****省****合同
（工程类）
项目名称:****市河道工程管理服务中心****市徒骇河蓄排引调
水能力提升工程
合同编号:**************************_***
计划编号:***********************
采购人:****市河道工程管理服务中心
供应商：****
采购代理机构:****
签订时间：*〇*年*月*日
目录
*、合同协议书
*、通用条款
*、专用条款
*、房屋建筑工程质量保修书
*、安全生产合同
，*
*、合同协议书
采购人（全称）：****市河道工程管理服务中心
供应商（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****市河道工程管理服务中心****市徒骇河蓄排
引调水能力提升工程工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****市河道工程管理服务中心****市徒骇河蓄排引调水能力提升工程。
*.工程地点：****市。
*.工程批准文号：。
*.资金来源：。
*.工程内容：。
群体工程应附《供应商承揽工程项目*览表》（附件*）。
*.工程承包范围：
。
*、合同工期
计划开工日期：，年月日。
计划竣工日期：，年月日。
工期总日历天数：，天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工
期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合，标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）**************元*角*分(¥**,***,***.**元)；
，*
其中：
暂列金额：
人民币（大写）(¥元)。
工程竣工结算值不包含暂列金额。
*.合同价格形式：。
*、项目经理
供应商项目经理：。
*、资金来源
*****元；财政专户资金：*元；自筹资金：*元。
*、付款方式
□*次性支付方式：，
□分期支付方式：
□其他支付方式：
*、合同融资事项
按照《****省财政厅关于启动****省****合同融资与履约保函服务平台有关事项的
通知》【鲁政采（****）**号】、《****省财政厅关于加强****合同付款账户管理的通
知》【鲁政采（****）*号】文件相关要求，本合同可用于“****省****合同融资与履
约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融
资平台将生成“****合同回款账户确认单”，回传“****省****信息公开平台”推
送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金
准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。
*、合同文件构成
，*
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标或成交通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸（如果有）；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内
容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期
限和方式支付合同价款。
*.供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进
行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签
订与合同实质性内容相背离的协议。
**、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
**、签订时间
本合同于****年*月*日签订。
**、签订地点
本合同在****市签订。
，*
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，采购人执*份，供应商执*份，代理机构*份。
采购人：(公章)，供应商：(公章)
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字），（签字）
住所：****市****区东昌东路**号住所：济宁市洸河路**号
法定代表人：，法定代表人：
委托代理人：，委托代理人：
电话：***********，电话：***********
传真：，传真：
开户银行：，开户银行：济宁银行股份有限公司洸河支行
账号：，账号：*****************
邮政编码：，邮政编码：
，*
| 采购人：(公章) |
供应商：(公章) |
| 法定代表人或其委托代理人： |
法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） |
（签字） |
| 住所：****市****区东昌东路**号 |
住所：济宁市洸河路**号 |
| 法定代表人： |
法定代表人： |
| 委托代理人： |
委托代理人： |
| 电话：*********** |
电话：*********** |
| 传真： |
传真： |
| 开户银行： |
开户银行：济宁银行股份有限公司洸河支行 |
| 账号： |
账号：***************** |
| 邮政编码： |
邮政编码： |
*、通用条款
采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（**—****—****）的
通用条款。
*、专用条款
合同专用条款是对合同通用条款中有关条款的补充、删改或具体化，应对照合同通用条
款中同*编号的条款*起阅读和理解。如果本合同专用条款与合同通用条款之间有不同之处，
以本合同专用条款为准。本合同不予否定的（或提及的）通用条款视为认同。其余的条款为
中华人民共和国建设部和国家工商行政管理总局共同制定的《建设工程施工合同》（**—****
—****）中的《专用条款》。
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：供应商的书面承诺。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：，，。
*.*.*.*设计人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
，*
通信地址：，，。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：执行现行的国家法律法规，遵守****省、济南市的地方法规
和有关部门的规章、规定。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：执行国家、省市现行的市政建设工程施工及验收规范和
施工技术标准、建设工程施工操作规程、建设工程质量管理条例、工程建设标准强制性条文、
建筑施工安全检查标准、建筑工程质量检验评定标准、建筑安装工程质量检验评定统*标准
以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料备案证制度等有关文件、规定。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行《通用条款》第*.*条。
*.*图纸和供应商文件
*.*.*图纸的提供
采购人向供应商提供图纸的期限：开工前；
采购人向供应商提供图纸的数量：*套；
采购人向供应商提供图纸的内容：施工图纸。
*.*联络
*.*.*采购人和供应商应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、
