工程名称：********市建设工程施工合同合同编号：工程编码：项目编码：**-****-****
****市市场监督管理局制定****市住房和城乡建设局承包人：发包人：****市****区太平镇人民政府工程地点：****市****区太平镇秋枫村
项目名称：****立项批文编号或****省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：穗从发改投批〔****〕**号依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成*致意见，订立本合同。承包人:（全称）发包人:（全称）****市****区太平镇人民政府第*部分协议书
结构形式：改造工程工程内容：新建*米宽人行道（含边沟）约*.***；地面硬底化约****平方米；新建挡土墙及安全设施约***米；河道整治及沿河护坡、栈道，护栏等约***米；对村面进行升级改造约****平方米；怀安公园周边环境进行整治提升（篮球场及儿童游乐设施升级改造等），约****平方米；对革命公园周边整治提升（新建路灯、步行道、挡土墙、绿化等），约*****平方米；新建文化活动室*个，及其它公共基础设施建设。具体内容详见招标人提供的文件、全套施工图纸、设计说明、工程量清单及有关资料。工程地点：****市****区太平镇秋枫村*、工程概况工程规模：具体内容详见招标人提供的文件、全套施工图纸、设计说明、工程量清单及有关资料。项目总投资****元。合同类型：☑总承包施工合同□专业分包施工合同□其它：
工程合同工期总日历天数：***天。*、合同工期工程内容与承包范围:本项目所在区域为****市****区太平镇秋枫村，新建*米宽人行道（含边沟）约*.***；地面硬底化约****平方米；新建挡土墙及安全设施约***米；河道整治及沿河护坡、栈道，护栏等约***米；对村面进行升级改造约****平方米；怀安公园周边环境进行整治提升（篮球场及儿童游乐设施升级改造等），约****平方米；对革命公园周边整治提升（新建路灯、步行道、挡土墙、绿化等），约*****平方米；新建文化活动室*个，及其它公共基础设施建设。具体以施工图纸和工程量清单为准。*、工程内容与承包范围其他：资金来源：建设资金由《****市****区住房和城乡建设局关于审定****区****年市级美丽乡村建设项目库的请示（文件办理通知）》（文件办理通知〔****〕***号）安排解决。
★*、质量标准日历天数为准。日期为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总体开工日期以现场具备施工条件且在项目依法领取施工许可证后，以监理签发的开工令暂定从年月日开始施工，至年月日竣工完成，具
□省级工程优质奖；□市级工程优质奖；创优目标：□以及符合优质工程/质量验收标准。☑确保符合国家、省、市市政工程质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。工程质量标准：
□国家级安全文明工地；□省级安全文明示范工地；□市级安全文明绿色施工样板工地；创文明工地目标：□其它□国家级工程优质奖；
*、合同价款□其它□全国建筑业绿色施工示范工程；□****省建筑业绿色施工示范工程；□****市建筑业绿色施工示范工程；
项目单价：☑详见承包人的投标报价书（招标工程）；余泥渣土（土方、石方、淤泥）场外运输与排放费用元。安全防护、文明施工措施费用元，其中：暂列金额元；（小写）：元。含税合同总价（大写）：；
工程款中的工人工资款比例：，工人工资款支付专用账户：。工人工资款支付专用账户开户银行：，工人工资款支付专用账户开设的约定内容：具体执行及管理办法参照****省、****市及****区关于工人工资支付的最新文件规定。★*、工人工资支付分账□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。
组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第*部分《通用条款》第*.*款赋予的规定*致。*、组成合同的文件承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。工人工资支付周期：。其中：每*期工程进度款中的工人工资款比例：。
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。*、发包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。*、承包人承诺本协议书中有关词语含义与本合同第*部分《通用条款》第*条赋予它们的定义相同。*、词语含义
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。本合同*式*份，具有同等法律效力，其中甲方执*份，乙方执*份。**、合同份数本合同订立地点：****市****区太平镇人民政府本合同订立时间：年月日**、合同生效
注：按《****市建设工程施工合同》（**-****-****）示范文本执行第*部分通用条款（略）发包人：（盖章）****市****区太平镇人民政府承包人：（盖章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱:电子邮箱:发包人：（盖章）****市****区太平镇人民政府承包人：（盖章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱:电子邮箱:（以下无正文）
☑范围：招标范围内所有工程内容，详见招标施工图纸及工程量清单。☑内容：新建*米宽人行道（含边沟）约*.***；地面硬底化约****平方米；新建挡土墙及安全设施约***米；河道整治及沿河护坡、栈道，护栏等约***米；对村面进行升级改造约****平方米；怀安公园周边环境进行整治提升（篮球场及儿童游乐设施升级改造等），约****平方米；对革命公园周边整治提升（新建路灯、步行道、挡土墙、绿化等），约*****平方米；新建文化活动室*个，及其它公共基础设施建设。具体内容详见招标人提供的文件、全套施工图纸、设计说明、工程量清单及有关资料。☑名称：*****.**单位工程*．定义第*部分专用条款
□电子邮件；□传真；□电报；□信件；☑文书；*.**所采用的书面形式包括：
*、中标通知书*、履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）*、本合同协议书*.*（**）组成合同的其他文件：*．合同文件及解释□其他：
*、工程量清单*、图纸*、标准、规范、规程及有关技术文件*、本合同通用条款*、本合同专用条款*、承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）
（*）提供的数量：*式*份（*）提供的时间：开工前**天*.*发包人提供施工设计图纸*.施工设计图纸*.*约定适用的标准、规范的名称：按国家地区及行业有关规范、规程和标准执行。*．语言及适用的法律、标准与规范
