宁夏医科大学总医院道路四期及老急诊外立面修缮工程-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

中标项目数

中标率

中标总金额

平均下浮率

同比增长：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

****

*、合同编号：****************

*、合同名称：****

*、项目编号：*****************

*、项目名称：****

*、合同主体

采购人（甲方）：****医科大学总医院

地址：****市胜利南街***号

联系方式：****-*******

供应商（乙方）：****晟鑫诚建设工程有限公司

地址：********市西夏区学院东路***号文博锦苑小区**号公寓*****室

联系方式：***********

*、合同主要信息

主要标的名称：****

规格型号（或服务要求）：详见工程量清单

主要标的数量：*

主要标的单价：*******.**

合同金额：***.*******元

履约期限、地点等简要信息：**天，****医科大学总医院

采购方式：

*、合同签订日期：****-**-**

*、合同公告日期：****-**-**

*、其他补充事宜：

*、本合同对应的中标成交公告： ****竞争性磋商采购结果公告

**、合同附件： ****合同.*******合同.***

**、免责声明：本页面提供的****合同是按照《中华人民共和国****法实施条例》的要求由采购人发布的，本平台对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。

****医科大学总医院

施工合同

招标编号：****-***-******

合同编号：***********

项目名称：****医科大学总医院道路*期及老急诊外立面修维工程

发包方：****医科大学总医院

承包方：****晟鑫诚建设工程有限公司

道路*期及老急诊外立面修绩工程施工合同

发包人：****医科大学总医院

承包人：****晟鑫诚建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政

法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本

建设工程施工项目协商*致，订立本合同。

*、工程概况

工程地点：****医科大学总医院院内

工程内容：对院内老急诊东侧道路及老急诊楼外立面进

行修给。

*、工程承包范围

施工内容包括：老急诊楼东侧道路进行拆除，更换管道

新做化粪池和病理降解池，铺设混凝土路面；老急诊楼外立

面拆除外墙皮，新做外墙保温、铝板幕墙、更换门窗等工程

清单范围内的工程。

*、合同工期

合同工期：工期共计**日历天

开工日期：以发包人通知开工日期为准

竣工日期：以发包人通知开工之日起的第**日历天

因发包人原因及其它不可抗力造成工期延误，双方另行协商。

*、签约合同价款与付款方式

*.签约合同价（中标价）为：人民币（大写）：***

*****元即：（小写）￥*******元

*.合同价款调整方法：本工程采用固定单价合同，工程

量按施工现场实际发生的工程量加减设计变更及工程量签证

单进行计算。

综合单价包含的风险范围：

（*）合同履行期间因各种因素引起的材料价格、人工工

资、使用机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素；

（*）除发包人要求调整的变更项目外其他所有变更项

目，结算时不调整；

（*）承包人在投标报价中的各项工程费率结算时不调

整；

（*）*周内非承包人原因停水或停电造成累计停工在*

小时以内的风险；

（*）发包人委托的审计机构审核结算确定。

风险费用的计算方法：本合同价款采用综合单价合同方

式确定，风险费用已包含在综合单价中，不另计费。

风险费用的计算方法：只调整因设计变更引起的工程量

变化部分，具体设计变更时的定价方法为：项目中有参考价

格的按照参考价格执行，清单中没有类似工程项目综合单价

的，由承包人根据合同中约定的组价原则提出适当的单价，

经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的

依据。

发包人、承包人特别约定：竣工结算时，本合同工程的

结算总价以发包人委托的审计机构审查确定并出具的结算报

告所载明的结算金额为准，本合同签约合同价与前述结算金

额不*时的，按该结算金额执行。

*.本工程清单编制依据：本招标控制价采用工程量清单

计价方式，依据本项目工程量清单及《建设工程工程量清单

计价规范》（*******-****）编制。组价依据****年****计

价定额进行确定；材料价格执行****年《****工程造价》第

*期****地区除税价格，《****工程造价》中没有的材料价

格执行市场询价。

本工程单独装饰****为*类工程，*般建筑工程为

*类工程；标准化工地费用级别确定为“无”。

*.付款方式：工程竣工验收合格、移交发包人、工程竣

工资料归档后付至签约合同价的**%，结算验收后（经发包

人委托的审计部门审查确定后，以该审计部门出具的结算报

告为准进行结算，本合同工程结算总价以前述结算报告载明

的结算金额为准）支付至工程结算总价款的***%。

*、工程质量