要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*采购人接收文件的地点：；
采购人指定的接收人为：业主派驻现场代表。
供应商接收文件的地点：供应商施工现场项目部；
供应商指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点：
监理人指定的接收人为：
，*
*.**知识产权
*.**.*关于采购人提供给供应商的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范
以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于采购人。
关于采购人提供的上述文件的使用限制的要求：未经采购人书面同意，供应商不得为了合同
以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第*方。
*.采购人
*.*采购人代表
采购人代表：
姓名：，；
身份证号：，；
职务：，；
联系电话：，；
电子信箱：；
通信地址：，。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于采购人移交施工现场的期限要求：已具备开工条件。
*.*.*提供施工条件
关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：
(*)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件。
(*)施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：由采购人协助，
供应商自行解决。
(*)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。
(*)工程地质和地下管线资料的提供时间：由供应商自行进行现场管线调查，若有管线迁
移，经采购人确认后承担费用。
，*
(*)由采购人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：采购人按部门规定办理。
(*)水准点与坐标控制点交验要求：。
(*)图纸会审和设计交底时间：由采购人通知具体时间。
(*)协调处理施工场地周围邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工
作：由供应商提出具体保护措施和价格，经审计和采购人确认后执行，费用由采购人承担。
(*)双方约定采购人应做的其它工作：另行协商
*.供应商
*.*供应商的*般义务
（*）供应商提交的竣工资料的内容：*、完整准确的竣工图纸*、竣工内业资料。
供应商需要提交的竣工资料套数：竣工图*套（要求计算机出图），其中原件*套，电子文
件*套；竣工内业资料*套。
供应商提交的竣工资料的费用承担：发生费用由供应商承担。
供应商提交的竣工资料移交时间：竣工验收前。
供应商提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件。
（*）供应商应履行的其他义务：
*、供应商按规定办理环保、安全等手续。
*、按照国家有关规定管理农民用工，供应商应及时支付农民工资，并对其工作安全、劳动
保险等事宜负责，若因此造成影响所有责任由供应商承担。
*、供应商按照本合同*.*（*）款提交进度计划，并承担由此的责任和义务。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：，；
身份证号：，；
建造师执业资格等级：，；
建造师注册证书号：，；
，*
*.工程质量
*.*质量要求
*.*.*特殊质量标准和要求：\。
关于工程奖项的约定：\。
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
*.*.*关于治安保卫的特别约定：______________________
关于编制施工场地治安管理计划的约定：\。
*.*.*文明施工
合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。
*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：\。
*.工期和进度
*.*施工组织设计
*.*.*合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。
*.*.*施工组织设计的提交和修改
供应商提交详细施工组织设计的期限的约定：收到成交通知书后*天内。
采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在供应商
提供施工组织设计后*天内审定完毕；若采购人对其施工组织设计提出质疑或要求供应商进
行修正，供应商在规定期限内应提供修正的施工组织设计，采购人应在*日内对供应商修正
的施工组织设计进行最后审定。
*.*施工进度计划
*.*.*施工进度计划的修订
采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：\。
*.*开工
，**
*.*.*开工准备
关于供应商提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。
关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
关于供应商应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
*.*.*开工通知
执行通用条款。
*.*工期延误
*.*.*因采购人原因导致工期延误
（*）因采购人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。
*.*.*因供应商原因导致工期延误
因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。
因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的*%。
*.*提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励：无。
*.材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*采购人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。
*.*施工设备和临时设施
*.*.*供应商提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：
**.变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：工程设计变更联系单（图）以及业务联系单涉及到合同规定结算需
要调整的，供应商必须在该项目内容实施前经采购人同意签证盖章，并在该项目完成*天内，
将调整原因，调整价款金额（附价款调整结算书、单价分析表）*式*份报采购人，采购人
，**
在*天内审核确认，返还给供应商。供应商未按规定时间上报的，视为该项变更不涉及合同
价款变更。采购人未按时间签证的，视为变更工程报告已被确认。
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定:执行通用条款。
**.*供应商的合理化建议
监理人审查供应商合理化建议的期限：
采购人审批供应商合理化建议的期限：
供应商提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：
无。
