****县黄庄、莲花别苑安置房设备及电缆采购
产品购销合同
****年**月**日
****年**月**日
江西省越光电缆股份有限公司
*〇**年*月
产品购销合同
合同号:
项目名称:****县黄庄、莲花别苑安置房设备及电缆采购
买方:(盖章)
卖方:(盖章)
单位名称:****电力安装有限公司
单位名称:江西省越光电缆股份有限
****分公司高产
公司
单位地址:****县庐城镇环城北路
单位地址:江西省南昌市新建区望城镇
***号
璜垦长境外商工业园*期创业路**号
肥
邮政编码:******邮政编码:******
法定代表人:
法定代表人:李光荣
或授权代表签名或授权代表签名:
电话:****-********
电话:****-********
传真:****-********
传真:****-********
结算银行:工商银行****支行
结算银行:招商银行南昌分行铜锣湾支
行账号:*******************
账号:***************税号:******************
日期:****年*月*日
税号:******************
日期:****年*月*日
定义:
“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的的协议,即由
双方签订的合同格式中的文件,包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其
他文件。
*、“合同价款”系指根据合同规定,在买方全面正确地履行合同业务时应
支付给卖方的款项。
*、“合同设备”系指本合同附件中规定的设备以及相关技术资料。
*、“现场”系指将要进行货物到货和安装的地点。
*、“使用单位”系指货物的最终用户,即:买方收货、验收等权利与义务。
*、供货范围:卖方同意供应而买方同意购买的本次需求计划物资。
*、产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(*)项执行:
(*)按国家标准执行:标准号为:**/******-****
(*)按部颁标准执行:标准号为:
(*)按企业标准执行:标准号为:
(*)有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的
技术要求执行。
序号 |
产品名称 |
规格型号 |
单位 |
数量 |
单价(含税) |
总价(含税) |
税率 |
税额 |
备注 |
* |
电缆 |
低压铜芯****-*****-*.*/******** |
米 |
**** |
***.** |
*******.** |
**% |
******.** |
****县黄庄安置房*期高低压配电工程 |
* |
电缆 |
低压铜芯****-*****-*.*/***-***** |
米 |
*** |
***.** |
******.** |
**% |
*****.** |
****县黄庄安置房*期高低压配电工程 |
* |
电缆 |
低压铜芯****-*****-*.*/***-**** |
米 |
*** |
***.** |
*****.** |
**% |
****.** |
****县黄庄安置房*期高低压配电工程 |
* |
电缆 |
低压铜芯****-*****-*.*/***-**** |
米 |
**** |
***.** |
*******.** |
**% |
******.** |
****县黄庄安置房*期高低压配电工程 |
* |
电缆 |
低压铜芯****-*****-*.*/***-**** |
米 |
**** |
***.** |
******.** |
**% |
*****.** |
****县黄庄安置房*期高低压配电工程 |
* |
电缆 |
低压铜芯****-*****-*.*/***-*****+**** |
米 |
*** |
***.** |
******.** |
**% |
*****.** |
****县黄庄安置房*期高低压配电工程 |
* |
电缆 |
低压铜芯****-*****-*.*/********+**** |
米 |
*** |
***.** |
******.** |
**% |
*****.** |
****县黄庄安置房*期高低压配电工程 |
* |
电缆 |
低压铜芯****-*****-*.*/***-****+**** |
米 |
*** |
***.** |
*****.** |
**% |
****.** |
****县黄庄安置房*期高低压配电工程 |
* |
电缆 |
低压铜芯****-*****-*.*/***-****+**** |
米 |
*** |
***.** |
*****.** |
**% |
****.** |
****县黄庄安置房*期高低压配电工程 |
低压铜芯****-*****-*.*/***电缆****+****米***** |
***.** |
*****.** |
**% |
****.** |
|
