****市省级区域医疗中心项目*期（急重症诊疗中心大楼建设项目）****合同
**-****-****
合同编号：***********
建设工程设计合同
（正本）
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
****市省级区域医疗中心项目*期（急重症诊疗中心大楼建设项目）****合同
第*部分合同协议书
发包人（全称）：·****学院附属医院··
承包人（全称）：·****省建筑轻纺设计院有限公司（联合体牵头人）、中
勘治金****研究院有限责任公司（联合体成员）
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规
定及中标通知书（********************），发包人为****市省级区域医疗中心
项目*期（急重症诊疗中心大楼建设项目）****工作，已接受承包人（联合
体单位）对该项目****投标。双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，
就项目****及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****市省级区域医疗中心项目*期（急重症诊疗中心大楼建设
项目）****：
*.工程地点：****市荔城区延寿西侧，现****学院附属医院院内
*.规划占地面积：本项目总建筑面积*****平方米。其中：地上建筑面积
*****.**平方米：地下建筑面积*****.**平方米。建设内容包括建设*幢急重
症诊疗中心大楼，配套建设地下室、配电房、消防工程、广场道路、景观绿化等
设施，配置便携式超声彩色多普诊断仪、数字化***-**等部分医疗设备。
*.建筑功能：*幢急重症诊疗中心大楼、配套建设地下室、配电房、消防工
程、广场道路、景观绿化等设施，配置便携式超声彩色多普勒诊断仪、数字化
***-**等部分医疗设备。
*.投资估算：人民币*****.***元，其中，工程费用*****.***元（含医
疗设备购置费******元）。
*、工程设计范围、阶段与服务内容
*.工程设计范围：包括工程勘察[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含
管线探测）、施工图设计、后续设计服务（相关配套和临时设施工程的设计、
施工阶段及试运行阶段的配合及服务指导，含项目内所有项目、专业方案设计深
化、修改及后续服务等），根据项目实际需要情况与项目相关的全部设计内容均
包含，但不限上述范围。
第*页共**页
****市省级区城医疗中心项目*期（急重症诊疗中心大楼建设项目）****合同
*.工程设计阶段：施工图设计、后续设计服务。
*.工程设计服务内容：建筑红线图内建筑土建工程、安装工程、装修工程、
室外总体工程的建设报审、招投标和施工所需的全部图纸设计（建筑土建工程、
安装工程、装修工程、室外总体工程等）：其中施工图设计包括①建筑土建、安
装工程包括但不限于：结构、建筑、绿建、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防设
施工程、环境景观工程、人防工程、建筑电气工程、给排水工程、通风与空调工
程、建筑智能化工程、电梯工程、楼栋内供氧系统工程、医气工程、高低压配电
房和基坑支护等所有专业工程施工所需的施工图设计：装修工程包含室内精装
修装饰设计：③室外工程包括但不限于：室外总体工程（含室外绿化、景观、广
场、停车场、道路、路灯、室外供水供电、通讯、闭路有线、宽带、局域网络、
安防、医气综合管线、污水处理、消防系统水池、泵房（含自来水增压泵房）等
专业工程。应用***技术，通过***技术以***模型为基础，参数化的数据信息
为核心，通过服务于项目设计、实施过程各阶段分析和应用，来最终实现其经济
效益。应用内容为：可视化应用、建筑分析、碰撞检查，通过***技术优化施工
图纸，数据成果最终需要提交*份发包人存档”
*、工程设计周期
设计周期：本工程勘察、设计计划开始时间暂定****年*月**日（具体以
甲方最终认定建筑方案的时间作为开始时间），****总周期**日历天。
****总周期为**日历天（包含设计文件审查后的修改和补充），并保
证：
（*）地质勘察：自合同签订后**日历天内向招标人提交地质详勘报告。
（*）施工图设计：**日历天（包含设计文件审查后的修改和补充）
（*）施工现场配合服务：自工程开工算起至工程竣工，对本项目全程服务。
*、合同价格形式与签约合同价
*.合同价格形式：其他价格形式，具体以专用合同条款约定为准
*.签约合同价为
*.*设计合同价暂定为：人民币（大写）*************元
（￥***.*****元）。工程设计收费暂按初设批复建安造价*****.***元作
为工程设计收费计费基数，工程设计收费标准按国家计委和建设部《工程勘察设
第*页共**页
****市省级区域医疗中心项目*期（急重症诊疗中心大楼建设项目）****合同
计收费标准（****年修订本）》计算并下浮**%计取。最终按经财政部门审定的
施工图工程预算价作为工程设计收费计费基数，但中标的设计费浮动幅度值、系
数不变（本设计费中包含专家评审费等相关费用，不再另行收费）。设计变更不
再增加设计费。
*.*勘察合同价为：工程勘察收费以实物工作量定额计费方法并按国家计委、
建设部《工程****收费标准（****年修订本）》（计价格[*******号）中
规定的工程勘察收费标准的**%计取（注：勘察费最高限价人民币***元，超
过人民币***元按人民币***元计取）。
*、发包人代表与承包人项目负责人
发包人代表：
承包人项目负责人：·苏丹·
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成台同文件
