2022年金坛区教育系统部分暑改项目工程监理招标公告（二次）

*.*.*“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的*方，及其合法的继承人或受让人。*.*.*“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：*.*定义*.定义与解释第*部分通用条件

*.*.*“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。*.*.*“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。*.*.*“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。*.*.*“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。*.*.*“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。*.*.*“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的*方，及其合法的继承人。

*.*.**“*方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第*方”是指除委托人和监理人以外的有关方。*.*.**“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。*.*.**“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。*.*.**“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。*.*.**“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。*.*.*“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

*.*.*本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用*种及以上语言文字时，应以中文为准。*.*解释*.*.**“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的****情形。*.*.**“月”是指按公历从*个月中任何*天开始的*个公历月时间。*.*.**“天”是指第*天*时至第*天*时的时间。*.*.**“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

（*）招标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。（*）通用条件；（*）专用条件及附录*、附录*；（*）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；（*）协议书；*.*.*组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（*）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第*次工地会议*天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；*.*.*除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：*.*.*监理范围在专用条件中约定。*.*监理的范围和工作内容*.监理人的义务双方签订的补充协议与****文件发生矛盾或歧义时，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。

（*）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；（*）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；（*）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；（*）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；（*）参加由委托人主持的第*次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；（*）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（**）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；（**）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（**）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；（**）查验施工承包人的施工测量放线成果；（*）审核施工分包人资质条件；（*）检查施工承包人的试验室；

（**）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（**）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；（**）验收隐蔽工程、分部分项工程；（**）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；（**）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；（**）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

*.*.*监理依据包括：*.*监理与相关服务依据*.*.*相关服务的范围和内容在附录*中约定。（**）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。（**）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；（**）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

*.*.*相关服务依据在专用条件中约定。双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。（*）本合同及委托人与第*方签订的与实施工程有关的****合同。（*）工程设计及有关文件；（*）与工程有关的标准；（*）适用的法律、行政法规及部门规章；

（*）严重过失行为的；*.*.*监理人应及时更换有下列情形之*的监理人员：*.*.*监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前*天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构****监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。*.*.*本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。*.*.*监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。*.*项目监理机构和人员

*.*.*委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。（*）专用条件约定的****情形。（*）严重违反职业道德的；（*）不能胜任岗位职责的；（*）涉嫌犯罪的；（*）有违法行为不能履行职责的；

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的**小时内以书面形式报委托人。*.*.*监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。*.*.*当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。*.*.*在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。*.*履行职责

*.*使用委托人的财产在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。*.*文件资料监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。*.*提交报告*.*.*除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

委托人应按照附录*约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。*.*提供资料委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。*.*告知*．委托人的义务监理人无偿使用附录*中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

委托人应授权*名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后*天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前*天通知监理人。*.*委托人代表*.*.*委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。*.*.*委托人应派遣相应的人员与监理人进行工作对接。委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。*.*提供工作条件

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。*.*支付委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。*.*答复在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。*.*委托人意见或要求

*.*委托人的违约责任*.*.*监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。*.*.*因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。*.*监理人的违约责任*.违约责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。*.*除外责任*.*.*委托人未能按期支付酬金超过**天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。*.*.*委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。*.*.*委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的*天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。*.*支付申请除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。*.*支付货币*.支付因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

*.*生效*.合同生效、变更、暂停、解除与终止委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后*天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第*条约定办理。*.*有争议部分的付款支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。*.*支付酬金

*.*.*合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。*.*.*合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过**天。*.*.*除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。*.*.*任何*方提出变更请求时，双方经协商*致后可进行变更。*.*变更除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。*.*.*在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商*致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。除双方协商*致可以解除本合同外，当*方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另*方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。*.*暂停与解除*.*.*因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。*.*.*因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

*.*.*因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，*方应立即通知另*方，可暂停或解除本合同。*.*.*监理人在专用条件*.*中约定的支付之日起**天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知**天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后**天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第*.*.*款约定的责任。*.*.*当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的*天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在*天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第*.*款约定的责任。暂停部分监理与相关服务时间超过***天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过***天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第*.*款约定的责任。*.*.*在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

*.争议解决（*）委托人与监理人结清并支付全部酬金。（*）监理人完成本合同约定的全部工作；以下条件全部满足时，本合同即告终止：*.*终止*.*.*本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。*.*仲裁或诉讼如果双方不能在**天内或双方商定的****时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。*.*调解双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。*.*协商