*.*各方通讯地址、收件人及其他送达方式*.通信联络（*）监理工程师答复的时间：/（*）提供的数量：/（*）提供的时间：/*.*承包人提供施工设计图纸
监理人：通讯地址：收件人：邮政编码：承包人：通讯地址：收件人：邮政编码：发包人：****市****区太平镇人民政府各方通讯地址和收件人：
*.*指定分包工程名称：/*.工程分包视为送达的其他方式：通讯地址：收件人：邮政编码：工程造价咨询人（如有）：通讯地址：收件人：邮政编码：
**.专项批准事件的签认**.*运输超大件和超重件的费用：由施工单位自行解决**.*修建场内临时道路和交通设施的费用：由施工单位自行解决**.*办理道路通行权和修建场外设施的费用：由施工单位自行解决**.交通运输*.*分包工程款的支付方式：/
建造师：姓名：印章样式：签字样式：造价工程师：姓名：印章样式：签字样式：监理工程师：**.*专项批准事件的签认人选
完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：承包人中标后自行安装独立施工用水、用电设施（需经发包人及监理工程师检查合格并符合有关规范要求），施工用水电管线由承包人根据施工需要自行解决。办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：已完成，满足施工的要求。**.*发包人完成下列工作的约定**.发包人姓名：印章样式：签字样式：
组织图纸会审和设计交底的时间：开工前，由发包人、承包人、设计方、监理参加图纸会审。提供标准与规范的时间：开工前。现场交验的时间：开工前，由发包人、承包人和监理工程师进行现场交验，并签署移交记录。办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：由承包人代办。提供施工所需的有关资料的时间：开工前。开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：已开通及已满足施工的要求，通道沿线的群众由承包人自行协调，以确保施工车辆能顺畅通行。
□按通用条款第**.*款、第**.*款、第**.*款等规定期限支付。（*）工程款支付期限**.*支付款项**.*提供施工场地的时间：开工前。委托承包人办理的工作有：/协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：承包人配合发包人完成。
□支票支付。按请款申请表所注明的银行账户转账。（*）工程款支付方式发包人负责向资金支付单位递交资金申请表，资金支付单位为****区财政局，由于资金不到位等原因，由资金支付单位负责解释。本合同签订后**天内，承包人提交资金计划和工程预付款申请，经发包人审核确认后，向承包人支付合同价（扣除暂列金额及其税金）的**%，进度款按实际工程进度经发包人（含其委托监理单位）确认后分次支付：当工程进度累计达到或超过**％时，支付至合同价款的**％，当工程进度累计达到或超过**％时，支付至合同价款的**％，当工程竣工验收达到发包人（含其委托监理单位）认定的标准时，支付至合同价款的**％，工程完成财评结算时，按结算价支付至**％，剩余*%作为保修金待保修期完后支付。☑另作约定：*、中标通知书的中标金额为合同价。
**.*承包人完成下列工作的约定承包人在本项目发包人的工程项目中存在通用条款**.*所列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限：。**.*遵守法律**.承包人□其他方式：
（*）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：由承包人负责，费用按相关规定收取（*）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等手续的时间：开工前（*）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：/☑另作约定：每月**日前□按通用条款第**.*款、第**.*款、第**.*款等规定期限提交。（*）提交支付申请和工程款额报告期限
*、承包人按上款计价方式编制变更工程预（结）算书，由发包人转送****区财政投资评审中心进行评审。*、工程施工所涉及到的其它检验检测费用已包括在投标报价中。所有检测如有不合格需复测，则由承包单位负责。☑另作约定：*、承包人必须协调好周边群众关系，施工时如需使用或占用周边通道，承包人负责做好解释协调工作，化解矛盾，由此发生的费用包含在合同价中，结算不作调整。□按通用条款第**.*款规定提交。提交竣工验收申请报告和竣工结算文件（*）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：验收合格后*天内完成
**.现场管理人员任命和更换**.*承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：/*、当出现停建、缓建、迁移、合并、分立以及其他主要变更事项时，上述结算条款不再适用，最终结算以****区财政局或上级部门的相关文件要求为准。*、工程变更或工程竣工结算的工程量计算或计价以****区财政局评审中心的评审为准。*、竣工验收后**天内，承包人应向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，由发包人转送****区财政投资评审中心进行竣工结算，所有资料的要求由****区财政投资评审中心确定。*、承包人在工程竣工验收前，应根据各有关单位要求等验收需要提供技术档案资料（含竣工图及光盘），并向发包人提供完整的符合《建设工程文件归档整理规范》（**/******-****）要求的技术档案资料*式*份（含竣工图及光盘）。否则，将不办理工程竣工验收和结算。
**.发包人代表**.*承包人代表授权人选任命和撤回：/造价工程师代表任命和撤回：/**.*监理工程师代表任命和撤回：/**.*承包人代表任命和更换：/**.*发包人现场管理人员任命和更换：/
**.监理工程师发包人对发包人代表权力做如下限制：负责审批工程开工报告，负责审批工程进度并协调办理工程进度款的支付手续，负责工程现场签证的确认并协调办理工程设计变更手续，参加各分部和单位工程的验收工作及项目工程竣工验收工作。联系电话：传真号码：通讯地址：邮政编码：（*）发包人任命（）为发包人代表，其通讯方式为**.*发包人代表及其权力的限制
**.*(**)需要发包人批准的其他事项：联系电话：传真号码：通讯地址：邮政编码：（*）任命（）为监理工程师，其通讯方式为（*）监理人：法定代表人：**.*负责合同工程的监理人及任命的监理工程师
联系电话：传真号码：通讯地址：邮政编码：（*）任命（）为造价工程师，其通讯方式为（*）工程造价咨询人（如有）：法定代表人：**.*负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师**.造价工程师
**.指定分包人联系电话：传真号码：通讯地址：邮政编码：**.*承包人任命（）为承包人代表，其通讯方式为**.承包人代表**.*（*）需要发包人批准的其他事项：
（*）履约担保的金额：（大写）/（小写/元）**.*承包人提供履约担保的约定**.工程担保（*）提供材料和工程设备、服务的分包人：/（*）实施、完成部分永久工程的分包人：/**.*依法指定的分包人