（*）合同协议书（含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（*）专用合同条款及其附件（含招标文件的澄清或补充文件中与此有关的部
分）：
（*）通用合同条款
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标文件及附件（如果有）；
（*）标准、规范及技术规范（含招标文件的澄清或补充文件中与此有关的部
分）：
（*）图纸（含招标文件的澄清或补充文件中与此有关的部分）
（*）招标文件；
（*）双方有关工程的洽商、变更等书面协议
（**）构成本合同组成部分的其他文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属
于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。
*、承诺
第*页共**页
****市省级区域医疗中心项目*期（急重症诊疗中心大楼建设项目）****合同
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，
并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同
*、签订地点
本合同在****市荔城区签订。
*、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自签订后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：****学院附属医院（盖章）
法定代表人或其委托代理人（盖章或签字）
****.**
承包人：****省建筑
方设计院有限公司（盖章）
法定代表人或其委托代理人（盖章或签字）
承包人：中勘冶金****研究院有限责任公司（盖章）
法定代表人或其委托代理人（盖章或签字）
签订时间：****年*月**日
第*页共**页
****市省级区域医疗中心项目*期（急重症诊疗中心大楼建设项目）****合同
第*部分通用合同条款
“通用合同条款”内容见《建设工程设计合同示范文本》（房
屋建筑工程）（**-****-****）
第*页共**页
****市省级区域医疗中心项目*期（急重症诊疗中心大楼建设项目）****合同
第*部分专用合同条款
**般约定
*.*合同
其他合同文件包括：招标文件、答疑纪要、澄清、投标文件、补充协议书、
双方有关工程的洽商、变更等书面材料。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国招标投标法》（中华人民
共和国主席令第**号）、《中华人民共和国招标投标条例》、《中华人民共和
国合同法》（中华人民共和国主席令第**号）、《中华人民共和国建筑法》（中
华人民共和国主席令第**号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第***
号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第***号）、《建筑工程质量
保修办法》（建设部令第**号）、《建设工程****市场管理规定》、《建
设工程勘察合同（*）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含酱井）工程测量、工
程探物】》（**-****-****）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
*.*技术标准
*.*.*适用于工程的技术标准包括：按照合同通用条款执行。
*.*.*国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：
提供国外技术标准的名称：
提供国外技术标准的份数：
提供国外技术标准的时间：
提供国外技术标准的费用承担：
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按照合同通用条款执行。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、
第*页共**页
****市省级区域医疗中心项目*期（急重症诊疗中心大楼建设项目）****合同
证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人与承包人联系信息
发包人接收文件的地点：按具体通知要求
发包人指定的接收人为：
发包人指定的联系电话及传真号码：
发包人指定的电子邮箱：
承包人接收文件的地点：工程所在地
承包人指定的接收人为：肖显伟
承包人指定的联系电话及传真号码：
承包人指定的电子邮箱：
*.*保密
保密期限：双方均应保护对方的知识产权及商业秘密，****文件仅用于
项目建设各参加单位、行政主管单位，任何*方均不得将对方的资料及文件等擅
自修改、复制或向第*人转让、泄露或用于本合同项目外的项目或用于本合同以
外的无关目的。
*.发包人
*.*发包人代表：：联系电话：
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促设计师按照本合同办事；协调各
有关单位工作。
发包人更换发包人代表的，应当提前*天书面通知承包人。
*.*发包人决定
*.*.*发包人应在*天内对承包人书面提出的事项作出书面决定。
*.承包人
*.*承包人*般义务
*.*.*承包人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
*.*.*承包人承包实施内容及工作包括以下内容：
（）配合从工程项目设计合同签订之日起到工程竣工决算通过之日止；
*）承包人应负责向发包人选择的施工单位解释设计意图及施工内容，并负
第*页共**页
****市省级区城医疗中心项目*期（急重症诊疗中心大楼建设项目）****合同
责进行技术交底；
