标公告*〇**年*月

*.*招标范围：质量要求：按图纸技术标准与要求。*.*技术性能指标：*.*工期要求：**个日历天内。*.*招标控制价：******.**元。*.*施工地点：****市果园路，湘澧盐化果园垸段河水管道改造现场。

*.*投标有效期：本投标自投标截止之日起**天。*.*信誉要求：投标人在招投标及生产经营过程中，*年内未受司法机关生效刑事判决和行政机关行政处罚决定，在类似项目过程中未有重大违约行为（提供签章的承诺书）。*.*业绩要求：须提供最近**个月内***元以上同类型设备安装防腐的业绩不少于*份，并提供合同协议书或合同完工证书。*.*资质要求：具有独立法人资格，并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期。具备建设主管部门颁发的与本招标项目相关的管道安装资质。投标人资格要求本次****，管线（常压输水管道）长度约***米。投标人负责管道的管沟开挖、扫障、回填及路面恢复，负责管道安装与防腐，负责管道支架制安及防腐。管道所需管材与支座槽钢由招标人提供，****所需辅材及防腐材料由投标人提供。具体见工程项目清单及施工图纸。

接收人：刘光明；地点：****省湘澧盐化有限责任公司科技规划部（****省****市襄阳街办事处盐矿社区）；凡有意参与投标人请你单位于****年*月*日**:**时前，将投标文件密封，送（或速寄）至招标人，逾期不予接受。投标文件的接收：投标文件递交的截止时间投标保证金的金额为：人民币**元整（¥*****.**元）；由投标人提交投标保证金承诺书。投标保证金

投标人须知前附表第*章投标人须知本次比价采购接受****省湘澧盐化有限责任公司纪委监督，监督电话：****-*******招（投）标的监督联系电话：***********。

条款号条款名称编列内容 *.* 招标人名称：****省湘澧盐化有限责任公司地址：****省****市****市联系人：****、刘先生电话：***********、*********** *.* 项目名称 **** *.* 建设地点 ****市果园路，湘澧盐化果园垸段河水管道改造现场 *.* 招标范围 ****-土建工程、管道安装与防腐施工，投资额度******.**元 *.* 计划工期 **个日历天 *.** 投标人资质、能力和信誉资质条件：具有独立法人资格，并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期。具备建设主管部门颁发的与本招标项目相关的管道安装资质。业绩要求：提供****年**月至****年*月***元及以上类似业绩至少*个（提供合同复印件或合同完工证书复印件，加盖投标人公章）信誉要求：投标人在招投标及生产经营过程中，*年内未受司法机关生效刑事判决和行政机关行政处罚决定及在类似项目过程中未有重大违约行为（提供签章的承诺书）。本次招标不接受联合体投标。 *.** 分包不允许 *.** 投标截止时间 ****年*月*日**时**分前；过期不予受理。 *.** 投标有效期自投标截止之日起**天（日历天） *.** 投标保证金 ☑投标保证金的形式：投标人提交签字盖章的承诺函。金额：¥*****.**元 *.** 投标文件要求要求：纸质胶装投标文件*份，密封，封口载明“****-投标文件”并加盖公章。电子版本*份。 *.** 投标文件所附证书证件要求加盖公章 *.** 递交投标文件地点 ****省湘澧盐化有限责任公司科技规划部（****省****市襄阳街办事处盐矿社区） *.** 开标时间和地点开标时间：****年*月*日**点**分开标地点：****省湘澧盐化有限责任公司 *.** 评标委员会的组建评标委员会构成：*人。 *.** 是否授权评标委员会确定中标人按照报价由低到高的顺序推荐*名中标候选人 *.** 履约担保要求中标人提交履约担保，履约担保的金额：合同金额的**%。 *.** 最高投标限价最高投标限价：******.**元。

*.*财务要求：/*.*项目负责人资格：/*.*业绩要求：须提供最近**个月内至少*份***元以上类似业绩，并提供合同协议书或合同完工证书。*.*资质要求：具有独立法人资格，营业执照处于有效期，具备建设主管部门颁发的与本招标项目相关的管道安装资质；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。*.*投标人应按照国家和省有关法律法规、规范标准和有关规定，配备施工项目部项目负责人、项目技术负责人、安全员等关键岗位人员。关键岗位人员无在建项目。*、投标人资格要求

