****年****县非现场执法点建设工程
（*******+***）
施
*
泰
同
文
件
发包人：****县交通送输餐现中心
承包人：****华数广电网络股份有限公司
****年**月**日
录
目
*
中标通知书·
*
****年****县非现场执法点建设工程（*******+***)合同
**
廉政合同·
**
安全生产合同：
·**
工程质量责任合同：
中标通知书
采购编号：*************
| 项目名称 |
****年****县非现场执法点建设工程（*******+***) |
| 项目简介 |
详见采购文件（补充文件）及报价文件 |
| 成交单位 |
：****华数广电网络股份有限公司 |
| 成交价 |
大写：********元小写：*******元 |
| 采购人 |
****县交通运输管理中心 |
| 备注 |
*、请在收到本通知后**日内与采购人做好合同签订工作；*、合同参照采购文件合同格式：*、请按采购文件规定办理履约保证金，递交****县交通运输管理中账户；*、联系方式：采购人名称：****县交通运输管理中心项目联系人：****项目联系方式（询问）：****-********采购代理机构名称：****地址：****市****县罗阳镇新城大道***号项目联系人：****项目联系方式：****-********交通运 |
泰
加****
*元年*月*
小
****年****县非现场执法点建设工程（*******+***）
合同
编号：*************
采购人：****县交通运输管理中心
成交供应商：****华数广电网络股份有限公司
双方经协商，就成交供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下
条款：
第*条：采购商品清单及合同价格
金额单位：人民币元
成交供应商保证提供如下内容的合格产品：
| 序号 |
报价项 |
报价项 |
品牌 |
规格、型号 |
单位 |
数量 |
单价 |
总价 |
备注 |
|
高速动态称重传感器 |
*方 |
***-** |
只 |
** |
***** |
****** |
无 |
|
专用高强度快干基础 |
*方 |
定制 |
车道 |
* |
***** |
****** |
无 |
|
前端平板称重设备：动态检测精度：*级，通行速度：≤****/* |
称重平板主体 |
*方 |
***-**-** |
台 |
* |
***** |
****** |
满铺 |
|
车辆检测器 |
*方 |
****-* |
台 |
* |
***** |
****** |
无 |
|
车检线圈 |
*方 |
****.* |
个 |
** |
**** |
***** |
无 |
|
高速动态称重控制器 |
*方 |
******-** |
台 |
* |
***** |
***** |
无 |
| * |
|
数据处理主机 |
*方 |
***** |
台 |
* |
***** |
***** |
无 |
| * |
现场控制机柜 |
现场控制机柜 |
*方 |
***-**-** |
个 |
* |
**** |
**** |
无 |
| * |
数据采集系统 |
数据采集系统 |
*方 |
定制 |
套 |
* |
***** |
****** |
无 |
| * |
数据处理系统 |
数据处理系统 |
*方 |
定制 |
套 |
* |
***** |
***** |
无 |
| * |
车辆信息匹配及上传系统 |
车辆信息匹配及上传系统 |
*方 |
定制 |
套 |
* |
***** |
***** |
无 |
| *. |
工业级交换机 |
工业级交换机 |
华创视通 |
*******-****** |
台 |
* |
**** |
**** |
无 |
| * |
安装附件 |
安装附件 |
国产 |
定制 |
套 |
* |
**** |
**** |
无 |
| * |
调试、定检及其他费用 |
调试、定检及其他费用 |
国产 |
定制 |
项 |
* |
***** |
***** |
无 |
| ** |
标准证据稽核*体机 |
标准证据稽核*体机 |
软易 |
定制 |
台 |
* |
***** |
***** |
无 |
| ** |
环保车牌识别抓拍摄像机 |
环保车牌识别抓拍摄像机 |
海康 |
***-******-*** |
套 |
* |
**** |
***** |
含侧后抓拍 |
*
| ** |
补光灯 |
海康 |
****-*-**-**-*******-* |
套套 |
** |
********* |
********** |
无无 |
| ******** |
抓拍监控悬臂工业级交换机抱杆机柜抓拍系统联调 |
国产华创视通国产国产 |
定制*******-******定制定制 |
台只项 |
*** |
************ |
************* |
无无无 |
| ****** |
屏体屏幕控制器悬臂立杆（含基础） |
科野科野国产 |
*****-*配套定制 |
套套套 |
**** |
***************** |
****************** |
无无无无 |
| **** |
屏体防雷监控球机 |
国产海康 |
定制***-***********-* |
套套 |
* |
**** |
**** |
无 |
| ** |
终端服务器 |
海康 |
**-****-***（***） |
台 |
* |
**** |
**** |
无 |
| **** |
******管******镀锌管 |
皮尔康增洲 |
**①********** |
** |
***** |
**** |
******* |
无无 |
|
中策 |
*****-****×** |
* |
*** |
* |
**** |
|
| **** |
手孔线缆 |
国产赛格 |
定制****×*.* |
个* |
***** |
*** |
******* |
无数量供参考，材料用量以实际发生为准 |
|
中策 |
*****-****×** |
* |
*** |
* |
**** |
|
|
烽火 |
********* |
* |
*** |
* |
*** |
|
|
赛格赛格 |
**********-* |
** |
****** |
*.** |
****** |
|
| **** |
****×*标志口****×****×*标志 |
国产国产 |
定制定制 |
套套 |
*** |
*********** |
************ |
无无无 |
| ********** |
网络租赁标线恢复（含老线调整）室外配电箱系统接电系统接地 |
华数国产国产国产国产 |
****专线定制定制定制定制 |
年**个项项 |
****** |
************* |
*************** |
无无无无 |
| ****** |
机柜保护临时交通组织车辆租赁 |
国产国产国产 |
定制定制定制* |
项项项 |
*** |
************** |
************** |
无无无 |
*****无
国产定制项******
**配合计量检定
*******
合计：
*******
最终总价
第*条：质量标准和要求
*、成交供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业
标准确定，上述标准不*致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按
照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。
*、成交供应商所出售的货物还应符合国家和****省有关安全、环保、卫生之规定。
第*条：权利瑕疵担保
*、成交供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。
*、成交供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、
质押权、留置权等。
*、成交供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第*人的知识产权和商业秘密等权利。
*、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。
