编制时间：****年*月招标代理机构：****招标人：浙大****理工学院工程名称：浙大****理工学院石麟大楼*楼机房基础工程招标编号：****-*********磋****采购文件
前附表***前附表***、磋商须知前附表*第*章磋商须知*第*章****公告*目录
*、授予合同***、磋商程序***、响应文件***、投标报价***、磋商文件***、总则**
项目概况：第*章****公告第*章评标细则**第*章响应文件格式**第*章合同主要条款***、施工要求**
最高限价（元）：*******.*预算金额（元）：*******.*采购方式：****项目名称：浙大****理工学院石麟大楼*楼机房基础工程*、项目编号：****-*********浙大****理工学院石麟大楼*楼机房基础工程的潜在投标人应在********云平台（****://****.***.**.***.**/）获取（下载）采购文件，并于****年*月**日*点**分（北京时间）前递交响应文件。
*、建设地点：浙大****理工学院石麟大楼简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：预算金额（元）:*******.*数量:*标项名称:浙大****理工学院石麟大楼*楼机房基础工程采购需求：详见磋商文件
*.*具体见工程量清单和图纸。*.*.将新增构架与原始基础、原始梁柱脱开，既满足机房的荷载要求，也能避免对原主体产生影响。*.*.在不影响原基础的范围内增设锚杆桩及基础，新增基础采用锚杆静压桩，锚杆静压桩总长度为***，分段打入，满足现行规范要求，基础上部增设柱、梁、板结构至*层标高，满足机房使用的要求。*.*.石麟大楼*层原预制板及其附属的架设圈梁、砖墙等进行拆除，约***㎡。*、施工范围：*、计划工期：**日历天
*、申请人的资格要求：本项目（否）接受联合体投标合同履约期限：自合同签订之日起至合同全部义务履行完毕止。备注：本项目暂列金额***元人民币。*、安全要求：合格*、质量要求：按国家施工验收规范*次性验收合格
*、获取（下载）采购文件*.*.项目负责人具有建筑工程注册建造师资质（含年龄在**周岁以下的临时建造师），并具有安全生产考核合格证书（*证）；*.*.投标人具备建筑工程施工总承包*级及以上资质；*.本项目的特定资格要求：*.落实****政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。*.满足《中华人民共和国****法》第***条规定；未被“信用中国”（***.***********.***.**)、中国****网（***.****.***.**）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、****严重违法失信行为记录名单。
截止时间：****年*月**日*:**（北京时间）*、响应文件提交售价：*元方式：网上报名下载地点（网址）：********云平台（***.******.**）时间：公告发布之日起至****年*月**日，每天上午**:**至**:**，下午**:**至**:**（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
自本公告发布之日起*个工作日。*、公告期限地点：****开标大厅（****市江北区环城北路西段***弄**号世茂茂悦商业中心*号楼*楼招标会议中心）；本项目通过“****云平台”实行在线电子投标，供应商应在线参加开标。开启时间：****年*月**日*:**（北京时间）*、响应文件开启地点：供应商通过“****云平台（***.******.**）”在线制作、传输递交电子响应文件。
（*）标前准备：各供应商应在开标前确保成为********网正式注册入库供应商，并完成**数字证书办理。因未注册入库、未办理**数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（*）本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标*切费用。*.*投标与开标注意事项：*.其他事项：*.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起*个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后**个工作日内向同级****监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到********网下载专区下载。*、其他补充事宜
（*）采购代理机构将在磋商文件规定的开标时间通过****云平台组织开标、开启响应文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后**分钟内供应商可以登录****云平台***.******.**，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。（*）供应商如提供备份响应文件的，应于提交响应文件截止时间前，将以*盘存储的电子备份响应文件和纸质备份响应文件分别密封，递交或邮寄至****市江北区环城北路西段***弄**号世茂茂悦商业中心*号楼*楼***室，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份响应文件的，投标无效。（*）供应商应于投标截止时间前将电子响应文件上传到****云平台***.******.**，未上传电子响应文件，视为供应商放弃投标。（*）本招标公告附件中的磋商文件仅供阅览使用，供应商应在规定的磋商文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取磋商文件，未按上述方式获取磋商文件的，不得对磋商文件提起质疑投诉。（*）供应商委派的代表须佩戴口罩、出示“绿码”及*天内核酸证明，在完成备份响应文件和人员信息登记后立即离开（若疫情结束，供应商无须离开）。备份响应文件递交时需提供供应商的法定代表人或授权代表的联系方式（手机号和微信号），并确保开标期间该联系方式的畅通。（*）响应文件制作：①应按照本项目磋商文件和****云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电****云平台技术支持热线咨询，联系方式：**********。②供应商通过****云平台电子投标工具制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往********网下载并安装，响应文件制作具体流程详见****云平台。③以*盘存储的电子备份响应文件*份，按****云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。
*.采购人信息*、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系*.*疫情期间特别提醒事项：（*）投标人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实告知相关情况。（*）投标人员还需配合做好疫情防控“*个*律”：*律全面消毒、*律体温检测、*律承诺登记、*律按序办事、*律服从管理。（*）疫情防控期间，请投标人遵守各项防疫措施规定。本项目如有变更或补充，另行通知。*.*落实的政策：《****促进中小企业发展管理办法》（财库[****]**号）、《关于促进残疾人就业****政策的通知》（财库[****]***号）、《关于****支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[****]**号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品****执行机制的通知》（财库〔****〕*号）。*.*单位负责人为同*人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同*合同项下的****活动。除单*来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。*.*重要提示：参加投标的供应商应于投标前到“********网（****://****.***.**.***.**/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“****省****供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“****省****供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《****省****供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{****}**号）和********网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。本次****活动有关信息在********网（****://****.***.**.***.**/）、********（****://***.******.**）上公布，公布信息视同送达所有潜在竞标人。
