**-****-****
合同编号:********************
建设工程造价咨询合同
住房城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*部分协议书
委托人(全称):****,
咨询人(全称):****,
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和
诚实信用的原则,双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商*致,订立本
合同。
*、工程概况
*.工程名称:****州阜康市*草滩现代畜牧业产业园基础配套设施建设项目(*
期),
*.工程地点:阜康市
*.工程规模:(*)*运中心村村庄混凝土路肩护坡硬化*****平方米;(*)*
运中心村村庄林带整治、土地平整*****平方米;(*)*运中心村公共绿化滴灌管网
铺设****平方米;(*)南*运片高架桥下****平方米马路砖铺设;(*)*运片修
建木艺围栏*.*公里*米高;(*)建设*****排水管网****米、***米顶管;
(*)***座化粪池;(*)***座检查井及路面恢复。
*.投资金额:****元
*.资金来源:自治区第*批地方政府债券转贷资金及市配套资金。
*.建设工期或周期:/
*、服务范围及工作内容
双方约定的服务范围及工作内容:招标控制价及工程量清单审核。
*、服务期限
本合同约定的建设工程造价咨询服务自****年*月**日开始实施,至咨询
费支付完成后。
*、质量标准
工程造价咨询成果文件应符合:
《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(中价协[****]第***号)、《建设工程造价咨
询规范》、《造价工程师执业道德行为准则》的要求。
*、酬金或计取方式
*.酬金:大写:****元整小写:¥****元。
*.计取方式:/。
*、合同文件的构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件:
*.中标通知书或委托书(如果有);
*.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书(如果有);
*.专用条件及附录;
*.通用条件;
*.其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同*
类内容的文件,应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件(包括补充协议)均构成合同文
件的组成部分。
*、词语定义
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、合同订立
*.订立时间:****年*月**日。
*.订立地点:****。
*、合同生效
本合同自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效。
*、合同份数
本合同*式*份,具有同等法律效力,其中委托人执*份,咨询人执*份。
委托人:___________(盖章)咨询人:___________(盖章)
法定代表人或其授权的法定代表人或其授权的
代理人:_________(签字)代理人:_________(签字)
组织机构代码:组织机构代码:******************
纳税人识别码:纳税人识别码:
住所:住所:宁夏回族自治区银川市兴庆区清和北街
***号办公楼第*层***室
账号:账号:********************
开户银行:开户银行:中国建设银行股份有限公司银川清
和北街支行
邮政编码:邮政编码:******
电话:电话:***********
电子信箱:电子信箱:*********@**.***
第*部分通用条款
———略———
第*部分专用条款
*.词语定义、语言、解释顺序与适用法律
*.*语言
本合同文件除使用中文外,还可用无。
*.*合同文件的优先顺序
本合同文件的解释顺序为:_*.协议书;*.中标通知书或委托书(如果有);*.专用
条件及附录;*.通用条件;*.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书(如果有);
*.在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件。
*.*适用法律
本合同适用的其他规范性文件包括:中华人民共和国法律、行政法规、部门规章
以及****维吾尔自治区地方性法规、条例和地方政府规章等。
*.委托人的义务
*.*提供资料
委托人按照约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为:合同签订
后*日内。
*.*提供工作条件
*.*.*项目咨询人员使用由委托人提供的房屋及设备,支付使用费的标准为:不收费。
*.*委托人代表
委托人代表为:_________,其权限范围:自合同签订开始至结束的全部事宜洽谈。
*.*答复
委托人同意在*日内,对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
逾期未答复的,视为委托人认可。
*.咨询人的义务
*.*项目咨询团队及人员
*.*.*项目咨询团队的主要人员应具有全国建设注册造价工程师资格条件,团队人员的
数量为*人。
*.*.*项目负责人为:杨聪,项目负责人为履行本合同的权限为:自合同签订开始
至结束的全部事宜洽谈。