工期连续**个日历天，地点湘澧盐化有限公司果园垸段河水管道改造现场。工期要求与建设施工地点*.*投标人拟任本项目的施工项目部关键岗位人员在项目实施整个过程中不得更换，否则招标人有权终止项目合同，给招标人造成的经济损失，将依规由投标人负责赔偿。招标人将投标人违规行为通报建设主管部门予以追责。投标人配备的施工项目部关键岗位人员押证风险自行承担。*.*本次招标不接受联合体投标。*.*投标有效期：本投标自投标截止之日起**天。*.*信誉要求：投标人在招投标及生产经营过程中，*年内未受司法机关生效刑事判决和行政机关行政处罚决定，及在类似项目过程中未有重大违约行为（提供签章的承诺书）。

投标文件*.*不允许偏离。*.*不允许分包。*.*不组织踏勘现场；投标人如有需要，招标人配合踏勘。*.*具体以施工图及工程量清单为准。招标范围及相应要求

*.*本项目设最高投标限价¥******.**元，超过最高投标限价的投标报价视为无效投标。投标报价投标保证金的金额为：¥*****.**元，投标人提供投标保证金承诺函。投标保证金*.*投标文件份数及****要求：提供纸质胶装投标文件正本*份，副本*份；纸质投标文件须密封包装，封口加盖公章；中标单位提交电子版*份（含所有投标文件内容的电子版****或*****格式）。*.*投标文件的编写按第*章投标文件格式的要求，附件应为原件复印件并加盖投标人公章。

*.*履约担保的形式：银行保函，金额为合同金额的**%。履约担保凡有意参与的投标人请你单位于****年*月*日**:**时前，将投保文件速寄（或送到）****省湘澧盐化有限责任公司科技规划部（****省****市襄阳街办事处盐矿社区）。招标人将在****年*月*日**:**时前开标。开标*.*报价包括制造安装、调试、税费、技术资料费及****服务费等的总价（增值税，税率*%）。*.*投标报价为*次性报价机制，不允许多次报价。

**.*评标结束，确定中标人后，招标人向中标人发放中标通知书。**、中标通知**.*经评审的最低价投标价法，见第*章评标办法。**、评标方法*.*评标工作由招标人依法依规组成评标委员会。评标委员会的组成及职责

第*章评标办法（经评审的最低投标价法）归****省湘澧盐化有限责任公司。**、本招标文件的最终解释权**.*投标人在中标通知书发布之日起**个日历日内，与招标人签订采购合同。**、合同签订**.*投标人在投标过程中所发生的*切费用，均由投标人自行承担，投标文件*律不退还。招标人对定标结果不负责解释。

（*）符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会对投标人资质、业绩、信誉等予以审查。（*）形式评审。根据法律法规和招标文件的规定，评标委员会对投标人名称、投标函签字盖章、投标文件格式及报价唯*等予以审查。*.*评标审查分为形式评审、符合性评审和响应性评审。*、投标文件的审查评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本评标办法设定的评标标准进行初步审查，符合评标标准的，符合要求后进入比价阶段。评审合格的投标人，按报价由低到高顺序推荐中标候选人。*、评标方法

（*）投标文件不满足招标文件中用文字规定或标注“★”符号的实质性要求的；（*）同*投标人提交*个以上不同的投标报价的；（*）投标保证金形式不符合招标文件要求的；（*）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；*.*投标文件有下列情形之*的，评标委员会应当否决其投标：（*）响应性检查。依据招标文件的规定，评标委员会对对投标文件的报价、交付期、技术标准与要求等是否对招标文件的实质性要求作出响应。

第*章技术标准与要求*、评标办法附表（*）不符合法律、法规和招标文件规定的。（*）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；（*）投标文件中非实质性要求条款超出允许偏离的最大范围或最高项数的；

