沁和园项目****配电工程电缆采购项目
货物采购合同
专用条款
发包人（全称）：****胜美房地产开发有限公司
承包人（全称）：*****木电缆有限公司
依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人
民共和国民法典（第*编合同）》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚
实信用的原则，双方就项目相关事项协商*致，达成如下合同条款
、工程概况
工程名称：沁和园项目****配电工程电缆采购项目
工程地点：****市****区，东至江山大道绿化带，南至燕山路，西至珠江路，北至空地。
工程内容：沁和园项目****配电工程电缆采购项目，详见货物需求。
工程立项批准文号：****发改【****】***号
资金来源：****
*、交货时间及地点
采购合同签订后**天内全部交付并安装调试完毕
交货地点：****市****区沁和园
*、运输方式及费用
由承包人视情况自定运输方式，费用自负。
包装要求：全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会
发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。
*、质量标准
承包人提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业
标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。
*、合同价款
金额（大写）：*************元*角人民币
￥：*******.**元
注：投标报价应包含从工程项目中标起，到保修期满止所发生的*切费用。在安装、调
试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，承包人应无条件、无偿补齐，所发生的*切费用，
视为已包含在承包人的投标报价中，且并不因此而影响交付发包人使用的时间。
*、付款方式
*
货到现场安装完毕，支付合同价款的**%，工程验收合格后支付至合同价款的**%；审
计后*年内支付至合同价款的**%；余款待质保期（*年）满后付清（无息）。
*、履约保证金
形式：保函，递交至当地公共资源交易中心。
*、违约条款
（*）承包人不按期完成合同约定的内容，应向发包人支付违约金，除发包人或不可抗
力造成原因外，每延迟交付*天，按合同总价款的*%支付违约金，违约金可直接从履约保
证金中扣除；延期超过**日，发包人有权强制解除合同并没收履约保证金。
（*）承包人所供产品品种、型号、规格、花色、质量等不符合规定的，由其负责包换
信
或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。店公
（*）非因发包人原因，承包人不履行本合同规定的义务，致使工作延误，发包人有权
要求其强制履行或解除合同，并要求承包人等额赔偿由此造成的*切损失。
（*）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金外，无条件清理退场，所
造成的*切损失由承包人负责。
（*）发包人未按约定期限付款的，除向承包人支付货款外，须按中国人民银行有关规
定向承包人支付滞纳金。
*、验收
（*）在货物运抵现场后，承发包双方共同派员验收，如发生型号和规格变更、数量短
少、外观缺损，由承包人负责免费补齐、调换。承包人并同时提供装箱清单、用户手册、原
广保修卡、质量检验合格证、设备测试报告、报关资料、商检证明及包装完整无破损等：
（*）货物安装、调试结束，达到验收标准，承发包双方共同验收合格，并经相关技术
监督部门验收合格，发放使用许可证；
（*）进口部件到达国内港口时，由承发包双方共同至到货港港口海关验收。否则，发
包人有权拒绝接收货物，且视同承包人违约承包人承担由此造成的全部损失赔偿责任。
（*）最终验收：质保期满，系统所有设备、材料及安装无质量问题，甲、乙双方和质
量技术监督部门共同验收合格。
*、售后服务
（*）验收通过之日起对设备免费保修*年。免费维保期内，承包人对产品质量实行*
包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，承包人应在**小时内立即予以免费维修或
更换，由此引起的*切费用由承包人承担
（*）技术支持响应时间。*般问题**小时内电话支持，难点、重点问题*天内现场
解决，质保期内相关费用由承包人承担，质保期满后承包人收取成本费。
**、知识产权
*
承包人应保证发包人免除并承担由于发包人在其本国使用该项目时而引起第*方
提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及发包
人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）
**、合同的组成部分
*、本合同专用条款
*、中标通知书
*、投标文件及其附近
*、合同通用条款
*、标准、规范及其有关技术文件
*、图纸
*、货物工程量清单
*、其他合同文件
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
**、合同生效
本合同经发包人、承包人签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文
件的实质性内容。
中
**、合同份数
双方约定合同份数：*份，双方各执*份。本合同为电子签订。
**、其他
本合同*切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。
通用条款
**、词语涵义
（*）合同：发承包双方签署的、合同格式中载明的发包人与承包人所达成的协议，包
括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（*）合同价：根据合同规定，承包人在正确地完全履行合同义务后发包人应支付给承
包人的价格。
（*）货物：承包人根据合同规定须向发包人提供的*切设备、机械、仪表、备件、工
具、手册和其他技术资料及其他材料。
