****
****
发布日期： ****年*月*日
*、采购方式：
****
采购执行编号：*******
*、预算金额：
***,***.**元
*、项目详情概况
项目描述详情及简要技术要求见附件
*、供应商资格要求
参与采购活动的投标人需满足以下条件
（*）基本资格条件
*、具有独立承担民事责任的能力；
*、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
*、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
*、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
*、*年内在经营活动中无重大违纪记录；
*、法律、行政法规规定的其他条件。
*、获取采购文件的地点、方式、期限及售价
获取文件期限:****年*月*日 至 ****年*月**日
文件购买费:***.**元
获取文件地点：龙成小区（其龙*社安置房）交龙路*号
方式或事项：
（*）供应商应通过“****”平台（*****://***.******.***）进行注册，成为****平台供应商。
（*）凡有意参加的投标人，请在“****”平台下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。
（*）各投标人递交投标文件时在投标（开标）地点向采购人缴纳招标文件购买费。
（*）根据采购公告要求的方式按时完成报名、提交投标文件
*、投标信息
投标文件递交开始时间： ****年*月**日 **:**
投标文件递交结束时间： ****年*月**日 **:**
投标文件递交地点：龙成小区（其龙*社安置房）交龙路*号
*、开标信息
开标时间： ****年*月**日 **:**
开标地点：龙成小区（其龙*社安置房）交龙路*号
*、联系方式
*、采购人：****昱辰物业管理有限公司
采购经办人：****
采购人电话：***********
采购人地址：龙成小区（其龙*社安置房）交龙路*号
*、附件
龙成小区消防管网整改招标公告.***
龙成小区消防管网整改招标公告.***
*.**其龙*社安置房（龙成）小区消防改造招标文件.***
*.**其龙*社安置房（龙成）小区消防改造招标文件.***
*.**--初步结果--**** -挂网.****
*.**--初步结果--**** -挂网.****
免责声明：
采购人在本页面发布的任何信息应当真实、有效、完整，并对发布的信息承担相应法律责任。
*、小区屋顶水箱及并联的实验消火栓更换。*、室内消火栓（含喷淋）埋地及车库管网更换，方式为暗埋明敷综合考虑。*、更换水泵房内喷淋泵闸阀和室内消火栓泵闸阀。*、整改范围现对其龙*社安置房（龙城小区）消防改造项目进行****，欢迎符合资格条件的、有能力提供本小区所需消防改造的供应商参加投标。龙成小区消防改造招标公告
*、人行道及车行道开挖后槽基用***钢筯混凝土垫层，内配*级钢筯加双向钢筯网片，钢筯及网片规格与间距见设计图。*、按设计图施工，采取尽量埋地，尽量利用墙体遮挡处排管的原则。*、安装要求品牌不限，要求所用材料管径和壁厚不低于原管网材料，质量符合相关国家质量标准。*、所用材料质量*、检查维修小区内所有消防管道，保证通水保压。
*、应满足相应消防资质条件（提供证书复印件并加盖公章）：*、投标要求*、所有埋地引入端、引出端加装阀门。*、所有穿墙口及车行道区域加套管并进行防水处理。*、素土回填至管顶以上*****,土中不得含有机物以及大于****的砖、石等硬块。回填后恢复路面。*、更换材料采用热镀锌钢管，车库范围内经过的管道采用防火包裹。
*、本次招标总金额为******.**元（大写：***********元**分），以此金额为最高限价，采取低价中标的方式，超过此金额为废标。*、标书要求：*正*副装订成册。（*）本次招标不接受联合体投标。(*）投标单位不得有被行政处罚得情况，并自行承诺；（*)被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********.***.**）列入失信被执行人名单；*、投标人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之*：