低压铜芯***-*****-*.*/***电缆****+****米**** |
**.** |
****.** |
**% |
****.** |
|
低压铜芯****-*****-*.*/***-**电缆****米*** |
**.** |
*****.** |
**% |
****.** |
|
钢芯架空******-****-***/****绝缘线米**** |
**.** |
*****.** |
**% |
****.** |
|
铝芯线***-**米****** |
*.** |
****.** |
**% |
***.** |
****县*军路(城西大道-*山道口)杆线迁移 |
铝芯线***-**米****** |
*.** |
*****.** |
**% |
****.** |
****县*军路(城西大道-*山道口)杆线迁移 |
高压铜芯*****-*.*/****-*×**电缆**米*** |
***.** |
*****.** |
**% |
****.** |
莲花别苑*期安置房高低压配电安装工程 |
高压铜芯*****-*.*/****-*×**电缆**米*** |
***.** |
*****.** |
**% |
****.** |
莲花别苑*期安置房高低压配电安装工程 |
高压铜芯**电缆******.*/*****×**米** |
***.** |
****.** |
**% |
***.** |
莲花别苑*期安置房高低压配电安装工程 |
低压铜芯**-*****-*.*/***-***电缆×***米*** |
***.** |
******.** |
**% |
*****.** |
莲花别苑*期安置房高低压配电安装工程 |
低压铜芯**-*****-*.*/***-***电缆×***米*** |
***.** |
******.** |
**% |
*****.** |
莲花别苑*期安置房高低压配电安装工程 |
低压铜芯**-*****-*.*/***-***电缆×***米** |
***.** |
*****.** |
**% |
****.** |
莲花别苑*期安置房高低压配电安装工程 |
低压铜芯**-*****-*.*/***-***电缆米**×*** |
***.** |
*****.** |
**% |
****.** |
莲花别苑*期安置房高低压配电安装工程 |
低压铜芯**电缆*****-*.*/***-*×**米*** |
***.** |
*****.** |
**% |
****.** |
莲花别苑*期安置房高低压配电安装工程 |
低压铜芯*****-*.*/***-*×米****电缆**+*×** |
***.** |
*****.** |
**% |
****.** |
莲花别苑*期安置房高低压配电安装工程 |
低压铜芯*****-*.*/***-*×米****电缆**+*×** |
***.** |
*****.** |
**% |
****.** |
莲花别苑*期安置房高低压配电安装工程 |
低压铜芯**-*****-*.*/***-***电缆米***×** |
***.** |
*****.** |
**% |
****.** |
莲花别苑*期安置房高低压配电安装工程 |
低压铜芯**-*****-*.*/***-*米**电缆***×** |
***.** |
*****.** |
**% |
****.** |
莲花别苑*期安置房高低压配电安装工程 |
低压铜芯*******-*.*/***-*×**电缆米***** |
**.** |
*****.** |
**% |
****.** |
莲花别苑*期安置房高低压配电安装工程 |
低压铜芯*******-*.*/***-****电缆米***** |
***.** |
*****.** |
**% |
****.** |
莲花别苑*期安置房高低压配电安装工程 |
低压铜芯***-*****-*.*/***-*米**电缆***×** |
***.** |
*****.** |
**% |
****.** |
莲花别苑*期安置房高低压配电安装工程 |
**电缆 |
低压铜芯*******-*.*/***-**** |
米 |
*** |
**.** |
*****.** |
**% |
****.** |
|
低压铜芯**电缆 |
**-*****-*.*/***-*×* |
米 |
*** |
**.** |
****.** |
**% |
***.** |
|
**电缆 |
高压铜芯**-*****-*.*/****-**** |
米 |
*** |
***.** |
*****.** |
**% |
****.** |
****县岗湾小学配电安装工程 |
**电缆 |
高压铜芯**-*****-*.*/****-**** |
米 |
*** |
***.** |
******.** |
**% |
*****.** |
****县岗湾小学配电安装工程 |
(小写):*******.**合计 |
