合同编号：
建设工程勘察设计合同
项目名称：抚仙湖湖外水资源循环综合利用工程可研至施
工图阶段勘测设计
项目地点：****市
甲方：****市水利局
乙方：****省水利水电勘测设计院
签订日期:****年**月**日
*
经公开招标，****市水利局（以下简称甲方）确定****省水利水电
勘测设计院（以下简称乙方）为抚仙湖湖外水资源循环综合利用工程可
研至施工图阶段勘测设计项目中标单位。根据《中华人民共和国民法
典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合本工程具体情
况，为明确双方责任，协作配合，搞好本工程勘察设计工作，经双方协
商，签订本合同。
第*条本合同签订依据
*.*《中华人民共和国民法典》，《建设工程勘察设计市场管理规
定》和国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》（****
年修订本）。
*.*国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
*.*本工程项目招标文件及中标通知书。
*.*乙方为抚仙湖湖外水资源循环综合利用工程可研至施工图阶段
勘测设计所做的投标文件。
第*条工作依据
*.*本工程项目招投标文件及《中标通知书》
*.*国家有关技术标准和规程规范。
*.*可行性研究依据相关规划及其审批意见开展工作。
*.*初步设计依据《抚仙湖湖外水资源循环综合利用工程可行性研
究报告》及其审批意见开展工作。
*.*招标设计及施工图设计依据《抚仙湖湖外水资源循环综合利用
工程初步设计报告》及其审批意见开展工作。
第*条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义
或不*致，则根据如下优先顺序来判断：
*
*.*招标文件；
*.*投标文件；
*.*中标通知书；
*.*抚仙湖湖外水资源循环综合利用工程可研至施工图阶段勘测设
计合同；
*.*其他合同文件。
第*条主要工作内容
完成抚仙湖湖外水资源循环综合利用工程可行性研究报告、初步设
计报告、招标图设计、施工图设计的全部勘察设计工作和现场设计服
务，按委托方需要，提交与项目审批核准相关的设计报告、满足可行性
研究报告和初步设计报告批复文件要求的成果及成果移交，并做好配合
工作。
（*）可行性研究阶段勘察设计工作内容按照相应的国家行业工程
技术质量标准和规程规范执行。
（*）初步设计阶段勘察设计工作内容按照相应的国家行业工程技
术质量标准和规程规范执行。
（*）招标设计阶段、施工图设计阶段勘察设计工作内容按照相应
的国家行业工程技术质量标准和规程规范执行。
第*条乙方应提交的成果及时间
合同签订后**日历天完成工程可行性研究设计工作；可研批复后**
日历天完成项目的初步设计工作；初步设计批复后**日历天内完成施工
图设计文件，施工图可根据施工进度计划分批提供，但需满足项目施工
要求。
第*条各方责任
*.*甲方负责事项
*
*.*.*甲方配合乙方收集勘察设计过程中所需的基础资料及文件。
*.*.*甲方按合同规定及时向乙方支付合同价款。若因国家相关政
策调整等不可抗力原因导致本合同无法继续履行下去，甲方支付乙方已
完成部分的勘察设计费。若因不可抗御的自然灾害影响了甲方的付款工
作，则甲方付款的时间相应顺延。
*.*.*甲方不得要求乙方违反国家法律、法规、****强制性标
准、规程、规范和设计程序进行勘察设计。
*.*.*甲方负责组织勘察设计成果的审查审批等工作。
*.*乙方负责事项
*.*.*乙方必须按国家规定技术标准、规范开展勘察设计工作，承
担野外辅助工作，负责收集必要的基础资料，承担相关资料购置费用，
完成合同规定的工作内容，并提交设计成果。若因不可抗御的自然灾害
延误了乙方的工作，则乙方提交成果的时间相应顺延。
*.*.*乙方按合同规定及时完成各项工作，若因乙方设计质量达不
到要求等原因造成本合同无法履行下去，乙方不得要求甲方支付已完成
部分的勘察设计费，且乙方应赔偿由此造成的甲方*切损失。
*.*.*乙方根据甲方要求和现行相关的勘察设计标准、技术规范、
规程、定额等内容，向甲方提交经评审并修改合格后的成果：
抚仙湖湖外水资源循环综合利用工程可行性研究报告*式*份。
抚仙湖湖外水资源循环综合利用工程初步设计报告*式*份。
抚仙湖湖外水资源循环综合利用工程招标及施工图设计文件*式*
份。
*.*.*乙方按本合同第*条规定的内容、时间向甲方交付设计成果，
并对提交成果的质量负责；乙方及分包人对设计成果出现的遗漏或错误
负责修改或补充。
*.*.*乙方所提交的设计文件由有关单位审查的，乙方负责根据审
查结论对不超出本合同所列范围内的内容做必要的补充修改，并积极协
助甲方完成报批工作。
*.*.*乙方在必要时负责向有关主管部门进行中间成果技术性汇