□出具履约保证保险的担保人：/□出具履约担保的担保人：/（*）☑出具履约保函的担保人：如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册的银行开具。☑另作约定：①中标通知书发出的**天内;②履约保证金为中标价款的**%;③履约保证金退还时间：在工程竣工验收合格后，承包人向发包人递交退还履约保证金的书面申请，经发包人审批*个月内无息退还。□签订本合同时；（*）提供履约担保的时间：/
□签订本合同时；（*）提供支付担保的时间：（*）□支付担保的金额：（大写）/（小写/）**.*发包人提供支付担保的约定□其它：/
□其它：/□出具支付保证保险的担保人：/□出具支付担保的担保人：/（*）□出具支付保函的担保人：/□另作约定：/
☑通用条款第**.*款的第（*）项；☑通用条款第**.*款的第（*）项；☑通用条款第**.*款的第（*）项；**.*委托承包人办理保险的事项有：**.保险**.*担保内容、方式和责任等事项的约定：/
**.进度计划和报告承包人不得拖欠施工人员工资、材料供应商货款，如因此影响发包人，则扣除余下工程款并追究相应责任。施工企业规定的劳动保险金统筹计入合同价，支付工程款时按有关文件规定抵扣。**.*投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：*、合同价已包含工伤保险金，承包人在工程开工之前必须购买，如不购买，造成的*切后果由承包人负责。☑通用条款第**.*款的第（*）项。☑通用条款第**.*款的第（*）项。
□另作约定：☑按通用条款规定的时间。**.*监理工程师在本合同签订后的（*）天内签发开工令。**.开工**.*承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：在每月的**日提供*份。
（*）/（工程名称）单位工程的工期约定为/天。（*）/（工程名称）单位工程的工期约定为/天。**.*合同工程的工期约定为（）天。**.工期及工期延误**.*承包人原因造成暂停施工的其他原因：/**.暂停施工和复工
□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的%时，根据****市建设工程造价管理站发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为%计算；□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的%时，根据****市住房和城乡建设局发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为%计算；□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的%时，根据****省建设工程计价依据规定的赶工措施费率为%计算；**.*赶工措施费
★**.*约定的工程质量标准★**.质量标准、目标**.*计划竣工日期：/**.竣工日期□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的%时，发包人、承包人约定赶工措施费率按%计算；
□其它□国家级工程优质奖；□省级工程优质奖；□市级工程优质奖；创优目标：（*）合同工程质量标准：以国家或行业的质量检验评定标准为依据，达到合格工程标准。
（*）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括：（*）建立完整的质量体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，同时附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第*方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，建立并保持*个有效的工程质量管理体系。**.*质量保证体系（*）工程质量验收标准：以国家或行业的质量检验评定标准为依据，达到合格工程标准。（*）特殊质量标准和要求：/
☑另作约定：绿色施工安全防护措施费：元□按通用条款的规定。**.*绿色施工安全防护的要求：★**.绿色施工安全防护（*）单项工程和重要部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应熟悉施工图纸和图纸会审、设计变更内容，并完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师审查批准后方可进行实验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。（*）单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作。
暂行办法的通知》（粤建规范〔****〕*号）*、《****省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理☑按通用条款的规定以及以下文件规定：**.*用工实名制、工人工资支付分账管理用工实名管理：其中：施工扬尘污染防治措施：
**.*治安管理：□另作约定：*、□其他文件：《关于印发****市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔****〕**号）&**;****市住房和城乡建设委员会关于实施《****市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》的通知&**;（穗建筑〔****〕****号）&**;****市住房和城乡建设委员会关于转发《****省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》的通知&**;（穗建筑〔****〕***号）
□国家级安全文明工地；□省级安全文明示范工地；□市级安全文明绿色施工样板工地；**.*创文明工地目标：□另作约定：□按通用条款的规定。
**.*特别安全生产事项□其它□全国建筑业绿色施工示范工程；□****省建筑业绿色施工示范工程；□****市建筑业绿色施工示范工程；
**.发包人供应材料和工程设备**.*测量放线误差的约定：**.*承包人提交施工控制网资料的时间：**.测量放线危险性较大分部分项专项工程施工技术措施费：元。危险性较大分部分项专项工程施工技术措施标准、要求：；
**.*承包人采购材料和工程设备**.承包人采购材料和工程设备**.*发包人供应材料和工程设备的结算方式：/□发包人供应材料和工程设备的，应与承包人约定“发包人供应材料和工程设备*览表”，作为本合同的附件。☑发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。**.*约定供应的材料和工程设备
**.材料和工程设备的检验试验发包人要求的材料和工程设备建设标准、质量等级：/**.*发包人依法指定的生产厂家和供应商：/**.*承包人供货要求：/□另作约定：/☑按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。
☑按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。**.*承包人配置施工设备和临时设施**.施工设备和临时设施（*）检测机构：/（*）种类：/**.*见证取样检验试验的材料和工程设备