(小写):*******.**合计 |
(小写):*******.**合计 |
(小写):*******.**合计 |
(小写):*******.**合计 |
(小写):*******.**合计 |
(小写):*******.**合计 |
(小写):*******.**合计 |
|
(含税)(大写):*************元*角整 |
|
*、合同价格(见下表),结算货币:人民币(元)
合同价款:本合同暂定价格(中标价)为人民币(大写)********
*****元*角整(¥*******.**)元(含税),增值税税率**%。若国家出
台新的税收政策,则按新政策执行。
*、交货条件:
(*)货物应符合附件*所列的技术规范
(*)合同价格为闭口价(含装卸费,运费)
(*)实际需求数量若有变化,据实结算。
*、付款条件:
按照本项目建设方的实际付款进度同比例支付货款。
同比例支付方式为:卖方按照约定数量供货并验收合格,且提交足额发票后,
买方按本项目发包人向买方实际支付的工程款金额占施工合同约定工程价款的
比例同比例支付货款。发包人未支付工程款的,卖方无权要求买方付款。若到货
验收合格后的*年,因发包方未支付到合同款的**%时,按照同比例方式支付,
未能支付到货款总额的**%,则经卖方书面申请,并提供足额发票后,买方支付
到货款总额的**%。剩余**%,在发包方支付到合同款***%时,买方在次月再
支付货款的**%,余下的*%作为质保金,按照本合同关于质保金的约定处理。
所谓同比例是指买方实际收到的发包人支付的工程款金额占建设工程施工
合同书约定的工程款金额的比例,作为买方向卖方应支付的货款占卖方按照合同
约定与实际供货情况共同确定的总货款的支付比例
宽限期条款:因不可归责于买方的原因,导致合同价款无法支付时,卖方
应当给予**日支付宽限期,且买方有权自上述原因消除后**日内支付合同价款。
*、交货时间:
买方在需要卖方供货前向卖方送达供货订单通知,提出供货数量、规格要求
和供货期限,卖方按照供货订单通知供货。
交货时间:自合同签订之日起,接买方通知后,**天内必须交货,并在指
定之日送施工现场、仓库或指定地点。若卖方逾期不交货,买方有权终止合同履
行,由此发生的相关损失由卖方全额承担。该工程物资,中标价格没有随原材料
涨跌而设定的调价机制,严格按合同执行供货,中标厂家必须做好电缆锁铜备料
工作。
*、发货方式:
(*)发货地点.
交货地点:买方提供的施工现场或库房,地面交货。
(*)交货方式:买方及卖方均同意按以下运输方式:汽运。
*、包装:
(*)根据买方和卖方共同选定的运货方式,货物要装在适宜进行远距离海、
*路运输的坚固包装箱内并按货物特点做好防潮、防湿、防锈、防冲击及防腐蚀
等工作。
(*)包装费用由卖方负责。
*、验收
货物直接用户简称使用单位,由使用单位行使买方权利和义务,进行货物现
场验收等工作。
(*)*旦货物抵达目的地后,买方即应立即对货物进行数量和外包装验收。
验收后,应出具货物数量相符、外包装完好的证明。供货方应该将货物的合格证、
产品说明书和货物清单等产品技术资料单独包装,在对货物验收时,*并交给使
用单位(买方)现场场验收人员。
若在验收过程中发现有数量短缺或包装损坏,买方则应在货物抵达后最迟*
*(**)天内向卖方提出。
(*)安装调试前,双方应对货物的包装共同开箱验收。开箱通知应为书面
形式。时间由买方提前*天通知卖方。如卖方人员没按时抵达,买方有权自行开
箱,如买方没有通知卖方,对造成的后果,买方负责。对验收的结果,买、卖双
方都应有记录。
**、安装调试指导及验收:
(*)安装场地的位置为:买方指定位置。
(*)本合同货物的安装及调试应由买方在货物到达目的地后尽快根据卖方
的技术文件和指导进行。
(*)应买方要求,卖方应向买方提供指导安装,买方应提前*天通知,如
有变化,提前*天再次通知,以传真或电传通知卖方,卖方按确认的日期准时派
员到达现场。
(*)卖方应提供有足够经验且称职的技术人员到现场与买方称职的技术人
员*道工作,进行联系并指导安装工作。
(*)买方应为货物的安装及调试提供所有必需的工具、吊装设备、耗用品,
机械设备和当地工人(技术工种及非技术工种)。另外,对于其本身或任何第*
方造成的或者因提供和使用不适当或有缺陷的吊装设备而引起的损坏,买方应负
全责。因卖方指导人员指导不当造成损失由卖方负全责。
(*)在指导安装期间,买方应替卖方的技术人员提供如交通、联络、通信
等方面的方便,费用由卖方承担。
(*)在调试完毕后买卖双方的代表应签署“验收证明书”*式*份双方各
执*份,表示买方接受该货物而卖方只应对第**条内的保证条款负责。
**、保证:
(*)卖方保证按本合同供应的货物在设计、加工技术和材料全新无缺陷,
其品质符合附件*内有关的技术协议。
(*)质量保证期(简称质保期)从设备安装调试合格投运后*年。质保金为
总价款的*%(质保金年限等同于质保期年限),若质保期内无质量问题,买方
应无息支付给卖方。