**.*暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价*览表》。
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：竣工结算时应按供应商实际完成的工作内容结算，剩
余部分仍归采购人所有。
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
本工程为固定综合单价合同。但是，工程竣工结算价不得超出本次采购预算。
付款方式：
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
，**
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条
款。
**.*工程试车
执行通用条款。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
执行通用条款。
**.竣工结算
**.*竣工付款申请
执行通用条款。
**.*竣工结算审核
采购人审批竣工付款申请单的期限：以审计机关出具的工程结算报告日期为准。
采购人完成竣工付款的期限：执行合同相关条款。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自竣工验收通过之日起*年。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：否。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：执行国家规定。
，**
**.违约
**.*采购人违约
执行通用条款。
**.*供应商违约
**.*.*供应商违约的情形
执行通用条款及有关条款规定。
**.争议解决
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向人民法院起诉。
，**
*、工程质量保修书
采购人（全称）：****市河道工程管理服务中心
供应商（全称）：****
为保证****市河道工程管理服务中心****市徒骇河蓄排引调水能力提升工程（工程名
称）在合理使用期限内正常使用，采购人和供应商协商*致签订工程质量保修证书。供应商
在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷修复责任。
（*）工程质量保修范围和内容
供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工
程质量保修责任。
质量保修范围包括地基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、
房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，
以及双方约定的其他项目．具体保修的内容，双方约定如下：
（*）质量保修责任期
质量保修责任期，双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修责任期如下：
*.地基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。
*、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为*年；
*、装修工程为*年；
*、电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*、供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
（*）质量保修责任
*.属于修复范围和内容的项目，供应商应在收到修复通知之日后*天内派人修复。供应
，**
商不在约定期限内派人修复，采购人可委托其他人员修复，修复费用从保留金内扣除。
*.发生须紧急抢修事故，供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非供应商
施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担。
*.在国家规定的工程合理使用期限内，供应商确保地基础工程和主体结构的质量。因
供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，供应商应承担赔偿责任。
*.质量保修完成后，由采购人或其指定的第*方专业公司（如监理等）组织验收。
（*）其他
双方约定的其他工程质量修复事项：无。
本工程质量保修证书作为施工合同附件，由施工合同采购人供应商双方共同签署。其有
效期限至保修期满。
，**
*、安全生产合同
为在****市河道工程管理服务中心****市徒骇河蓄排引调水能力提升工程施工合同的
实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目招标人聊
城市河道工程管理服务中心(以下简称“甲方”)与供应商****(全称)(以
下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：
*、甲方职责
*．督促乙方严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安
全要求。
*．按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则要求乙方进行安全
生产管理，要做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*．重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时
施工，同时验收，投入使用。
*．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
*、乙方职责
*．乙方是安全施工第*责任人，必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全
生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*．坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教
育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备
专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、
生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同
时计划、布置、检查、总结和评比。
*．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的
民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任
制做到横向到边，人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应
，**
按施工人员的*％—*％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的
发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
*．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴
力或妨碍治安的行为。
*．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安
全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者