*、通过消防支队验收合格后，质保期不得低于*年；*、质保期*、每天的安装时间段从*：**-**：**，周末及节假日无噪音施工。*、从收到中标通知书开始*天内进场，如果**天内未完成工程，将按总额*天*%扣款；*、工期上述所须提交的相关证明材料复印件均应加盖投标单位法人代表（授权代表）签字加盖公章并装入投标文件中（原件备查），有*条不满足，则为废标处理。
*、报价里包含开挖回填、物件损坏及土建的除渣费用；包含文明环保施工等费用。*、旧配件的残值处理由业主自行处理；*、拆除的旧件放置位置由物业指定位置；*、施工中如有毁坏绿化的，施工结束前无偿恢复；*、其他要求*、质保期内从报故障的第*天起直至修复所占用的天数在*年基础上顺延质保期。
*、招标文件资料费***元，由投标人购买；*、中标单位需缴纳中标金额*%作为履约保证金；*、持资质证明文件盖公司鲜章到龙成小区物业服务中心报名并缴纳*****元保证金，未中标者开标后*天内退还，中标弃标者不予返还；*、招标报名方式自合同签订后，施工单位先行支付前期已产生的预算编制、消防设计费用。施工**日完工验收。根据评审审价金额完成手续后支付费用，同时扣除合同价*%的质保金在资金中心，质保期满后（从小区物业验收合格之日起计算质保期）根据质保期内施工单位的履约情况无息办理质保金退还手续。*、结算方式
*、评标方式：由业主代表成员*人、街道代表*人、社区代表*人、物业代表*人，按符合要求的竞标单位中最低报价者为中标单位。*、开标地点：龙城小区物业服务中心*、开标时间：****年*月**日**时*、********://***.******.***/
*○**年*月*日龙成小区物业服务中心****昱辰物业管理有限公司
项目名称：其龙*社安置房（龙成）小区；*、项目名称及具体位置为消除小区消防安全隐患。现拟****选择施工单位对存在的问题进行处理，现将招标事宜公告如下：其龙*社安置房（龙成）小区于****年**月交付投入使用，****年**月消防已过质保期，至今已交付使用近*年时间。物业公司在日常巡查中发现，消防系统出现消防水箱漏水（补水后无法储存）、消防系统瘫痪等故障，导致小区消防系统无法正常运行，存在极大的消防安全隐患。物业公司虽及时组织、协调相关专业人员进行各种维修处理，但未能有效解决消防安全隐患问题。根据《****市物业管理条例》第***条：物业专项维修资金属于全体业主所有，专项用于保修期满后物业共有部位、共有设施设备的中修、大修或者更新、改造。招标文件其龙*社安置房（龙成小区）消防改造
*、检查维修小区内所有消防管道，保证通水保压。*、小区屋顶水箱及并联的实验消火栓更换。*、室内消火栓（含喷淋）埋地及车库管网更换，方式为暗埋明敷综合考虑。*、更换水泵房内喷淋泵闸阀和室内消火栓泵闸阀。*、维修范围具体位置：巴南区李家沱渝南大道交龙路*号。
*、资质证书复印件加盖公司鲜章；*、营业执照复印件加盖公司鲜章；*、投标文件的编制要求*、营业执照在有效期内。*、****工程专业承包*级及以上资质（含*级）；*、投标单位相关要求
*、质保期承诺；*、施工方案；*、投标函；*、投标人声明；*、法定代表人授权委托书；*、法定代表身份证明书；
投标文件递交时间为：****年*月**日*：**，开标时间为**:**，地址为：巴南区李家沱渝南大道交龙路*号龙成小区物业服务中心。*、投标文件的递交及开标投标报价为包干价，包括但不限于人工费、材料费、措施费、保险费、税费、合理利润等。*、投标报价要求以上资料请按顺序编制，同时加盖单位公章。投标文件*式*份，单独装袋密封，在密封处贴白条加盖公章，密封袋面用**纸打印，并注明其龙*社安置房（龙成小区）消防改造投标文件。*、施工合同。
*、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；*、投标文件未密封、密封处未加盖企业公章的；*、开标时出现下列情况之*，投标文件无效*、现场踏勘联系人：****，联系方式***********。*、本项目采用自行踏勘现场的方式。*、踏勘现场
*、非****本地企业未提供入渝备案登记证明复印件的；*、未提供企业营业执照、建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证复印件的；*、未出具投标人声明的；*、未出具法定代表人身份证明书及授权委托书的；*、投标文件表格不全的；*、投标文件未经法定代表人签章或未由受法定代表人委托的代理人签字并加盖公章的；