*.承包人必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的

有关规范、规程进行施工，并接受发包人现场监理工程师或

工程师代表的监督检查。

*.承包人确定的施工现场负责人及技术负责人、专业技

术人员及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分

担的工作通知监理工程师及工程师代表。

*.承包人应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术

资料，如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的

合格的日期为准。

**.已竣工未验收工程，在交工前由承包人负责保管，发

包人不得动用，若发包人已经使用，即视同交验。由于承包

人原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款

处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。

**.保修期内，因承包人原因造成的工程质量问题，发

包人应书面通知承包人并约定时间进行修理，承包人拒不修

理时，发包人可动用预留保修款请人修理，超支部分应由承

包人负担；因发包人使用不当或因其他原因造成工程缺陷、

损坏问题，可以委托承包人修复，维修费用由造成质量缺陷

的责任方承担。

*、成品保护

*.承包人承担本工程施工区域内的所有成品、半成品的

保护和管理职责，工程竣工移交前成品损坏和功能破坏的修

复职责。

*.进场的分包单位必须提前向总包单位提供详细的成品

保护方案，其内容必须包括施工范围内各种工序的工艺内容

及其他专业工序的施工交叉先后顺序，必须包括相关工序的

具体成品、半成品保护措施。

*.个分包队*进场施工必须有成品保护的的交底记录，

并上交总包单位，未交底不得进行施工。先施工的单位必须

向后施工办理书面交接手续，双方签字认可后，交监理单位

存底。

*.在施工过程中，造成的成品、半成品破坏，责任落实

到具体责任人和单位，由责任单位负责对损坏或丢失部分的

损失按价双倍赔偿，态度恶劣者将处*倍以上罚款，不缴纳

（*）在开工前做好施工现场具备开工条件的准备工作

（*）开工前向发包方下发完整的施工图纸*套，并组织

承发包双方、监理单位及设计单位参加的施工图纸交底，并

做好交底纪要的签署工作。

（*）发包人应最迟于开工日期*天前向承包人移交施工

现场并于计划开工日期*天前下达书面开工通知。

（*）派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程

进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责

设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工

程签证和其它必须的签证。

（*）按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资

金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

（*）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承

包人办好竣工决算工作。

*.承包人

（*）施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道

路和临时设施的施工。

（*）编制施工组织设计（或施工方案）施工总进度计

划、材料设备、成品、半成品等进场计划，用水、用电计划、

开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送发包人及有关

单位。

（*）按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、

供应和管理。

（*）承包人必须依据工程进度需要组织精干的技术工

人、专业施工管理人员配套的队*，保质、保量提前完成发

包人下达的施工任务，如达不到发包人的质量及施工进度要

求，发包人有权更换队*。

（*）承包人必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，

将安全生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应

采取严格的安全防护和职业安全健康措施，由责任方承担自

身安全防护措施。

（*）严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，

按合同规定的时间如期完工和交付。

（*）已完工的房屋、构筑物和安装的设备，在交工前应

负责保管，并清理好场地。

（*）提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加

竣工验收。

（*）在合同规定的保修期内，对属于承包人负责的工作

质量问题，负责无偿修理。

*、违约责任

*.由于发包人原因不能开竣工的，工期顺延并承担承包

人工期及人员窝工损失。

*.工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而

发生的质量问题，由发包人承担责任。