**.工程试车**.*中间验收的部位有：按国家地区及行业有关规范、规程和标准执行。隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。**.隐蔽工程和中间验收**.*发包人提供的施工设备和临时设施：/□另作约定：
发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：/**.*承包人提出工程变更建议**．工程变更□需要试车的，试车的内容和要求：☑不需要试车的，本条不适用。**.*试车内容
□合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：☑合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。★**.*单位工程和工程部位验收合同工程竣工验收标准：按国家地区及行业有关规范、规程和标准执行。★**.*竣工验收标准★**.竣工验收
（*）（名称）工程或部位，运行时间为；□合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：☑合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。**.*施工期运行（*）（名称）工程或部位，竣工验收时间为，其范围包括：（*）（名称）工程或部位，竣工验收时间为，其范围包括：
☑按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。**.**施工队*的撤离□另作约定：☑按通用条款规定。**.**竣工清场（*）（名称）工程或部位，运行时间为。
质量保修期：按照合同附件*《质量保修书》中约定的质量保修时间。**.*质量保修期计算缺陷责任期：*年**.*缺陷责任期计算**.缺陷责任与质量保修□另作约定：
★**.暂列金额□另作约定：☑按通用条款规定。**.*清单工程量包括的工作内容**.工程量
□专业工程：/□材料、工程设备：/必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务★**.*招标暂估价项目★**.暂估价**.*合同工程的暂列金额为/元。
（*）提前竣工奖额度**.*提前竣工奖★**.提前竣工奖与误期赔偿费□另作约定：/□按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。**.*非招标专业工程款的确定
□另作约定：□按通用条款规定为合同价款的*%，即元。（*）提前竣工奖的最高限额□约定提前竣工奖的，，为元。□约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为元。☑没约定提前竣工奖的，本款不适用。
☑另作约定：**%签约合同价□按通用条款规定为合同价款的*%，即/元。（*）误期赔偿费的最高限额☑另作约定：超出工期在**天内的罚款为****元/天；超出工期在**-**天内罚款为****元/天；超出工期在**天以上的罚款为*****/天。（*）每日历天应赔偿额度为/元。**.*误期赔偿费
□按通用条款规定计算。★**.*工程优质费的计算额度：□按分部分项工程费为基础计算：□约定工程优质费的，其计算方法：**.*工程优质费的计算方法★**.工程优质费、****标准费用
★**.合同价款的约定与调整其它，工程优质费%。市级质量奖，工程优质费%。省级质量奖，工程优质费%；国家级质量奖，工程优质费%；□另作约定（工程优质费率参考****省建设工程计价依据工程优质费、****市住房和城乡建设局发布的工程优质费率；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）：
风险范围以外合同价款调整方法：按照施工期间****市有关工程计价文件规定和材料指导价格执行。风险费用的计算方法：风险费用已包括在合同中，发包方不再承担有关风险费用。合同总价中包括的风险范围：除非合同中另有规定，报价汇总中的价格应包括施工设备、临时用水、用电、临时设施费、赶工措施费、交通安全维护设施费、技术措施费、材料检测费、试验费用、绿化养护费用、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金和政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用。并包括执行和完成本合同工程时所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明。本合同项目的工程承包价是由承包人按招标文件图纸的承包内容、承包范围和工程量以及招标文件的而规定，采用工程量清单计价方法，根据承包人自身的条件和能力，结合工程现场实际情况，考虑风险后编制的，除发包人对原设计要求或同意变更外，承包人必须按本承包价进行按图包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包措施项目费、包预算包干费等总价包干。□总价合同**.*合同价款的方式
本合同项目的工程承包价是由承包人以招标文件以及招标文件的图纸为依据，采用工程量清单计价方法，根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》以及工程量清单计价办法，按照招标文件中工程量清单所开列的工作内容和估计工程量填报相应的综合单价后并累计合价，再加上措施项目费、其他项目费、规费和税金以及/等计算的合同价。结算时发包人依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》和工程量清单计价办法，以及图纸、变更通知等规定计量确认的实际工程量乘以中标的综合单价，再加上措施项目费、其他项目费、规费、税金以及/等计算的结算造价。☑单价合同本合同项目的结算造价确定方式：/。其它调整内容：/。措施项目费、其他项目费的调整：☑按通用条款规定的调整事件内容调整；□按****省定额规定计算；□由发包人和承包人根据实际情况约定按/调整。本合同项目的承包范围、承包内容为总价包干，当原承包范围、承包内容出现经发包人批准的设计变更时（包括超出本合同的承包范围、承包内容的设计变更项目），变更项目的工程造价采用工程量清单计价，套用《****年****省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《****年****省市政工程综合定额》、《****年****省通用安装工程综合定额》、、《****年****省园林绿化工程综合定额》及其相关补充定额方法进行计价，并按照国家、省、市有关规范、规定以及计价办法、工程量计算规则执行，工程量按工程量清单计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的****市****区住房和城乡建设局发布的《建设工程结算及有关问题的通知》施工同期材料指导价和****市建设工程造价管理站发布《****市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》施工同期材料指导价规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按市场价格计算。
