****区良井镇黄洞水库除险加固工程
人
监理合同
委托人：****市****区水利水电工程建设管理中心
监理人：****
*〇**年**月
****区良井镇黄洞水库除险加固工程
监理合同
委托人：****市****区水利水电工程建设管理中心
监理人：****
合同编号：
合同名称：****区良井镇黄洞水库除险加固工程监理
依据国家有关法律、法规，****市****区水利水电工程建设管理中心（以下简称
委托人），委托****（以下简称监理人）提供
****区良井镇黄洞水库除险加固工程监理。
****，经双方协商*致，订立本合同书。
、工程概况
*
*、工程名称：****区良井镇黄洞水库除险加固工程监理。
*、建设地点：****市****区良井镇。
*、工程概算总投资（人民币，下同）：****.***元
*、工期：*个月。
*、监理范围
*、监理项目名称：****区良井镇黄洞水库除险加固工程。
*
监理项目内容及主要特性参数：工程主要建设内容为：①大坝，新建防浪墙、新建沥
青混凝土路面；坝体采用充填灌浆处理；对上游进行坡面修整、坝坡坡脚进行抛石压
脚；拆除重建排水棱体及重铺草皮护坡；新建砼步级。②溢洪道，新建溢洪道进口段
底板，拆除重建溢洪道*级消力池，新建下游海漫段。③输水涵管，封堵原输水涵管
，移址新建******输水涵管。④监测设施，配备预报检测巡查设施、配备观测设施。
*、监理项目投资：****.***元。
*、监理阶段：施工阶段及保修阶段实行全方位的监理。
*
*、****内容、期限
*、****内容：按专用合同条款约定。
*、****期限：本工程开工日期起至本工程竣工验收合格、工程质保期满止。
*、****酬金
监理合同价为：大写********圆整（￥******.**元），
最终以相关部门结算审核金额为准。
*、监理合同的组成文件及解释顺序
*、监理合同书；
*、****市中介超市公开选取中选通知书
*、专用合同条款；
*、通用合同条款；
*、双方确认需进入合同的其他文件。
*、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。
*、本合同书*式*份，双方各执*份。
程咨
水电工程询
*
委托人：盖章监理人
等
南
法定代表人法定代表人
或授权代表人授权代表人
单位地址：单位地址：广州市天河区天寿路***号*楼
邮政编码：邮政编码：******
电话：电话：***-********
电子信箱：电子信箱：
传真传
真：真：
开户银行：开户银行：招商银行广州体育东路支行
账号：账号：************************
签订地点：****省****市****区
签订时间：****年*月**日
*
第*部分，通用合同条款
词语涵义及适用语言
第*条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：
“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法
人或其合法继承人。
*、“监理人”指受委托人委托，提供****的法人或其合法继承人。
*、“承包人”指与委托人（发包人）签订了施工合同，承担工程施工的法
人或其合法继承人。
*、“监理机构”是监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监
理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
*、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
*、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服
务和附加的服务。
*、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的
服务。
*、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。
*、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得
到的正常服务酬金和附加服务酬金。
*、“天”指日历天。
**、“现场”指监理项目实施的场所。
第*条本合同适用的语言文字为汉语文字。
*
监理依据
第*条监理工作的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；
工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关
文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。
通知和联系
第*条委托人应指定*名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，
应提前通知监理人。
第*条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做
出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在
**小时内补做书面通知。
第*条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理
机构下达，法律、法规另有规定的除外。
委托人的权利
第*条委托人享有如下权利：
*、对监理工作进行监督、检查，进行并提出撤换不能胜任监理工作人员的
建议或要求；
*、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；
*、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；
*、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总
结报告；
*、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。
*
监理人的权利
第*条委托人赋予监理人如下工作权利：
*、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；
*、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类
文件；
*、核查并签发施工图纸；
*、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发
进场通知、复工通知；
*、审核和签发工程计量、付款凭证；
*、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不
称职的现场工作人员；
*、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增
加或更换施工设备；
*、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；
*、专用合同条款约定的其他权利
委托人的义务
第*条工程建设外部环境的协调工作。
第*条按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开
展****的有关本工程建设的资料。
第**条在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出
决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定的时间，监理机构未