**、中标通知书签发*、评标定标说明：本工程按照国家法律、法规及招标文件等有关规定，根据工程的规模及复杂程度，选择以经评审的最低投标价法方式确定中标单位。*、评标、定标法**、其它实质性违反招标文件和政策法规要求的。**、如果投标人相互串通，哄抬报价，评标委员会有权否决全部投标；*、投标人报价中存在明显的不合理现象或恶意压低报价的；
*、办理《中标通知书》后，招标人于**日内根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》，依据招标文件、投标文件与中标单位签订施工合同。*、定标后，招标人于*日内签发中标通知书。
| 合 同 书发包人（全称）：****昱辰物业管理有限公司承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本项目具体情况，双方就施工事项协商*致，订立本合同。第*条 工程概况*、工程名称：其龙*社安置房（龙成小区）消防改造。*、工程地点：****市巴南区李家沱渝南大道交龙路*号。*、工程范围及主要内容：*、更换水泵房内喷淋泵闸阀和室内消火栓泵闸阀。 *、室内消火栓（含喷淋）埋地及车库管网更换，方式为暗埋明敷综合考虑。*、小区屋顶水箱及并联的实验消火栓更换。*、检查维修、更换小区内所有消防管道，保证通水保压。 第*条 合同工期*、本工程施工工期为 ** 日历天。*、开工日期：以发包人批准的书面通知开工时间为准。*、竣工日期：竣工日期为按合同约定推算，实际竣工日期以发包人批准的竣工报告为准。*、在施工过程中，确因不可抗力因素、发包人原因或施工过程中发包人与承包人达成的工期顺延等其他情形，经发包人书面签认，工期方可顺延，工程费用不予调整。*、因发包人原因造成工期延误的，工期相应顺延，发包人不承担任何费用。第*条 合同价款及结算方式本工程承包人的合同暂定价为 元整（小写 元），总金额以结算为准。第*条 付款方式工程施工验收合格后发包方按照《****市专项维修资金管理办法》、巴南区物业服务中心专项维修资金支付流程为承包方办理资金支付，同时中标工程总金额*%作为质保金。第*条 质量标准*、承包人必须保证工程质量按施工方案要求和国家现行工程验收规范、标准*次性验收合格，如因施工质量问题造成的*切返工损失皆由承包人负责。第*条 质保期本工程保修期为*年，质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。保修期间如有质量问题，自发包人通知之日起**小时内由承包人派人修理。若**小时内承包人未派人，发包人则另行安排，发生的*切费用均由承包人支付，发包人将从质保金中直接扣除，不足部分由承包人承担。第*条 工程风险和措施下列工程风险和措施及其*切相关费用均由承包人承担，发包人不再另行支付费用。*、因各种因素发生的安全措施、安全防护、技术措施、施工措施、大型设备进出场等费用，赶工期的抢工费。*、工程中标价与市场价发生变动的风险。*、因承包人原因发生的停水、停电造成的停、窝工等损失费用。*、与在场其它施工单位配合所发生的施工交叉、挡、停工等费用。第*条 双方职责１、发包人职责 ⑴ 协助承包人清除工程范围内障碍及*通*平工作。⑵ 协调处理日常有关事务。⑶ 按合同约定及时支付工程款。２、承包人职责⑴ 服从发包人统*指挥，接受发包人监管，保质保量、按期完成各项工作。⑵ 严格按照施工方案及有关规范施工。竣工验收合格之日起**天内向发包人提供完整的竣工档案资料*份。⑶ 施工用水电由承包人按发包人指定自行连接，此项发生的费用由发包人承担。⑷ 按照《****市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》的通知（渝建发〔****〕***号），作好施工现场的清洁卫生、文明施工工作，严格遵守发包人小区管理的相关制度、规定，切实保护施工范围内的设施及景观环境。⑸ 竣工验收合格之日起***天内向发包人提供完整的结算资料*套。第*条 违约责任*、未经发包人许可，承包人擅自将所承包的工程转包和分包，*经发现，发包人将处以合同承包总造价***％的违约责任金,并无条件终止合同。*、承包人在施工中没有按照施工方案施工，致使施工不能达到发包人要求的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失。*、承包人应当组织业务能力强、综合素质高的人员参与工程建设，处理好与班组及工人之间的责、权、利关系，在合同有效期内若发生任何经济或民事纠纷，发包人均不承担连带责任。若导致发包人连带参与协调或诉讼、给发包人带来经济损失的，其损失将由承包人承担（向发包人缴纳或从工程款抵扣）；给发包人造成不良社会影响的，发包人将追诉承包人的法律责任。