*、中标的工程量清单中的项目与清单漏项的项目、设计变更的项目，*者只存在项目中材料费最高的材料的材质、型号、规格不同时，则新的综合单价只换算原清单项目综合单价中材料费最高的材料单价，其它不变。*、中标的工程量清单中已有相同项目的综合单价，则沿用该综合单价。在项目实施期间，招标文件工程量清单漏项的项目、设计变更的项目，经发包人审批确认后，按下列办法进行工程量及综合单价的计算：工程量依据国家标准/以及工程量定额计价办法，以及图纸、变更通知等规定计量确认的实际工程量为准；综合单价计算方法为：风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。综合单价包含的风险范围：/。
本合同项目的结算造价确定方式：/。其它调整内容：/。措施项目费、其他项目费的调整：□按通用条款规定的调整事件内容调整；□按****省定额规定计算；□由发包人和承包人根据实际情况约定按/调整。招标文件工程量清单中的项目在实际施工中没有做的项目，此项目的费用不予计价。中标的投标报价相对于招标文件工程量清单有漏项或未填报综合单价项目，此项目的费用不予计价。*、中标的工程量清单中没有相同项目的，则作为新增项目，采用定额计价办法，依据****省计价依据、****省相关定额和****市补充定额，以及所有定额对应的计价办法进行计价，工程量按/计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的/规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按《建设工程地方材料指导价格》计算；或由发包人和承包人约定人工、材料、机械台班价格根据建设标准要求按****市造价管理站同期《****地区建设工程材料综合价格》计算。若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。
其它价格形式：本合同项目的结算造价确定方式：。其它调整内：。本合同项目结算时，项目的结算造价采用计价方法进行计价。并按照国家、省、市有关规范、规定以及计价办法、工程量计算规则执行，工程量按计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按计算；或由发包人和承包人约定人工、材料、机械台班价格根据建设标准要求按计算。如采用定额计价的，造价的确定依据****省计价依据、****省相关定额、****市补充定额，若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。本合同项目的工程承包价（暂定合同价）由承包人按发包人提供的图纸、勘察资料、工期、质量要求、保养期要求、等，结合施工现场实际情况制定的施工方案、施工组织设计，依据有关规范、规定，采用计价方法编制的预算价，经监理单位、建设管理单位、发包人、审核后，按审核价形成的承包价（暂定合同价）。□按实结算合同。
**.*调整承包人报价偏差的方法**.工程变更事件**.*（*）调整合同价款的其他事件：□另作约定：□按通用条款规定的调整事件。**.*合同价款的调整事件
*、本工程为综合单价包干及措施费包干的承包方式，因此，无论工程量发生变化，措施费不变。（*）中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价。如相关定额没有相应子目的，双方再另行协商约定。（*）中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有*个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按****市城乡建设局同期《建设工程地方材料指导价格》计算；若****市城乡建设局同期《建设工程地方材料指导价格》没有的材料单价，按****市造价管理站同期《****地区建设工程材料综合价格》计算；若上述*地区的建设工程材料指导价均没有的材料单价，凭监理单位及甲方确认的与市场价相符的有效发票的材料单价计算。（*）中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；☑按照下列方法调整：*、本工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中工程量数量增减而由监理单位和业主现场签证确认的工程项目、原设计没有而由业主批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：□按通用条款的规定调整。
☑按照下列方法调整：不调整。□按通用条款的规定调整。调整结算分部分项工程费：**.*调整分部分项工程费的方法**.工程量偏差事件
**.*现场签证报告的确认**.现场签证事件☑按照下列方法调整：不调整。□按通用条款的规定调整。调整结算措施项目费：**.*调整措施项目费的方法
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：。★**.物价涨落事件□另作约定：/☑按通用条款的规定的时间提交。提交现场签证报告的时间：
调整价格的材料品种：£②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。调整价格的材料品种：□①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。（*）关于基准价格的约定：。第*种方式：采用造价信息进行价格调整。
□按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。**.*计算利息的利率**.支付事项第*种方式：其他价格调整方式：另约定，若因主要材料价格变动，参照相关文件执行。调整价格的材料品种：□③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。
（*）预付款的约定合同中是否约定支付预付款，由镇(街）自行决定；如需支付预付款，则需提供规定的履约担保等材料，有第*方进行担保，才能按约定支付方法支付。（原则上不支持约定支付预付款）**.*预付款的约定及管理★**.预付款☑另作约定：不计算支付利息，发包人负责向资金支付单位递交资金申请表，资金支付单位为****区财政局，由于资金不到位等原因，由资金支付单位负责解释。