质疑联系人：邵老师项目联系方式（询问）：****-********项目联系人（询问）：****传真：/地址：****市****区钱湖南路*号名称：浙大****理工学院
传真：****-********地址：****市江北区环城北路西段***弄**号世茂茂悦商业中心*号楼*楼***室名称：*****.采购代理机构信息质疑联系方式：****-********
*.同级****监督管理部门质疑联系方式：***********质疑联系人：颜为农项目联系方式（询问）：****-********项目联系人（询问）：****
监督投诉电话：****-********联系人：徐老师传真：/地址：/名称：****市****管理办公室
前附表**、磋商须知前附表第*章磋商须知**问题联系电话（人工）：汇信*****-***-****；天谷*****-***-****。若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（*****://***.******.**/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线***-***-****获取热线服务帮助。
| 项号 |
内容和规定 |
| * |
工程名称：浙大****理工学院石麟大楼*楼机房基础工程 建设地点：浙大****理工学院内采购方式：****联系人及电话：****/****-********承包方式：包工包料，包验收通过。招标范围：清单范围内工程 计划工期：**天（以开工报告、竣工报告时间为准）质量要求：按国家施工验收规范*次性验收合格。 安全要求：合格。环保要求：施工所用材料应符合国家环保要求。招标控制价：*******.*元人民币。招标机构联系人： **** ****-******** |
| * |
资金来源： 自筹资金 |
| * |
特定资格要求：*.*.投标人具备建筑工程施工总承包*级及以上资质；*.*.项目负责人具有建筑工程注册建造师资质（含年龄在**周岁以下的临时建造师），并具有安全生产考核合格证书（*证）。 |
| * |
磋商有效期：**天（日历天） |
| * |
磋商保证金： * 元（人民币） 形式：汇票（电汇）、现金、支票担保收件人：****递交截止时间：****年 月 日**:**前开户行：上海浦东发展银行****分行江北支行 账号：*****************▲未按上述规定缴纳磋商保证金的投标人，将不得参与投标 |
| * |
现场踏勘：自行踏勘 联系人：赵老师 *********** |
| * |
磋商响应文件份数及上传要求：*、上传至****云平台的电子响应文件* 份。*、以*盘存储的数据电文形式的备份响应文件*份。*、纸质响应文件（*正*副），如不*致，以电子响应文件为准。 |
| * |
响应文件递交至：见第*章****公告。地点：****市江北区环城北路西段***弄**号世茂茂悦商业中心*号楼*楼招标会议中心 |
| * |
投标截止时间：见第*章****公告。 |
| ** |
开标时间和地点：见第*章****公告。 |
| ** |
本项目最高限价为：人民币 *******.*元，其中专业工程暂估价* 元、暂列金额***元。最终报价超过最高限价的将被判定为无效响应。 |
| ** |
结算方式：固定单价，可调总价（结算单价以下浮后的投标报价为准） |
| ** |
付款方式：合同签订后，向中标单位支付**%预付款；工程竣工验收合格后支付至合同价款的**%；（*）工程结算审计结束后支付至审计价款的**%；（*）余款待工程缺陷责任期期满后无息付清。 |
| ** |
工程质保期：设计文件规定的合理使用年限，工程缺陷责任期为**个月。 |
| ** |
****程序：*.供应商在规定的截止时间之前提交磋商响应文件；供应商少于*家的，则采购人重新组织采购活动。*.同时开启供应商的技术商务文件、报价文件，先对供应商进行资格审查，再对合格供应商的技术商务文件、报价文件进行评审。*.****不进行公开唱价。磋商小组在开始磋商时间到后对供应商响应文件进行评审，判定其是否实质性响应磋商文件的要求。*.未实质性响应磋商文件的供应商，磋商小组应当场告之，不再进入后续程序。磋商小组将与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。*.参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（第*次报价），提交最后报价的供应商不少于*家；否则采购人重新组织采购。*.磋商小组按照评定成交的标准确定成交候选人。*.采购人确定成交供应商。*.采购人与成交供应商签订合同。 |
| ** |
代理服务费：按照甲方与代理单位之间的协议收费标准，共计 ****.**元人民币中标服务费，由中标人支付给招标代理单位，无论报价中体现与否，视为已包含在投标报价中。 |
| ** |
其他：*、本工程不得分包；*、所用乳胶漆为立邦、多乐士或华润品牌，并出具产品合格证书及国家相关具有检测资质的机构出具的室内空气质量（含甲醛残留）合格报告，检测费由施工单位自行承担。*、采购人在****文件中所列的设备品牌、参数、型号规格及生产地是采购人认为最适合本采购项目的，供应商应予以积极响应，供应商也可以选择技术性能指标不低于采购人要求选用的其它品牌、参数或型号规格以及生产地的设备（材料）进行报价，但必须在响应文件技术部分中详细说明偏离情况并提供有关技术参数对照资料。如经*分之*及以上的评委认定，其所投的设备（材料）偏离技术性能指标低于****文件明确的技术档次，则作无效标处理。未做详细说明和提供有关技术参数对照资料的视同“低于****文件的明确的技术档次”即作无效标处理。 |
*、现场条件*、项目说明见投标须知前附表第*项。（*）工程概况*、总则前附表*
| 序号 |
项目内容 |
磋商文件要求 |
备注 |
| * |
履约保证金金额 |
合同总价的 * % |
其中：质量 / %工期 / %其它 / % |
| * |
提供形式 |
/ |
其中：质量 / %工期 / %其它 / % |
| * |
开工时间 |
招标人在开工报告上签字确认时间为准 |
|
| * |
竣工时间 |
以项目最终验收合格的时间为准 |
|
| * |
工期提前奖励标准 |
/ 元/天 |
|
| * |
工期延误赔偿标准 |
****元/天 |
|
| * |
工期延误赔偿限额 |
合同总价的 * % |
|
| * |
质量未达到*次性验收合格违约金 |
合同总价的 * % |
|
| * |
未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金 |
管理人员总体不到场累计不超过**天的，合同总价的* %；超过（含）**天的，合同总价的 * % |
项目经理、技术负责人现场到位率必须达到**天（含）以上，施工员、安全员、质量员现场到位率必须达到全勤，以业主考勤（拍照考勤，业主*:**-**:**，*:**-*:**不定时抽查）为准 |
| * |
项目经理变更 |
合同总价的 * % |
因投标人的项目经理无故变更，或因管理能力等方面原因无法履行职能且中标人拒不更换的 |
| ** |
未履行主要机械设备到场承诺违约金 |
合同总价的 * % |
|
| ** |
未履行安全文明施工承诺违约金 |
合同总价的 * % |
因管理不当造成人员安全事故或被监理书面通知整改*次（含）以上 |
| ** |
未履行竣工验收合格后**天内报送结算书终稿承诺违约金 |
合同总价的 * % |
报送结算书终稿后施工单位无权再修改结算数据 |
| ** |
未履行竣工验收合格后**天内报送结算书终稿承诺违约金 |
|
项目不予结算，招标人不支付工程余款 |
| ** |
缩短工期增加费、若有专业分包总包管理费 |
均不计 |
|
| ** |
是否同意磋商文件其它内容 |
同意 |
|
| ** |
是否同意合同协议条款 |
同意 |
|
| ** |
工程缺陷责任期及质保金 |
**个月，结算价款的 * % |
|
| ** |
水电费按编制工程量清单时的当月信息价的“****市建筑工程甲供施工用水、用电费用倒扣指数”计算，在结算审计中扣除。 |