报。
*.*.*乙方应依据合同，接受甲方的建议、检查、确认、同意、批
准或类似行为，并不因此变更或免除乙方的责任。
第*条合同价格及支付办法
*.*合同价格
可行性研究、初步设计、招标设计、施工图设计阶段勘测设计
费按照初设批准文件核定的科研勘测设计费下浮**%。
*.*支付办法
*.*.*可行性研究报告通过审批后，甲方支付给乙方工作经费￥***
元（大写：人民币***元整）。
*.*.*初步设计报告通过审批后，甲方支付至初设经批复的全部勘察
设计费的**%。
*.*.*施工图设计成果提交甲方后**日内支付至初设经批复的全部勘
察设计费的**%。
*.*.*通过竣工验收后**日内甲方支付完剩余的勘察设计费。
*.*.*合同费用采用银行转账方式结算，每次付款前乙方须向甲方
提供付款申请，并按照甲方要求开具正规发票。
第*条违约责任
如甲方不履行合同，乙方有权停止交付所有成果，且甲方需承担由
此对乙方造成的*切损失。如乙方不履行合同，须双倍退还甲方支付的
前期费用，并承担由此对甲方造成的*切损失。乙方未按期提交成果，
*
每延期*天，甲方按乙方该阶段收费额的*%收取违约金；甲方应支付
的金额若逾期不付，乙方向甲方增收违约金，每逾期*天，甲方须向乙
方支付该阶段收费额*%的违约金。乙方因自身原因，导致设计成果不
能通过评审的，甲方有权不支付设计服务费，已支付的部分，乙方应当
退还。
第*条知识产权与保密
*.*乙方提交审定后的成果，知识产权归甲乙双方共有。
*.*乙方应保障本合同甲方免于承担乙方所用的任何技术、软件、
设备、文章及音像作品等方面因侵犯专利权等知识产权引起的*切索赔
和诉讼，保障本合同甲方免于承担由此导致或与此有关的*切损害赔偿
费、诉讼费和其它有关费用。但此类侵犯是由遵照甲方的要求，或由于
甲方提供的本合同规定所引起的除外。
*.*双方均应保护勘察设计成果的知识产权，未经*方同意，另*
方均不得对相关方的资料及文件擅自修改、复制或向其他人转让或用于
本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担*切由此引起的后
果并承担赔偿责任。
*.*涉及到国家秘密的相关资料,甲乙双方须严格按照《中华人民共
和国保守秘密法》的有关规定，对其进行管理和使用，并承担相应的保
密责任。
第*条其它
**.*各阶段工程勘察设计报告的评审费用由乙方承担，评审费用包
括审查所需的会务费、专家咨询费等。评审时双方工作人员的交通、住
宿等差旅费各自承担。
**.*甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作及服务，另行支付
费用。
**.*由于不可抗力因素致使合同无法履行，双方应及时协商解
决。
**.*超过本合同范围外的工作，若仍由乙方承担相关工作，双方
应及时协商解决，及时签订补充合同。
**.*本合同在履行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商
不成时，可由上级主管部门调解。
**.*本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议
与本合同具有同等法律效力。
**.*本合同*式*份，双方各执*份。
**.*本合同自双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章
之日生效，双方履行完合同规定的义务并结束*切财务关系后，本合同
终止。
水
甲方：（盖章乙方：（盖章）
市
****市水利局****省水利水电勘测设计院
江
法定代表人法定代表人：
（或委托代理人（或委托代理人）*******（或委托代理人）
经办人
经办人：
单位地址：理江市凤翔路水**号单位地址：昆明市青年路***号
邮政编码：邮政编码：******
话：****-******电
电话：****-********
传真：传真：****-********
纳税人识别号：纳税人识别号：
******************
开户银行：开户银行：
中国建设银行昆明正义路支行
银行帐号：银行帐号：
********************
签字日期：****年**月**日
*
通用合同条款
中
*.定义和解释
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含
义。
*.*工程：指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程。
*.*发包人：即合同协议书中的“甲方”，指专用合同条款中指明的
执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机
构，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人。