□另作约定：/，即%，即元。□预付比例不低于合同价款（扣除暂列金额）的**%，不高于合同价款（扣除暂列金额）的**%（*）预付款的最高限额☑约定预付款的，预付款的金额为元[合同价（扣除暂列金额及其税金）的**%，本项目暂列金额及其税金为元]，其支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。□没约定预付款的，本条不适用。
□预付款按照期中应支付工程款的/%扣回，直到扣完为止。**.*预付款抵扣方式注：发包人和业主单位负责向资金支付单位（****市****区财政局）递交资金申请表。工程预付款支付期限以其相关财政部门或项目行政主管部门审定时间为准，若项目相关主管部门或财政部门审核本项费用时间过长，未能按时向承包人支付工程预付款，发包人应积极协调加快审核工作，承包人需理解、认同，且无权要求发包人承担任何违约赔偿责任。发包人不承担违约责任,并且此情况不能成为施工方造成违约行为的理由。*.承包人应将预付款专用于实施本工程所需的施工机械、材料设备及人员费用，并向总监理工程师提交发票或其他证明文件的副本以证明预付款确实专款专用，否则应按合同专用条款第**.**款承担违约责任。☑另作约定：*.本合同签订后**天内，承包人提交资金计划和工程预付款申请，经发包人审核确认后，向承包人支付元[合同价（扣除暂列金额及其税金）的**%，本项目暂列金额及其税金为元]作为预付款。发包人在确保项目资金风险可控情况下，有权根据工程施工准备工作情况酌情调整预付款支付比例和进度。发包人确定预付款支付比例后，承包人递交等额的银行保函，发包人向****区财政局申请支付等额的预付款，实际付款到账时间以财政部门拨付的时间为准。□按承包人在完成本款*项工作后的*天内。**.*提交预付款支付申请期限：
★**.*绿色施工安全防护费的内容、范围和金额★**.绿色施工安全防护费（备注：发包人有权利根据工程推进情况对预付款抵扣进行调整，承包人不得有异议）预付款扣回比例表☑其它方式：预付款抵扣：扣回预付款的时间、比例：按承包人完成的工作量与合同承包价的比例扣回，当累计完成工作量达到合同承包价的**％时扣回全部预付款，工程开工后，预付款应从施工进度款中逐月扣回，具体按下表执行：
| 清单内已完工作量与合同承包价（扣除了暂列金额）的比例（*） |
扣回预付款的比例 |
累计扣回比例 |
| **%≤*＜**％ |
**％ |
**％ |
| **%≤*＜**％ |
**％ |
**％ |
| **%≤*＜**％ |
**％ |
**％ |
| **%≤*≤**％ |
**％ |
***％ |
用工实名管理费为元。其中：施工扬尘污染防治措施费为元；（*）绿色施工安全防护费的总金额为元；□另作约定：☑按通用条款的规定，以现行****省统*工程计价依据规定、省市造价管理部门发布管理文件为准。（*）内容和范围
绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式：**.*费用支付□另作约定：☑按通用条款的规定。**.*支付申请的提交与核实危大工程安全防护文明施工措施费元。
□按分部分项工程费为基础计算。□按通用条款规定计算。文明工地增加费的计算额度：★**.*文明工地增加费□另作约定：☑按通用条款的规定。
★**.进度款其它，文明工地增加费%。国家级安全文明工地增加费%；省级安全文明工地增加费%；市级安全文明工地增加费%；□另作约定（文明工地增加费率参考****省建设工程计价依据文明工地增加费、****市住房和城乡建设局发布的文明工地增加费；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）：
□实施施工过程结算方式：□按通用条款的规定。（*）政府资金投资工程的支付期、支付办法**.*（**）本期间应支付或扣留（回）的其他款项：本合同签订后**天内，承包人提交资金计划和工程预付款申请，经发包人审核确认后，向承包人支付合同价（扣除暂列金额及其税金）的**%，进度款按实际工程进度经发包人（含其委托监理单位）确认后分次支付：当工程进度累计达到或超过**％时，支付至合同价款的**％，当工程进度累计达到或超过**％时，支付至合同价款的**％，当工程竣工验收达到发包人（含其委托监理单位）认定的标准时，支付至合同价款的**％，工程完成财评结算时，按结算价支付至**％，剩余*%作为保修金待保修期完后支付。**.***.*约定支付期限、比例和提交支付申请
☑按通用条款的规定办理。（*）竣工结算的程序和时限：**.***.竣工结算**.*期中支付的最低限额为/元。□其它方式：
□以完成单项工程、单位工程、分部工程作为施工过程结算节点：□工程分标段施工的，以标段完成后作为施工过程结算节点：*、施工过程结算节点：*、施工过程结算的程序：（*）施工过程结算约定：□另作约定：。
*、施工过程结算支付时限：*、采用施工过程结算方法时竣工结算价款的编制与核对：*、施工过程结算价款的编制与核对：□其它：□以完成工程功能内容或专业工程作为施工过程结算节点：□规模较大的分部工程或分部工程计划完成时间****以上的，以完成分部工程的进度节点或时间（季、年等）节点作为施工过程结算节点：
□（*）钢筋抽料表（如有）□（*）工程量计算书□（*）工程结算书（*）竣工结算文件清单：**.**、分段结算的其他约定：。
□（*）工程洽商记录□（*）设计变更单□（*）图纸会审记录□（*）工程竣工资料（含电子版及相关部门要求的专用软件版本、单位工程开工申请报告、单位工程工程竣工验收报告）□（*）工程竣工图（含电子版和相关部门要求的专用软件版本）□（*）工程承包合同
□（**）招标文件、答疑纪要□（**）综合单价呈批审核单□（**）材料设备单价呈批审核单□（**）现场签证单□（**）会议纪要□（**）监理工程师通知或发包人施工指令
□（**）其它□（**）移交资料签收表□（**）工期履行审核表□（**）其他结算资料□（**）发包人供应材料收货验收签收单□（**）投标文件（含经济标软件版）、中标通知书
□另有约定：。□按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的**天内。（*）竣工支付期限**.*提交竣工支付申请★**.结算款（*）发包人对送审结算资料的具体要求：
★**.质量保证金(*)实施施工过程结算的，其竣工结算支付方法：☑另作约定：结算价最终以市投资主管部门审定的工程投资估算按上述条款及原则进行计算，并经****区财政局审核确定为准。资金支付单位为****区财政局，由于资金不到位等原因，由资金支付单位负责解释。□按通用条款的规定。（*）政府资金投资工程的支付期、支付办法
□按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的%扣留。（*）质量保证金的扣留□另有约定：£按通用条款规定为合同条款的*%，即元。（*）质量保证金的约定**.*质量保证金的约定与扣留
提交期限：/提交份数：*式*份（*）最终清算支付申请**.*提交最终清算支付申请**.最终清算款☑另有约定：本工程扣留工程结算价的*%作为质量保证金，缺陷责任期终止后**天内无息退回。发包人负责向资金支付单位递交资金申请表，资金支付单位为****区财政局，由于资金不到位等原因，由资金支付单位负责解释。