同意 |
|
（*）投标费用见投标须知前附表第*项。（*）投标人资格要求*、招标方式：****。（*）其它/（*）*通*平情况/
磋商文件除本文件目录所列内容外，招标人在招标期间发出的补充修改函件，均是磋商文件的组成部分，对投标人起约束作用。（*）磋商文件的组成*、磋商文件（*）本工程不接受联合体投标。*、其它：/*、投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的*切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
（*）除非招标人另行通知，本工程不专门召开投标预备会。*、磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。*、磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同*内容的表述不*致时，以最后发出的书面文件为准。*、采购代理机构必须以书面形式答复竞标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有已报名的供应商。*、竞标人应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，竞标人必须在递交投标响应文件截止时间*日前，以书面形式要求采购代理机构或采购人澄清。采购代理机构或采购人对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在磋商文件要求提交投标响应文件截止时间前*日，在采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足*日的，采购代理机构与采购人协商后可适当推迟提交响应文件时间。（*）磋商文件的澄清和修改
*、综合单价法是指项目单价采用全费用单价（规费、税金按规定程序另行计算）的*种计价方法。综合单价法包括完成工程量清单中的*个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润和风险费用之和。除非招标人对磋商文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报综合单价和合价，每*项目只允许有*个综合单价，任何有选择的报价将不予接受，投标人未填报综合单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用包括在其他价款的综合单价或合价中。*、本工程采用工程量清单报价，固定综合单价，可调总价方式。投标人应根据招标人提供的工程量清单和磋商文件的其它各项要求，采用综合单价法自报总价，并提供工程量清单投标报价书。本项目工程量清单所列暂定价（如有），投标人不得更改。*、投标人可到工地踏勘以充分了解工地位置、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。*、投标报价应是浙大****理工学院石麟大楼*楼机房基础工程所有采购内容的费用，具体见工程量清单。凡影响投标报价的所有相关费用应列入本次报价中。成交后，不得以不完全了解****采购文件、施工图纸、施工现场、周围环境、施工工序等情况为借口，而提出额外补偿或延长工期等的要求。如漏报，最终所发生的费用均由成交供应商承担，招标方*律不予承担。（*）投标报价方式*、投标报价
编制依据本工程编制范围为浙大****理工学院石麟大楼*楼机房基础工程图纸内的所有内容：地基加固。编制范围清单编制说明浙大****理工学院石麟大楼*楼机房基础工程*、编制依据：
（*）企业管理费、利润：单独装饰工程中值计取；*、取费标准：综合说明*、计价依据：《****省建设工程计价规则》（****版）、《****省房屋建筑与装饰工程预算定额》(****版)、及计价文件、综合解释、问题解答等有关计价依据。*、计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（*******-****）、《****省建设工程工程量清单计价指引》、****省补充条款及****省有关**清单的补充规定。*、委托方提供的结构_浙大****理工学院石麟大楼*楼机房基础工程****-电子。
其他说明（*）人工价格：按《****市建设工程造价信息》（综合版）****年*月计入。（*）材料价格：按《****市建设工程造价信息》（综合版）****年*月除税信息价计取，无信息价部分材料参照同期《****造价信息》除税信息价，无价材料采用市场除税价计入。（*）税金采用*般计税方法，税率按浙建建发【****】**号文件规定*%计取。（*）规费：单独装饰工程中值标准取费的**%计取；（*）施工组织措施费：计取安全文明施工基本费（按市区工程计）、冬雨季施工增加费、*次搬运费；不计标化工地增加费、提前竣工增加费、优质工程增加费。道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程按中值计取；
品牌表*、混凝土模板及脚手架按照*次性摊销考虑。*、拆除工程综合考虑了对原有的地面、楼板、墙面隔断、门洞、吊顶、梁等的拆除；*、全场地硬化按**厚***混凝土硬化考虑；*、本工程土方外运、垃圾外运按****考虑，从教学楼搬运到堆放场地按人力搬运****考虑。
| 序号 |
项目 |
品牌（*） |
品牌（*） |
品牌（*） |
备注 |
| * |
腻子 |
多乐士 |
立邦 |
华润 |
|
| * |
乳胶漆 |
多乐士 |
立邦 |
华润 |
|
（*）总价金额与按单价汇总金额不*致的，以单价金额计算结果为准；（*）单价金额小数点或者*分比有明显错位的，以开标*览表的总价为准，并修改单价；（*）大写金额和小写金额不*致的，以大写金额为准；（*）磋商响应文件中开标*览表内容与磋商响应文件中相应内容不*致的，以开标*览表为准；*、磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：*、所有报价单位应根据项目实际情况及自身实力进行报价，不得进行恶意报价。
*、报价文件包括以下内容：磋商响应文件由报价文件和技术商务文件组成。（*）磋商响应文件组成*、磋商响应文件同时出现*种以上不*致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。（*）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
（*）法定代表人授权书；*、技术商务文件包括以下内容：（*）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。（*）中小企业声明函；（*）投标报价明细表；（*）投标响应函；
（*）施工进度计划和保证措施；（*）工程质量保证措施；（*）施工方案；（*）投标报价资料（预算书）；（*）投标担保收执证明或汇款凭证；（*）投标函附录；
*、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。（*）响应文件的份数和签署本项目公告发布日期之后通过“信用中国”网站（***.***********.***.**）、中国****网（***.****.***.**）查询其信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图；其他辅助说明资料（企业营业执照、资质证书、安全生产许可证等，开标时携带原件备查，复印件加盖公章编入投标响应文件）相关项目业绩清单表（开标时携带合同原件备查，复印件加盖公章编入响应文件）；（*）安全生产、文明施工、环保措施；
*、响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本《投标须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。*、响应文件的效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以*盘存储的电子备份响应文件。在下*顺位的响应文件启用时，前*顺位的响应文件自动失效。电子响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份响应文件以电子备份响应文件作为评标依据。电子响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。以*盘存储的电子备份响应文件，须按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件（电子备份响应文件后缀格式为“.****”）②可提供以*盘存储的数据电文形式的备份响应文件（含技术商务文件、报价文件）*份。①上传至****云平台的电子响应文件（含技术商务文件、报价文件）*份。▲*、供应商应提交和上传的份数：