*.*承包人：即合同协议书中的“乙方”，指其投标文件已为发包人
所接受，并与发包人签订了合同协议书承担本合同工程勘察设计的咨询机
构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何
受让人（除非发包人同意）。
若承包人为联合体，则承包人包括联合体所有成员单位。
*.*分包人：是指经发包人同意，具有相应资质，从承包人处分包承
担勘察设计合同中非主体、非关键性工作，并与其签订分包合同的咨询机
构。
*.*咨询单位：指受发包人委托对本工程勘察报告或设计文件进行审
查或提供咨询意见的咨询机构。
*.*项目负责人：指由承包人书面委任的负责本工程勘察设计的组织
管理者。
*.*专业负责人：指由承包人批准的、并经过发包人认可的各专业设
计负责人、勘察、测量负责人。
*.*勘察设计合同：指合同协议书、中标通知书、投标书、专用合同
条款、通用合同条款、勘察设计技术要求、勘察设计工作量及报价清单，
以及构成合同组成部分的其他文件。
*
（*）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量
低劣而被要求返工从而造成质量问题；
（*）承包人未按照本合同第*.*.*项规定提供配合招标的后续服
务；
（*）承包人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在
发包人和承包人约定的时间内给予答复、完成变更设计；
（*）因勘察设计错误而造成*般质量事故；
（*）因勘察设计错误而造成重大质量事故；
（**）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣并且未
通过上级主管部门的审查；
（**）由于承包人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或较大
设计变更，导致施工工期拖延或者给发包人造成经济损失；
（**）承包人在投标文件中承诺投入本项目的主要勘察承包人员发生
变化（包括项目经理、专业负责人、和其他主要承包人员的变化，但因不
可抗力引起的人员变动除外）。
（**）专用合同条款中约定的承包人其他违约情况。
承包人发生本款约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包
人均有权向承包人课以专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违
约行为上报省级建设主管部门。
*.*责任的期限
承包人与发包人双方的责任与义务期限为合同协议书中规定的时间范
围。但承包人对本合同工程设计质量的责任则是设计使用年限内的终身责
任。
*．合同的生效、推迟与终止
*.*合同的生效
**
合同文件自双方在合同协议书上签字盖单位章后生效。承包人工作的
开始和完成时间按照合同文件的规定执行。
*.*合同文件的优先次序
组成合同的各个文件应该被认为是*个整体，互为补充和解释，如有
含义不清或互相矛盾处，以所列顺序在前者为准：
（*）招标文件；
（*）投标文件；
（*）中标通知书；
（*）抚仙湖湖外水资源循环综合利用工程可研至施工图阶段勘测
设计合同；
（*）其他合同文件。
*.*延误：详见专用条款
*.*推迟与终止
*.*.*发包人可以在至少**天以前以书面通知承包人暂停全部或部
分设计工作或终止本合同，*旦收到此类通知，承包人应立即安排停止计
划并将费用减到最小。
*.*.*发包人认为承包人无正当理由而未履行本合同规定的责任与
义务时，应以书面通知承包人，并说明理由。若发包人在**天内没有收
到满意的答复，发包人可以发出进*步的通知终止本合同，但此进*步的
通知必须在第*个通知发出**天后发出。
*.*合同终止不影响权利和责任
不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索
赔要求和应负的责任。
*.费用与支付
*.*勘察设计费用
**
*.*.*发包人应按合同规定按时向承包人支付勘察设计费用，应根据
勘察设计工作进展分批向承包人支付勘察设计费用，由承包人实际完成的
工作量及完成质量，支付合同款，由此发生的税费等费用统*包含在合同
总价内，发包人不另行支付。
*.*.*本合同的勘察设计工作计价模式在专用合同条款中约定。
*.*.*发包人向承包人实际支付的勘察设计结算：见专用合同
*.*支付时间
发包人应按专用合同条款规定的时间支付勘察设计费用。承包人应在
每*阶段工作完成后的**日内提出付款申请函，发包人审查没有异议
后，应在收到申请后**日内支付。如在规定的时间内承包人没有收到付
款时，则发包人应按专用合同条款的规定向承包人支付带纳金。
*.*有异议的支付