如承包人的现场技术人员、质量、进度不满足工程需要，发包人有权随时解除合同。*、竣工验收合格之日起**天内未向发包人提供完整的竣工档案资料*份以及竣工验收之日起***天内向未发包人提供完整的结算资料，发包人将按每延迟*天扣除****元对承包方进行处罚。*、承包人对小区设施及环境造成破坏的，按损失总价的*倍金额计付发包人违约责任金。第**条 裁决 本合同在履行过程中，发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的提交施工项目所在地人民法院裁决。第**条 其它*、本工程竣工后，承包人应在**天内无条件撤场，与工程其它任何纠纷事宜无关，如承包人拒不撤场或延期撤场，发包人有权拒付工程款，承包人应承担发包人的经济损失。*、若该工程遇到不可抗力（如战争动乱）和自然灾害（如台风、洪水）导致延期或停工，发包方、承包方均不追究责任，并顺延工期。*、承包人负责施工现场安全、保卫、防火工作，承担自身原因造成的*切损失。按照《****市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》的通知（渝建发〔****〕***号），作好施工现场的清洁卫生、文明施工工作，严禁堵塞交通，完工后必须作到工完料尽场地清。*、为加强管理及现场联系，发包人委派 为现场代表（手机： ，电子邮箱： ），承包人委派 为该工程现场代表（手机： ，电子邮箱： ），承包人现场人员不得随意更换，确需更换，需经发包人同意。*、合同附件发包人招标文件、承包人投标文件为本合同有效附件，合同附件与本合同具有同等法律效力。*、本合同*式*份，其中发包人*份，承包人*份，签字、盖章后生效，工程质保期满并支付质保金后失效。*、未尽事宜由双方协商解决。（以下无正文）发包人：（盖章） 承包人：（盖章）地址： 地址：法定代表人或代理人：（签字） 法定代表人或代理人：（签字）使用单位：（签字）经办人：（签字）签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日 投标文件格式 法定代表人身份证明书致：****昱辰物业管理有限公司： （法定代表人姓名）在 （投标人名称） （职务名称）职务，是（投标人名称） 的法定代表人。特此证明。 （投标人公章） 年 月 日（附：法定代表人身份证复印件）法定代表人授权委托书****昱辰物业管理有限公司：兹有 (投标人名称)的法定代表人： （姓名）（身份证号码： ），现授权委托 (姓名)代表我公司全权处理 项目招投标业务办理及合同签订等相关事宜，由此产生的*切经济责任和法律后果由我公司承担。代理人无转委托权，特此授权委托。 代理人： 性别： 年龄： 身份证号码： 职务职称： 投标人(盖章)： 法定代表人(签字或盖章)： 被授权人（签字或盖章）： 授权委托日期： 年 月 日 （附：被授权人身份证复印件） 投标人声明致****昱辰物业管理有限公司：本公司就参加（ ，编号： ）投标工作，作出郑重声明：*、本公司保证投标报名资料及其后提供的*切资料都是真实的。*、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。*、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前*年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在当地人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前*年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。*、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。 本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受贵校的公开通报和依法作出的其它相应处罚，并承担由此带来的法律后果。特此声明声明企业： (公章)法定代表人或代理人签字： 年 月 日投 标 函致****昱辰物业管理有限公司： *、投标人已详细阅读 工程招标文件，愿意以总报价人民币 元（大写）， 元（小写）。按照招标文件及施工合同、设计文件、技术规范承接上述工程的施工、竣工、保修任务。 *、投标人愿意按照招标文件规定的工期、质量要求及施工合同、设计文件、技术规范完成施工任务，竣工并向招标人移交整个工程。*、投标人所递交的投标文件在规定的投标有效期限之内皆具法律效力。在规定的投标有效期限之内，如果中标，投标人愿意接受投标文件的约束。 投 标 人（公章）：法定代表人或代理人（签章）： 年 月 日 |