*、对于未能按要求提交磋商保证金的投标，招标人将视为不响应磋商文件而予以拒绝。*、投标人应在递交响应文件时或之前按投标须知前附表第*条要求向招标人递交磋商保证金，作为其投标的*部分。（**）磋商保证金*、供应商递交的企业宣传册、产品宣传册不属于响应文件有效组成资料的不作为评审依据。*、响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。▲*、响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。电子响应文件中所须加盖公章部分均采用**签章。
投标人在投标过程中以不正当手段谋取中标的。中标人无正当理由拒签工程承发包合同；投标人在磋商文件中规定的投标有效期内撤回其投标；*、如投标人有下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：*、中标人的磋商保证金，在中标人签订施工合同并提交履约担保后*个工作日内予以退还(不计利息)。*、未中标的投标人的磋商保证金将在定标后*个工作日内予以退还(不计利息)。
（**）有下列情况之*者将导致竞标人失去投标资格：供应商应当在投标截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。*、响应文件的补充和修改电子响应文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称（电子响应文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖供应商公章。*、响应文件的包装、递交、修改和撤回（**）响应文件的密封和递交
（*）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。（*）不具备磋商文件中规定资格要求的；（*）响应文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权、未提供开标*览表的、注册资金不符、投标函、法定代表人授权书等填写不完整或有涂改的；（*）竞标人未按照磋商文件的要求交纳磋商保证金的；*、响应文件出现下列情形之*的，被认为初审不合格的，为无效响应文件，不得进入评标：实质上没有响应磋商文件要求的投标将被视为无效投标。竞标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于竞标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标响应文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合磋商文件要求的，应认定其投标无效。竞标人修改、补正投标响应文件后，可能会影响评标委员会对其响应文件所作的评价和评分结果。
（*）评委会*致认为报价低于成本。（*）经评标委员会评审技术方案不可行的；（*）响应文件附有招标人不能接受的条件；（*）带“▲”的款项不能满足磋商文件要求的；（*）投标有效期、交货时间、质保期等条款不能满足磋商文件要求的；*、响应文件有下述情形之*的，属于重大偏差，视为未能对磋商文件做出实质性的响应，作无效标处理。
（*）未实质性响应磋商文件的供应商，磋商小组应当场告之，不再进入后续程序。磋商小组将与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。（*）****不进行公开唱价。磋商小组在开始磋商时间到后对供应商响应文件进行评审，判定其是否实质性响应磋商文件的要求。（*）同时开启供应商的技术商务文件、报价文件，先对供应商进行资格审查，再对合格供应商的技术商务文件、报价文件进行评审。（*）供应商在规定的截止时间之前提交磋商响应文件；截止时间后，供应商登录****云平台，用“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行在线解密。在线解密响应文件时间为开标时间起**分钟内；如供应商少于*家的，则采购人重新组织采购活动。*、电子招投标开标程序：*、磋商程序
*、本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之*的，按以下情况处理：特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作*、特别说明：****云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。（*）采购人与成交供应商签订合同。（*）采购人确定成交供应商。（*）磋商小组按照评定成交的标准确定成交候选人。（*）参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（第*次报价），提交最后报价的供应商不少于*家；否则采购人重新组织采购。
*.*电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；*.*电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；*.*电子交易平台发生故障而无法登录访问的；（*）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：（*）若因****云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质响应文件，电子响应文件及以*盘存储的电子响应文件自动失效。（*）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启解密失败供应商递交的以*盘存储的电子响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，电子响应文件自动失效。
*、评标整个招标流程最终以****市****管理办公室当时的政策为准。未开启的响应文件现场予以退还。出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。*.*其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。*.*病毒发作导致不能进行正常操作的；
采购代理机构将按照磋商文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。*、组织评标程序本项目采用不公开方式评标，评标的依据为磋商文件和磋商响应文件。*、评标的方式本项目评标委员会由*名评审专家组成。*、组建评标委员会
（*）做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。（*）评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分**%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料*并存档。（*）根据需要简要介绍磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统*评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关磋商文件、响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。（*）宣读提交响应文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《****评审人员廉洁自律承诺书》。（*）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。（*）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统*收缴、保存其通讯工具，无关人员*律拒绝其进入评审现场。
*、评审人员按磋商文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商响应文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。*、评审人员对各供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对磋商文件作出实质性响应。*、评审小组组长召集成员认真阅读磋商文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。*、在评审专家中推选评审小组组长。（*）评标委员评审程序（*）评审结束后，采购代理机构应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。