如果发包人对承包人提交的付款申请有异议时，发包人应在**日内
发出书面通知要求承包人澄清，承包人应在**日内作出回复。发包人在
收到承包人书面澄清（以发包人签收的日期为准）之日起**天内支付。
如果承包人在收到发包人要求书面澄清的通知后
**天内（以承包人确认收到通知的日期为准）未做任何书面答复，
则发包人不予支付，直到承包人作出书面澄清为止。
*.*审查
承包人应保存能清楚证明有关勘察设计工作时间和支付费用的记录，
并在发包人有要求时允许发包人指派的人员进行审查。
*.*暂列金额
本合同的暂列金额在专用合同条款中约定。暂列金额应按发包人的书
面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。如果使用暂列金额进行某项
额外勘察设计工作、专题研究、审查和会务工作，其费用应按承包人投标
**
报价中相应项目的基本单价和实际发生的工作量经发包人核定后支付，或
者按实际发生的工作费用经发包人核实后支付。
*.*勘察设计费用的调整
在合同实施期间，若由于国家政策调整或新颁法律、法规、标准的发
布或市场因素变化导致本项目勘察设计费用的变化，则应根据专用合同条
款的规定进行相应调整。
*.*税费
承包人应自行承担完成本项目勘察设计工作需缴纳的*切税费，并包
括在报价清单各项目报价之内，发包人不另行支付。
*.其它
*.*法律和法规
本合同必须服从中华人民共和国现行法律和法规，对合同的解释应以
中华人民共和国的现行法律和法规为准。
*.*版权
发包人就本项目勘察设计及专题研究工作而向承包人提供的成果为发
包人所拥有。承包人因受发包人委托进行的本项目勘察设计及专题研究而
产生的成果均为双方所共同享有，其中任何*方向第*方转让时须经另*
方同意，但若发包人因推行本项目的需要向第*者透露研究成果，则无须
经过承包人的同意。
*.*利益的冲突
除合同另有规定外，承包人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本
工程有关的利益和报酬；承包人不得参与与发包人的利益相冲突的任何活
动。
*.*争议的解决
*.*.*本合同在执行过程中，如发生任何争议、纠纷或因违反、终止
**
本合同而引起的对损失、损害的任何赔偿，应事先协商，承包人和发包人
达成*致意见。如未能达成*致，可向专用合同条款中约定按下列*种方
式解决：
（*）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（*）向约定的有管辖权的人民法院提起诉讼。
*.*.*采用仲裁方式最终解决争议的项目，仲裁裁决是终局性的，
并对发包人和承包人双方具有约束力。全部仲裁费用应由败诉方承担，或
按仲裁委员会裁决的比例分担。
**
专用合同条款
说明：
*．专用合同条款是根据招标项目的具体特点和实际需要，对通用合
同条款进行补充、细化。在专用合同条款中补充或细化的内容，不得违反
法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。
*.专用合同条款的编号应与通用合同条款*致。
*．定义和解释
*.*本次进行勘察设计招标的项目为：
*.*本合同包括的具体勘察设计内容：
*．发包人的责任与义务
*.*发包人负责协调地方政府及相关部门的配合工作、配合承包人收
集前期基础资料及文件，如涉及到费用问题，由承包人自行解决。
*．承包人的责任与义务
*.*勘察设计周期：可行性研究阶段至工程竣工验收。进度要求：合
同签订后**日历天完成工程可行性研究设计工作；可研批复后**日历天
完成项目的初步设计工作。初步设计批复后**日历天内完成施工图设计
文件，施工图可根据施工进度计划分批提供，但需满足项目施工要求
*.*后续服务
*.*.*承包人除履行本合同通用条款中的后续服务，还应负责以下工
作：参与本工程有关的调研和收集资料工作；配合设计审查。
*.*.*项目总负责人及投入本项目其他主要人员须为投标文件中确定
的人员，如因特殊原因需要替换的，须经发包人同意。
*.违约与赔偿
*.*发包人的违约与赔偿
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件等原因，以致造成勘察
**
设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有
关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工费。
*.*.*在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始勘察设
计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量，不足*半时，按该