合 同 书发包人（全称）：****昱辰物业管理有限公司承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本项目具体情况，双方就施工事项协商*致，订立本合同。第*条 工程概况*、工程名称：其龙*社安置房（龙成小区）消防改造。*、工程地点：****市巴南区李家沱渝南大道交龙路*号。*、工程范围及主要内容：*、更换水泵房内喷淋泵闸阀和室内消火栓泵闸阀。 *、室内消火栓（含喷淋）埋地及车库管网更换，方式为暗埋明敷综合考虑。*、小区屋顶水箱及并联的实验消火栓更换。*、检查维修、更换小区内所有消防管道，保证通水保压。 第*条 合同工期*、本工程施工工期为 ** 日历天。*、开工日期：以发包人批准的书面通知开工时间为准。*、竣工日期：竣工日期为按合同约定推算，实际竣工日期以发包人批准的竣工报告为准。*、在施工过程中，确因不可抗力因素、发包人原因或施工过程中发包人与承包人达成的工期顺延等其他情形，经发包人书面签认，工期方可顺延，工程费用不予调整。*、因发包人原因造成工期延误的，工期相应顺延，发包人不承担任何费用。第*条 合同价款及结算方式本工程承包人的合同暂定价为 元整（小写 元），总金额以结算为准。第*条 付款方式工程施工验收合格后发包方按照《****市专项维修资金管理办法》、巴南区物业服务中心专项维修资金支付流程为承包方办理资金支付，同时中标工程总金额*%作为质保金。第*条 质量标准*、承包人必须保证工程质量按施工方案要求和国家现行工程验收规范、标准*次性验收合格，如因施工质量问题造成的*切返工损失皆由承包人负责。第*条 质保期本工程保修期为*年，质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。保修期间如有质量问题，自发包人通知之日起**小时内由承包人派人修理。若**小时内承包人未派人，发包人则另行安排，发生的*切费用均由承包人支付，发包人将从质保金中直接扣除，不足部分由承包人承担。第*条 工程风险和措施下列工程风险和措施及其*切相关费用均由承包人承担，发包人不再另行支付费用。*、因各种因素发生的安全措施、安全防护、技术措施、施工措施、大型设备进出场等费用，赶工期的抢工费。*、工程中标价与市场价发生变动的风险。*、因承包人原因发生的停水、停电造成的停、窝工等损失费用。*、与在场其它施工单位配合所发生的施工交叉、挡、停工等费用。第*条 双方职责１、发包人职责 ⑴ 协助承包人清除工程范围内障碍及*通*平工作。⑵ 协调处理日常有关事务。⑶ 按合同约定及时支付工程款。２、承包人职责⑴ 服从发包人统*指挥，接受发包人监管，保质保量、按期完成各项工作。⑵ 严格按照施工方案及有关规范施工。竣工验收合格之日起**天内向发包人提供完整的竣工档案资料*份。⑶ 施工用水电由承包人按发包人指定自行连接，此项发生的费用由发包人承担。⑷ 按照《****市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》的通知（渝建发〔****〕***号），作好施工现场的清洁卫生、文明施工工作，严格遵守发包人小区管理的相关制度、规定，切实保护施工范围内的设施及景观环境。⑸ 竣工验收合格之日起***天内向发包人提供完整的结算资料*套。第*条 违约责任*、未经发包人许可，承包人擅自将所承包的工程转包和分包，*经发现，发包人将处以合同承包总造价***％的违约责任金,并无条件终止合同。*、承包人在施工中没有按照施工方案施工，致使施工不能达到发包人要求的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失。*、承包人应当组织业务能力强、综合素质高的人员参与工程建设，处理好与班组及工人之间的责、权、利关系，在合同有效期内若发生任何经济或民事纠纷，发包人均不承担连带责任。若导致发包人连带参与协调或诉讼、给发包人带来经济损失的，其损失将由承包人承担（向发包人缴纳或从工程款抵扣）；给发包人造成不良社会影响的，发包人将追诉承包人的法律责任。如承包人的现场技术人员、质量、进度不满足工程需要，发包人有权随时解除合同。