合同编号：
****农田灌溉水渠建设
项目****
监理合同
工程名称：****农田灌溉水渠建设项目****
工程地点：****县桂头镇东岸村
委托方（甲方）：****县桂头镇人民政府
监理方（乙方）：****
签订地点：****市
签订日期：年*月**日
****
*
*
第*部分工程施工监理合同
委托人****县桂头镇人民政府与监理人广州市富华工程建设监理
有限公司经双方协商*致，签订合同。
委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：
工程名称：****农田灌溉水渠建设项目****
工程建设内容：修复原有排水灌溉水渠“*面光”*条约***米，规格为*.*
迷宽**.*米深。占地面积约****平方米。
工程投资：***元
工程地点：****县桂头镇东岸村
项目工期：**个自然日
（打包项目应分开列明项目监理内容）
、本合同中的有关词语含义与本合同第*部分《通用合同条款》中赋予它
们的定义相同。
*、下列文件均为合同的组成部分：
*、本合同通用条款；
*、本合同专用条款；
*、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
*、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定
范围内的监理业务，提交加盖公章的相应监理资质和监理人员证照复印件。
*、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支
付报酬。
本合同*式*份，具有同等法律效力，甲方执*份，乙方执*份。
*
*
件（注：此页无正文）
甲方：****县桂类镇人民政府乙方：****
*
福
基
法定代表人法定代表人
（或授权委托人）：（或授权委托人）：陈磊
联系人：联系人：张工
电话：电话：****-*******
传真：传真：/
地址：广州市荔湾区黄沙大道*号*楼自编
地址：
***/***室
开户银行：中国工商银行股份有限公司****分行
开户银行：
营业部
银行账号：银行账号：*******************
年月日
第*部分通用合同条款
（词语定义、适用范围和法规）
第*条下列名词和用语，除上下文另有约定外，有如下含义：
（*）“工程”是指委托人委托实施监理工程。
推头
（*）“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人
或其合法继承人。
（*））“监理人”指受委托人委托，提供****的法人或其合法继承人。
（*）“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理
工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
（*)“监理项目”是指委托人委托监理人实施监理的工程建设项目。
（*））“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务
和附加服务。
（*）“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服
务。
（*）“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。
（*）“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到
的正常服务酬金和附加服务酬金。
（**）“天”指日历天。
（**）“现场”指监理项目实施的场所。
第*条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规、以及
专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第*条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用
*种以上（含*种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
监理人义务
第*条监理人按合同约定派出监理工程师需要的监理机构及监理人员，向委托
人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专
用条件中约定的监理工作范围内的监理业务，在履行合同义务期间，应按合同约定定
期向委托人报告监理工作各方面的合法权益。
第*条监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供
*
与其水平相适宜的咨询意见，公正维护各方的合法权益。
第*条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构
下达，法律、法规另有规定的除外。
第*条在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本
合同业务有关的保密资料。
委托人的义务
第*条委托人在监理人开展监理业务后应向监理人支付监理费用。
第*条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部
条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确
委托的工作和相应的报酬。
第*条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监
理工作所需要的工程资料。
第**条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出
决定*切事宜作出书面决定。
第**条委托人应当授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分
工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第*人签订的合同中
予以明确。
第**条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：
（*）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
（*）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
第**条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房
及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿。
第**条根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，
应在监理合同专用条件中予以明确。
监理人权利
第**条监理人在委托人的工程范围内，享有以下权利：
（*）选择工程总承包人的建议权。
（*）对工程建设有关事情包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计
和使用功能要求，向委托人的建议权。
（*）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；
*
如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。
当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，
监理人应书面报告委托人并要求设计人更正。
（*）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原
则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
（*）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人
报告。
（*）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先
向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在**小时内向委托人作出书
面报告。
（*）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定
及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范
和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返
工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
（*）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施
工合同规定的竣工期限的签认权。
（*）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以
及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程
款。
第**条监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更，
如果由此严重影响了工程费用或质量、进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧
急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理
过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
第**条在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包
括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处理意见，在同双方协
商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份
判断，公正地进行调节。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁
时，应当提供作证的事实材料
委托人权利
第**条委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。
*
第**条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使
用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
第***条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。
第***条委托人有权要求监理人提交监理业务范围内的专项报告。
第***条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串
通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同
并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
监理人责任
第***条监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工
程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进*步约定相应延长的合同
期。
第***条监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造
成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超过监理报酬总额（除
去税金）。
第***条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时
限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担
责任。但违反规定引起的与之有关事宜，向委托人承担赔偿责任。
第***条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于
该索赔所导致委托人的各种费用支出。
委托人责任
第***条委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违
约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。
监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求