方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车
船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格
证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理
责任。
*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工
人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其
他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
*.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动
防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其
经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施
工现场必须具有相关的安全标志牌。
**.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预
案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它
有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
*、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
，**
本合同*式*份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工
程竣工验收后失效。
甲方：****市河道工程管理服务中心乙方：****
单位名称(公章)：，单位名称(公章)：
住所：****市****区东昌东路**号住所：济宁市洸河路**号
法定代表人或授权代理人：，法定代表人或授权代理人：
（签字或盖章），（签字或盖章）
电话：***********，电话：***********
签订日期：****年*月*日，签订日期：****年*月*日
，**
委托授权书
**”年第*号
本授权委托书声明:我(姓名)系****市
****市徒
河道工程管理服务申心的法定代表人,/上业*系
*标项目授权委托人,
骇河蓄排引调水能力提升工程施工
以本单位名义参加合同(协议)签署及其他活动。有效期从
合同签署始,至该项目竣工止,所签署的相关文件,我均予
以承认。
代理人无转委托权。特此委托。
受托人:赵坤*性别:男
受托人身份证号码:******************
单位:****，务中心
市河道工程管理服
年*月*日
Ⅱ
冂
施工合同书
(项目编号:*******-⒛”-***)
项目名称:****市徒骇河蓄排引调水能力提升工程
(工程施工*标)
承包人:****
日期:⒛**年*月男日
发包人：****市河道工程管理服务中心
发包人:****市河道工程管理服务中心
承包人:****
****市河道工程管理服务中心(以下简称“发包人”)为实施****市徒骇河蓄排引调水
能力提升工程施工*标,已接受****(以下简称“承包人”)对该项目的投
标。发包人和承包人共同达成如下协议。
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)中标通知书:
(*)投标函及投标函附录;
(*)专用合同条款:
(*)通用合同条款;
(*)技术标准和要求;
(*)图纸;
(*)己标价工程量清单;
(*)其他合同文件。
*.上述文件互相补充和解释,如有不明确或不*致之处,以合同约定次序在先者为准。
*,签约合同价:人民币(大写)
(蝉)°
*.合同形式:固定单价合同。
*.总工期:***日历天。
计划开工日期:⒛夕年*月*日
计划完工日期:⒛**年*月*日
*.合同工程内容:险工段岸坡防护工程(李集险工段*,**公里,大王庄险工段*,**公
**************圆*角*分
里），具体详见图纸、工程量清单。
*.承包人项目经理：卢甲起编号：鲁************
起编号：鲁************
*工程质量符合_合格_标准。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。
**.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
**..本协议书*式*份，发包人*份，承包人*份。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分：
发包人（盖章）：****市河道工程管理服务中心承包人（盖章）：****
***
法定代表人或授权代表（签字）法定代表人或授权代表（签学
邮编：邮编：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：
账号：
本合同签订于：****年*月
第*节通用合同条款
全文引用《水利水电工程标准施工招标文件》（****版）中通用合同条款
第*节专用合同条款
专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时
增加新的条款，*者应对照阅读，*旦出现矛盾或不*致，则以专用合同条款为准，通用合
同条款中未补充和修改的部分仍有效。
*.*般约定
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*发包人：****市河道工程管理服务中心
代建人：****省水利工程建设监理有限公司
*.*.*.*承包人：****
*.*.*.*监理人：****省****市水利工程建设监理中心
*.*.*工程和设备
*.*.*.*单位工程：由发包人委托监理人，根据本合同工程内容按《水利水电工程施工
质量评定规程》及有关规定，进行工程质量评定项目划分并报本工程质量监督部门认定的单
位工程。
*.*.*日期
*.*.*.*工期：***日历天。（****年*月*日至****年*月*日）。
*.*.*.*缺陷责任期（工程质量保修期）：合同工程完工验收合格之日起满*年。
*.*联络
*.*.*来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达工地监理机构驻
地。
*.*转让
未经发包人批准，不允许全部或部分转移合同义务。
*发包人义务
*.*提供施工场地
*.*.*发包人提供的施工场地范围为：
（*）发包人提供工程施工临时用地
（*）临时用地使用期限为工程施工期内。
（*）临时工程用地范围包括承包人施工临时道路和机械设备停放场、材料堆放场地、
弃土场、拌和场、仓库等。如承包人在发包人提供的用地范围之外另需临时用地，由承包人
自行向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用。
(*)临时用地退还前,承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况。如因承包人撤离
后木妆耍求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的,将由发包人委托第*
方对其恢复,所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
补充:
代建人的职责和权力:
(*)协助建设单位与中标企业签订合同;
(*)管理有关合同、文件和图纸;
(*)监督有关参建单位与有关专业工作单位商定处理保修、返修内容和费用:
(*)开展项目各参建方的协调工作,监督检查各参建单位工程建设管理情况:
