铁山区人民政府铁山街道办事处铁山区疫情防控隔离点改造工程合同公告-比地招标网

数据获取中

中标单位近一年业绩表现

下载项目分析报告

如需了解项目完整分析维度数据，掌握对手优势，请下载报告

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

暂未找到项目潜在投标单位

中标单位近一年业绩趋势与中标项目规模

业绩趋势

中标项目数量（个）

占位

中标金额（万元）

项目规模

项目数量（个）

占位

项目金额占比（万元）

暂未找到中标单位近一年业绩趋势与中标项目规模

中标单位近一年中标的重点项目

TOP	项目名称	招标单位	中标金额	公告时间

暂未找到中标单位近一年中标的重点项目

如需解锁项目完整分析维度数据，掌握对手优势，请下载报告

历史报价
企业资质
合作甲方
竞争对手
信用风险

仅需9.9元

下载项目分析报告

剩余7个维度分析数据未读，继续阅读

放大

缩小

下载到电脑

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

****区人民政府****街道办事处****区疫情防控隔离点改造工程合同公告

*、合同编号：无

*、合同名称：****区疫情隔离点改造工程

*、项目编号：****-****-***

*、项目名称：****区疫情防控隔离点改造工程

*、合同主体

*、采购人（甲方）：****区人民政府****街道办事处

*、地址：****省****市****区*岔路村*号

*、联系方式：***********

*、供应商（乙方）：****

*、地址：****市****区胜利路**号

*、联系方式：***********

*、合同主要信息

*、主要标的名称：疫情隔离点改造

*、规格型号（或服务要求）：按照合同约定施工竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任

*、主要标的数量：*

*、主要标的单价：*******

*、合同金额：***(*元)

*、履约期限、地点等简要信息：

对****区*岔路社区疫情隔离点改造，合同工期**个日历天

*、履约保证金收取情况：

收取金额： *(*元) 收取比例： *%

*、采购方式：竞争性磋商

*、采购计划备案号：铁街办计备〔****〕**号

*、合同签订日期：****-**-**

*、合同公告日期：****-**-**

*、其他补充事宜：

相关下载

*岔路疫情隔离点改造工程扫描件.***

更多咨询报价请点击： ****://***.****-*****.***.**/********/******/********_********************************.****

建设工程施工合同

工程名称：****区疫情隔离点改造工程

工程地点：****区*岔路社区

发包方：****区*岔路社区居民委员会

承包方：****

签订日期：****年*月**日

扫描全能王创建

合同书

发包人：（全称）****市****区*岔路社区居民委员会

承包人：（全称）****

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和

国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，

双方就本建设工程施工有关事项协商*致，订立本合同。

、工程概况

工程名称：****区疫情隔离点改造工程

工程地点：****区*岔路社区

*、合同工期

开工日期：****年*月**日

竣工日期:****年*月**日

**天。

合同工期总日历天数：

*、合同价款

合同价款：

（大写）：元；******元；

（小写）：元。*******.**元。

（*）具体付款方式以与业主签订的合同为准，（*）项目

其它约定：

完成后必须经过总包单位验收，（*）项目经理必须每天到场签到，（*）施工方

需能自行处理好施工现场和总包单位关系及周围环境群众的关系，（*）若总包

单位中标此项目则不需要缴纳总包服务费。

*、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应

当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

*、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程

质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

扫描全能王创建

*、合同生效

****年*月**日

本合同订立时间：

本合同订立地点：****市****区*岔路社区居民委员会

签订之日起生效。

双方约定本合同自_生效。

发包人：（公章）：承包人：（公章）：

法定代表人法定代表人：

***********

联系电话联系电话：

*.合同文件及解释

*.*合同文件及优先顺序

组成本合同其他文件及优先解释顺序如下：

（*）合同履行过程中发包人和承包人签署的补充条款和文件。

（*)本合同协议书；

（*）标准、规范及有关技术文件；

(*）工程量清单；

（*）双方认可的工程报价单或预算书；

*进度计划和报告

承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：承包人应在开工*天

前，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，若工程师提出修改意见，承包

人应在*天内完成修改并重新提交。工程师在*天内予以批准或提出修改意见，

逾期不批复，视为同意。

*质量目标

合同质量的奖罚：因承包人原因工程质量达不到*次性验收合格，承包人

将接受**元的质量罚款，并负责返工修复，使工程达到合同约定的质量标准：

如果返工后工程仍无法达到合同约定的质量标准时，发包人可委托他人进行修

复，所需费用由承包人承担，并由承包人向发包人支付工程结算价格*%的违约

处罚金。

扫描全能王创建

*安全防护和文明施工

安全生产目标管理的奖罚：承包人应遵守建设工程安全生产、文明施工的

有关管理规定，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安

全防护措施，消除事故隐患，因承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生

的费用，由承包人承担，并由承包人向发包人支付合同价*%的处罚。

文明施工目标管理的奖罚：（*）承包人应按有关规定办理施工场地交通、环

卫和施工噪声管理等手续：（*）保持施工现场整洁，工程施工参照****市市政公

用施工安全质量标准化示范工地。合理安排施工作业，文明施工。如在市有关部

门或发包人检查时被通报*次，给予承包人****—*****元的处罚。

*工程计量和计价

工程计量和计价的依据：

*、本工程采用工程量清单计价方式。

双方达成的其他计价要求：*、工程量的调整：（*）经业主同意的设计变更；

（*）经业主代表签证的现场签证单。

*提前竣工奖与误期赔偿费

*.*提前竣工奖的约定

不设提前竣工奖的，本款不适用。

*.*误期赔偿费的约定

（*）每日历天赔付额度：因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期竣工，

每延误*天，罚款****元。超过**天的，每天罚款****元。并承担总包

单位的工期延误罚款每日*****元。（*）误期赔偿费最高限额是：*****元。

*结算的程序和时限：

双方关于结算时间、程序的其它约定：工程结算汇总资料在工程投入使用

后**日内完成。承包人未在上述约定时间内递交结算书，经发包人催促后仍未

提供或明确答复的，发包人可依据已有资料办理结算，最终工程结算金额以国家

审计部门的审计结论为准。工程完工后，经发包人验收合格，发包人需在审计结

果出来*个月内*次性向承包方付清工程款。

*履行合同期间，如有*方提出异议，双方友好协商解决，友好协商不成，

可向发包方当地法院提出仲裁。

*本合同*式*份：其中发包人*份，承包人*份。

扫描全能王创建

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

铁山区人民政府铁山街道办事处铁山区疫情防控隔离点改造工程合同公告

公告内容：