*.*.*咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定执行通用条款
*.*.*委托人要求更换咨询人员的情形还包括:执行通用条款。
*.*咨询人的工作要求
*.*.*咨询人向委托人提供有关资料的时间:完成后*日内。
咨询人向委托人提供的资料还包括:无。
*.*.*咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准:完成后
*日内提供相应资料*份。
*.*.*咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后*日内给予书面答
复。
*.*咨询人的工作依据
经双方协商,本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据
为:《建设工程工程量清单计价规范》(*******-****)、****维吾尔族自治区建
设工程造价计价《建设工程费用定额》、《****建筑工程消耗量定额****地区》(****
版),《全统装饰装修工程消耗量定额****地区》(****版),《****安装工程消耗
量定额****地区》(****版)_,《****建安补充消耗量定额****地区》(****版),
****市政工程消耗量定额****地区单位估价汇总表(****)。
*.*使用委托人房屋及设备的返还
咨询人应在本合同终止后*日内
移交委托人提供的房屋及设备,移交的方式为:卫生清理干净后归还。
*.违约责任
*.*委托人的违约责任
*.*.*委托人违约金的计算及支付方法:不能按期付款时,每延误*天向咨询人支付按合
同总金额*分之*的违约金。
*.*.*委托人赔偿金额按下列方法确定并支付:执行通用条款。
*.*.*委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付:按银行同期贷款利率的*倍。
*.*咨询人的违约责任
*.*.*咨询人违约金的计算及支付方法:不能按期提交成果时,每延误*天向委托人支付
按合同总金额*分之*的违约金。
*.*.*咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付:执行通用条款。
*.支付
*.*支付货币
币种为:人民币,汇率为/,其他约定:/。
*.*支付申请
咨询人应在本合同约定的每次应付款日期__*__日前,向委托人提交支付申请书。
*.*支付酬金
正常工作酬金的支付:
支付次数 |
支付时间 |
支付比例 |
支付金额(元) |
* |
招标控制价及工程量清单审核完成后*个月内 |
***% |
**** |
*.合同变更、解除与终止
*.*合同变更
*.*.*除不可抗力外,因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时,附加工作
酬金按下列方法确定:*个月内不增加工作酬金,超过*个月时,每增加*个月费用增
加合同总金额的**%。
*.*.*因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时,服务酬金的调
整方法:按实际完成总金额计算。
*.*合同解除
*.*.*双方约定解除合同的条件还包括:执行通用条款。
*.*.*因不可抗力导致的合同解除,双方约定损失的分担如下:委托人向咨询人按实际
完成内容支付,未实施部分咨询人不再向委托人索要_。
*.争议解决
*.*调解
如果双方不能在**日内解决本合同争议,可以将其提交双方同意的调解人进行调解。
*.*仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第*____种方式:
(*)提请项目所在地仲裁委员会进行仲裁。
(*)向项目所在地人民法院提起诉讼。
*.其他
*.*考察及相关费用
咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由/支付。
差旅费及相关费用的支付:/。
*.*奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定:不奖励。
*.*保密
委托人申明的保密事项和期限:/。
咨询人申明的保密事项和期限:/。
第*人申明的保密事项和期限:/。
*.*.*任何*方与合同有关的通知、指示、要求、决定等,均应在*日内送达对方
指定的接收人和送达地点。
*.*.*委托人指定的送达接收人:****,联系电话:***********,送达地点:****维吾
尔自治区****回族自治州阜康市博峰街办事处阜康市博峰街**号。
咨询人指定的送达接收人:马建才,联系电话:***********,送达地点:乌
鲁木齐市水磨沟区南湖北路***号南湖明珠*期*号楼*单元***室,电子邮箱:
*********@**.***。
*.*知识产权
委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以
及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。
咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件,其著作权属于咨询人。
双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管
部门的检查须遵守以下约定:双方配合提交相应的成果资料。
*.补充条款
_____________________________________________________________________