(*)按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,参与并监督项目施工以及与项
目建设有关的材料、设备采购等有关招标工作;
(*)负责项目实施过程中各项合同的洽谈与签订工作,对所签订的合同实行全过程管
::]:。
*,承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.**其他义务
本项补充:
(*)做好农民工工作。签订合同前必须提供现金(必须从投标人基本户转出)或银行
保函等担保形式。担保金额为合同造价的*%(根据鲁人社发(*Ⅱ*)**号文件《****
省人力资源和社会保障厅等*部门关于印发****省工程建设领域农民工工资保证金管理实
施办法的通知》第**条规定,工资保证金按工程建设项目施工合同额(或者年度合同额)的
*定比例存储,并按照以下标准进行区分:(—)合同额在**元以上(含)的,工资保证金存储比
例为*%,存储金额不超过****元;(*)合同额*****元以上(含)至**元的,工资保证金存
储比例为*.*%,存储金额不超过****元;(*)合同额在*****元以上(含)至*****元的,工
资保证金存储比例为*%,存储金额不超过***元《*)合同额在*****元以下(不含)的,
工资保证金存储比例为*%,存储金额不超过⒛*元。总包单位在同*工资保证金管理地区
有多个在建工程建设项目的,存储比例可视情下浮施工合同额(或者年度合同额)的*.*%。具
体由工资保证金管理地区人力资源社会保障行政部门会同同级相关行业工程建设主管部门
确认)。按照鲁水建字(⒛**)**号文件《****省水利厅关于全面推行水利工程建设项目
农民工实名制、工资专用账户管理、施工总承包企业直接代发工资等制度的实施意见(试行)》
全面推行农民工实名制、工资专用账户管理、施工总承包企业直接代发工资制度,们**以
上项目承诺将本项目纳入****省农民工工资支付监管平台管理,按月足额发放农民工工资,
落实欠薪清偿责任。
①承包人严格按照《****省农民工工资支付监管平台管理办法》、《****省工程建设
领域农民工工资专用账户管理实施细则》要求,在合同签订之日起**日内,在项
目所在地****省农民工工资支付监管平台协议银行开设专用账户,专项用于支付农
民工工资,并与发包人、开户银行签订《工程建设领域农民工工资专用账户资金管
理协议》,对专用账户的设立和代发管理予以约定,专用账户不得办理其他结算业
务,不得使用网银代发功能。专用账户应当以工程项目为单位开立,专用账户名称
为承包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”。承包人预留银
行印鉴,应当与专用账户名称*致。并按文件要求,由施工企业劳资员实时做好农
民工工资支付监管平台的资料上传工作。
②承包人应与农民工先签订劳动合同,并留存每名农民工身份证、劳动合同书等复印件
备查,并负责核验、留存劳务公司和分包公司与招用的农民工签订的劳动合同。
③承包人应建立健全农民工实名制管理措施,在项目部配备劳资专管员,建立农民工花
名册、进退场、考勤计量、工资支付等管理台账,并负责汇总劳务公司、分包企业农民工实
名制信息,及时报送发包人及负责该项目监管的水行政主管部门。施工现场设置农民工实名
制通道及考勤机系统。
④发包人应按合同约定及工程进度,及时计量、支付工程款,并根据承包人每月提报的
己完施工产值中的人工费清单,于每月**日前将人工费足额拨付至专用账户。人工费用占
工程款的比例不低于**%,并满足按月足额支付农民工工资的要求。
⑤承包人应委托专用账户开户银行负责日常监管,确保专款专用。专用账户只能用于该
项目划拨人工费和支付农民工工资,不得多个项目共用或挪作他用。
⑥承包人应通过银行卡,按月足额向农民工发放工资。对于具有长期稳定劳动关系的农
民工,承包人可委托银行通过专用账户按月代发工资。承包人应每月向发包人及负责该项目
监管的水行政主管部门报关本项目所有用工人员工资发放明细。
⑦工程合同完工验收并己足额支付农民工工资后,承包人可向发包人提出专用账户撤销
监管申请(包括工资结算情况和无拖欠工资承诺等),经发包人审核通过后,可凭发包人同
意撤销监管证明,到专用账户开户银行办理撤销监管手续。专用账户监管撤销后,账户余额
划至合同约定的承包人账户。
(*)在合同工程施工期和缺陷责任期,承包人有义务采取措施防御洪水,保证工程的
安全,必须服从抗洪抢险的命令和统*调度指挥。由于承包人施工需要设置在河道(或行洪
区)内的所有设施,在汛前必须完全拆除,不能对防汛造成任何影响。
(*)承包方对施工工地大气污染防治工作承担主体责任,在施工过程中必须严格执行
国家、省、市关于大气污染防治的政策、法律、规章、标准和制度。
承包人必须按照《****市大气污染防治条例》《****市⒛**年大气污染防治提升工作
方案》《****市非道路移动机械污染排放管控工作方案》《****市水利工程建设工地大气污
染防治技术导则》《****市水利工程大气污染督导检查表》有关要求,建立以项目负责人为
第—责任人的施工大气污染防治管理组织,建立健全施工大气污染防治管理制度,落实大气
污染防治措施。
承包人在施工过程中必须严格落实施工工地围挡完整干净:物料堆放整齐,覆盖严密;
喷淋雾炮常开降尘;道路硬化湿润;施工车辆冲洗到位:渣土车辆密闭运输等扬尘防治措施。
承包人应在施工工地建立非道路移动机械进出场准入制度,施工期间按要求做好机械排
放登记管理,确保使用国*及以上或者新能源非道路移动机械,严格落实“*个禁止”(禁
止未编码喷码、禁止编码喷绘不规范、禁止超标未整改或冒黑烟、禁止虚假环保号码、禁止
己安装定位装置擅自拆装、禁止不符合排放控制区要求、禁止纳入淘汰名单范围的机械进场)。
承包人在施工期间因违反大气污染防治有关政策要求,造成环境污染,承包人承担相应
的违约责任;出现严重情况时,发包人按程序上报将承包人纳入失信企业名单;承包人因违
规使用非道路移动机械被环保部门发现并通报,发包人有权按规定取消承包人绿色工地申报
资格,并与工业企业绩效分级考评结果挂钩。
(*)承包人必须设计好施工材料卸货地点,承包人应负责施工材料的场内*次倒运等
工作。
(*)现场考察:投标人在提交投标文件之前,应视为己对现场及其周围环境和与之有
关的可用资料进行了视察和检查。
(*)对工程施工质量负终身责任:承包人对合同工程的施工质量负终身责任,承包人
的法定代表人是工程施工质量的终身责任人。
(*)承包人与地方的协调
承包人应负责与当地搞好施工协调,争取地方积极配合,积极配合做好征迁工作。
承包人应自行了解当地政府规定的各种收费项目并计入投标报价。
承包人在施工现场采取施工作业,除应按国家有关法律法规采取安全措施外,还应提前
与当地政府和周围群众进行沟通协商,采取措施防止影响周围群众正常的生产活动,由此带
来的系列问题有承包人自行解决。
为减少不必要的重复工作及相互影响,承包人施工范围与其他承包人相邻的****范围
内的施工应服从现场发包人代表及监理人的协调。
⒅)边界及界桩管理
承包人应负责施工期间的边界及界桩管理工作。从发包人交付用地开始,直到标段完工
验收期间,要保证边界清晰准确,界桩完好无缺、位置精确。施工过程中,出现界桩挪动、
损坏、丢失的,由承包人负责委托工程勘界单位埋设,相关费用及造成的损失由管理界桩的
承包人承担。
标段验收前,由发包人组织现场建管机构,工程管理单位、勘界单位及承包人对边界
及界桩管护工作进行验收和移交,边界及边界桩未验收者,承包人不得撤离工地。
(*)施工测量
工程开工前,承包人应与发包人、监理人共同对现状纵横断面进行测量,测绘出详细的
断面图，由*方共同签字后作为计量结算的依据。
（**）其他要求
*、根据防疫部门要求和****省水利厅鲁水建函字【****】**号文件规定，承包人在施
工期间要做到工地疫情常态化防控。
*、承包人应按照相关要求做好标准化工地创建工作。
*.*分包
*.*.*未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作违法分包给第*人。