(*)以第*条的定,在质保期内,任何由产品质量引起的问题,买方必
须在发现问题时起*(**)天之内用电传、传真或函件通知对方。买方应即时采
取适当的措施以防止问题积聚造成更多的损失。
(*)收到买方有关产品质量问题的通知后,卖方应立即赶到现场并作出必
要的维修或更换。为最大限度地降低此类费用,买方应提供必要的方便和配合。
同时,有权按产品质量问题、售后服务响应修复建度和产品损坏程度,适当比例
扣除质保金。
(*)第(*)至(*)条不适用于下列情况:
(*)卖方应免费提供如第(*)至(*)条所述的保证。
(*)产品若不合格返厂修理,经鉴定确实影响产品质量或寿命,应由卖方
承担运输、修理的全部费用,并按该台设备价款的*%支付补偿;如因该设备的
原因造成使用单位的其他损失,还应另行赔偿。
**、税费:
卖方应当按照税法规定和买方要求开具增值税专用发票。
若在本合同订立后,中国政府调整的增值税,而使得卖方多支付增值税的增
加部分,由买方支付;反之,卖方应退还买方增值税减少的部分。
**、不可抗力:
(*)“不可抗力”是指地震、台风、战争、黑工(发生在卖方厂之外的区域)、
自然灾害、贸易禁运或其他不可预见,不能防止或避免的事故。
(*)当事人*方由于不可抗力的原因不能履行本合同时,应在**(**)天
内以电传或传真向对方通报有关详情。并附带当地公证机关的公证证明。若出现
不可抗力的情况,受其影响的当事*方的合同义务在该延误期限内暂终止并自动
延长*段与此相等的时间。
(*)由于不可抗力而导致合同不能执行,则合同双方均不需履行其有关义
务责任。
(*)当事*方应立即研究制定*套相应的措施并尽力做到最大限度的降低
不可抗力所成的影响。
**、合同终止:
(*)出现下述任何情形之*者,任何*方可随时以书面通知对方的形式终
止本合同。
①若对方对本合同有实质性的违约行为(如:质量保证、交货期超过*个月
等),而如果此违约行为是可以纠正的,但违约*方在接到对方书面通知后**
(**)天内仍未能做好纠正时;
②若不可抗力的情形持续超过**(**)天而双方仍未能找到继续履行合同
的公平办法时;
(*)若因①条而终止本合同,责任方须向对方支付所直接发生的所有与合
商有关的成本和费用。
**、争议的解决
(*)若发生与本合同或其任何附件有关的争议,双方应首先通过友好协商
来解决,*方向另*方发出要求协商的书面要求后。双方应立即协商。
(*)若协商不能解决时,依法向合同履行地(货物验收地)法院提起诉讼。
**、债权转让
未经买方书面同意,卖方不得将依据本合同获得的对买方的债权转让给第*
方;若卖方未经买方同意而擅自转让债权,则买方有权要求卖方支付本合同金额
**%的违约金。
卖方转让债权给第*方时,必须约定第*方接受本合同约定的诉讼管辖条
款,若卖方对第*方转让债权时未约定诉讼管辖条款,造成第*方在买方所在地
或工程所在地法院之外法院起诉买方,则买方有权另外要求卖方支付原合同金额
**%的违约金。
**、违约责任
(*)卖方延迟交货责任
卖方应当在买方通知交货的期限内交付质量合格的全部通知交货数量。若
因卖方的原因,卖方未能在规定的期限内交货,卖方同意按照本合同金额每天*
分之*的比例承担延迟交货违约金,若因卖方延期交货造成买方延误工期等重大
损失,买方有权要求卖方赔偿实际损失。如果卖方延期交货超过*日,买方有权
解除本合同,并追究卖方的违约责任,违约责任包括买方的全部损失,如果因货
物价格上涨等原因造成买方另行采购货物价格超过本合同约定价格,买方有权要
求卖方赔偿因此多支付的货款和其他损失。
(*)买方延迟提货责任
若因买方的原因,买方未能在规定的时间提货,买方同意向卖方支付仓储费。
卖方同意免费保管*个月时间,买方从第*个月起按照每月*分之*保管货物金
额支付仓储费,最多为保管货物金额的*%。
**、责任总限额:
无论履约或不履约,有关的任何损失或损失之索偿要求,卖方的违约除按相
应条款处理外,造成其他损失的应给予相应赔偿。
**、合同效力:
本合同应由双方经授权的代表签署,且加盖合同章后即告生效。
本合同有效期应自本合同生效日起至第**.*条指明的质保期满及买方按本
合同支付完所有应付款项后方告结束。
**、知识产权:
本合同的设计、技术文件和图纸等所包含或牵涉到的*切知识产权均属卖方
所拥有。买方其本身、其职工、雇员、代理或他们中的任何人不得全部或部分地
照样复制任何此类内容或资料,耳要保守这些内容或资料讯息的秘密,不得泄密
或允许他人泄漏任何此类内容或资料讯息给无关的第*方。买方须保障卖方不因
买方有意或无意地误用或泄漏这些内容而遭受损害或损失。
**、其它条件:
(*)本合同以中文书写,正本*式*份,卖方*式*份,买方*份。
(*)若非以书面的形式出现且经双方授权代表签署,对本合同的任何增删
或修订均属无效。
(*)与本合同有关的任何通知、请求和往来函件均和招标、投标文件,均
为本合同的组成部分。
(*)双方的通讯方式为:
卖方的联系人:李刚,手机号:***********,电子邮箱:*********@**.***