条款号评审因素评审标准 *.* 形式评审标准投标人名称与营业执照*致（单位名称或证书正在变更过程中的应提供相应证明材料） *.* 形式评审标准投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字（加盖单位章）；法人代表及委托代理人的身份证明；法定代表人授权委托书符合第*章“投标文件格式”的要求。 *.* 形式评审标准投标文件格式符合第*章“投标文件格式”的要求 *.* 形式评审标准报价唯* 只能有*个有效报价 *.* 符合性评审标准营业执照具备有效的营业执照 *.* 符合性评审标准资质要求具有独立法人资格，具备建设主管部门颁发的与本招标项目相关的管道安装资质；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 *.* 符合性评审标准业绩要求须提供最近**个月内至少*份***元以上类似业绩，并提供合同协议书或合同完工证书。 *.* 符合性评审标准信誉要求投标人在招投标及生产经营过程中，*年内未受司法机关生效刑事判决和行政机关行政处罚决定，及在类似项目过程中未有重大违约行为（提供签章的承诺书）。 *.* 符合性评审标准联合体投标人不接受联合体投标 *.* 响应性评审标准投标报价报价未超过最高限价：人民币******.**元 *.* 响应性评审标准交货期合同生效**个日历日内交付 *.* 响应性评审标准投标保证金符合“投标保证金承诺书”要求 *.* 响应性评审标准响应/偏离 ★号条款不允许偏离，****偏离≤*项 *.* 响应性评审标准技术性能指标响应第*章“技术标准和要求”规定

*.*.*、施工用水、用电由承包人自行负责。*.*.*、本工程施工现场已经具备条件。*.*现场条件和周围环境****省湘澧盐化有限责任公司****，管线长度***米，管径*****，采用地埋敷设为主，埋深约*.*米。*.*工程概况*、工程说明

★*.*合同工期为**个日历日，承包人在投标函中承诺；期限为从发包人通知开始施工之日起连续**个日历日内完成安装调试至交付使用。*、工期要求*.*承包人需负责本项目的试验、试运行及验收，直至交付使用。*.*承包人承担除下述发包人自备的材料外，工程中管沟开挖、扫障破除、回填与恢复施工，管道支架的混凝土支墩（含预埋件），所需防腐材料、安装辅材、施工设备与措施等均由承包人承担。发包人自备提供的材料如下：*、承包范围

序号名称性能单位数量 * 螺旋缝电焊钢管 Φ***×******-* * *** * 有缝热压**°弯头 ***.***********-* 个 * * 槽钢（用于槽钢支座）［*** * *

*.*主要技术标准和技术规范：*、适用规范及要求★*.*竣工资料的要求：提供竣工图、竣工验收备案资料等*式*份。★*.*验收要求：发包人协助承包人完成项目范围内管道系统调试、试运行、验收与交付。设备安装完成后，须满载连续运行***小时，再进行竣工验收，验收合格后承包人将整体设备的移交。★*.*质量标准：现行国家有关工程施工验收规范、标准以及图纸的要求。*、质量要求

《给排水管道工程施工及验收规范》*******-****《室外给水设计标准》*******-****《现场设备、工艺管道焊接工程施工规范》*******-****《工业金属管道工程质量验收规范》*******-****《工业金属管道工程施工规范》*******-****《工业金属管道设计规范》*******-****（****版）

第*节通用合同条款第*章合同条款及格式*.*****施工技术要求按施工设计图纸要求。★*.*管道焊接采用氩电联焊。在工程中涉及到其它*些有关的国家标准或部颁标准、规范，承包人应保证提供但不限于上述有关技术规范和标准的优质服务。《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》**/*****-****

合同文件组成及优先顺序为：*.*合同文件的优先顺序*.*****合同文件包括：本合同协议签订后，双方有关工程的洽商、变更等书面明确双方权利义务的纪要、协议、承诺或文件。*.*般约定第*节专用合同条款略，参照住房城乡建设部、国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）《通用合同条款》执行。

（*）技术标准和要求；（*）通用合同条款；（*）专用合同条款及其附件；（*）投标函及其附录；（*）中标通知书；（*）合同协议书；

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前**天内提供；*.*.*图纸的提供*.*图纸和承包人文件（*）****合同文件。（*）已标价工程量清单或预算书；（*）图纸；

承包人提供的文件的数量为：*套；承包人提供的文件的期限为：事项发生前（后）*日内；需要由承包人提供的文件，包括：竣工图、竣工验收备案资料、工程技术资料、隐蔽工程验收申请、工程款支付申请等；*.*.*承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：招标范围全部施工图。发包人向承包人提供图纸的数量：*套；

*.*.*场内交通关于出入现场的权利的约定：承包人应根据合同工程的需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，并承担相关费用，发包人应协助承包人办理上述手续。*.*.*出入现场的权利*.*交通运输发包人审批承包人文件的期限：收到文件后*日内。承包人提供的文件的形式为：按文件标准格式；