第*条：包装要求
*、成交供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运
输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。
*、每*个包装箱内应附*份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
第*条：质保期
质保期：本项目所有采购内容质保期为验收合格之日起*年。
第*条：供货方式
在****年**月**日前完工并通过验收，包括设备安装、设备调试、技术培训等。
第*条：验收
成交供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的要求和标准，对货物进行检查验收。
货物的数量不足或表面瑕，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在就位调
试后**个工作日内提出。
在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，成交供应商应负责按照采购人的要求采
取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的*切费用和损失。
采购人在成交供应商按合同规定交货和就位、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝
接收、验收的，应承担由此而造成的成交供应商直接损失。
第*条：售后服务
成交供应商承诺售后服务按照投标时承诺的服务计划实施。
*
第*条：履约保证金
*、合同签订后，中标单位按招标文件要求向采购单位支付*%的履约保证金。
*、质保期（如质保期延长则履约保证金的退还也相应延期）满后经双方确认无质量问题，
无息退还履药保证金。
第*条：货款的支付
本项目竞争性碳商后成交总价为人民币*******.**元整（大写：********圆整）
合同签订后，全部设备到场后，支付合同总价的**%（即人民币******.**元整，大写****
****圆整）…全部设备安装调试并交付使用，经双方验收合格后支付余款人民币******.**
元整（大写：********圆整）。
第*条：质量保证
成交供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性
能的要求。成交供应商应保证其货物在正确就位、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应
具有满意的性能。在货物最终交付验收后**个月的质量保证期内，成交供应商应对由于设计、工
艺或材料的缺陷而产生的故障负责。
在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺
.陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第**条规定以书面形式向成交供应商提
出补救措施或索赔。
成交供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用
将由成交供应商承担，采购人根据合同规定对成交供应商行使的其他权利不受影响。
第**条：补救措施和索赔
*、采购人有权根据质量检测部门出具的检验报告向成交供应商提出索赔。
*、在质量保证期内，如果成交供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，成交供应商应
按照采购人同意的下列*种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取成交供应商合同总价
的**%违约金：
（*）成交供应商对缺陷产品进行退货并将对应的货款退还给采购人，由此发生的*切费用
.和损失由成交供应商承担。
（*）根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人与成交供应商商定降低货
物的价格。
（*）成交供应商应在接到采购人通知后*天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能
要求的新*件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由成交供应商负担。同
时，成交供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。
*、如果成交供应商未能在采购人发出索赔通知后*天内或采购人同意延长的期限内，按照上
述规定的任何*种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采
购人损失的，采购人有权进*步要求成交供应商赔偿。
*
第**条：履约延误
*、成交供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。
*、在履行《合同》过程中，如果成交供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应
及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到成交供应商通知后，应尽
快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
*、如成交供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效，采购人有权追究成交供应商的违约贵
任。延期交货违约责任按每延期*天支付违约金****元处理，如果超出合同规定期限**天不能
供货，则采购人可以终止合同，并收取成交供应商合同总价**%的违约金。如造成损失超过违约金
的，超过部分由成交供应商继续承担赔偿责任。
第**条：不可抗力
*、合同履行期内，如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，
不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。
*、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括
双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的
重大变化，以及双方商定的其他事件。
*、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合
同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事
项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进*步履行合同。
第**条：争议的解决
在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向成交供应商索赔，签订必要
的书面处理合同。双方在履行合同中所发生的*切争议，应通过协商解决，如协商不成，双方均
同意提交****仲裁委员会仲裁。
第**条：违约处理
*、在采购人对成交供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情
况下向成交供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。
（*）成交供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；
（*）成交供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；
（*）成交供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；
*、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和
方法购买与未交货物类似的货物，成交供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，
成交供应商应继续执行合同中未终止的部分。
第**条：合同转让和分包