争议调解或认定机构：**.*调解或认定**.合同争议□另有约定：☑按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的**天内。(*)最终清算支付时限
**.*仲裁或诉讼（*）（*）（*）□另有约定：☑按通用条款的规定。
**.合同份数**.*提供保密信息的期限：**.保密要求☑向有管辖权的人民法院提起诉讼。□向中国****仲裁委员会申请仲裁。解决争议的最终方式：
合同的份数：**.*正副本效力☑另有约定：由承包人按招标文件拟定的合同要求向发包人提供□按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。提供合同文本：**.*约定提供合同文件
发包人：（全称）****市****区太平镇人民政府工程质量保修书附件*承包人正本*份，副本*份。其中：发包人正本*份，副本*份；正本*份，副本*份。
质量保修期*．按协议书第*条规定的承包范围内全部工程内容。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰****以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：质量保修范围为保证****（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商*致，订立本质量保修书。承包人：（全称）
*．供热、供冷系统工程为*个采暖期、供冷期；*．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为*年；*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为*年；*．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；*.*合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：*.*质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
*.*在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。*.*发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。*.*属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的*天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第*方保修。*．质量保修责任*．其他项目*年。*．装饰****为*年；
*．其他质量保证金的约定、支付和使用与本合同第*部分《通用条款》第**条赋予的规定*致。*．质量保证金质量保修等费用，由责任方承担。*．质量保修费用*.*质量保修完成后，由发包人组织验收。
发包人：（盖章）****市****区太平镇人民政府承包人：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）联系电话：联系电话：______年月日年月日发包人：（盖章）****市****区太平镇人民政府承包人：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）联系电话：联系电话：______年月日年月日*.*本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。*.*本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。*.*合同双方当事人约定的其他质量保修事项：
*双方权利和义务根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金****效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。承包人：（全称）发包人：（全称）****市****区太平镇人民政府廉政合同附件*
*.*发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第*部分《通用条款》第**条规定处。*.*发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。*.*建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。*.*合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反****管理规章制度。*.*严格执行合同工程*切合同文件，自觉按合同办事。*.*严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
*.*发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队*，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。*.*发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。*.*发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。*.*发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。*.*发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。*发包人义务
*.*承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。*.*承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。*.*承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。*.*承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。*承包人义务*.*发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。双方约定*.*承包人及其工作人员违反本合同第*条和第*条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人*～*年内不得进入****市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；*.*发包人及其工作人员违反本合同第*条和第*条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。*违约责任*.*承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