*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供*.发包人①发包方清单错误，错误部分按重新组价的约定；②投标方清单错误不予调整。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：*.*工程量清单错误的修正关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包人自备的设备与材料，由发包人自行运输至发包人生产区内，之后的场内*次转运和承包人自备的设备与材料的运输及*次转运，由承包人承担。

*.*承包人的*般义务*.承包人关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需用水、用电承包人自行负责。*.*.*提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：承包人开工前施工现场具备施工条件。*.*.*提供施工现场

*.*.*承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行。*.*.*关于项目经理每月在施工现场的时间要求：在岗率**%。*.*项目经理承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料、电子版资料及相关***文件。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：*套。

承包人是否提供履约担保：提供。*.*履约担保*.*.*承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人按***元/次支付违约金。*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款执行。*.*承包人人员*.*.*项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人按***元/次支付违约金。

*.安全文明施工与环境保护*.*.*承包人提前通知发包人现场施工员隐蔽工程检查的期限的约定：*天。*.*隐蔽工程检查*.*质量要求：设计图纸要求及国家有关行业标准的合格工程。*.工程质量承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：银行保函，合同金额的**%。

*.*因发包人原因导致工期延误的****情形：发包人适当延长工期，不承担承包人的经济损失。*.*发包人要求总工期为**个日历日，承包人在投标函中承诺；期限为从招标人通知开始施工之日起连续**个日历日内完成安装试车，交付使用。*.工期*.*.*关于治安保卫的特别约定：施工现场的安全保卫工作由承包人负责。*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（湘建建[****]***号）设置专职安全生产管理人员，并按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身及第*人和周边环境的安全。合同有效期内的工程安全事故*概由承包人负责解决并承担相关费用。*.*安全文明施工

*.*异常恶劣的气候条件（*）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的*%；逾期竣工违约金的支付不能免除承包人继续履行合同的义务。（*）逾期竣工的第*周起，工期每延误*天罚款合同金额的*.*%。（*）逾期竣工的第*周起到第*周内，工期每延误*天罚款合同金额的*.*%；（*）逾期竣工的第*周内，工期每延误*天罚款合同金额的*.*%；*.*因承包人原因导致工期的延误：

*.价格调整试验与检验费用的约定：由承包人承担。*.试验与检验（*）蓝色预警以上天气。（*）以国家气象部门公开发布的信息为准；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（*）本工程竣工验收合格后支付至合同金额的**%；付款前，承包人开具本次付款金额的增值税（税率*%）专用发票。（*）工程总工期**个日历日；合同签订后**工作日内支付合同总额的**%预付款；付款前，承包人开具本次付款金额的增值税（税率*%）专用发票。*.*关于付款周期的约定：*.工程进度款支付市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。*.*市场价格波动引起的调整

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：**.*竣工结算审核**.竣工结算*.*发包人审核完毕后的支付流程：承包方根据发包人审核后的金额，开具建筑增值税（税率*%）专用发票，发包人按公司财务管理相关规定支付款项。（*）余下的结算总价款的*%作为质保金，质保期自工程竣工验收合格之日起*年，质保期满无质量问题且办理完质保验收手续后**日内*次性无息付清。（*）结算审计完成后**工作日内支付至工程结算总价款的**%；付款前，承包人开具至工程结算总价款***%增值税（税率*%）专用发票；

竣工结算原则：承包人向工程师提交的竣工结算书，应附有支持文件，并详细说明以下内容：经发包人、工程师签字认可的竣工图、现场经济技术签证、材料价格签证；发包人、工程师、设计单位签字认可的设计变更；投标文件、投标报价电子文档等与竣工结算有关的所有原始资料；承包人向工程师提交竣工结算书的时间是：竣工验收报告发包人认可批复后**天内。现场签证人工工资和机械台班按当地市场人工工资单价和机械台班单价执行，签证人工和机械台班在结算时不再计取措施费、管理费、利润、规费。现场签证事项发生时，需通知发包人的工程师、施工员现场确认，计价方式同工程变更。所有经*方（承包人、设计单位、发包人）确认的工程变更必须在变更确认后**日内办理相关手续，变更签证需*式*份并编号存档（其中*份送发包人现场审计人员），竣工结算时所有与发包人编号存档的变更（现场施工员、审计人员）不相符的部分不予结算。变更发生前承包人必须申报，其中主材价格投标时没有或暂估的，由承包人报发包人工程师和审计人员共同审核后作为计价结算依据。

