****县张村(张村至*屹瘩)****
施工合同
建设单位:****县交通运输局(以下简称甲方)
施工单位:****黄河荣硕建设工程有限公司(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国民典法》及其他相关法律、法规,
明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,遵循平等、自愿、
公平和诚实守信的原则,保质保量完成改善工程建设任务,经
甲乙双方充分协商,特签订本合同:
*、工程项目
*、工程名称:****县张村(张村至*坑瘩)****;
*、施工地点:张村(张村至*坑瘩);
*、建设内容:路基、路面、排水、涵洞、平面交叉、交通
安全设施(具体全部内容详见施工图设计)
*、承包方式:包工、包料、保质量、保工期、保文明、保
安全、保环境及验收通过。
*、质量标准:合格。
*、工期***年*月**日至**年**月**日,其中有效工期为
**日历天。
*、工程价格
合同价格为人民币:******元整(¥******.**元)。
*、技术标准
*、甲方提供施工图纸。
*、根据中华人民共和国交通运输部标准***/****-****
《公路桥涵施工技术规范》和******/*-****《公路工程质量
检验评定标准》、******-****《公路工程技术标准》及国家相
关技术标准、规范。所有材料必须有出厂证明质量保证书,合
格证及检验报告。
*、施工技术与设计变更
*、在组织施工中,必须遵照中华人民共和国交通运输部标
准***/****-****《公路桥涵施工技术规范》和******/*-****
《公路工程质量检验评定标准》及设计文件的要求组织施工。
每道工序完成后,必须经监理人员验收合格后,方可进行下道
工序的施工,并注意做好检验记录,填好相应的施工资料。
*、在组织施工中,如设计变更,应按下列程序处理。
(*)施工中发现设计文件有错误、或不能满足结构要求、
或因地质情况有实质性变化等确需变更,乙方应及时以书面报
告形式向监理人员提出申请,经协商*致拿出处理意见后,报
甲方同意后,方可施工。
(*)在施工中由乙方本身原因造成的停工、返工、材料构
件等损失而延长工期所增加的费用,不予变更,由乙方自行承
担。
*、在组织施工中,如单价变更,应按下列程序处理。
(*)工程量清单已有项目单价,按投标时的单价计;
(*)清单中未含但有类似项目,参照类似项目单价执行;
(*)清单中未含也无类似项目的,参照施工当期材料信息单
价,由建设单位、监理单位、施工单位重新议定单价。
*、双方权利和义务
(*)甲方的权利与义务
*、甲方负责组织设计,技术交底,将施工设计图纸交与乙
方;
*、协助好乙方住宿、料场、水、电、路的畅通;
*、处理好由于施工引起的各种问题,因甲方自身原因导致
秩序混乱,责任概由甲方承担
*、在施工过程中,甲方对工程质量进行监督检查,如发现
质量问题应及时向乙方提出并限期整改
*、负责资金落实,并按工程进度支付资金。
(*)乙方的权利与义务
*、严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定,严
格按照图纸提供的施工技术方案进行施工,参加竣工验收:在
*年质保期内,如路基、路面出现任何质量问题,全部由乙方
承担(费用自付)。
*、做好施工组织管理、施工原始记录、做好现场整治、原
道路保持畅通安全、做到“完工清场、道路畅通”;
*、工程竣工未移交给甲方之前,乙方负责管护。
*、在甲方资金未到位的情况下,由乙方垫付该工程全部费
用。
*、施工期间发生的*切安全事故,均由乙方承担全部责任。
*、乙方在承包工程期间,不能随意转包和分包工程,否则
*切后果均由乙方全部负责。
*、违约责任
*、合同双方之任何*方不能全面履行合同条款,均属违约,
违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿,违约造成工期
延误责任分担,甲方违约,工期相应顺延,乙方违约,工期不
得顺延。
*、除恶劣气候或其他特殊原因外的乙方原因,不能按时完
工,按照每延误*天扣除****元支付违约金,违约金上限为工
程总造价*%,并承担由此给甲方带来的全部损失
*、质量达不到规定的质量标准,由乙方无条件修复或采取
其他补救措施达到合同质量标准,费用由乙方承担。
*、付款方式
材料、设备、人员、机械进场后支付工程合同金额**%预付
款,随后按进度依次递进进行支付,质量保证金按*%扣除。
*、缺陷责任
*、缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自工程交工验收合格之日起计算,时间为*年。
在全部工程竣工验收合格后交甲方管护。
*、缺陷责任
(*)乙方应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责
任。
(*)缺陷责任期内,乙方负责对工程日常维护工作,甲方在
使用过程中,发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷
部位或部件又遭损坏的,乙方应负责修复,直至检验合格为止。
(*)乙方应配合甲方共同查清缺陷和(或)损坏的原因。
经查明属乙方原因造成的,应由乙方承担修复和查验的费用。
(*)乙方不能在合理时间内修复缺陷的,甲方自行修复或委托
其他人修复,所需费用由乙方承担。
*、争议解决
甲方和乙方在履行合同时发生争议,友好协商解决,解决
不成的,通过当地人民法院裁决解决争议。
*、合同终止
本合同自双方履行完合同全部义务、工程验收合格、质保
期(缺陷责任期)结束,而且无质量问题后终止
**此合同从签订之日起生效。
**、此合同*式*份,甲乙双方各执*份,自签字盖章
后生效。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法人代表:**.法人代表:古