*、竣工验收合格之日起**天内未向发包人提供完整的竣工档案资料*份以及竣工验收之日起***天内向未发包人提供完整的结算资料，发包人将按每延迟*天扣除****元对承包方进行处罚。*、承包人对小区设施及环境造成破坏的，按损失总价的*倍金额计付发包人违约责任金。第**条 裁决 本合同在履行过程中，发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的提交施工项目所在地人民法院裁决。第**条 其它*、本工程竣工后，承包人应在**天内无条件撤场，与工程其它任何纠纷事宜无关，如承包人拒不撤场或延期撤场，发包人有权拒付工程款，承包人应承担发包人的经济损失。*、若该工程遇到不可抗力（如战争动乱）和自然灾害（如台风、洪水）导致延期或停工，发包方、承包方均不追究责任，并顺延工期。*、承包人负责施工现场安全、保卫、防火工作，承担自身原因造成的*切损失。按照《****市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》的通知（渝建发〔****〕***号），作好施工现场的清洁卫生、文明施工工作，严禁堵塞交通，完工后必须作到工完料尽场地清。*、为加强管理及现场联系，发包人委派 为现场代表（手机： ，电子邮箱： ），承包人委派 为该工程现场代表（手机： ，电子邮箱： ），承包人现场人员不得随意更换，确需更换，需经发包人同意。*、合同附件发包人招标文件、承包人投标文件为本合同有效附件，合同附件与本合同具有同等法律效力。*、本合同*式*份，其中发包人*份，承包人*份，签字、盖章后生效，工程质保期满并支付质保金后失效。*、未尽事宜由双方协商解决。（以下无正文）发包人：（盖章） 承包人：（盖章）地址： 地址：法定代表人或代理人：（签字） 法定代表人或代理人：（签字）使用单位：（签字）经办人：（签字）签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日 投标文件格式 法定代表人身份证明书致：****昱辰物业管理有限公司： （法定代表人姓名）在 （投标人名称） （职务名称）职务，是（投标人名称） 的法定代表人。特此证明。 （投标人公章） 年 月 日（附：法定代表人身份证复印件）法定代表人授权委托书****昱辰物业管理有限公司：兹有 (投标人名称)的法定代表人： （姓名）（身份证号码： ），现授权委托 (姓名)代表我公司全权处理 项目招投标业务办理及合同签订等相关事宜，由此产生的*切经济责任和法律后果由我公司承担。代理人无转委托权，特此授权委托。 代理人： 性别： 年龄： 身份证号码： 职务职称： 投标人(盖章)： 法定代表人(签字或盖章)： 被授权人（签字或盖章）： 授权委托日期： 年 月 日 （附：被授权人身份证复印件） 投标人声明致****昱辰物业管理有限公司：本公司就参加（ ，编号： ）投标工作，作出郑重声明：*、本公司保证投标报名资料及其后提供的*切资料都是真实的。*、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。*、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前*年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在当地人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前*年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。*、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。 本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受贵校的公开通报和依法作出的其它相应处罚，并承担由此带来的法律后果。特此声明声明企业： (公章)法定代表人或代理人签字： 年 月 日投 标 函致****昱辰物业管理有限公司： *、投标人已详细阅读 工程招标文件，愿意以总报价人民币 元（大写）， 元（小写）。按照招标文件及施工合同、设计文件、技术规范承接上述工程的施工、竣工、保修任务。 *、投标人愿意按照招标文件规定的工期、质量要求及施工合同、设计文件、技术规范完成施工任务，竣工并向招标人移交整个工程。*、投标人所递交的投标文件在规定的投标有效期限之内皆具法律效力。在规定的投标有效期限之内，如果中标，投标人愿意接受投标文件的约束。 投 标 人（公章）：法定代表人或代理人（签章）： 年 月 日 |