买方的联系人:,手机号:,电子邮箱:
(*)本合同的卖方与需用单位签订的关于合同设备《技术协议》,以及卖
方投标书、投标过程中的承诺、澄清等作为本合同附件,所有附件及补充协议均
为合同不可分割的部分,并与本合同具有同等法律效力。
****县黄庄、莲花别苑安置房设备及电缆采购
工
電矿
产
品购销
合
同
浙江华辉电气股份有限公司
****年*月
扫描全能王创建
工矿产品购销合同
项目名称:****县黄庄、莲花别苑安置房设备及电缆采购(项目编号:**************)
股份有限
卖方:(盖章买方:(盖章)
单位名称:浙江华辉电气股份有限公
单位名称:****电力安装有限公司庐
*
华
江分公司
*
各同专用章
********
单位地址:浙江义乌市后宅特色工业单位地址:****县庐城镇环城北路
区华劲路**号***号
邮政编码:******邮政编码:******
法定代表人:蔡行林法定代表人
*
或授权代表签名:
或授权代表签名:
电话:****-********
电话:****-********
传真:****-********
传真:****-********
结算银行:兴业银行义乌北苑支行
结算银行:工商银行****支行
帐号:******************
账号:*******************
税号:******************税号:******************
日期:***年*月**日日期:****年*月*日
第*页共*页
扫描全能王创建
“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的的协议,即由双方签订的合
同格式中的文件,包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。
,“合同价款”系指根据合同规定,在买方全面正确地履行合同业务时应支付给卖方的
*、
款项。
*、“合同设备”系指本合同附件中规定的设备以及相关技术资料。
*、“现场”系指将要进行货物到货和安装的地点。
*、“使用单位”系指货物的最终用户,即:买方收货、验收等权利与义务。
*、供货范围:卖方同意供应而买方同意购买的本次需求计划物资。
*、产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(*)项执行:
(*)按国家标准执行:标准号为:人
(*)按部颁标准执行:标准号为:
(*)按企业标准执行:标准号为:
(*)有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
*、合同价格(见下表),结算货币:人民币*******.**(元)大写:********
****元*角整
分项名称 |
规格型号 |
单位 |
数量 |
单价(元) |
总价(元) |
增值税税率 |
备注 |
*****式变压器 |
*****-******/** |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
莲花别苑*期安置房高低压配电安装工程 |
*****式变压器 |
*****-******/** |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
备注:报价包含高、低压母排和所有用连接铜排、密集型母线槽、*次线连 |
*****式变压器 |
*****-******/** |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
备注:报价包含高、低压母排和所有用连接铜排、密集型母线槽、*次线连 |
****高压成套配电柜 |
所用变压器柜 |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
备注:报价包含高、低压母排和所有用连接铜排、密集型母线槽、*次线连 |
****高压成套配电柜 |
出线柜 |
台 |
* |
*****.** |
******.** |
**% |
备注:报价包含高、低压母排和所有用连接铜排、密集型母线槽、*次线连 |
第*页共*页
扫描全能王创建
****高压成套配电柜 |
进线柜 |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
接配电需求的相关辅材,及安装、调试(含安装材料) |
****高压成套配电柜 |
计量柜 |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
接配电需求的相关辅材,及安装、调试(含安装材料) |
****高压成套配电柜 |
**变压器柜 |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
接配电需求的相关辅材,及安装、调试(含安装材料) |
所用变屏 |
|
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