响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：（*）错误修正*、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。*、评审小组根据评审汇总情况和磋商文件规定确定中标候选供应商排序名单。采购人、经其书面授权的采购人代表或经其书面授权的评审小组按中标候选供应商排名顺序对供应商逐*进行资格审查，直至依法产生合格的中标供应商。*、评审人员需对采购代理机构工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不*致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。*、评审人员对各供应商响应文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为****项目档案归档留存。
同时出现*种以上不*致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。*、对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；*、总价金额与按单价汇总金额不*致的，以单价金额计算结果为准；*、单价金额小数点或者*分比有明显错位的，以开标*览表的总价为准，并修改单价；*、大写金额和小写金额不*致的，以大写金额为准；*、响应文件中开标*览表内容与响应文件中相应内容不*致的，以开标*览表为准；
（*）评标过程的监控*、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第*章：评标办法及评分标准》。*、评审人员对有关磋商文件、响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对磋商文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因磋商文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不*致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。*、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。*、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。（*）评标原则和评标办法
*、成交单位应在所承诺的期限内履行合同，因成交单位的原因造成逾期的，应承担损失，具体违约处罚由合同双方约定。*、成交单位拖延、拒签合同的，取消中标资格。*、采购人与成交单位应按规定的时间内签订合同。*、评审结束后，采购代理机构按规定向成交单位签发《中标通知书》。*、授予合同本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
*、因施工原因引起的安全事故责任由承包人承担，戴安全帽，高空作业必须佩戴安全绳。施工主要负责人不得随意更换，每周监理理会，必须参加，不得请假。施工单位不得向甲方行贿，也不和甲方吃饭。工作期间，不能抽烟，不能酒后上班。*、工程完工后*天内提交合格的工程技术资料；工程技术资料清单包含但不限于：施工合同、专项设计施工图、施工组织设计、施工单位资质报验单、开工报告、材料合格证、材料检验报告、设备合格证、设备检验报告、工程联系单、隐蔽工程验收记录、单位、分部、分项、检验批工程验收记录、设备调试记录、工程竣工申请、竣工图、竣工验收报告等。*、严格施工管理，接受建设、监理及总承包单位的监督；细心勤勉、优质高效地对工程进行施工，并完成工程和保修，确保工程质量；执行各级人民政府关于安全生产的法规、条例和规定，确保施工安全；采取有效措施，确保本工程按期完成；负责保护施工现场清洁，做到“工完料净场地清”。*、参加开工前由建设单位组织的设计交底，并在施工过程中及时优化和配合调整。*、按国家及行业相关的法律、法规、规程、规范及验收标准组织施工。*、施工要求
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浙大****理工学院**********项目工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：浙大****理工学院施工合同浙大****理工学院************工程第*章合同主要条款（模板）
*、合同工期*.工程内容：以磋商文件为准。*.资金来源：****。*.工程地点：浙大****理工学院内。*.工程名称：。*、工程概况
*、签约合同价与合同价格形式工程质量符合按国家和行业施工验收规范*次性验收合格标准。*、质量标准工期总日历天数：天。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。
（*）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（*）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；签约合同价为：
*、项目经理人民币（大写）(¥元)。（*）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（*）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；
*、合同文件构成与优先顺序授权范围：联系方式：注册执业证书编号：职称：承包人项目经理：
（*）通用合同条款；（*）专用合同条款及其附件；（*）投标函及其附录（如果有）；（*）中标通知书或询标记录；（*）合同协议书；本协议书与组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，下列文件按优先顺序*起构成合同文件：
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（*）其他合同文件。（*）已标价工程量清单或预算书；（*）图纸；（*）技术标准和要求；
本合同自年月日生效。*、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。*、补充协议本合同于年月日签订。*、签订时间
（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。*、合同份数
电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：
合同专用条款账号：账号：开户银行：开户银行：税号；税号；电子信箱：电子信箱：传真：传真：
承包人收到发包人代表的开工通知后，在*天内开工。*、工程开工承包人在签订合同后*天内提供修正的施工组织设计。*、进度计划*、施工组织设计和工期与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
*、项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。*、项目经理承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任，应向发包人支付投标书附录承诺标准的工期延误费，其限额按投标书附录中承诺。*、工期延误合同工期以承包人的中标工期为准。*、工程工期
*、工程质量等级发包人对本工程质量的特殊要求：施工所用材料因符合国家环保要求。承包人应按国家施工验收规范和质量评定标准进行施工，达到响应文件中承诺的质量标准。*、质量标准*、质量要求*、项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。
服从施工单位及学校管理单位的管理；施工期间，施工及管理人员出入校园需按照学校及上级主管部门新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组颁布的最新防控要求执行。安全文明施工约定发包人承包人必须按《建设工程质量管理条件》履行相关的质量责任和义务，有条件的按规定进行工程监理。因承包人原因达不到规定的工程质量要求，发包人有权从其工程款中扣除其在投标书附录中承诺的工程质量违约金。承包人中标的质量等级标准为本工程的合同约定条件。