②当变更的工程量、现场签证项目，投标清单中无相应的综合单价的变更部分按投标书中的人工单价、材料单价、取费费率计算。投标人在投标报价时必须对注明的工程量清单报价采用的各项清单费率和人工工日单价进行复核，如投标单价中的费率和人工工日单价与所注明的各项清单费率和人工工日单价不同时，以较低的各项清单费率和人工工日单价为准。①变更的工程量、现场签证项目，投标清单中已有相同或相近综合单价的，则变更的工程量按投标时的综合单价计价。变更、签证的项目的计价：本项目为固定单价合同，结算时除合同另有约定的情况外，工程量清单综合单价不变。由于承包人投标报价时计算错误或漏报、少报工程量及工作范围、工作内容，以发包人工程量及工作范围、工作内容为准。②在发包人工程量清单、承包人投标工程量清单、设计图纸无误的前提下，竣工工程量的确认原则上以经发包人审核并签字认可的竣工图纸及相关竣工资料计算为准，如果现场实际施工情况与竣工资料不符以现场实际施工情况为准；如承包人投标清单错误，对比于发包方清单，错误部分不予补偿，由承包人承担损失。①根据本合同专用条款、中标通知书、本合同协议书及其补充协议书、投标文件及其附录、发包人澄清、修改和补充文件、本合同条款、标准、规范及有关技术文件、招标文件****内容、组成合同的其它文件、经发包人审核并签字认可的竣工图纸及相关竣工资料计算竣工结算造价。

承包人提交最终结清申请单的份数：*式*份。**.*最终结清③发包人将承包人应承担的审计费用从审计确认后的竣工结算金额中扣除，支付给受托审计的工程造价咨询机构。（竣工结算净核减率=净核减额÷送审额）；（净核减额=审减额-审增额）。②以核减净额为基数计算的审计费用由双方共担，发包人承担竣工结算净核减率≤**%的净核减额对应的审计费用，承包人承担竣工结算净核减率＞**%的净核减额对应的审计费用。①以送审额为基数的基本审计费用由发包人承担；审计费用的承担约定如下：

**.*修复通知关于是否扣留质量保证金的约定：竣工验收结算金额的*％作为质量保证金，在质保期满经验收合格后支付。**.*质量保证金**.*质量保证期：*年。**.质量保证期承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书签发后**日内。

关于安全生产责任保险的约定：承包人未给施工人员办理工伤意外责任保险，如发生施工人员伤亡事故，由承包人承担全部经济赔偿责任。**.*安全生产责任保险关于工程保险的特别约定：由承包人负责与本工程有关的安全生产责任保险、财产保险等。**.*工程保险**.保险承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到通知后*小时。

**.*.*移交、接收全部与部分工程关于竣工验收程序的约定：连续平稳、安全运行***小时后方能进入验收程序。**.*.*竣工验收程序**.*竣工验收**.验收和工程试车承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人未给其施工设备等办理财产保险，如发生意外，由承包人承担全部经济赔偿责任。

**.*.*工程试车内容：按相关规定执行。**.*工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为按工程延期的方法计算。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后*日之内。

因合同及合同有关事项发生的争议，向****市人民法院提起诉讼。**.*仲裁或诉讼**.争议解决关于投料试车相关事项的约定：承包人在投料试车前*天向发包人提交投料试车申请报告；发包人负责组织有关人员投料试车；承包人参加试车并负责处理试车时出现的缺陷。**.*.*投料试车

（*）中标通知书；*.本协议书与下列文件*起构成合同文件：湘澧盐化有限责任公司（发包人名称）为实施****（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。合同协议书附件*：合同协议书第*节合同附件格式

（*）已标价工程量清单；（*）图纸；（*）技术标准和要求；（*）通用合同条款；（*）专用合同条款；（*）投标函及投标函附录；

*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。*.工程质量符合标准。*.承包人项目经理：。*.签约合同价：人民币（大写）元（¥）。*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准。（*）****合同文件。

法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。*.本协议书*式份，合同双方各执份。*.承包人应按照发包人指示开工，工期为日历天。*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