收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为发包人对其提出
*
的事宜已无不同意见，无须再作确认。
第**条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程
开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。
第**条提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条
款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。
第**条按本合同约定及时、足额支付****酬金。
第**条为监理机构指定具有检验、试验资格的机构承担检验、试验相关
费用。
第**条维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，
不擅自作出有于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机
构签字确认，不得支付工程款。
第**条为监理人员投保人身意外伤害险和第*者责任险。如要求监理人
自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。
第**条将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的*部
分。
第**条未经监理人同意，不得将监理人用于本工程****的任何文件
直接或间接用于其他工程建设之中。
监理人的义务
第**条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定
的****内容为委托人提供优质服务。
第***条在专用合同条款约定的时间内组建现场监理机构，并进驻现场。
及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其主要
*
人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应
当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。
第***条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。
第***条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工
程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生
质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。
第***条监督、检查工程施工进度。
第***条按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同
的管理。协助委托人向保险公司及时提供*切必要的材料和证据。
第***条协调施工合同各方之间的关系。
第***条按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪监测和平行检验等
方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。
第***条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并
保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。
第***条编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、
监理工作报告和监理工作总结报告。
第**条按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理
人主持的部分工程验收由专用合同条款约定。
第***条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保
密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的*定期限内，未征
得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不
得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。
*
****酬金
第***条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约
定。
第***条除不可抗力外，有下列情形之*且由此引起监理工作量增加或
服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：
*、由于委托人、第*方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致
使正常的****受到阻碍或延误；
*、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内
容以外的服务；
*、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理
业务的工作；
监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充
协议计取和支付。
第***条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按
有关规定调整****酬金。
第***条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应
当在收到监理人支付申请书后*天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。
*天内未发出异议通知，则按通用合同条款第***条、第***条、第***
条的约定支付。
合同变更与终止
第***条因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等
非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双
*
方对****酬金计取、****期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理
补充协议。
第***条当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同
的*方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后**天内未收到对方的
答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，
除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。
第***条在****期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，
或不可抗力致使合同不能履约时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。
第***条本合同在监理期限届满并结清****酬金后即终止。
违约责任
第**条委托人未履行合同条款第*条、第**条、第**条、第**条、