补偿损失。
第***条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索
赔所引起的监理人的各种费用支出。
合同生效、表更与终止
第**条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了
附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托
人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。
*
第***条在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部
或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延
长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过**日的时间用于恢复执行监理业务，
并按双方约定的数量支付监理报酬。
第***条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续和保修期满后，监
理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。
第***条当事人*方要求变更或解除合同时，应当在**日前通知对方，因
解除合同使*方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。
变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然
有效。
第***条监理人在应当获得监理报酬之日起**日内扔未收到支付单据，而
委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或已暂停执行监理业务时限超过*个月
的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后**日内仍未得到委托人答
复，可进*步发出终止合同的通知，如果第*份通知发出后**日内仍未得到委托人
答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约
责任。
第***条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作
以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。
第***条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理
人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后**日内没有收到答复，可在
第*个通知发出后**日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承
担违约责任。
第***条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
监理报酬
第***条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用
条款中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。
第***条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，
还应向监理人支付带纳金。滞纳金从规定支付期限最后*日起计算。
第**条，支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
第***条如果委托人对监理提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异
*
议，应当在收到支付通知**小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖
延其他无异议报酬项目的支付。
其他
第***条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，
其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。
第***条在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，
其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。
第***条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济
效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。
第***条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人
的任何报酬或者经济利益。
监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。
第***条监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得
泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。
争议的解决
第***条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协
商解决，如未能达成*致，可提交主管部门协调，如扔未能达成*致时，根据双方约
定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。
安全监理职责
第***条安全监理职责
（*）审查承包单位施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合
工程建设强制性标准，并按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，对建设工
程安全生产承担监理责任。
（*）根据《建设工程安全生产管理条例》规定，监理人在实施监理过程中发现
承包人在施工中存在安全隐患，有权要求承包人进行整改，对整改不力或拒不整改者，
监理人有权要求承包人暂时停止施工，并向委托人和有关建设主管部门报告。
（*）监督检查承包人的安全施工措施费用的专款专用情况，并向委托人报告有
关情况。
（*）项目监理机构落实好安全生产监理制度，包括制度安全监理工作程序、安
全生产监理实施细则、重大安全隐患报告制度。
**
第*部分专用合同条款
第*条本合同适用的法律及监理依据：
（*）国家对工程建设的政策、法律、法规、技术规范或标准。
（*）委托人与承包人签订的正式建设工程承包合同或协议书。
（*）经批准的设计文件、施工图纸及说明。
（*）国家、地方现行的建筑工程质量检验评定标准及施工验收规范。
（*）当地现行的预算定额、取费标准及有关建设管理办法。
第*条监理范围和监理工作内容：（打包项目列明各项目内容和对应的资金，
增加负责检查施工单位相关证书、施工记录和报告、各项验收应准备的书面材料是否
齐备）
（*）监理范围：设计图纸内容
（*）监理内容：****农田灌溉水渠建设项目****全过程监理
（竣工验收时提交监理日志，月报、工作报告）
（*）监理机构：****
第*条外部条件包括：无
第*条委托人免费向监理机构提供如下资料：经批准的设计文件、施工图纸
及说明、施工合同、工程量清单等与本工程有关的技术资料
监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：无
第*条监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失【累
计赔偿不超过监理报酬总数（扣税）】：
赔偿金=直接经济损失×监理费基价/工程总投资（扣除税金）
第*条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：
本工程监理计算标准执行“国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监
理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格【****】***号）”文件规定，结
合工程监理业务范围、深度、难易程度及其它具体情况，监理费按经批复的工程项目
建安工程费约***元，计取费率*.*%提取，按当地政策优惠下浮后，计人民币**
******元整，小写：￥*****.**元。
付款方式：
**
*、****费用支付：由建设（业主）方申请支付项目监理费，工程竣工验收合格
后*次性付清服务费用，币种为：人民币，比例为：***%。
监理费用付至以下账户：
名称：********分公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司****分行营业部
账号：*******************
*、如果因委托人或第*方的阻碍或延误而使监理人发生附加工作，应当支付酬金。
附加工作报酬=附加工作日数×监理费基价/****总天数
第*条本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不
成时，双方同意由仲裁委员会（当事人双方在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成
书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
**
附件*：营业执照
国家企业信用信息公示系统网*：****://***.****.***.**
******************统*社会信用代码编号：***************(**
营范去定代表人
国
刘启良****其他有限责任公司
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活主体信息公示平台查询：建筑装饰和其他建筑业
（具体经营项目请登录广州市商事
营业执照
***
//**.**.***
（副
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告
场
主体应当本）
手
每年*月*日至*月**日通过
串
日
****年**月**日至长期
*室（仅作写字楼功能用）广州市荔湾区黄沙大道*号*楼自编***、*****元（人民币）****年**月***
****年**月
州市
*
国家市场监督管理总局监制
*
**
**
附件*公司资质
工程监理资质证书
证书编号：**********
企业名称：****
统*社会信用代码：******************
法定代表人：刘启良
注册地址：广州市荔湾区黄沙大道*号*楼自编***、***室
有效期：至****年**月**日
资质等级：政公思工程监理
工種蓝锤申级
先关注****省住房和城乡品设厅
微信公众号.进入“库建办
票扫码查*
发证机关：简省住房和城乡建设
发证日期：*年**月**日
全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：****://****.******.***.**
****省建设行业数据开放平台查询网址：****://****.********/***
**
中标通知书：
****省网上中介服务超市
中选中介服务机构通知书
编号：************
****
受****县桂头镇人民政府委托，****农田灌溉水
渠建设项目****（采购项目编码：*************************）通
过****省网上中介服务超市直接选取方式进行公开选取并经过项目业主确
认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额确定为人民币***
*****圆整（￥**,***.**元）。服务时限为：按合同施工工期。
请你机构在此通知出具之日起按照规定，在*个工作日内与乳源瑶族
自治县桂头镇人民政府接洽，在**个工作日内与****县桂头镇人
民政府按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服
务合同，在台同签订之日起*个工作日内将合同在****省网上中介服务超
市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完
成工作。
上中介
****成公薪资漫军易中心
****年**月**日
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