| 合 同 书发包人（全称）：****昱辰物业管理有限公司承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本项目具体情况，双方就施工事项协商*致，订立本合同。第*条 工程概况*、工程名称：其龙*社安置房（龙成小区）消防改造。*、工程地点：****市巴南区李家沱渝南大道交龙路*号。*、工程范围及主要内容：*、更换水泵房内喷淋泵闸阀和室内消火栓泵闸阀。 *、室内消火栓（含喷淋）埋地及车库管网更换，方式为暗埋明敷综合考虑。*、小区屋顶水箱及并联的实验消火栓更换。*、检查维修、更换小区内所有消防管道，保证通水保压。 第*条 合同工期*、本工程施工工期为 ** 日历天。*、开工日期：以发包人批准的书面通知开工时间为准。*、竣工日期：竣工日期为按合同约定推算，实际竣工日期以发包人批准的竣工报告为准。*、在施工过程中，确因不可抗力因素、发包人原因或施工过程中发包人与承包人达成的工期顺延等其他情形，经发包人书面签认，工期方可顺延，工程费用不予调整。*、因发包人原因造成工期延误的，工期相应顺延，发包人不承担任何费用。第*条 合同价款及结算方式本工程承包人的合同暂定价为 元整（小写 元），总金额以结算为准。第*条 付款方式工程施工验收合格后发包方按照《****市专项维修资金管理办法》、巴南区物业服务中心专项维修资金支付流程为承包方办理资金支付，同时中标工程总金额*%作为质保金。第*条 质量标准*、承包人必须保证工程质量按施工方案要求和国家现行工程验收规范、标准*次性验收合格，如因施工质量问题造成的*切返工损失皆由承包人负责。第*条 质保期本工程保修期为*年，质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。保修期间如有质量问题，自发包人通知之日起**小时内由承包人派人修理。若**小时内承包人未派人，发包人则另行安排，发生的*切费用均由承包人支付，发包人将从质保金中直接扣除，不足部分由承包人承担。第*条 工程风险和措施下列工程风险和措施及其*切相关费用均由承包人承担，发包人不再另行支付费用。*、因各种因素发生的安全措施、安全防护、技术措施、施工措施、大型设备进出场等费用，赶工期的抢工费。*、工程中标价与市场价发生变动的风险。*、因承包人原因发生的停水、停电造成的停、窝工等损失费用。*、与在场其它施工单位配合所发生的施工交叉、挡、停工等费用。第*条 双方职责１、发包人职责 ⑴ 协助承包人清除工程范围内障碍及*通*平工作。⑵ 协调处理日常有关事务。⑶ 按合同约定及时支付工程款。２、承包人职责⑴ 服从发包人统*指挥，接受发包人监管，保质保量、按期完成各项工作。⑵ 严格按照施工方案及有关规范施工。竣工验收合格之日起**天内向发包人提供完整的竣工档案资料*份。⑶ 施工用水电由承包人按发包人指定自行连接，此项发生的费用由发包人承担。⑷ 按照《****市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》的通知（渝建发〔****〕***号），作好施工现场的清洁卫生、文明施工工作，严格遵守发包人小区管理的相关制度、规定，切实保护施工范围内的设施及景观环境。⑸ 竣工验收合格之日起***天内向发包人提供完整的结算资料*套。第*条 违约责任*、未经发包人许可，承包人擅自将所承包的工程转包和分包，*经发现，发包人将处以合同承包总造价***％的违约责任金,并无条件终止合同。*、承包人在施工中没有按照施工方案施工，致使施工不能达到发包人要求的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失。*、承包人应当组织业务能力强、综合素质高的人员参与工程建设，处理好与班组及工人之间的责、权、利关系，在合同有效期内若发生任何经济或民事纠纷，发包人均不承担连带责任。若导致发包人连带参与协调或诉讼、给发包人带来经济损失的，其损失将由承包人承担（向发包人缴纳或从工程款抵扣）；给发包人造成不良社会影响的，发包人将追诉承包人的法律责任。如承包人的现场技术人员、质量、进度不满足工程需要，发包人有权随时解除合同。*、竣工验收合格之日起**天内未向发包人提供完整的竣工档案资料*份以及竣工验收之日起***天内向未发包人提供完整的结算资料，发包人将按每延迟*天扣除****元对承包方进行处罚。*、承包人对小区设施及环境造成破坏的，按损失总价的*倍金额计付发包人违约责任金。