第**条、第**条、第**条、第**条约定的义务和责任，除按专用合同条
款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。
第***条委托人未履行合同条款第***条、第***条、第***条
约定支付****酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金
外，还应继续履行合同约定的支付义务。
第***条监理人未履行合同条款第***条、第***条、第***条、
第***条、第***条、第***条、第***条、第**条、第***条约
定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行
合同约定的义务和责任。
争议的解决
第***条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主
*
管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲
裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约
定。
第***条在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本
合同约定的责任和义务。
其他
第***条委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给与奖励。奖励
办法在专用合同条款中约定。
**
第*部分专用合同条款
监理依据
第*条本合同的监理依据为：
*．《水利工程施工监理规范》（*****-****）；
*．本合同工程经有关部门批准的设计文件及各阶段设计文件；
*．施工、监理等所有标段的招标文件和投标文件；
*.本工程建设合同文件；
*.国家相关的标准、规范、文件等。
委托人的权利
第*条
*、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：
*．监理人有专用条款第***条第（*）至第（*）项情形累计超过*次，或者
有（*）至第（**）项情形累计超过*次，或者有第（**）项情形的，委托人有权
解除合同，监理人应当返还委托人已付监理报酬并按法律的规定和本合同的约定承
担违约责任，由此造成的损失概由监理人承担；
监理人的权利
第*条
*、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：
*.委托人终止实施项目，监理人有权解除合同，委托人根据监理已发生的工作
量按照专用合同条款第***条的计算方法，支付相应的****费。
*、委托人赋予监理人的其他权利：
*.按照安全和优化的原则，对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出
建议意见，并向委托人提出书面报告。
**
*．组织协调工程建设有关各方关系的主持权。
*.对全部工程的所有部位及其任何*项工艺、材料、构件和工程设备的检查、
检验权。但上述的*切检查、检验不免除承包人按有关合同规定应负的责任。
*.对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权：安全
生产和文明施工的监督权。
*.工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权。
*.对承包人设计和施工的临时工程的审查和监督权。
委托人的义务
第*条委托人向监理机构免费提供的资料为：
| 序号 |
资料名称 |
份数 |
提供时间 |
收回时间保存和保密要求 |
| * |
主管部门批准的项目建设文件及附件 |
* |
合同生效后 |
合同终止时保密 |
| * |
设计文件及图纸 |
* |
合同生效后 |
不得流入非相关单位及合同终止时个人 |
| * |
有关技术资料 |
* |
合同生效后 |
不得流入非相关单位及合同终止时个人 |
| * |
与有关承包人签订的合同 |
* |
合同生效后 |
合同终止时保密 |
| * |
其他有关资料 |
* |
合同生效后 |
不得流入非相关单位合同终止时及个人 |
第**条委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定
并送达的时限：
*般文件*天；紧急事项*天；变更文件*天。
第**条委托人无偿向监理机构提供必要的工作、生活条件为：
委托人按本合同规定，向监理机构提供便利，协助监理机构进行外部关系的协
调，协助监理机构办理有关人员在当地的安全、劳动管理等其他有关手续。
**
委托人不向监理机构提供生活、办公、交通、通讯费用，监理人应将有关费用
包含在合理****费总金额中。
监理人的义务
第**条****内容：参照附件，由双方协商确定。
第***条监理人应在本合同生效后**天内组建监理机构，具备开工条件后
进驻施工现场，驻施工现场的人员和时间需按照投标文件要求执行，且应配备相应
的固定办公场所和生活设施，否则，发包人有权解除合同。
第***条所有工程关键部位和工序施工必须进行全过程旁站监理。
第**条委托人委托监理人主持的分部工程验收：无。
第***条，在本合同终止后，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有
关的技术、商务等秘密。
****酬金
第***条监理正常服务酬金支付方法：
*、支付时间为：发包人审批支付日起算**天内，委托人向监理人签发支付
手续，报送有关部门审查、支付。
*、监理费：本工程监理合同服务酬金为********圆整（￥******.**
元），最终以相关部门结算审核金额为准。
*、支付方式为：
*、预付款：本合同签订后，委托人向监理人签发支付预付款手续，支付预付
款金额按合同暂定价的**%计。合同履行后，预付款转为****酬金。
*、监理报酬的支付
监理报酬按施工进度（以施工单位申报工程完成进度所占比例为准）支付，支
付金额（含预付款）达到合同暂定价的**%时停止支付，工程结算完成及质量服务
**
考核后支付监理费总额**%，余款*%的在工程质保期满后支付。
*、正常服务的费用
计算式：合同监理费×施工合同支付比例；
*、按本合同规定，本季度应得的奖励（需提供证明资料）；
*、按本合同规定，本季度应得的其他费用；
*、按本合同规定，本季度应扣除的款项；
第***条监理附加服务酬金的计取与支付方法：
*、计取方法为：双方协商决定。
*、支付方式为：双方协商决定。
*、支付时间为：双方协商决定。
违约责任
第**条委托人违约，应支付给监理人违约金。
违约金：无
第***条因委托人延期支付****酬金而向监理人支付逾期付款违约
金的计算办法：无。发包人因非故意延期支付监理本金，监理人应予以谅解
第***条监理人违约，应支付给委托人违约金。
（*）监理人在履行****合同中，由于监理人的过失行为给委托人带来经
济损失的，按照本专用合同条款赔偿发包人的经济损失。
（*）监理人未按规定进驻现场或者未按要求旁站监理的，每次向委托人支付
**元违约金。
（*）监理人未按规定向委托人报告工作或者提供不实报告的，每次向委托人
支付违约金**元。
（*）监理人指派不具有相应资质的人员进行监理的，每次向委托人支付违约
**
金**元。
（*）监理人监理不到位，导致建设行为违反技术规程、规范、质量标准或出
现质量问题，受上级主管部门或质量监督机构书面批评的，每次向委托人支付违约
金**元。
（*）监理人及其工作人员接受承包人或者建筑材料、建筑构配件和设备供应
人的利益或者请客送礼的，每次向委托人支付违约金**元。
（*）监理人在工作中超越合同规定权限审批的，每次向委托人支付违约金*