（*）在整个承包合同实施过程中，承包人应主动和发包人、招标代理单位、
预算编制和审核单位、施工单位、监理单位密切配合，及时协调解决实施过程中
遇到的与设计有关的问题，并负责按规定程序适时变更设计
（*）承包人应按发包人或监理单位的要求，参加有关隐蔽工程的验收和配套
设施的交验，参加工程验收
（*）由于承包人原因需要对原设计做出修改时，在得到发包人认可后承包人
应无偿并及时完成相应的设计修改；
（*）在承包合同实施期间：①工程招标或预算编制审核过程中，承包人在收
到发包人或其委托的招标代理单位、工程预算编制单位等提出的设计问题后，应
在**小时内给予书面答复（特别重大的技术问题应不超过**小时）；②工程
施工过程，承包人在收到发包人或其委托的监理方等提出的设计问题后，应在
**小时内给予书面答复，最迟不应超过**小时（特别重大的技术问题应不超过
*周）；③以上逾期不予书面答复的，发包人将作出相应处罚。
（*）在工程实施期间，承包人应出席由发包人召集，并提前*天预告的有关
会议。如承包人**小时内无书面回复则视作确认，所需费用由承包人自理；
（*）施工中碰到突发性事件或需要设计在施工现场解决的重大修改，承包人
应无条件及时到场
（*）工程施工过程，承包人应按发包人施工现场需要，至少派出*名设计人
员提供现场服务；在结构全部封顶前，每月驻地不少于**日历天；结构全部封
顶后，每月驻地不少于**日历天。承包人未按要求天数驻地发包人将作出相应
处罚。
*.*项目负责人
*.*.*设计项目负责人
姓名：苏丹：*级注册建筑师：注册证书号：*********·
联系电话：***********电子信箱：·********@**.***
通信地址：福州市东大路**号华源大厦*层****省建筑轻纺设计院有限公
司
*.*.*勘察项目负责人
第*页共**页
****市省级区域医疗中心项目*期（急重症诊疗中心大楼建设项目）****合同
姓名：谭志斌：国家注册土木工程师（岩土）执业资格证书：***********
联系电话：：电子信箱：
通信地址：
*.*.*承包人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人经承包人授权后代
表设计人员全权负责履行合同。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：按照合同通用条款
执行。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：由此给发包人
造成的损失由承包人承担。
*.*设计分包
*.*.*设计分包的*般约定
禁止设计分包的工程包括：本工程的主体结构、关键性工作。
主体结构、关键性工作的范围：按照相关规定执行。
*.*.*设计分包的确定
允许分包的专业工程包括：
其他关于分包的约定：若确实需分包，应报发包人同意后方可分项设计分
包给具备相应资质的设计单位。
*.*.*承包人向发包人提交有关分包人资料包括：无
*.*联合体
*.*.*承包人为联合体单位，****省建筑轻纺设计院有限公司作为联合体牵
头人负责项目设计工作，中勘冶金****研究院有限责任公司作为联合体成员，
负责勘探有关工作
*工程设计要求
*.*工程设计*般要求
*.*.*.工程设计适用的技术标准：按照相关规定执行。
*.*.*工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：以初设设计批复指标
第*页共**页
****市省级区域医疗中心项目*期（急重症诊疗中心大楼建设项目）****合同
个日历天）*发包人审批（*个日历天）*发包人报地方财政国库单*账户体系
支付给承包人位（本项目资金主要来源为专项债券、中央投资、市财政局资金），
具体付款时间以市级财政拨款时间为准。
*.承包人牵头人实施的设计工作产生的设计费，由牵头人向发包人提出申请
支付：承包人联台体成员的勘探工作产生的勘察费，由成员单位向发包人提出申
请支付。
**.工程设计变更与索赔
**.*.发包人提出需要对原设计做局部修改的或施工阶段发生设计变更工作，
工程设计费用不另行增补，均包含在承包人设计合同价款中。
**.*.承包人设计深度不足导致工程预算编制无法计量的，承包人必须快速
补充节点图纸直至满足预算编制要求：因承包人过度设计造成，工程建安造价超
工程概算批复中建安造价的，由此造成需进行设计图纸优化变更的，变更设计所
需延长设计周期的，造成工程建设进度滞后的，，每延误*天按*****元作为违
约金。
**.专业责任与保险
**.*承包人需有发包人认可的工程设计责任保险
**.*履约保证金金额与形式
**.*.*履约保证金为中标合同价的**%
**.*.*履约担保形式：可采用现金转帐或银行保函或担保保函或保证保险
的方式提交，投标人递交的履约保证金须根据****市住房和城乡建设局关于修订
《进*步规范房屋建筑和市政基础设施工程投标、履约和质量保证金管理工作》
的通知执行。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规
定的工程竣工验收合格之日。采用银行保函等有效期必须延续到工程竣工验收合
格后**天内。若银行保函等时效没有达到上述规定，必须补足时效。承包人采
用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后**日内*次性无息返还，承包人
未能完成招标文件规定范围内的设计内容，其履约保证金不予退还。根据国务院
办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知国办发（****）**号、闽政办
[****]***号、建市（****）***号、莆建管（********号文件要求，若履约
保证金采用保函形式的，须履行以下条款：①在担保有效期内，因承包人原因导