因施工原因引起的安全事故责任由承包人承担。关于治安保卫的特别约定：按照浙大宁理保〔****〕**号《浙大****理工学院门卫管理制度》等学校相关规定执行。自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备、完成的成品和半成品，因承包人原因造成损坏或遗失的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，合同签定后，承包方应及时缴纳工伤保险费，并要求由承包人为履行合同聘请的第*方依法参加工伤保险。施工单位需做好施工人员的防暑降温工作，防止工人因夏季高温出现生产安全隐患；员工身着统*工作服与工作牌；在学校用餐时，不大声喧哗，文明用餐；不在学校留宿，当日工作结束时立即离校；工作中休息时在学校指定地点休息，不影响学校正常秩序；施工垃圾落手清，垃圾袋装化；
（*）支付利息；发包人未按约定支付工程预付款的责任是：无。本工程预付款支付的额度：**%。*、工程预付款*、合同价款：按中标通知书下浮率，结算各分项工程价格。*、合同价款与支付
（*）工程竣工验收合格后支付至合同价款的**%；（*）合同签订后，向中标单位支付**%预付款；工程款的支付方式：本工程款项为自筹资金。合同生效后，承包人向发包人预先提供发票。*、工程款的支付（*）延期开工。
（*）协议赔偿停工损失。（*）顺延工期；（*）支付银行同期存款利息；发包人不按约定支付工程款应承担的责任：（*）。（*）余款待缺陷责任期满后无息付清。（*）工程结算审计结束后支付至审计价款的**%；
*、赔偿承包人由此而造成的质量、工期违约损失；*、赔偿承包人的直接经济支出（主要指差价、返工停工损失等）；发包人未按照条款约定的材料及设备的规格、数量、质量等级和提供时间、地点供应材料设备，所应承担的责任是：无。发包人供应材料、设备：无。（*）发包人供应材料、设备*、材料和设备供应
（*）无；*、对承包人采购的设备材料的特殊要求：（*）、（*）。*、暂定价、无信息价材料的采购须经发包人参与，并签证确认，否则不予结算。任何材料的进场都需发包人质量管理代表和监理工程师验收合格后方能使用并提交质保单的检验报告。*、全部由承包人采购；承包人采购材料、设备：*、*。（*）承包人采购材料、设备
*、验收要求当本工程设计需要变更时，由承包方、业主、监理方（有监理方时）联合签发工程变更洽商单。结构变更或其他重要部位变更应由设计单位出设计变更联系单，并经业主认可。*、设计变更*、承包人未按要求采购设备材料必须承担工程的返工损失和工期、质量的违约责任。（*）所有材料必须有质保书或合格证，并且符合施工图纸和规范要求，否则因此产生的后果均由承包人负责。（*）具体注明规格、型号、性能等；
*、本工程基坑监测、钢筋笼长度检测费、桩基检测费、砼结构实体检测费、钢结构检测费等基础工程类检测费由施工单位自行承担。*、房间内家具设备维修后保持外观完整、正常使用；*、成品保护优，无施工痕迹和无涂料油漆污渍；*、施工区域干净整洁，不留施工垃圾；*、公共建筑设计规范等其它现行标准、规范；*、建筑工程及地基基础工程等质量验收规范；
水电费：建筑工程甲供施工用水、用电费用，在结算审计中按定额里的水电含量计算水电费用并扣除。工程量计算依据为《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）中的工程量计算规则和****省建设工程工程量清单计价有关规定。原清单单价有的参考原单价；无的重新组价，按****省预算定额****版（各建筑、安装、市政等），信息价参考施工期间平均价（****市区优先、没有的参考****省刊），信息价无的按市场询价后计入，取费按相应专业取费，重新组价部分需按中标率下浮，暂列金结算时参考以上结算方式。组织措施费、技术措施费*次性包干。*、工程量按实结算，固定单价，可调总价。合同以外的增加或减少项目需双方签证认可。承包人应严格控制造价，结算审计价不得超过招标控制价。*、本工程竣工验收合格后，承包人应在**日内提供工程竣工决算。发包人在收到工程竣工决算后**天内提供审核意见并报有关部门核准，结算按照投标下浮后的单价结算，工程量按实结算（涂料、油漆的不同做法的面积根据实际施工面积按约定比例确定）。若**天内未提交结算资料的，项目不予结算，发包人可拒付工程余款。*、竣工结算
（*）已标价的工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价（若有*个及以上类似项目且单价不*致的，参照单价较低的类似项目单价）按以下原则计算确定：某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；清单项目某*特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。（*）已标价的工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定。关于变更单价的约定：承包人应充分了解施工内容，关于缺少施工中必要的工序、清单漏项等内容应在投标前及时提出，中标后不可因缺少施工工序、清单漏项等原因增加联系单。*、变更估价原则结算审核费用：施工单位编制工程结算书应遵循实事求是的原则。对于结算审核费用，按浙价服（****）**号文件《****省建设工程造价咨询服务基准收费标准》的规定执行。基本费由业主单位承担；核减追加费按核减额超过送审造价*%的幅度以外的核减额为基数计算，费用由施工单位承担；核增追加费以核增额为基数按*%费率计取，费用由施工单位承担，施工单位支付部分由施工单位另行支付。
*、本工程缺陷责任期的具体期限：按磋商文件。从竣工验收合格之日起计算。*、缺陷责任期与保修关于变更措施项目费的约定：以项为单位的技术措施费按投标报价*次性包干，工程或设计等变更不涉及包干措施费的增减。（*）施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目，按本条款（*）—（*）的规定重新确定相应工程量清单或预算书项目的综合单价，并调整合同价款。（*）已标价的工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应包发包人确认后调整。（*）已标价的工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。浮动率=（投标总价-暂列金）/（预算价）×***%-*。
不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。*、不可抗力的确认*、不可抗力*、建设工程在质保范围内和质保期内发生质量问题的，承包方应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。*、工程质量保证金为结算价格的*%。质量保证金在缺陷责任期全部届满后**天内扣除承包人未能履行缺陷修复义务相应金额的维修费用等其他款项后予以退还（不计利息）。
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。*、不可抗力后果的承担不可抗力持续发生的，合同*方当事人应及时向合同另*方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后**天内提交最终报告及有关资料。合同*方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另*方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。*、不可抗力的通知
（*）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。（*）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；（*）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；（*）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；（*）承包人施工设备的损坏由承包人承担；（*）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第*人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（*）向发包人所在地人民法院起诉。（*）向发包人所在地仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：**、争议解决因合同*方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何*方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就工程（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书其他未尽事宜，*方可另行协商签订补充协议书，补充协议书与本合同具同等法律效力。**、其它约定