*.*咨询费用委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。*.*检测费用经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。*.*外出考察费用*.****

*.*保密监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第*方处获得任何经济利益。*.*守法诚信监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近*期的正常工作酬金同期支付。*.*奖励经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。监理人对其编制的文件拥有著作权。*.*著作权本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。*.*通知双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第*方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

*.监理人义务*.*.*约定本合同文件的解释顺序为：/。*.*.*本合同文件除使用中文外，还可用/。*.*解释*.定义与解释第*部分专用条件

*.*.*相关服务依据包括：/。*.*.*监理依据包括：国家批准的本项目的建设文件，设计文件，本项目的建筑工程施工合同；有关工程建设的法律、法规；国家颁布的现行建筑工程施工规范、操作规程及质量验收评定标准。*.*监理与相关服务依据*.*.*监理工作内容还包括：协助业主负责解决与本工程有关的外部事宜。*.*.*监理范围包括：*.从工程开工至工程竣工的全过程工程施工监理。*.监理工作的范围包括“*控、*管、*协调”。即：投资控制、质量控制、进度控制，合同、信息管理，工程全面组织协调。*.*监理的范围和内容

*.*.*监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：对于项目经理和项目技术负责人要求调换前，需征得委托人的同意。在涉及工程延期/天内和（或）金额/*元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。*.*.*对监理人的授权范围：/。*.*履行职责*.*.*更换监理人员的****情形：监理方所报现场监理人员在委托方审核确定后不得擅自更换或减少，如有变动须经委托方同意。*.*项目监理机构和人员

*.*委托人代表*.委托人义务附录*中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人不提供。*.*使用委托人的财产监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理周报及约定的专项报告)、时间和份数：开工前*天内提交监理规划、每周最后*个工作日提交监理周报各*份。*.*提交报告

监理人赔偿金额按下列方法确定：监理人的违约责任*.违约责任委托人同意在*天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。*.*答复委托人代表为：，联系方式：。

支付方式为：工程竣工验收合格后，验收竣工证明、签证资料等（规定时间内）齐全交与各学校（另须提供*份所有学校的竣工验收证明资料交给****市****区教育基本建设与装备管理中心）后，上述项目均完成竣工验收且资料齐全*次性结清。*.*支付酬金币种为：人民币，比例为：/，汇率为：/。*.*支付货币*.支付赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

本项目所招标的监理工程如因计划调整，不因任何因素而调整合同价款。*.*变更本合同生效条件：委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位公章。*.*生效*.合同生效、变更、暂停、解除与终止本次招标投标报价为总价包干形式。中标价即为合同价。不因任何因素而调整合同价款。本次招标投标报价为总价包干形式。中标价即为合同价。不因任何因素而调整合同价款。

（*）提请****仲裁委员会进行仲裁。合同争议的最终解决方式为下列第（*）种方式：*.*仲裁或诉讼本合同争议进行调解时，可提交建设行政主管部门进行调解。*.*调解*.争议解决

委托人应在咨询工作完成后/天内支付咨询费用。*.*咨询费用委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。*.*检测费用*.****（*）向****市****区人民法院提起诉讼。

委托人申明的保密事项和期限：*年。*.*保密奖励金额的比率为/%。奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：*.*奖励

（*）监理人在项目实施过程中所派人员应与招标文件中所派人员相符。（投标人投标文件中拟投标项目总监、专业监理工程师、监理员必须参与后期项目的管理，如发生变更需与委托人确定并书面申报变更确定。）补充条款：监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：/。*.*著作权第*方申明的保密事项和期限：*年。监理人申明的保密事项和期限：*年。