或投权代理人或授权代理人:
****年*月**日
****县张村(张村至*圪瘩)****
施工合同
建设单位:****县交通运输局(以下简称甲方)
施工单位:****黄河荣硕建设工程有限公司(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国民典法》及其他相关法律、法规,
明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,遵循平等、自愿、
公平和诚实守信的原则,保质保量完成改善工程建设任务,经
甲乙双方充分协商,特签订本合同:
*、工程项目
*、工程名称:****县张村(张村至*圪瘩)****;
*、施工地点:张村(张村至*圪瘩);
*、建设内容:路基、路面、排水、涵洞、平面交叉、交通
安全设施(具体全部内容详见施工图设计)。
*、承包方式:包工、包料、保质量、保工期、保文明、保
安全、保环境及验收通过。
*、质量标准:合格。
*、工期年月日至年月日,其中有效工期为
**日历天。
*、工程价格
合同价格为人民币:******元整(¥******.**元)。
*、技术标准
*、甲方提供施工图纸。
*、根据中华人民共和国交通运输部标准***/****-****
《公路桥涵施工技术规范》和******/*-****《公路工程质量
检验评定标准》、******-****《公路工程技术标准》及国家相
关技术标准、规范。所有材料必须有出厂证明质量保证书,合
格证及检验报告。
*、施工技术与设计变更
*、在组织施工中,必须遵照中华人民共和国交通运输部标
准***/****-****《公路桥涵施工技术规范》和******/*-****
《公路工程质量检验评定标准》及设计文件的要求组织施工。
每道工序完成后,必须经监理人员验收合格后,方可进行下道
工序的施工,并注意做好检验记录,填好相应的施工资料。
*、在组织施工中,如设计变更,应按下列程序处理。
(*)施工中发现设计文件有错误、或不能满足结构要求、
或因地质情况有实质性变化等确需变更,乙方应及时以书面报
告形式向监理人员提出申请,经协商*致拿出处理意见后,报
甲方同意后,方可施工。
(*)在施工中由乙方本身原因造成的停工、返工、材料构
件等损失而延长工期所增加的费用,不予变更,由乙方自行承
担。
*、在组织施工中,如单价变更,应按下列程序处理。
(*)工程量清单已有项目单价,按投标时的单价计;
(*)清单中未含但有类似项目,参照类似项目单价执行;
(*)清单中未含也无类似项目的,参照施工当期材料信息单
价,由建设单位、监理单位、施工单位重新议定单价。
*、双方权利和义务
(*)甲方的权利与义务
*、甲方负责组织设计,技术交底,将施工设计图纸交与乙
方;
*、协助好乙方住宿、料场、水、电、路的畅通;
*、处理好由于施工引起的各种问题,因甲方自身原因导致
秩序混乱,责任概由甲方承担;
*、在施工过程中,甲方对工程质量进行监督检查,如发现
质量问题应及时向乙方提出并限期整改;
*、负责资金落实,并按工程进度支付资金。
(*)乙方的权利与义务
*、严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定,严
格按照图纸提供的施工技术方案进行施工,参加竣工验收;在
*年质保期内,如路基、路面出现任何质量问题,全部由乙方
承担(费用自付)。
*、做好施工组织管理、施工原始记录、做好现场整治、原
道路保持畅通安全、做到“完工清场、道路畅通”;
*、工程竣工未移交给甲方之前,乙方负责管护。
*、在甲方资金未到位的情况下,由乙方垫付该工程全部费
用。
*、施工期间发生的*切安全事故,均由乙方承担全部责任。
*、乙方在承包工程期间,不能随意转包和分包工程,否则
*切后果均由乙方全部负责。
*、违约责任
*、合同双方之任何*方不能全面履行合同条款,均属违约,
违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿。违约造成工期
延误责任分担,甲方违约,工期相应顺延,乙方违约,工期不
得顺延。
*、除恶劣气候或其他特殊原因外的乙方原因,不能按时完
工,按照每延误*天扣除****元支付违约金,违约金上限为工
程总造价*%,并承担由此给甲方带来的全部损失。
*、质量达不到规定的质量标准,由乙方无条件修复或采取
其他补救措施达到合同质量标准,费用由乙方承担。
*、付款方式
材料、设备、人员、机械进场后支付工程合同金额**%预付
款,随后按进度依次递进进行支付,质量保证金按*%扣除。
*、缺陷责任
*、缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自工程交工验收合格之日起计算,时间为*年。
在全部工程竣工验收合格后交甲方管护。
*、缺陷责任
(*)乙方应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责
任。
(*)缺陷责任期内,乙方负责对工程日常维护工作。甲方在
使用过程中,发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷
部位或部件又遭损坏的,乙方应负责修复,直至检验合格为止。
(*)乙方应配合甲方共同查清缺陷和(或)损坏的原因。
经查明属乙方原因造成的,应由乙方承担修复和查验的费用。
(*)乙方不能在合理时间内修复缺陷的,甲方自行修复或委托
其他人修复,所需费用由乙方承担。
*、争议解决
甲方和乙方在履行合同时发生争议,友好协商解决,解决
不成的,通过当地人民法院裁决解决争议。
*、合同终止
本合同自双方履行完合同全部义务、工程验收合格、质保
期(缺陷责任期)结束,而且无质量问题后终止。
**、此合同从签订之日起生效。
**、此合同*式*份,甲乙双方各执*份,自签字盖章
后生效。
甲方:(盖章),乙方:(盖章)
法人代表:,法人代表:
或授权代理人:,或授权代理人:
年月日