第**条 裁决 本合同在履行过程中，发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的提交施工项目所在地人民法院裁决。第**条 其它*、本工程竣工后，承包人应在**天内无条件撤场，与工程其它任何纠纷事宜无关，如承包人拒不撤场或延期撤场，发包人有权拒付工程款，承包人应承担发包人的经济损失。*、若该工程遇到不可抗力（如战争动乱）和自然灾害（如台风、洪水）导致延期或停工，发包方、承包方均不追究责任，并顺延工期。*、承包人负责施工现场安全、保卫、防火工作，承担自身原因造成的*切损失。按照《****市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》的通知（渝建发〔****〕***号），作好施工现场的清洁卫生、文明施工工作，严禁堵塞交通，完工后必须作到工完料尽场地清。*、为加强管理及现场联系，发包人委派 为现场代表（手机： ，电子邮箱： ），承包人委派 为该工程现场代表（手机： ，电子邮箱： ），承包人现场人员不得随意更换，确需更换，需经发包人同意。*、合同附件发包人招标文件、承包人投标文件为本合同有效附件，合同附件与本合同具有同等法律效力。*、本合同*式*份，其中发包人*份，承包人*份，签字、盖章后生效，工程质保期满并支付质保金后失效。*、未尽事宜由双方协商解决。（以下无正文）发包人：（盖章） 承包人：（盖章）地址： 地址：法定代表人或代理人：（签字） 法定代表人或代理人：（签字）使用单位：（签字）经办人：（签字）签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日 投标文件格式 法定代表人身份证明书致：****昱辰物业管理有限公司： （法定代表人姓名）在 （投标人名称） （职务名称）职务，是（投标人名称） 的法定代表人。特此证明。 （投标人公章） 年 月 日（附：法定代表人身份证复印件）法定代表人授权委托书****昱辰物业管理有限公司：兹有 (投标人名称)的法定代表人： （姓名）（身份证号码： ），现授权委托 (姓名)代表我公司全权处理 项目招投标业务办理及合同签订等相关事宜，由此产生的*切经济责任和法律后果由我公司承担。代理人无转委托权，特此授权委托。 代理人： 性别： 年龄： 身份证号码： 职务职称： 投标人(盖章)： 法定代表人(签字或盖章)： 被授权人（签字或盖章）： 授权委托日期： 年 月 日 （附：被授权人身份证复印件） 投标人声明致****昱辰物业管理有限公司：本公司就参加（ ，编号： ）投标工作，作出郑重声明：*、本公司保证投标报名资料及其后提供的*切资料都是真实的。*、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。*、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前*年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在当地人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前*年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。*、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。 本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受贵校的公开通报和依法作出的其它相应处罚，并承担由此带来的法律后果。特此声明声明企业： (公章)法定代表人或代理人签字： 年 月 日投 标 函致****昱辰物业管理有限公司： *、投标人已详细阅读 工程招标文件，愿意以总报价人民币 元（大写）， 元（小写）。按照招标文件及施工合同、设计文件、技术规范承接上述工程的施工、竣工、保修任务。 *、投标人愿意按照招标文件规定的工期、质量要求及施工合同、设计文件、技术规范完成施工任务，竣工并向招标人移交整个工程。*、投标人所递交的投标文件在规定的投标有效期限之内皆具法律效力。在规定的投标有效期限之内，如果中标，投标人愿意接受投标文件的约束。 投 标 人（公章）：法定代表人或代理人（签章）： 年 月 日 |
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