除采购人事先书面同意外，成交供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。
*
第**条：合同生效
*、本合同经成交供应商和采购人法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。
*、本合同*式*份，采购人与成交供应商双方各*份，****采购科执*
份。
第**条：合同修改
除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的*部分之外，本合同条款不得有任何
变化或修改。
第**条合同附件
下列文件与本合同具有同等法律效力：
*、采购人的采购文件与采购补充文件；
*、成交供应商投标文件；
*、询标纪要和承诺书；
*、成交通知书。
*、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。
中标供应商（盖章）
采购人（盖章）：
法定代表人或授权代展索法定代表人或授权代表：
回手
*
开户银行：农行西湖支行
开户银行：
开户名称：****华数广电网络股份有限公司
开户名称：
*
账号：*****************
账号：***
签约地点：
签约日期：
廉政合
同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉
政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资
金的安全和有效使用以及投资效益，****年****县非现场执法点建设工程（*******+***）
的项目法人****县交通运输管理中心（以下简称“发包人”）与该项目的施工单位****华
数广电网络股份有限公司（以下简称“承包人”），特订立如下合同。
*.发包人和承包人双方的权利和义务
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和****省交通运输厅的
有关规定。
（*）严格执行****年****县非现场执法点建设工程（*******+***）的合同文件，自觉
按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合
同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认
真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义
务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予
处理并要求告知处理结果的权利。
*.发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得
让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人
*
提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配
偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工
程分包、劳务等经济活动等。
（*）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购
买合同规定外的材料和设备。
（*）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞，不准利用职权从事各种个人有偿中
介活动和安排个人施工队*。
*．承包人的义务
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重
礼品。
（*）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的
任何费用。
（*）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（*）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品
等。
*．违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失
的，应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议
交通工程建设主管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
*.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人
或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执
*
行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*.本合同作为****年****县非现场执法点建设工程（*******+***）施工合同的附件，
与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
*．本合同正本*份、副本*份，合同双方各执正本*份，副本*份，送交发包人和承
包人的监督单位各*份。
发包人：****县交通运输管理中心承包人：****华数广电网限公
（盖单位章）（盖单位章）*
*
通运输
法定代表人或法定代表人或
其授权的代理人：进其授权的代理人：
中
****年**月******年**月**日
*****
发包人监督单位：****县交通运输局承包人监督单位：
**
安全生产合同
为在****年****县非现场执法点建设工程（*******+***）施工合同的实施过程中创
造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人****县交通运
输管理中心（以下简称“发包人”）与承包人****华数广电网络股份有限公司（以下简称
“承包人”）特此签订安全生产合同：
*.发包人职责
（*严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）按照“安全第*、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行
安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同
时施工，同时验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*.承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等
国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施
工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》、《****省交通建设工程质量和安全生
产管理条例》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加
强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全
生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级
领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，
做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时
雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安
全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的
**
安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备
专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安
全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、