*.因承包人原因导致合同工期延误的，每延误*天，承

包人按签约合同价*.*%的标准按日向发包人承担违约金；逾

期超过**天的，承包人按签约合同价**%的标准向发包人承

担违约金，同时，发包人有权全部或部分解除本合同，并有

权要求承包人就发包人的损失承担赔偿责任。

*.由于承包人原因导致工程质量不符合合同规定的，承

包人负责无偿修理或返工且工期不予顺延。前述修理或返工

导致工期延误的，按本条第*项的逾期竣工违约责任条款执

行。

*.本合同履行期间杜绝*切人身伤亡、财产损失和重大

质量安全事故，如发生前述情形之*的，则视为承包人违约：

施工过程或保修期间，发生人身、财产损害的，承包人除自

行承担责任并接受政府相关部门处罚外，还须承担因此产生

的全部损失。同时，如发生人身伤亡、财产损失、重大质量

安全事故之*的，由承包人自行负责解决和赔偿，如由此导

致发包人承担责任并需要承担金钱给付责任的，承包人应在

发包人支付相关款项的当日向发包人支付与该相关款项等额

的款项，如逾期，承包人除仍须支付前述等额款项外，还应

按该款项*分之*的标准按日向发包人承担违约金。发包人

有权从未付承包人的合同价款中直接扣除前述已给付的金钱

数额及逾期违约金。

*.在合同履行过程中，若承包人的施工队*素质、力量、

机械配备、现场施工投入和管理不足或不到位，造成现场管

理混乱，工程质量、进度、现场文明施工和安全生产达不到

预定计划，发包人有权要求其调整充实力量，加强管理，承

包人必须接受。在发包人提出要求*日内，承包人未采取措

施或虽采取措施但仍不能改正的，以承包人违约论处，承包

人应向发包人承担“签约合同总价”**%的违约金，同时发包

人有权全部或部分解除本合同。

*.承包人自行负担其施工人员及民工的工资等薪酬，并

确保按月足额发放薪酬，如出现拖欠民工工资的行为或干扰

了发包人的正常工作，视为承包人违约。承包人应自行解决

民工工资问题并排除防碍、消除影响，同时承包人应向发包

人承担已知的或****的拖欠款项总额**%的违约金，造成损

失的还应承担全部赔偿责任。前述违约金和损失赔偿，发包

人可于应付承包人之工程款或者任何款项中直接扣除。

*.承包人将其承包的工程转包给他人或肢解以后以分包

的名义分别转包给他人的，承包人向发包人承担“签约合同

总价”**%的违约责任，同时，发包人有权全部或部分解除本

合同。

*.因承包人原因，承包人擅自解除合同的，承包人应向

发包人承担“签约合同总价”**%的违约金，同时，发包人有

权选择要求承包人继续履行合同或解除本合同。

**.承包人擅自降低设计标准或改变设计图纸内容的，每

发生*项承担****元的违约金，同时承包人须自费予以恢复

和整改，由此造成的损失由承包人承担；发包人有权从应付

承包人的合同价款中直接扣除前述违约金、赔偿金等款项。

**.承包人应妥善保护现场及相邻部位的财产及现场堆

放的工程材料、半成品、成品，如造成损失，由承包人负责

在*日内予以修复或重置，承包人在前述日期内不能修复或

重置的，按届时的重置价格***%向发包人承担赔偿金。

**.本合同其它条款有明确的违约金计算方式（有数额明

确的违约金金额或比例）的特别约定的，按该特别约定执行。

*、争议的解决方式

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进

度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

双方不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双

方同意向本合同工程所在地人民法院诉讼解决。

**、特殊条款

本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体

情况结合有关规定议定补充协议。

**、质量保修期（简称“保修期”）

*.工程竣工验收后，该项目道路保修期为*年，供热与

供冷系统的保修期为*个采暖期、供冷期，电气管线、给

排水管道、设备安装和****的保修期限*年，防水保修

期为*年。保修证书在交工验收后由承包人填写交给发包人

*.保修期内发生质量问题的，承包人须在发包人通知的

*日内提供解决措施；需现场质保解决的，承包人应在前述

已方通知之日的*日内到达现场免费维修、调换、解决完毕，

如逾期，承包人自逾期之日起至质量问题妥善解决之日按质

量保修金*分之*的标准按日向发包人承担违约金，同时，

发包人有权通过第*方进行维修或解决保修问题，由此产生

的费用以发包人与该第*方协商为准并由承包人承担，承包

人对此不表异议；承包人确认并承诺；违约金按本条标准算

至质保问题妥善解决完毕之日（发包人通过第*方解决的，

以第*方完全解决质保问题之日为准），同时，发包人有权要

求承包人缴纳承包人应承担的违约金及前述第*方维修费

用。

**、合同文件构成

本协议书与下列文件*起构成合同文件：

（*）中标通知书；

（*）投标函及其附录；

（*）标准、规范及其有关技术文件；

（*）招标文件、投标文件、图纸；

（*）已标价工程量清单或预算书；



	***************:



	日*腾日上楼

	音***月时
限*	院

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

宁夏医科大学总医院道路四期及老急诊外立面修缮工程

公告内容：