发包人：（盖章）****市****区太平镇人民政府承包人：（盖章）法定代表人人：（签字）法定代表人：（签字）联系电话：联系电话：上级部门：（盖章）上级部门：（盖章）年月日年月日发包人：（盖章）****市****区太平镇人民政府承包人：（盖章）法定代表人人：（签字）法定代表人：（签字）联系电话：联系电话：上级部门：（盖章）上级部门：（盖章）年月日年月日本合同*式*份，合同双方当事人各执*份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各*份。*合同份数本合同作为****（工程名称）工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。*合同法律效力
****[******-*****]
补充公告（*）
现对****年*月**日在****公共资源交易中心发布的“太平镇秋枫村美丽乡村建
设项目”[项目编号：******-*****]补充公告的招标文件作如下修改与补充。
*、招标文件修改：
*、条款号：**.*
修改类型：修改
原文：**.*投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，
并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签
字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程
电子化项目的相关指南进行操作。详见：
现文：**.*投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，
并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签
字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程
电子化项目的相关指南进行操作。详见：****公共资源交易中心网站。
*、条款号：**.*.*
修改类型：删除
原文：**.*.*施工组织设计或施工方案。
*、条款号：**.*.*
修改类型：修改
原文：**.*.*其他投标人认为应该提供的资料。
现文：**.*.*其他投标人认为应该提供的资料。
*、条款号：《技术标详细审查评分表》备注*
修改类型：修改
原文：*、工程奖项：取自****市住建行业信用管理平台（需提供网页信息截图及获奖证
书扫描件）；或取自相关协会颁发的获奖证书信息（需提供获奖证书扫描件及与之相对应的中
标通知书、施工合同、施工许可证、验收报告、竣工验收备案表扫描件）。同*项目获奖按最
高级别奖项只计*次得分，时间以获奖证书发证日期为准。国家级优质工程奖包括：国家优质
工程金质奖、国家优质工程奖（原国家优质工程银质奖）：省级优质工程奖包括：相关行业协
会颁发的省建设工程优质奖、省市政优良样板工程；市级优质工程奖包括：相关行业协会颁发
的市建筑装饰优质工程奖、市建设工程优质奖；时间以获奖发证日期为准（不包含安全文明奖
项及**类奖项，参建项目不予计算），不符合上述条件的不得分。
现文：工程奖项：工程奖项可取自****市住建行业信用管理平台或以投标人所提供的获奖
证书等证明资料为准：（*）取自****市住建行业信用管理平台：投标人须提供****市住建行
业信用管理平台内奖项业绩网页信息截图以供核对，网页相关附件的上传件可不提交，时间以
网页中获奖情况信息栏显示的颁奖时间信息为准，奖项内容和级别以网页中获奖情况信息栏显
示的奖项名称为准：评标委员会对奖项业绩的评审以投标截止时间在****市住建行业信用管理
平台信息平台内奖项业绩网页信息为依据；（*）取自投标人所提供的获奖证书等证明资料：
须提交获奖证书扫描件或获奖文件扫描件，以及与之相对应获奖项目的中标通知书、中标公示
网页截图，施工合同、施工许可证、验收报告、工验收备案表扫描件；获奖时间以获奖证书
的颁奖时间为准，若未提供获奖证书扫描件的，获奖时间则按获奖文件发布时间为准。国家级
优质工程奖包括：国家优质工程金质奖、国家优质工程奖（原国家优质工程银质奖）；省级优
质工程奖包括：相关行业协会颁发的省建设工程优质奖、省市政优良样板工程：市级优质工程
奖包括：相关行业协会颁发的市建筑装饰优质工程奖、市建设工程优质奖；（不包含安全文明
奖项及**类奖项，参建项目不予计算），同*项目获奖按最高级别奖项只计*次得分，不符
合上述条件的不得分。
修改类型：修改
*、条款号：，《技术标详细审查评分表》备注*
原文：*、项目管理机构能力：各负责人须提供相关证书扫描件、身份证扫描件；
职称年限以职称发证日期为准；注册安全工程师执业资格以执业资格证签发日期为准；
注册造价工程师执业资格以造价师执业资格签发日期为准；注册造价工程师是指具备*
级注册造价工程师执业资格，未实行分级的注册造价工程师自动划分为*级注册造价工
程师，注册造价工程师同时提供“****://*********.*********.***造价师注册信息
查询”网页截图，且状态为“正常”的才计分；奖项取自库内，拟委派的负责人工程奖
项需另外提供业绩担任职务证明材料（中标通知书，合同，工程竣工验收报告扫描件。），
证明材料须明确显示该业绩项目名称、负责人姓名担任职务等信息，否则不作为负责人
业绩：不符合上述条件的不得分。
现文：*、项目管理机构能力：各负责人须提供相关证书扫描件、身份证扫描件；
职称年限以职称发证日期为准；注册安全工程师执业资格以执业资格证签发日期为准；
注册造价工程师执业资格以造价师执业资格签发日期为准；注册造价工程师是指具备*
级注册造价工程师执业资格，未实行分级的注册造价工程师自动划分为*级注册造价工
程师，注册造价工程师同时提供“****://*********.*********.***造价师注册信息
查询”网页截图，且状态为“正常”的才计分；奖项可取自库内也可取自投标人提供的，
拟委派的负责人工程奖项需另外提供业绩担任职务证明材料（中标通知书，合同，工程
竣工验收报告扫描件。），证明材料须明确显示该业绩项目名称、负责人姓名担任职务
等信息，否则不作为负责人业绩；不符合上述条件的不得分。
*、条款号：施工合同修改类型：修改
原文：详见补充公告附件
现文：详见本补充公告*附件
*、重新发布招标文件****、****版、施工合同，补充发布招标图纸证明，详见附件。
*、本项目具体招标投标日程及场地安排请各投标人密切留意****公共资源交易中心公
布的本项目日程安排，投标人可登录****公共资源交易中心网站首页，点击“建设工程”
专栏中的“项目查询（日程安排、答疑纪要）”，输入项目编号或项目名称查询最新信
息。
本补充公告与原招标文件不*致的以本补充公告为准，作为招标文件组成部分，发
至各投标人，对招标投标各方均有约束效力
****市****区太平镇人民政府
****市名成工程管理有限公司
****年**月**日
功能介绍
换一批
潜在投标单位
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