严禁转包、违法分包，否则视为借资质中标无施工能力，中标合同作废，由主管部门
记入不良信用档案、通报批评、限制市场准入等处理，同时对所施工部分不予拨款
*.*承包人项目经理
补充下述条款
*.*.*开工后项目经理和技术负责人每月至少应在工地工作**日，其离开工地应经发包人
同意。项目部成员每月每人在工地的时间少于上述规定的时间*天，如个人出勤率少于**
天/月，则项目经理和技术负责人每天罚款****元/人，项目部其他人员每天罚款****元/人。
项目经理或技术负责人每月出勤天数少于**天或连续缺勤*天的，项目法人有权视管理人员
严重缺勤为严重违约行为，有权责令其退场直至解除合同。
*般每周由监理单位主持召开*次工地例会，项目经理及技术负责人参加。工地实行请
销假制度，在对例会及工程现场的检查中发现上述人员不在岗，根据上述罚款标准进行处罚，
项目经理及技术负责人累计脱岗超过*次的，发包人有权解除施工合同，*切后果由承包方
负责。
*.*.*投标文件中拟定的项目经理和技术负责人*经发包人确认，将不得更换，必须按
计划准时进场。确有特殊原因需更换时，更换人员业绩和能力不低于投标文件承诺的人员，
并经发包人书面同意，更换项目经理须缴纳**元违约金，更换技术负责人须缴纳**元违约
金。如擅自更换，需向发包人支付合同额**%的违约金。
*.*.*如发包人认为现场项目经理或技术负责人不能胜任本工作，发包人有权提出更换，
承包人应积极配合，提供新的合适人选，及时进场。如更换后仍不能胜任本工作，发包人有
权终止合同。
*材料和工程设备
*.*承包人提供的材料和工程设备
*.*.*承包人应负责本合同所需材料的采购。
补充下述条款：
*.*.*材料进场验收
承包人采购的材料进场前应按规定进行检查和验收。
*.*.*不合格材料的处理
严禁将不合格的材料运往现场,经监理人查库发现的不合格材料,应禁止使用。承包人
违约使用了不合格材料,应按本合同《通用合同条款》第*.*条的规定处理。
*,*交通运输
承包人应采取各种合理的措施,防止承包人的运输损坏连接现场的或通往现场的道路和
桥梁。承包人特别应该选择运输路线,挑选使用的车辆,限制和分散运载重量,以便使来往
于现场的材料、永久设备、承包人设备或临时工程运输所不可避免的特殊运输受到尽可能合
理的限制,从而避免对这些道路和桥梁造成不必要的破坏和损伤。承包人为便于搬运设备或
临时设施应负责并自费加固任何桥梁或重修或改进任何与施工现场连接或通往现场的任何
道路。
*.测量放线
*,*施工控制网
*.*.*发包人应在工程开工*天前,通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水
准点及其书面资料。承包人接收监理人提供的测量基准后,应与监理人共同校测其基准点(线)
的测量精度,并复核其资料和数据的准确性。承包人应以监理人提供的测量基准点(线)为基
准,按国家测绘标准和本工程施工精度要求,测设用于工程施工的控制网,并应在收到开工
通知后*天内,将施工控制网资料报送监理人审批。
*.*施工测量
本款补充如下内容:
*.*.*承包人进场后应测量开挖区横断面图,用于计量土石方开挖工程量。发包方、代
建方、跟踪审计方、承包方、监理方*方人员联合进行计量测量,经*方核签的测量成果,
在经发包人审核批准后,可直接用于计量付款。
*.*.*承包人应负责保护好测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制网点,并提
供通向网点的道路和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏应由承包人负责修复。
*,施工安全、治安保卫和环境保护
*.*发包人的施工安全责任
*.*.*发包人提供的资料仅限于平面布置图、条带图中注明的内容,其它施工中需要的
资料由承包人负责收集。
**.*本款补充:
*)安全生产费用金额:(建筑安装工程造价的*%);
*)安全生产费用的计量和支付按照《水利水电工程施工安全管理导则》(**”*ˉ****)
中“*.*安全生产费用的使用”要求执行。
*.*承包人的施工安全责任
*.*,*本款补充:承包人应按照《中华人民共和国安全生产法》、《**-***刁**⒌水利
水电工程施工安全管理导则》及其他有关安全生产的法律、法规要求,加强安全生产管理,
附件*：安全生产合同
安全生产合同
发包人：****市河道工程管理服务中心
承包人：****
安个生产许可证号：（鲁）**安许证字[****]******
*总则
依照照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、
《中华人民共和国安
个生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、
《中华人民共和国劳动法》、《《建设工程安全
生产管理条例》、《水利工程建设安全生产管理规定》等国家法律、法规、规定和有关标准，鉴于
甲乙双方签署了《****市徒孩河蓄排引调水能力提升工程施工承包
台同》（以下简称“主合同”），为进*步明确甲乙双方在主合同履行过程中的安全生
产的相关权利、义务及责任，保障生产和人身安全、企业财产安全，在平等自愿、协商*
致的基础上，签订本合同。
合同期限
该合同期限与主合同*致。主合同因工作实际需要而变更期限的，本合同应随之变更
至相同期限。
*对承包人的要求
*.*本项目的安全生产目标为：
*.*承包人应具备《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规和国家标准、
行业标准规定的安全生产条件和专业技术人员、资质、技术装备，建立健全安全生产责任制度和
安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所
需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查并做好安全检查记录。
*.*承包人应遵照《中华人民共和国职业病防治法》等有关法律、法规和国家标
准、行业标准规定的职业卫生要求，预防、控制和消除职业危害，定期开展职业健康体
检，保护员工健康，以确保工程项目的安全生产。
*.*承包人应当遵照有关法律、法规和国家标准、行业标准及业主的规定设立安
全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。承包人项目负责人、专职安全管理员
和特种作业人员应当按规定取得相应上岗资格。项目负责人应当落实安全生产责任制和操
作规程，确保安全生产费用的有效使用，消除安全生产隐患。承包人承诺必须严格遵守前述
法神规对其安全职责和义务的相关规定，确保施工作业过程中财产与人身安全。承包人是本
*程施门见场的安全生产责任主体和直接责任人，对该工程的施工安全负总责，并对承包人的分
包单位、供应商和与之签约的其他第*方服务商的合同工作向发包人承担连带责任，承包
人小诺对施工现场的安全生产负责，并服从发包人与业主对其安全生产的相关监管。
工程施工中存在的可能危害
**发包人郑重告知承包人，在工程施工期间，可能存在以下危险危害（包括
（但不限于；爆炸、火灾油料、燃料及其他有毒物质泄露等造成人员伤亡财产损失或
不晚污染：因违反操作规程、违章指挥及管理原因造成高线路、管道、易燃易爆地
以及临街交通要道等相关作业活动事故；在生产过程中，造成机械器伤害具等设
条事故：作业过程中设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善所发
生的人员事故危险危害；承包人车辆及其所雇佣车辆在施工区内行驶时因违章驾驶
可能引起的危险危害；因不可抗力带来的潜在危险危害。）应积极采取有效的安全
措施（包括预防措施）消除以下可能存在的危险危害。
安全生产责任风险的承担
*
*.*在工程承包期间，因发包人强令承包人违章作业等原因造成承包人安全生