（*）监理其它职责：（*）监理人应认真履行职责，如经委托人确认不能有效履行职责时：第*次予以警告、约谈公司领导，如无明显改善委托人有权单方解除合同，结清已完成工作量部分的监理费用（并扣除已发生的违约金）且不另行支付因此而引起的任何费用。（*）本工程未及时过程验收、未及时隐蔽签证、签证与事实不符，如委托人发现所述问题并下发通知单，监理单位需向发包人支付违约金****元/次，并在收到通知单*日内将违约金上缴发包人财务，若不按期上缴，按每日***元滞纳金从监理工程款中扣除；还需承担工程的相应损失。（*）监理人在工程实施期间必须每周向建设单位提交监理周报，切实反映施工进度、质量及安全等情况。（*）监理人员在合同履行期间必须在施工现场（即：每天每个监理人员要到各自负责的施工现场进行巡查，由建设单位负责现场书面考勤；如有缺勤罚款***元/次，罚款金额从监理工程款中扣取），缺勤*次及以上，必须更换本项目现场监理人员。同时每个监理人员要负责督查每个施工现场质量、进度、安全文明施工及****相关职责，如未做到，监理人承担****元/人次的违约金。监理人员必须亲自召集建设单位、施工单位（有必要请设计院）参加每周*次的现场工地例会、专题例会且做好会议纪要，如未做到，监理人承担****元/次的违约金。委托人在发现监理确实不能胜任该项目工程任务时，保留中途撤换监理单位的权利。当总监不能坚守岗位并不能胜任该项工作时，委托人可根椐情况要求作出更换处理。（*）监理人在项目工程全面竣工后**日内必须提交*套完整的监理竣工资料（含签证资料，所有资料根据施工时间，明确编号）给各学校，另提供全部竣工验收证明*份给****市****区教育基本建设与装备管理中心，并负责督促施工单位竣工资料的归档备案，否则不支付相应费用。（包含不仅限于施工纸质材料、声像资料、现场施工图片等。）

以上情况每出现*次（以委托人或审计部门审核结果为标准），按本工程监理费的*%支付违约金。每个学校将根据委托人提供数据并经双方确认后进行处罚。该项每个学校累计违约金最高不超过本工程监理费的**%（本条款与第**条第*款可同时处罚）；针对监理人员的出错，委托人有权利要求撤换该监理。*）施工过程中隐蔽签证单必须及时签证且不得后期补签，****签证在竣工证明出具前必须完成，不得影响结算审计。*）施工过程当中要求：现场施工过程中发现与实际情况不符、与规范不符的，监理人员未提出实质性意见。*）质量及安全：业主代表现场发现施工质量问题需返工处理，而监理此前未指出或未整改的。*）不计量，工程结束后工程量的统计、汇总。*）复核现场工程量与招标工程量清单，如实际签证工程量与招标工程量清单数据或范围变化在±**%而未有变更增减项手续，则也视为监理人员未能胜任其职责。

（**）其它未尽事宜以招标文件（含补充通知）、监理投标书为准，监理招标文件（含补充通知）、招标文件以及本合同具有同等的法律效力。（**）根据坛政办发（****）***号文件精神，为进*步加强监理单位对工程造价的控制管理作用，建设项目竣工结算必须经监理进行审核，经监理审核的结算书与最终审计机关审计的核减金额超出送审金额*%以上的：**%≥核减率＞*%时，需扣减该工程监理总费用的*%；核减率＞**%时，需扣减该工程监理总费用的*%。（**）本工程监理费，在施工工期等变化时，监理费不调整。（*）中标人必须每天把监理日记以电子版形式发给建设单位有关人员。（*）每个监理人员负责施工现场的学校的数量、范围、区域等视实际工程概况，由委托人与项目总监在领取中标通知书后确定。

各学校监理项目内容：详见本公告附件；本项目预算价：**.**元，投标报价超过采购预算价的作无效标处理；招标项目简要说明：项目名称：****年****区****部分暑改项目工程监理（*次）*、招标项目名称：****年****区****部分暑改项目工程监理招标公告（*次）

*、具有有效期内的建设行政主管部门颁发的监理综合资质或房屋建筑工程监理丙级含以上资质；*、具有有效期内的企业法人营业执照；*、投标人资格要求：监理服务期：根据各项目实际施工工期，与施工工期同步。质量等级要求：合格；监理服务内容：工程质量、进度、造价控制；安全文明、合同信息管理、现场协调等；

*、单位负责人为同*人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同*个人的*个及*个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同*合同项下的****活动。*、本项目不接受联合体投标；*、未被“信用中国”网站（***.***********.***.**）或“中国****网”网站（***.****.***.**）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、****严重失信行为记录名单；*、拟派监理员的要求：监理员不少于*名。*、拟派专业监理工程师的要求：专业监理工程师不少于*名；*、总监资质等级：国家注册监理工程师（房屋建筑工程专业）；