违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的
人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安
全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压
力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培
训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象
时，项目经理必须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所
有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、
易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检
查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，
保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措
施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急
·救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》
以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任
人。
（**）安全生产费用按照《****省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》的
相关规定使用和管理。
*.违约责任
**
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣
工验收后失效。
*.本合同正本*式*份，副本*份，合同双方各执正本*份，副本*份。当正本与副
本的内容不*致时，以正本为准。
承包人：****华数广电网络股份有限公司
发包人：****县交通运输管理中心
（盖单位章）（盖单位章
**
法定代表人成法定代表人或
其授权的代理其授权的代理人：
****年*********年**月**日
**
工程质量责任合同
根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，
****年****县非现场执法点建设工程（*******+***）的发包人****县交通运输管理中心
（以下简称“甲方”）与承包人****华数广电网络股份有限公司（以下简称“乙方”），
特订立如下质量责任合同。
第*条本建设工程项目的质量目标为工程交（竣）工验收质量评定：优良，
承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任
人：庄友录_。
第*条甲乙双方的权利与义务
（*）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、****省人民政府《****省交通建设
工程质量和安全生产管理条例》及****省交通运输厅的有关规定。
（*）严格执行****年****县非现场执法点建设工程（*******+***）施工合同文件，
自觉按合同办事。
（*）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、
集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（*）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的
权利和义务。
（*）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予
处理并要求告知处理结果的权利。
第*条，甲方的义务
（*）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。
（*）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物
及其他障碍物。
（*）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程
的施工活动。
（*）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何
借口克扣工程款或拖延工程款的支付。
（*）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。
（*）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。
第*条乙方的义务
（*）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。
（*）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得
**
转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。
（*）乙方必须严格履行施工合同，按合同承诺的施工技术人员及时到位。施工技术
人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。
（*）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工
地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统*归档。
（*）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不
得偷工减料。
（*）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。
（*）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的*切往来
函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。
（*）乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的
产品，乙方应拒绝使用。
（*）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。
第*条违约责任
（*）甲方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据国务院《建设工
程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单
位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）乙方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据国务院《建设工
程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单
位造成经济损失的，应予以赔偿。
第*条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。
第*条本合同作为****年****县非现场执法点建设工程（*******+***）施工合同
附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
第*条本合同正本*份、副本*份，合同双方各执正本*份，副本*份，当正本与
副本的内容不*致时，以正本为准。
发包人：****县交通运输管理中心承包人：****华数广电网络股份有限公司
(盖单位：（盖单位章
店
法定代表法定代表人或
*期
其授权的其授权的代理人：
****年******年**月**日
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