产责任风险，给承包人和第*人造成人身伤害和财产损失的，由发包人承担赔偿责
任。
*.*主合同签订后，因承包人原因而产生的安全生产责任风险，给发包人和第
*人造成人身伤害和财产损失的，由承包人承担赔偿责任。
*.**承包人在未向发包人交付工程前，因工程需要第*方提供服务或向第*方
分包，可能危及承包人生产安全的，承包人应与第*方签订安全生产管理协议，明确双
方之间安全生产职责和应当采取的安全措施及责任；由于事故责任，造成发包人人身伤害
或财产损失的，由责任方承担损失赔偿责任，承包人对第*方的安全生产责任承担连带
责任。
*.*因不可抗力导致工程项目施工作业事故，并导致生产损失、人身财产损害的，
由甲乙双方各自承担。
*发包人的权利
*.*有权对承包人履行安全生产职责情况、承包人自有或租赁使用的设备、设施、
配备的管理人员及其资质情况，以及承包人做出的与安全生产管理有关的承诺履行
情况进行监督检查。
*.*有权对承包人的施工作业现场的安全作业情况进行监督检查，在监督过程中
发现施工情况不具备安全条件的，有权要求承包人停止施工，并书面通知承包人制定具
体安个替进行整改。发包人的检查不免除承包人的安全管理责任。
*.*有权要求承包人填报火灾、爆炸、交通、生产、设备、人员伤亡事故报表，
川书面随迷事故发生经过、原因及处理情况。发生事故后，有权根据有关规定参与事故的调查，
对小包人事故进行统计上报。有权对承包人造成事故进行处罚和停工整顿，直至达到发包
人必求，有权要求承包人赔偿因承包人责任给发包人造成的损失。
*在可能造成危害生产操作人员安全与健康的紧急情况下，有权停止危险作业
或离人员至安全区域
*.*有权禁止未经安全教育或安全教育考试不合格的承包人人员上岗。有权要求
更换、调整身体条件和安全技能素质不具备岗位要求的承包人人员。
*.*有权要求承包人执行发包人制定的安全生产管理规定，对承包人管理过程中
任何偏差，要求承包人实施整改并进行跟踪验证。
*.*有权对承包人使用的个人防护用品、机械设备、工具、设施、车辆进行安全
监督和检查。对使用不符合国家标准和发包人/业主要求的个人防护用品的，发包
人有权要求承包人立即更换为合格的防护用品并视情况予以处罚。
*.*发包人有权对承包人安全生产费用投入情况进行审查监督，并提出整改意见。
如承包人意于投入或投入不足，发包人有权根据现场情况代为投入，所发生费用从
承包人工程款中扣除。
*.**旦发现承包人有严重安全违章行为的或现场管理混乱的，发包人有权责令其停
工整顿。
*.**发包人依照法律法规和主合同约定或为了确保项目安全实施应当享有的其他权
利。
*发包人的义务
*.*认真执行与安全生产、健康有关的法律、法规、标准及有关的规章制度，贯
彻落实“安全第*、预防为主、综合治理”的安全生产方针。不得调减或挪用批准概算中
业环境及安全施工措施等所需费用。
可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供
下管线资料,气象和水文观测资料,拟建工程可能影
地下工程的有关资料,并保证有关资料的真实、准确、完
的要求。
施进行全面系统的布置,明确承包人施工作业区的
急救援体系,发生事故后积极协助承包人进行抢险和
,并按照有关规定报告。
协商、沟通的渠道,并及时向承包人传递有关安全管理信息。
捉供的具有保密性质的文件和资料予以保密。
肝。·*订权对发包人的安全生产管理工作提出合理化建议和改进意见。
θ·*有权要求发包人提供相关的工程资料、安全资料、职业健康资料和安全生产管理
规定,
*=*在日常作业中,对发包人违章指挥、强令承包人冒险作业,有权拒绝执行。
*,*发生严重危及承包人人员生命安全的不可抗力紧急情况时,承包人有权采取必要
的措施避险。
*,*在提出明确依据的情况下,有权拒绝违反相关标准或未经审批的发包人设计施工
要求。
*.*有权对进入施工作业现场的发包人人员进行安全教育,有权禁止发包人人员在施
工现场作业。
*承包人的义务
*.*严格执行安全生产、职业健康法律、法规、标准及安全操作规程,健全安全
组织机构,建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章
制度和操作规程,保证安全生产所需资金的投放,对承包的工程进行定期和专项安
全检查,并做好安全检查记录。
*.*设立安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员。施
工现场必须有专职安全生产管理人员。
所确定的水利工程建设有关安全作
*.*向承包人提供施工现场及施工
气、供热、通讯、广播电视等地
响的相邻建筑物和构筑物、
整：满足有关技术规范
*.*就落实保证安全生产的措
范围及安全生产责任。
*.*将承包人纳入发包人应
抢救，防止事故扩大
*.*应建立与承包人
*.*对承包人
*承包人的权利
*.*承包人主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经水行政主管
部门对其安个生产知识和管理能力考核合格。
*.*建设有度汛要求的水利工程时，根据发包人编制的工程度汛方案、措施制定
相应的鹿汛方案，报发包人批准。涉及防汛调度或影响其它工程、设施度汛安全
的，由发包人报有管信权的防汛指挥机构批准。
*.**心电运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架
口作业人员等特种必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得
特种作业操作值格证
可上岗作业。
**有施工组制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到*
半理模的危险件位程应当编制专项施工方案；对超过*定规模的危险性较大的
*程：应川川专车对专项放方案进行审查论证。
*/地防控制职业危害，保护员工健康，以确保工程项目的安全生产。
中位人有义务杜绝将任何已知的医疗上证明患有职业禁忌症的人员安排到建设工作
中若发现示包人使用上述人员，发包人将追究承包人相应的责任；因此造成任何
事故或责任的，由承包人承担全部损失赔偿责任。
*.*对施工过程进行安全评估，消除隐患，制定预防措施及应急预案。
*.*负责收集整个施工过程中天气信息等工程动态信息，并向发包人及时传递，
并保证信息的真实可靠，及时将异常信息反馈到发包人。
*.**发生事故时，应积极组织抢险、服从统*指挥，避免事故进*步扩大，并
按要求报告发包人。
*.**应维护好相关的生产设施、设备和器材，使其处于安全生产状态，按相关
规定进行定期检验。
*.**工程所使用的锅炉、压力容器、起重机械等特种设备应按国家特种设备管
理规定进行登记和定期检验。
*.**应对所有作业人员进行安全生产教育培训，保证所有人员具备相应的安全意识
和技能，明悉安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；负责办
理施工作业所必须的健康、安全保护等有关证书，且保持其有效性；为作业人员配
备适宜的作业防护用品。
*.**承包人的分包商应具备承担工程项目相应的施工资质和安全资格，并需经发包
人认可，发包人的认可不免除承包人对其分包商的行为承担连带责任。分包商从事特种
作业的人员应经过专业培训并取得特种作业证书，且该证书持续有效，承包人应对
儿分包面的安全房任负责
*.*定急外事故伤害、突发性疾病、急性中毒、急性传染病、自然灾害（风暴潮、地震、
*恼、汛情）、脸落、落水等突发事故处理应急计划，配备相应的器具，并组织演练。
*.**乐包人应做好防需降温、冬防保温等工作，对安全生产工作负责。
*.**施**见.***电必须按用电安全技术规范有关要求做好防止漏电保护措施，
人施*作业区工道路、堆放区、办公区、生活区设置足够的照明及警示标志。
*
*.**施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措
*.