致工程无法如期顺利施工的：或因承包人违反招标文件、合同约定的义务及相关
部门文件给发包人造成经济损失的，发包人有权要求担保人在*天内无条件先行
赔付。②（如保函有效期为具体日期的）过期：履约保函有效期截止日前*个月
第**页共**页
****市省级区域医疗中心项目*期（急重症诊疗中心大楼建设项目）****合同
内，承包人需提供等额等内容的新履约保函，如若承包人未提供新履约保函，发
包人将暂停支付*切工程款项，同时自保函过期之日起，发包人有权在合同款项
中按担保金额的*%或****元／天（以高者为准）扣罚相应违约金。③承包人提
供的保函需有此条内容：在本保函有效期内，发包人有权发函担保单位，担保单
位收到发包人的书面通知后，*天内无条件先行赔付。④因政策性、征地拆迁等
原因，造成项目工期拖延的，承包人需无条件出具延期银行保函。*履约担保以
银行保函递交的，必须由承包人基本帐户所在银行出具。若担保人无法履行履
约保函约定的条款的，承包人需在*日内以现金转账形式向发包人提交全额履约
保证金，否则承担担保金额**%的违约金
承包人在领取中标通知书**日内未提交履约保证金、签订台同的，每延后
*天按*****元罚款，超过**天不与发包人签订合同的，发包人将取消承包人
的中标资格，并没收投标保证金。
**.知识产权
**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托
编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权
的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款执行。
**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款执行。
**.*承包人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式
按照通用条款执行。
**.违约责任
**.*发包人违约责任
**.*.*承包人根据发包人使用需求将平面修改方案上报发包人后，需发包
人在*个工作日内作出反馈，若延期反馈的，相应设计周期顺延，由此引起工期
延误由发包人承担
**.*承包人违约责任
**.*.*承包人应当由投标时承诺派出的承包人员承担设计工作，其设计项目
负责人和其他主要承包人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持
召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。
*承包人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，发包人应当拒绝与其签
第**页共**页
****市省级区域医疗中心项目*期（急重症诊疗中心大楼建设项目）****合同
订设计合同，并取消其中标资格；由此给发包人造成损失的，发包人可以直接将
该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。发包人应当将上述情况向设计招
标主管部门报备。
*承包人的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出
任的，承包人应向发包人提出更换设计项目负责人申请同意，其替换人选的资格、
经验和能力不得低于投标所报的人员，同时，承包人应当赔偿发包人损失，其每
更换*人次扣罚设计费*****元，发包人直接从设计费中扣除。
*承包人承诺派出其他主要承包人员如需更换的，应事先向发包人提出更换
的书面申请同意，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。同
时，承包人应当赔偿发包人损失，其每更换*人次扣罚设计费*****元，发包人
直接从设计费中扣除。
*当承包人在履行合同过程中未能按投标文件规定的设备和人员投入，或工
期不能满足要求，每延误*天按*****元作为违约金，由发包人从设计费中扣除。
或在发包人提出警告*天内，未采取有效措施进行赶工，由发包人另行指定设计
单位进场完成设计任务，由此产生的费用增加及损失由承包人承担。承包人延误
的工期，最长不能超过*天，否则，发包人有权解除合同，没收履约保证金，并
按本合同设计费用总金额的**%追究中标人的违约责任。
*承包人在设计文件、有关技术方案和要求中不得设置有关特定或有违市场
竞争的重要设备、材料生产供应者、产品型号、技术参数，或者含有倾向及排斤
的内容。若在工程施工招标或施工过程中出现投诉，给发包人造成经济损失等*
切责任后果均由承包人承担，且发包人有权解除合同、没收履约保证金及不予支
付尚未支付的设计费，并追究承包人的法律责任。
*设计成果不能满足设计要求或经图审质量不合格的，由中标人自行负责补
充设计或重新设计直至符合要求
*承包人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时
完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供
优良的设计服务。
第**页共**页
****市省级区域医疗中心项目*期（急重症诊疗中心大楼建设项目）****合同
*承包人应确保设计成果满足：安全性、经济性、适用性原则。
*承包人应协助发包人办理施工图审查，义务负责发包人在基建审批过程中
涉及工程勘察的报建手续，以及在以后工程验收中的有关手续
*本工程应由承包人自行施工与管理，承包人不得（除上述规定外）以任何形
式将工程转包，对违反者发包人有权终止合同，并按本合同勘察费用总金额的
**%，追究中标人的违约责任。由此造成的经济损失由中标人承担。
*勘察成果不能满足设计要求或经图审质量不合格的，由承包人人自行负责
补勘或重勘直至符合要求。