*）未到达开标现场的；以上参加人员在开标时间截止时有下列情形之*的，视为自动放弃投标处理，招标人不予受理：（*）投标人的法定代表人或其授权委托人必须参加开标会，并在招标人按开标程序进行身份核验时，如法定代表人参加开标会的须手持法定代表人身份证明文件原件及本人第*代身份证原件；如授权委托人参加开标会的须手持法定代表人授权委托书原件及本人第*代身份证原件。（*）投标保证金人民币:****整。投标保证金必须以现金（不接受现金支票等****形式）在开标时递交（保证金必须拿信封密封，信封袋上注明工程名称、报名企业全称并加盖报名企业公章）；否则招标人将拒绝接受其投标文件。（*）本项目采用资格后审方式。*、其它报名条件：

*、企业资质证书（提供原件核查，*维码版打印件可作为原件）；*、企业营业执照（提供原件核查，*维码版打印件可作为原件）；*、报名申请表；*、资格后审需提供的资料：*）身份核验时未能提供身份证明等相关材料的；*）未参加投标签到的；

*、提供投标人信用中国查询页面截图加盖投标人公章。需提供的查询页面：*、《项目情况及拟投入项目监理部人员承诺书》；*、提供不少于*名监理员投标人为其缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证（****年*月至****年*月内的任何时间均可）；*、提供不少于*名专业监理工程师投标人为其缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证（****年*月至****年*月内的任何时间均可）；*、总监理工程师注册执业证书及投标人为其缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证（****年*月至****年*月内的任何时间均可，提供证书原件核查）；*、投标人为其授权委托人缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证（****年*月至****年*月内的任何时间均可）；

*、公告时间及开标、资审时间地点：任何不符合招标公告要求的情形均视为资格后审不合格。本项目所有的资审资料，都必须在有效期内。如有关的资审资料在年审中的，开标时必须出具发证单位证明的原件。以上材料必须按上述顺序提供*套复印件装订成册，装订成册的资料与原件必须分开装袋、密封（注：密封袋骑缝处加盖报名企业公章）、标志（注：密封袋上注明工程名称、报名企业全称并加盖报名企业公章和法定代表人印章）后在投标截止时间前*次性递交，投标截止时间后不再接受补充资料（未能按要求提供以上密封资料的，招标人将拒绝其参与投标）。*、****严重失信行为查询页面截图*、重大税收违法案件当事人名单查询页面截图；*、失信被执行人查询页面截图；

*、评标办法：最低评标价法。*、招标文件每套售价***.**元，售后不退。该费用在开标现场递交投标资料的同时以现金方式缴纳，由招标代理统*收取并开具收据。（*）资格审查及开标地点：****开标室（****区良常西路**号*号楼*楼）。（*）招标文件见附件，请各报名单位自行下载；（*）资格审查及开标时间：****年*月**日**:**；（*）公告时间：****年*月**日~****年*月**日；

联系人：王先生联系电话：****-********；（*）招标代理单位：****。联系人：****联系电话：****-********。（*）招标人：****市****区教育基本建设与装备管理中心；*、本次招标联系事项：*、代理机构：本项目由****受业主委托具体负责本项目的招标事宜。

****市建设工程投标报名申请书****年*月**日****邮政编码：******。联系地址：****市****区良常西路**号*号楼*楼；

*、企业业绩、信誉：*、资质类别和等级：我单位基本情况：根据贵单位招标公告，我单位拟参与该招标工程的投标报名。特此申请。（招标人）：

地址：邮编：（*）如果我单位中标，将按有关规定和招标人的要求在规定的时间内办理好工程开工的相关手续。（*）我单位将对本次投标中所有材料的真实性负全部责任，如有不实将承担由此造成的*切后果（本地企业停止*年的投标，外地企业*年内不得参与投标并通告当地建设行政主管部门）；（*）我单位本次报名的项目总监无在建工程，本企业和项目总监均无因违约或重大质量、安全事故而被有关部门暂停投标资格；*、****说明：

企业法定代表人（签章）申请单位名称（公章）*-****:联系人：电话：

工程造价：工程地址：项目名称：项目情况及拟投入项目监理部人员承诺书年月日

日期：年月日监理单位：工程规模：