阶段设计费的*半支付；超过*半时，按该阶段勘察设计费的全部支付。
*.*.*在合同履行期间，由于政策原因，甲方无故要求终止、解除合
同或非乙方原因造成甲方的上级或其他有关审批部门对勘察设计文件不审
批或本合同项目停止、缓建，甲乙双方按已发生的实际工作量协商解决其
发生的勘察设计费。
*.*承包人的违约与赔偿
*.*.*由于承包人原因，造成勘察设计周期承诺中的各环节延误，相
应环节每延误*天应罚款****元，逐天累积，累积金额最高不超过合同
总金额的**%，直接从勘察设计费中扣除。
*.设计周期提前与延误
*.*提前
*.*.*承包人提前提交设计成果
本项目提前完成设计工作并提交设计成果，无奖励。
*.*.*发包人要求提前提交设计成果
发包人要求承包人在合同规定完工日期内提前提交设计成果，由发包
人与承包人共同协商采取赶工措施和修订合同进度计划，并由发包人和承
包人协商由于赶工而增加的费用。
*.*延误
*.*.*由于发包人或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续时：
承包人应将此情况与可能产生的影响尽快以书面形式通知发包人，并采取
合理措施使损失减少至最低。
**
*.*.*由于承包人等因素，导致服务增加和时间延续则：由于承包人
原因，造成勘察设计周期承诺中的各环节延误，承包人应承担全部责任。
*．费用与支付
*.*勘察设计费用
*.*.*勘察设计费结算
可行性研究、初步设计、招标设计、施工图设计阶段勘测设计费按照
批准文件核定的科研勘测设计费下浮**%
注：本合同价款已包含审查会务等费用，不包含本合同以外的其它专
题报告费用。
*.*支付时间
*.*.*勘察设计费支付进度
可行性研究报告通过审批后，甲方支付给乙方工作经费￥***元
（大写：人民币***元整）。
初步设计报告通过审批后，甲方支付至初设经批复的全部勘察设计费
的**%。
施工图设计成果提交甲方后**日内支付至初设经批复的全部勘察设
计费的**%。
通过竣工验收后**日内甲方支付完剩余的勘察设计费。
*.*勘察设计文件的修改
承包人宜向各级部门和专家征求意见和建议后提出勘察设计书，各阶
段的勘察设计文件经上级主管部门审查后，所进行的修改均由承包人负责
完成修改工作，承包人应及时提供修改后的设计成果，无论修改的大小，
其增加的费用均由承包人负责。因人力不可抗拒的特殊情况，经双方另行
协商除外。
*.其他
**
*.*争议的解决
本建设工程勘察设计合同发生争议，发包人与承包人应及时协商解
决。也可由当地行政主管部门调解，调解不成时，任何*方均可向项目所
在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
*.*.索赔：
*.*.*承包人可按以下规定向发包人索赔：
（*）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
（*）索赔事件发生后**天内，向发包人发出要求索赔的报告；
（*）发包人在接到索赔通知后**天内给予响应，或要求承包人进*
步补充索赔理由和证据，发包人超过**天未予答复，应视为该项索赔已
经认可。
*.*.*发包人可按以下规定向承包人索赔：
（*）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
（*）索赔事件发生后**天内，向承包人发出要求索赔通知；
（*）承包人在接到索赔通知后**天内给予响应，或要求发包人进*
步补充索赔理由和证据，承包人在**天未予答复，应视为该项索赔已经
认可。
*.*.合同生效及其他
*.*.*承包人为本合同项目的服务至工程竣工验收为止。
*.*.*本工程项目中，承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供
货商。发包人需要承包人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由
发包人承担。
*.*.*发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订
协议并支付费用。
*.*.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解
**
决。
*.*.*本合同双方签字盖章即生效，*式*份，发包人*份，承包人
*份。
*.*.*双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部
分，与本合同具有同等法律效力。
*.*.*未尽事宜，经双方协商*致，签订补充协议，补充协议与本合
同具有同等效力。
*.*.*合同终止：勘察设计费结清后自行失效。
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