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：*、质量保修期合同约定的全部工程内容。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。*、工程质量保修范围和内容
*．市政等配套工程为*年；*．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；*．装修工程为*年；*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。*、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。*．其他项目保修期限约定如下：*、道路维修工程为*年；
*、保修费用*．质量保修完成后，由发包人组织验收。*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。*、质量保修责任
很荣幸能为贵校承建项目，在施工期间我公司将严格遵守贵校的各项规章制度，并接受监督与管理。浙大****理工学院：维修改造项目垃圾堆放清运承诺书工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。*、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保证金在缺陷责任期全部届满后的**天内扣除承包人未能履行缺陷修复义务相应金额的维修费用等其他款项后予以退还（不计利息）。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
承诺人：*、经检查如与以上承诺不符，同意按学校后勤管理处或物业公司出具的联系单扣罚，每发现*次建筑垃圾乱堆、乱放罚款****元，待工程结算时*并扣除。*、在装修期间如遇特殊情况（如市卫生大检查等），服从学校和物业的统*安排，保证大局。*、在装修改造期间，我公司按学校和物业要求建筑垃圾统*入袋，整齐堆放在规定位置，及时清运（原则上做到每日*清），并将周边环境打扫干净，每次清运时间不超过*周。我代表（承诺人名称），在此作如下承诺：
建设单位（甲方）：浙大****理工学院工程项目地址：浙大****理工学院内工程项目名称：工程建设项目廉政责任书年月日承诺人公章：
（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装、建设监理和勘察设计的规章制度。（*）严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。（*）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、建设监理、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。第*条甲乙双方的责任为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。承包单位（乙方）：
（*）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（*）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：第*条甲方的责任（*）严格遵守****市机关干部“正风肃纪”*项规定。（*）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
（*）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计、监理、施工安装的强制性标准和规范，认真履行职责，并遵守以下规定：第*条乙方的责任（*）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目合同有关的设备、材料、工程分包、劳务、监理、勘察设计等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。（*）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。（*）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）甲方工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第*条违约责任（*）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。（*）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。（*）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（*）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
格式*第*章响应文件格式第*条本责任书*式*份，由甲乙双方各执*份。第*条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第*条本责任书作为工程建设项目合同的附件，与工程建设项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。（*）乙方工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
标投项目编号：(项目名称)项目正（副）本响应文件封面
法定代表人授权书（格式）格式***年月日投标单位全称（盖章）件文
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书*直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿系中华人民共和国合法企业，地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，特授权＿＿＿＿＿代表我公司（单位）全权办理针对上述＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目的开标和签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。****：日期：招标编号：
单位名称（公章）：被授权人签名：法定代表人身份证扫描件（本证件需直接扫描，不允许粘贴）法定代表人身份证扫描件（本证件需直接扫描，不允许粘贴）委托代理人身份证扫描件（本证件需直接扫描，不允许粘贴）委托代理人身份证扫描件（本证件需直接扫描，不允许粘贴）
整个项目愿以人民币（小写）：元整人民币，（大写）：元整，即招标控制价下浮%的投标报价。工期日历天内完成并移交全部合同工程，并确保工程质量达到标准，安全达到标准，并承担任何质量缺陷的保修责任。根据你方工程的磋商文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方已仔细研究了磋商文件的全部内容，致：****投标响应函格式*法定代表人签名：
*、如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按磋商文件及****法律、法规的规定履行合同责任和义务。*、开标后撤回响应文件、中标后放弃中标或中标后无正当理由不与采购人签订合同的，则同意不向贵方追回磋商保证金。*、本投标自开标日起有效期为天。*、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。*、投标人已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。据此函，签字代表宣布同意如下：
投标方名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公章）电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿*、与本投标有关的*切正式往来通讯请寄：*、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的*切数据或资料。*、提交的下列文件和说明都是准确和真实的，如向招标人提供不真实文件，或提供虚假材料谋取中标等有关情形的，愿意按照《中华人民共和国****法》第***条规定接受处罚，且不退还磋商保证金。