（*）服务：根据合同规定发包人承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它
的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的承包人应承担的义务。
（*）发包人：****胜美房地产开发有限公司。
*
（*）承包人：提供货物和服务的公司或实体，即*****木电缆有限公司。
（*）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、
空中飞行物体坠落或其它非甲承包人责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的
风、雨、雪、地震等。
**、技术规格
承包人所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应
表相*致。
**、专利权
承包人应保证发包人在使用该货物或其任何*部分时不受第*方提出侵犯其专利权、商*
标权和工业设计权的起诉。*旦出现专利侵权，承包人应负全部责任。
**、包装要求
（*）除合同另有规定外，承包人提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装
应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。
由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由承包人承担。
（*）每件包装箱内应附*份详细装箱单和质量合格标识。
**、装运条件
根据发包人指定地点，承包人负责安排运输，并承担运费。
***、付款
（*）本合同以人民币付款
（*）承包人应按照与发包人签订的合同规定交货。交货后承包人向发包人提供下列单
据，按合同规定审核后付款
*、发票；
*、制造厂家出具的质量检验证书等：
*、装箱单；
*、验收合格证书；
*、发包人加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。
***、伴随服务
承包人应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：
（*）货物的现场安装；
（*）提供货物组装和维修所需的工具：
（*）在合同中承包人承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能
免除承包人在质量保证期内应承担的义务
（*）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训
*
***、质量保证
（*）承包人所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。满足国家标准、苏电
运检[****]***号文及****省居住区供配电设施建设标准，满足省市县供电部门验收方法及
标准要求。
（*）承包人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质
量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的
性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或
故障，承包人应负责并承担相应费用。
***、检验
（*）在发货前，承包人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面
的检验，并出具*份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的*部分，
但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在
检验证书后面。
（*）发包人在承包人交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，
发包人应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现
货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），发包人应报请法定检验机构进
行检查，有权凭其出具的检验报告向承包人提出索赔
***、索赔
（*）发包人有权根据法定检验机构出具的检验报告，向承包人提出索赔。根据合同规
定的检验期和质量保证期内，如承包人对发包人提出的索赔和差异负有责任，承包人应按照
发包人同意的下列*种或多种方式解决索赔事宜
*、承包人同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给发包人，并承担由此发生的*
切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保
护退回货物所需的其它必要费用。
*、根据货物的低劣程度、损坏程度以及发包人所遭损失的数额，承包人须降低货物的
价格。
*、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新*件、部件或设备来更换和或修补有
缺陷的部分，承包人应承担*切费用和风险并负担发包人所蒙受的全部直接损失费用。同时
应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期
（*）在发包人发出索赔通知后**天内，如承包人未作答复，上述索赔应视为已被接
受，按照本合同规定的任何*种方法解决索赔事宜，发包人将从承包人的履约保证金中扣除
索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。
***、误期赔偿
*
除合同规定外，如果承包人没有按照合同规定的时间交货和提供服务，发包人将从货款
中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提
供服务费用的*.*%计收，直至交货或提供服务为止，*周按*天计算，不足*天按*周计
算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的*%。*旦达到误期赔偿的最高限额，