*承包人在进行外业勘察时，对地上物破坏而引起的*切索赔、赔偿、诉讼
费用和其他费用，由勘察人自行承担
*承包人在进行外业勘察时，所涉及的交通便道、机械、人员进出场所产生
的费用均含入发包价，不另外支付。
*承包人在进行外业勘察时，应尽量保持路线经过范围内地上附着物的完好，
如造成损坏而引起的*切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由勘察人自行承担。
*在图审过程中，审查单位出具审查意见后，承包人应在*天内予以答复。
*承包人须按照建设单位要求投入满足工程进度的人力、机械等，确保工程
进度如期顺利完成
*在****过程中，若国家或有关部门发布了新的标准或规范，经发包人
同意，承包人必须按新的标准或规范执行。
*承包人应提供钻探取芯及长度丈量时的录像及照片等资料，并标注具体孔
位，便于发包人对承包人提供的录像及照片等资料进行核查，如果勘察单位提供
给发包人的相关资料弄虚作假，发包人有权按照每孔****元处罚，直接在勘察
费用中扣除，如若造成相应工程损失，将追究相关责任，并要求经济赔偿。
*承包人钻探过程中应做到文明施工，不得乱排放废弃泥浆等：取芯丈量确
认无误后，应做好孔洞填补，不得遗弃未处理。若发现*次以上行为，发包人有
权按照每次****元处罚，直接在勘察费用中扣除。
*承包人应在建设单位通知进场勘察后，*天之内进场勘察作业。若项目分
第**页共**页
****市省级区域医疗中心项目*期（急重症诊疗中心大楼建设项目）****合同
阶段、分路段建设，具体勘察周期以建设单位通知为主。项目施工过程中，勘察
单位应配合建设单位现场解决勘察问题，应在建设单位通知后，*天内进场。项
目施工过程中，建设单位要求勘察单位派驻现场勘察代表的，勘察单位应无条件
配合，并在接到通知后*天内派驻现场勘察代表，相应费用包含在勘察费用中。
若勘察单位不配合派驻现场勘察代表的，建设单位有权予以处罚。勘察报告审查
过程中，勘察单位应在*天内答复审查单位提出的勘察问题。每逾期*天，发包
人有权要求中标人按每日*%元（以结算勘察费为基数）向发包人缴纳误期违约
金，直接勘察费中抵扣。
**.*.*承包人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：承
包人应负责调整至符合要求。
**.*.*承包人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：由此
引起的损失由承包人承担并支付赔偿金。
**.*.*承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人
设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失
部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为对发包人所
造成的实际损失金额，并不超过设计费总额。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：政
策或政府行为取消该工程的建设。
**.合同解除
**.*有下列情形之*的，可以解除合同
（*）暂停设计期限已连续超过天。
**.争议解决
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决
第**页共**页
****市省级区域医疗中心项目*期（急重症诊疗中心大楼建设项目）****合同
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地人民法院起诉。
**.补充合同条款
结合本项目的实际情况，本建设工程设计合同增加的补充合同条款内容如下：
**.*设计服务基本要求
**.*.*承包人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，
按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方
提供优良的设计服务。
**.*.*承担施工图设计及其后续设计服务的承包人，若发包人或其上级主
管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应
修正概算，承包人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。
**.*.*委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则承包人应按其要求
分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足发包人的招标需要。
**.*.*工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与
设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。
**.*.*承包人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引
起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，承包人应赔偿损失，且最高赔偿
金额不超过合同设计费总额。
**.*.*承包人根据专家的建议意见及业主、规划管理部门的要求修改方案，
直至通过相关部门的审批
**.*.*承包人必须根据有关部门审批或同意的方案进行施工图设计。
**.*.*工程前期和建设期间，发包人要求承包人按项目建设需要无偿委派相
关人员及时解决工程相关问题。
**.*.*设计人必须现场熟悉项目范围的地质、地貌及周边建筑物场地现状，
对以上因素必须综合考虑优化方案，所做的设计应当符合设计标准和规范要求。