*.担保金额人民币（大写）元角分（¥：）（投标价的**%）。鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。湘澧盐化有限责任公司（发包人名称）：履约担保附件*：履约担保格式年月日年月日

地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）*.发包人和承包人按《通用合同条款》第**条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。*.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在*天内无条件支付。*.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

另附第*章工程量清单年月日传真：电话：邮政编码：

*.投标报价说明*.*补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：。*.*本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第*章“技术标准和要求”的有关规定。*.*本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等*起阅读和理解。*.*本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。*.工程量清单说明

****说明*.*暂估价的数量及拟用子目的说明：*.*暂列金额的数量及拟用子目的说明：*.*工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中****相关子目的单价或价格之中。*.*工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、****（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。*.*工程量清单中的每*子目须填入单价或价格，且只允许有*个报价。

第*章投标文件（格式）果园垸段河水管道改造/输水管道--热工专业--（*********-**~**）发包人提供的《输水管道施工图****-**-**》，共*册。另附第*章图纸*.工程量清单（另附）

*、投标保证金承诺书*、营业执照及资质证书*、授权委托书法定代表人身份证明投标函目录

**、资格审查资料*、安全生产、环境保护、文明施工措施*、防腐材料品牌与计划*、项目施工进度计划*、项目管理人员及主要施工人员组成*、商务和技术偏离表

*．随同本投标函提交投标保证金承诺书*份，金额为人民币（大写）元（¥）。*．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。*．我方已仔细研究了（项目名称）标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。（招标人名称）：*、投标函**、已标价工程量清单（可另册）

*．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。（*）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（*）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（*）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（*）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。*．如我方中标：

传真：电话：网址：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）

地址：单位性质：投标人名称：*、法定代表人身份证明年月日邮政编码：

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。特此证明。系（投标人名称）的法定代表人。姓名：性别：年龄：职务：经营期限：成立时间：年月日

代理人无转委托权。委托期限：。本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。*、授权委托书年月日投标人：（盖单位章）

身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：法定代表人：（签字）投标人：（盖单位章）附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证复印件

本承诺函作为（投标人名称）对****施工的投标，提供的投标保证金承诺。投标保证金金额为人民币**元整（¥*****.**元）。致：****省湘澧盐化有限责任公司*、投标保证金承诺书投标人提供加盖公章的复印件。*、营业执照及资质证书年月日

投标单位公章：法定代表人联系电话：法定代表人签字或盖章：授权委托人联系电话：授权委托人签字：我方承诺：虽然投标保证金没有实际支付你方，但我方承担投标保证金责任，我方如有在投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与贵方订立合同、在签订合同时向贵方提出附加条件、不按照招标文件要求提交履约保证金、或****法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，我方承诺在接到贵方补交投标保证金通知*日内，补交投标保证金，承担由此造成的*切法律后果。

项目管理人员及主要施工人员组成备注：*、“响应/偏离说明”栏应注明“响应”或“偏离”，并说明和加盖公章。项目名称：*****、商务/技术响应/偏离表年月日

序号招标文件条目号招标要求投标响应响应/偏离说明

*、防腐材料品牌与计划格式自拟。按招标文件要求的计划工期进行施工，各个关键日期采用网络图（或横道图）表示。*、项目施工进度计划注：提供管理人员中项目负责人（经理）资格证明资料，加盖公章。项目名称：****

职务姓名职称执业或职业资格证明备注职务姓名职称证书名称级别证号专业养老保险管理人员 * * ... 施工人员 * * * * ...

（*）投标人基本情况表资格审查资料格式自拟。投标人编制工程质量、安全生产、环境保护、文明施工等的保证措施。安全生产、环境保护、文明施工措施承包人提供国内优质品牌或知名品牌防腐材料产品。

序号材料名称规格型号、性能数量品牌 * * * ... 投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话联系方式传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号其中高级职称人员注册资金其中中级职称人员开户银行其中初级职称人员账号其中技工经营范围备注

**、已标价工程量清单（另册）投标人应根据投标人须知前附表第*.**项业绩要求提供的相关证明材料，并加盖公章。（*）近年完成的类似项目情况表注：投标人应根据投标人须知的要求在本表后附相关证明材料，并加盖公章。

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	预算金额	点击查看
获取标书截止时间	点击查看	投标截止时间	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
潜在投标单位	点击查看	潜在中标单位	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

果园垸段河水管道改造施工比价公告

公告内容：