注：本表须对应前附表*提供的内容在“投标承诺”列中填报，对于前附表*中有具体数额标准的栏目或“是否同意磋商文件其它条款及合同协议条款”栏目，投标单位必须作出相应承诺意见；表中要求自报的内容必须按国家规定或结合评标办法明确具体数值；否则视作实质上不响应磋商文件要求，不予评审。投标函附录格式*投标日期：＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日全权代表签字：＿＿＿＿＿投标方代表姓名、职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
| 序号 |
项目内容 |
投标承诺 |
| * |
履约保证金金额 |
|
| * |
提供形式 |
|
| * |
开工时间 |
|
| * |
竣工时间 |
|
| * |
工期提前奖励标准 |
|
| * |
工期延误赔偿标准 |
|
| * |
工期延误赔偿限额 |
|
| * |
质量未达到*次性验收合格违约金 |
|
| * |
未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金 |
|
| * |
项目经理变更 |
|
| ** |
未履行主要机械设备到场承诺违约金 |
|
| ** |
未履行安全文明施工承诺违约金 |
|
| ** |
未履行竣工验收合格后**天内报送结算书终稿承诺违约金 |
|
| ** |
未履行竣工验收合格后**天内报送结算书终稿承诺违约金 |
|
| ** |
缩短工期增加费、若有专业分包总包管理费 |
|
| ** |
工程缺陷责任期及质保金 |
|
| ** |
是否同意磋商文件其它内容 |
|
| ** |
是否同意合同协议条款 |
|
| ** |
其他服务 |
|
| ** |
水电费按编制工程量清单时的当月信息价的“****市建筑工程甲供施工用水、用电费用倒扣指数”计算，在结算审计中扣除。 |
|
主要施工管理人员表格式*日期：年月日授权代表（签字）：投标单位全称（盖章）：
| 职务 |
姓名 |
职称 |
执业或职业资格证明 |
备注 |
| 职务 |
姓名 |
职称 |
证书名称 |
级别 |
证号 |
专业 |
|
| 项目经理 |
|
|
|
|
|
|
|
| 项目技术负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
| 施工员 |
|
|
|
|
|
|
|
| 质量员（可兼职） |
|
|
|
|
|
|
|
| 安全员（可兼职） |
|
|
|
|
|
|
|
| *线施工人员 |
（数量） |
|
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
| *旦我方中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构配备人员应附相关证书复印件。 |
主要材料（设备）品牌明细表格式*日期：年月日授权代表（签字）：投标单位全称（盖章）：注：*线施工人员只需要数量
| 序号 |
专业 |
材料名称 |
投标单位选择品牌 |
备注 |
| * |
|
|
|
|
| * |
|
|
|
|
| * |
|
|
|
|
| * |
|
|
|
|
| * |
|
|
|
|
| * |
|
|
|
|
| * |
|
|
|
|
| * |
|
|
|
|
| * |
|
|
|
|
| * |
|
|
|
|
| * |
|
|
|
|
| * |
|
|
|
|
| * |
|
|
|
|
| * |
|
|
|
|
| * |
|
|
|
|
相关项目业绩清单表格式*日期：年月日授权代表（签字）：投标单位全称（盖章）：
| 序号 |
项目名称 |
合同金额 |
合同日期 |
用户联系人 |
联系电话 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日期：年月日授权代表（签字）：投标单位全称（盖章）：*、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。注：*、投标单位相关项目业绩清单表，提供相关的证明材料（合同复印件加盖公章编入响应文件，原件备查）
投标人评标综合得分=价格分+技术商务分本次评标采用综合评分法，总分为***分，其中价格分**分、技术商务分**分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第*的的投标人为中标候选人。评分过程中采用*舍*入法，并保留小数*位。*、总则本办法适用于浙大****理工学院石麟大楼*楼机房基础工程****项目的评标。为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国****法》、《****货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。第*章评标细则
*、评标细则*、本项目的最高限价为人民币*******.*元，投标人的投标报价超过预算价，其投标无效。价格分=（评标基准价/投标报价）×**%×****、价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：（*）价格分（**分）*、评标内容及标准
*、投标单位最终得分=技术商务得分+价格分得分。*、确定中选单位由评委按下列分值内容采用记名的方式进行打分。各评委的总评分取算术平均值（计算结果保留*位小数，第*位*舍*入）为各投标单位技术商务分得分。*、技术商务分（**分）
| 评审内容 |
| 施工方案（**分） |
评委成员根据各投标单位对工期、质量、合同等条款的响应情况进行横向比较打分，被评为第*名得*分，第*名得*分，第*名得*分，其他得*分，缺项不得分。 |
| 施工方案（**分） |
评委成员根据投标单位对施工现场平面布置进行横向比较打分，被评为第*名得*分，第*名得*分，其他得*分，缺项不得分。 |
| 施工方案（**分） |
评委成员根据投标单位对施工技术方案进行横向比较打分：被评为第*名得*分，第*名得*分，其他得*分，缺项不得分。 |
| 工程质量保证措施（**分） |
评委成员根据投标单位对施工质量保证措施进行横向比较打分，被评为第*名得**分，第*名得*分，其他得*分，缺项不得分。 |
| 工程质量保证措施（**分） |
现场管理人员配备情况：*人及以上得**分，*人得*分，*人得*分，少于*人不得分。 |
| 施工进度计划和保证措施（**.*分） |
评委成员根据投标单位对施工进度计划和保证措施进行横向比较打分，被评为第*名得得*.*分，第*名得*分，其他得*分，缺项不得分。 |
| 施工进度计划和保证措施（**.*分） |
劳动力及材料供应计划，*线施工人员**个（含）以上得*分，**（含）~**个得*分，*（含）-**个得*分，其他得*分，缺项不得分。 |
| 施工进度计划和保证措施（**.*分） |
总工期提前*天及以上得*分，提前*天得*分，提前*天得*分，提前*天得*分，提前*天得*分，总工期与招标要求相同不计分。 |
| 安全生产、文明施工、环保措施（**分） |
评委成员根据投标单位对安全生产措施进行横向比较打分，被评为第*名得*分，第*名得*分，其他得*分，缺项不得分。 |
| 安全生产、文明施工、环保措施（**分） |
评委成员根据投标单位对文明施工措施进行横向比较打分，被评为第*名得*分，第*名得*分，其他得*分，缺项不得分。 |
| 安全生产、文明施工、环保措施（**分） |
评委成员根据投标单位对环境保护（成品保护）措施进行横向比较打分，被评为第*名得*分，第*名得*分，其他得*分，缺项不得分。 |
| 业绩（*.*分） |
公司业绩（提供招标人名称和联系人），****年*月*日至今完成过类似项目每个得*.*分，最高得*.*分。（时间以合同签订日期为准，提供复印件备查） |
| 合计 |
*、评标过程如有异常情况，由评标委员会集体讨论决定。*）若排名第*的中选候选人因投标过程中所提供的资料有失实或弄虚作假或放弃中选或因不可抗力提出不能履行合同或未按规定提交履约保证金，招标单位在本工程的投标有效期内可以排名第*的中选候选人为中选人；若排名第*的中选候选人因相同原因放弃中选的，招标人将依法重新组织本工程的招标。*）若最终得分相同的投标人有*个及以上时，则报价较低者排名优先；若报价也相同，则由抽签确定排名（先抽中的排名在先，再抽中的排名在后）；*）最终得分最高者为排名第*的中选候选人，最终得分第*的投标单位为排名第*的中选候选人；
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