**.*对承包人设计人员的基本要求
**.*.*承包人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项
目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位
主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。
**.*.*承包人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，发包人有权拒绝
与其签订设计合同：由此给发包人造成损失的，投标人应当负责赔偿，发包人可
第**页共**页
****市省级区域医疗中心项目*期（急重症诊疗中心大楼建设项目）****合同
以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。发包人应当将上述情况
向招标监管部门报备。
**.*.*承包人设计项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，承包
人应向发包人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不
得低于投标所报的人员。为此给发包人造成损失的，承包人应当予以赔偿。
**.*.*承包人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向发
包人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低
于投标所报的人员，为此给发包人造成损失的，承包人应当予以赔偿。
**.*.*承包人设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过
程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。
**.*.*常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单
位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求承包人退场并单方面
终止合同。
**.*其他补充条款：
（*）本工程建设按上级纪要精神委托市医投公司采用代建管理模式实施代
建管理工作，中标人应履行与代建单位、发包人签订****合同*方协议或与
代建单位签订****合同。
（*）若因特殊原因，造成部分工程停建、缓建或规模减小，则工程量按照
实际完成量计算，承包人必须无条件服从，发包人也不承担任何违约责任。
（*）承包人在进行外业勘察时，应尽量保持路线经过范围内地上附着物的
完好，如造成损坏而引起的*切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由承包人自
行承担。所涉及的交通便道、机械、人员进出场所产生的费用均含入发包价，不
另外支付。工地现状为非净地，由设计人、勘察人自行解决。
（*）发包人可根据项目需要提出加快设计进度，承包人须无条件接受，因
提前完成设计工作而增加投入时，其费用视为已计入投标报价中，发包人将不另
行支付。
（*）若上级主管部门审查批复文件造成方案的变更或修改，中标人应无条
件执行，且费用视为已计入投标报价中，发包人将不另行支付。
（*）国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程勘察合同（*）（岩土
工程勘察、水文地质勘察（含酱井）工程测量、工程物探）》（**-****-****）
格式条款为本项目合同的组成部分，但招标文件有具体约定内容的从其约定。格
式条款（**-****-****）与“补充合同条款”不符的，按“补充合同条款”内容
第**页共**页
****市省级区域医疗中心项目*期（急重症诊疗中心大楼建设项目）****合同
执行。在招标文件第*部分“工程勘察”中对中标的勘察单位应承担的义务、法
律责任等内容，没有约定的，应参照招标文件第*章第*部分第（*）“本补充
合同条款”中对“承包人”、“中标人”的有关条款内容执行，“补充合同条款”
中“承包人”、“中标人”应承担的法律责任，同样适用于承包人联合体成员勘
察单位，对承包人联合体成员勘察单位具有法律约束力。
第**页共**页
****市省级区域医疗中心项目*期（急重症诊疗中心大楼建设项目）****合同
附件*:
发包人向承包人提交有关资料及文件*览表
| 序号 |
资料及文件名称份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
| * |
项目立项报告和审批文件*份 |
中标通知书发出时 |
|
| * |
建筑红线图*份 |
中标通知书发出时 |
|
| * |
经各部门审批通过的方案阶段、初步设计及概算阶段图纸及文件*份 |
中标通知书发出时 |
|
| * |
发包人对设计的基本要求*份 |
中标通知书发出时 |
|
第**页共**页
****市省级区域医疗中心项目*期（急重症诊疗中心大楼建设项目）****合同
附件*：
承包人向发包人交付的工程设计文件目录
| 序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
|
施工图设计文件送审稿 |
* |
详见设计周期 |
含全套电子版 |
| * |
审图版图纸（加盖设计出图章） |
** |
详见设计周期 |
含全套电子版 |
| * |
审图版地质勘查报告（加盖勘察出图章） |
** |
详见勘察周期 |
含全套电子版 |
第**页共**页
放大
缩小
公告内容：
400-999-4928
功能介绍
换一批
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