发包人可考虑终止合同。
***、不可抗力
在不可抗力事件发生后，承包人应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知发包人，
同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其
他事项。如果不可抗力事件影响时间持续***天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间
内达成进*步履行合同的协议。
***、税费
中国政府根据现行税法规定对发包人征收的与本合同有关的*切税费由发包人负担；规
定对承包人征收的与本合同有关的*切税费由承包人负担。
***、履约保证金
国有投资或国有投资占主导地位的****项目，招标人必须在招标文件中要求中标人
提交相应金额的履约担保，履约担保的形式为履约保证金、银行保函。履约担保*般为中标
合同总价*%。*
招标人委托当地公共资源交易中心对中标人缴纳的履约担保进行统*收、退管理。
在中标公告发布之日起*个工作日内，中标人应按投标人须知前附表规定的金额及形式
向当地公共资源交易管理办公室提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人提交。
履约担保金以从投标人基本存款帐户提交至当地公共资源交易中心。采用保函形式的履约担
保，递交至当地公共资源交易中心财务室。履约保证金的退付办法按照宿招管发[****]**号
文件的要求，中标单位在工程竣工验收后，将“履约保证金退付申请单”和竣工验收报告同
时提交到当地公共资源交易中心，经审核合格后办理履约保证金退付手续。对于工程完工后
因特殊情况不能及时组织竣工验收的项目，也可凭招标人、监理单位共同出具的工程完工证
明到当地公共资源交易中心办理退付手续。
中标人不按上述要求提交履约担保的，根据《招标投标法实施条例》第***条、**
*条等规定，招标人应依法确定排名第*的中标候选人为中标人，或重新招标，并予以公告。
同时，可以将原第*中标候选人列入失信企业名单，其投标保证金将不予退还，并可以处中
标项目金额**%以下的罚款。
**、合同争议
发承包双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的*切争议。
如果协商仍得不到解决时按下列*方式解决：
*
（*）提交仲裁委员会仲裁；
(*）依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
***、适用法律
本合同应持致中华人民共和国的现行法律、行政法规
发包盖章）承包人：草）
地址：地址：
法定（授权）代表人：法定（权）代表人：旺天方酒
联系人：联系人：
联系电话：联系电话：
签订时间：****年*月**日
*
货物分项报价表
项目名称：沁和园项目****配电工程电缆采购项目
标段编号：***********************
单位：人民币*元
| 序号货物名称 |
型号及规格 |
单位 |
数量 |
单价 |
总价 |
制造商/产地 |
| *高压电缆 |
**-******.*/********* |
米 |
*** |
*.****** |
*.****** |
*****木电缆有限公司/官林 |
| *高压电缆 |
**-******.*/********* |
米 |
**** |
*.****** |
**.****** |
*****木电缆有限公司/官林 |
| *高压电缆 |
**-******.*/******** |
米 |
*** |
*.****** |
*.****** |
*****木电缆有限公司/官林 |
| *低压电缆 |
**-******.*/******** |
米 |
**** |
*.****** |
***.****** |
*****木电缆有限公司/官林 |
| *低压电缆 |
**-******.*/******** |
米 |
**** |
*.****** |
***.****** |
*****木电缆有限公司/官林 |
| *低压电缆 |
**-******.*/******* |
米 |
**** |
*.****** |
***.****** |
*****木电缆有限公司/官林 |
| 低压电缆 |
**-******.*/******* |
米 |
**** |
*.****** |
***.****** |
*****木电缆有限公司/官林 |
出
| * |
低压电缆 |
**-******.*/******* |
米 |
**** |
*.****** |
**.****** |
*****木电缆有限公司/官林 |
| * |
低压电缆 |
**-******.*/******* |
米 |
*** |
*.****** |
*.****** |
*****木电缆有限公司/官林 |
| ** |
低压电缆 |
**-******.*/****** |
米 |
**** |
*.****** |
*.****** |
*****木电缆有限公司/官林 |
| ** |
低压电缆 |
**-*****.*/****** |
米 |
*** |
*.****** |
*.****** |
*****木电缆有限公司/官林 |
| ** |
控制电缆 |
*****-*****.* |
米 |
**** |
*.****** |
*.****** |
*****木电缆有限公司/官林 |
| ** |
控制电缆 |
*****-***** |
米 |
**** |
*.****** |
*.****** |
*****木电缆有限公司/官林 |
| ** |
控制电缆 |
*****-******.* |
米 |
**** |
*.****** |
*.****** |
*****木电缆有限公司/官林 |
| 货物报价汇总 |
货物报价汇总 |
货物报价汇总 |
货物报价汇总 |
货物报价汇总 |
货物报价汇总 |
***.****** |
***.****** |
功能介绍
换一批
中标单位近一年业绩表现 
放大
缩小
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