*.**小包人有义务为其所有员工和雇员购买意外伤害保险或工伤保险，严格执行国
**安个生产相关法规中关于保险的要求。
*.**小包人负责和承担主合同过程中所需要的设备、设施及材料的安全风险和责任。
小包人所控制或使用的发包人财产出现损坏、丢失等情况，承包人应及时报告发包
人，并承担由此所造成的损失。
*.**承包人在履行合同过程中，其作业行为可能危及同*作业区域第*方安全的，承
包人应与第*方签订安全生产管理协议，明确双方之间安全生产职责和应当采取的安全
措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。发生事故造成发包人或其它
人身伤害或财产损失的，由责任方承担损失赔偿责任。承包人与第*方之间责任不清时，
由承包人、第*方承担连带赔偿责任。承包人不得以本款约定为由，将应由承包人承担
的安全责任转移给第*方。
*.**依照法律法规、强制性标准规范或主合同约定，承包人必须承担的其它义务。
**事故的应急救援与调查处理
**.*承包人应制定安全、健康事故应急救援预案，建立应急救援体系，配备应急
救援设备、器材，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。
**.*发生生产安全事故后，事故现场承包人有关人员应当立即报告承包人单位负
责人，单位负责人接到事故报告后，应迅速采取有效措施，组织抢险、抢救，防止
事故扩大，减轻人员伤亡和财产损失，事故的处理应同时满足国家和发包人关于事
故管理要求。重特大事故，应在事故发生当时立即报告发包人单位，不得拖延，不
因承包人拖延或故意破坏事故现场、毁灭证
,由承包人承担赔偿责任。
故,应按照国家和发包人事故调查有关规定对
◆议时,按甲乙双方签订的主合同约定的方式解决。
人(或委托代理人)签字并加盖公章之日起生效。本
巳经实际履行并属于主合同范围内的工作,本合同具有溯
-式*份,发包人*份,承包人*份。
承包人(盖章):
^·
)
⒊*,。。*〈Ⅰ∶*∶∶
法定代表人，法定代表人
戍安托代理人:，或委托代理人:
签订日期:⒛**年*月尸日
得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。
据等行为而给发包人或第*方造成的损失
**.*在主合同履行过程中发生的安全事
事故进行调查和责任认定，
通约责任及处理条款
*争议的解决
*.*在本合同履行过程中发生
合同效力及其它约定
**.*本合同自双方法定代表
合同署或生效前承包人
及为并同样适用
**.*本协议书
**.*其它特到约定：
发包人（翻章）：
附件*：廉政协议书
廉政协议书
根据有关工程设、廉
廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程
建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，确保本工程目标建设的顺
利卖现，****市河道工程管理服务中心（以下简称“发包人”）与****，
（以下简称“承包人”）就（****市挂骏河蓄排引调水能力提升工程）的施工达成以下共
识：特签订本责任书，供双方共同遵守：
第*条发包人和承包人双方的权利和义务
*.严格遵守党和国家有关法律法规以及行业有关规定。
*严格执行本项目工程合同文件，自觉按合同办事。
*双方的业务及活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合
同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设的有关管理规章制度。
*.建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布廉政告示举报电话，监督并认真查处违法
用记行为。
*.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
*.发现对方严重违反本协议书条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理
养喜求告知处理结果的权利。
第*条发包人的义务
*.发包人工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包
人处报销任何应由业主或个人支付的费用等。
*.发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提
供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
*.发包人工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女
的工作安排以及出国出境、旅游提供方便等。
*.发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与承包人施工合同有关的经济活动。
第*条承包人的义务
*.承包人不得向业主工作人员行赔，不得以任何理由向业主工作人员馈赠礼金、有价
证券、贵重礼品。
由业主丰位或个人支付的任何费用。
和娱乐活动。
交通ェ具和高档办公用品等。
出*泪权限,依据有关规定给予党纪、
女任:给承包人单位造成经济损失
*艹,按营理权限,依据有关规定给予党纪、
的,应子以赔偿;情节严重的,发包人将建
不仔进入其主管的工程建设市场的处罚。
)的附件,与合同具有同等的法律效力。
****+****
*.承包人不得以任何名义为业主工作人员报销应
*.承包人不得以住何理由安排业主工作人员参加超标准宴请
*.承包人不得为业主工作人员购置或提供通讯工具、
第*条违约责任
*.发包人及其工作人员理反本协议第*、*条，
政们或组织处理：涉嫌范罪的，移文
交司法机关追究刑事
的：应于以赔倍。
*.承包人及其工作人员违度本协议第*
随相或世织处理，拍发包人单位造成经济损失
设建设主管能门给于承包人*至*年内
第有条本协议书作为（合同名称
发包人法定代表人或委托代理人：（签字）
乐包人法定代表人或委托代理人：（签
***
附件*：预付款担保格式
预付款担保
****市河道工程管理服务中心
根据****市河道工程管理服务中心（以下称“发包人”）与****洪通集团有
限公司（以下简称“承包人”）签订的（****市徒骏河蓄排引调水能力提升工程）
合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交*份预付款担保，即有权得到发
包人支付相等金额的预付款，我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
*、担保金额人民币（大写
）元（?
）。
*担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证
书说明预付款已光全相清止。
*.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，
我方在收到你方的书面通知后，无条件地在*天内予以支付。但本保函的担保金
，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进
度付款证书中扣除的金额。
*、发包人和承包人按《通用合同条款》第**／（*）条变更合同时，我方
承担本保函规定的义务不变
担保人盖单位公章）
法定代表人或其委托代理大
签
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
****年月
日
性：委托代理人应附授权委托书。
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