*元，负有直接责任的监理人员应当被撤换。
（*）监理人在计量或变更设计工作中弄虚作假的，每次向委托人支付**元
违约金；造成委托人损失的，应当赔偿全部损失或者与有关责任人连带赔偿全部损
失；负有直接责任的监理人员应当被撤换。
（*）监理人明知不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格
签字的，每次向委托人支付**元违约金；造成委托人损失的，应当赔偿全部损失
或者与有关责任人连带赔偿全部损失。
（**）监理人与承包人串通，弄虚作假、降低工程质量的，每次向委托人支付
**元违约金；造成委托人损失的，应当赔偿全部损失或者与有关责任人连带赔偿
全部损失。
（**）监理人及其工作人员向承包人介绍分包队*，推荐建筑材料、建筑构配
件和设备的，每次向委托人支付**元违约金，监理工作人员及其介绍的分包队*
将被清除出场。但介绍或者推荐经委托人书面同意的除外。
（**）监理人转包或者分包监理业务的，应当向委托人支付**元违约金。
（**）因监理人的故意行为致使工期延误的，逾期每天向委托人计付**元违
约金；给委托人造成损失的，还应当赔偿全部损失或者与有关责任人连带赔偿全部
**
损失。
监理人有第（*）至第（*）项情形累计超过*次，或者有第（*）至第（**）
项情形累计超过*次，或者有第（**）项情形的，发包人有权解除合同，监理人应
当返还发包人已支付的监理报酬并按相关法律的规定和本合同的约定承担违约责
任，由此造成的损失概由监理人承担。
监理人的违约行为给委托人造成重大损失或者情节严重的，将移送司法机关处
理。
争议的解决
争议的解决
第***条争议的调解、仲裁机构：
*、争议调解机构为：行业主管部门。
*、仲裁机构为：****仲裁委员会。
其他
第***条委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：无
第***条服务质量考核执行****区农业农村和水利局印发《****市****区农业农
村和水利局关于聘用中介机构服务付费与服务质量考核管理暂行办法（试行）》（****农
水（****）**号）规定。
**
第*部分附件
本合同****内容：（本项目施工监理招标的全部内容，具体内容可在合同签订
前双方协商确定）
（*)设计方面
*．审查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报
告。
*．主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。
*．协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论
*．审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。
*.其他相关业务。
(*)采购方面和安装方面
*．协助委托人进行采购招标。
*．与委托人*并进行设备监造。协助委托人对设备承包商对执行设备制造合
同、现行技术标准、规范、设备的详细设计等情况进行把关。对设备详细设计过程
的控制牵涉到工艺材料选择、加工工艺选择、各系统的匹配程度复核、结构合理性
复核、电气及控制设计适用性、可靠性复核、工艺设备间接口复核以及信息交流等
各环节的控制进行把关。
*．与委托人共同对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收，其中机电
设备安装监理工程师必须到场并按供货技术要求进行全面查验。
*.对设备的调整、就位、预调试、设备接口处理、参数检验、及时审查有关整
改方案等安装过程，对设备运行过程有关参数记录、调整情况记录等调试过程进行控
制以保证设备的安装调试全过程处于受控状态。
*.与委托人*并组织有关单位对设计图纸、制造厂家提供的设备、安装说明书
**
和技术标准等向承包商进行交底，协调各设备制造单位和安装单位之间的关系，确
保设备安装质量。
*.其他相关业务。
(*)施工方面
*．协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。
*．全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。
*．督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包
*
人的开工准备工作。
*．审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。
*．审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工
艺试验成果等。
*．进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计
划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较
大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意
见。
*.施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室
条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对
重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建
筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程
质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。
*．投资控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核
定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申
请，提出处理建议意见；处理工程变更。
**
*.施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查
实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。
**．协调施工合同各方之间的关系。
**．按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人
检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监
理资料，提交监理工作报告。
**.档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，
合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移委托人。
**．监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中
出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。
**.按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协
助委托人向保险公司及时提供*切必要的材料和证据。
**．其他相关工作。。
（*）水利工程施工监理规范（*****—****）规定监理所负的职责和需要提
供服务的相关工作。
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