接配电需求的相关辅材,及安装、调试(含安装材料) |
直流屏 |
含电池柜**** |
套 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
|
通信机柜 |
|
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
|
*** |
|
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
|
低压成套配电柜 |
进线柜****** |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
|
低压成套配电柜 |
电容器柜****** |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
|
低压成套配电柜 |
母线联络柜 |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
|
低压成套配电柜 |
出线柜****** |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
|
低压成套配电柜 |
进线柜****** |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
|
低压成套配电柜 |
电容器柜****** |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
|
低压成套配电柜 |
出线柜****** |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
|
低压成套配电柜 |
进线柜****** |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
|
低压成套配电柜 |
出线柜****** |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
|
低压成套配电柜 |
电容器柜****** |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
|
第*页共*页
扫描全能王创建
低压成套配电柜 |
交流屏 |
台 |
* |
*****.*******.****% |
*****.*******.****% |
*****.*******.****% |
*****.*******.****% |
*****式变压器 |
*****-*** |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
****县岗湾小学配电安装工程 |
★*****式变压器 |
*****-**** |
台 |
* |
******.** |
******.** |
**% |
备注:报价包含高、低压母排和所有用连接铜排、密集型母线槽、*次线连接等配电需求的相关辅材,及安装、调试(含安装材料) |
****高压成套配电柜 |
进线柜 |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
备注:报价包含高、低压母排和所有用连接铜排、密集型母线槽、*次线连接等配电需求的相关辅材,及安装、调试(含安装材料) |
****高压成套配电柜 |
计量柜 |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
备注:报价包含高、低压母排和所有用连接铜排、密集型母线槽、*次线连接等配电需求的相关辅材,及安装、调试(含安装材料) |
****高压成套配电柜 |
**柜 |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
备注:报价包含高、低压母排和所有用连接铜排、密集型母线槽、*次线连接等配电需求的相关辅材,及安装、调试(含安装材料) |
****高压成套配电柜 |
馈线柜 |
台 |
* |
*****.** |
******.** |
**% |
备注:报价包含高、低压母排和所有用连接铜排、密集型母线槽、*次线连接等配电需求的相关辅材,及安装、调试(含安装材料) |
直流屏 |
****** |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
备注:报价包含高、低压母排和所有用连接铜排、密集型母线槽、*次线连接等配电需求的相关辅材,及安装、调试(含安装材料) |
蓄电池屏 |
**** |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
备注:报价包含高、低压母排和所有用连接铜排、密集型母线槽、*次线连接等配电需求的相关辅材,及安装、调试(含安装材料) |
低压成套配网柜 |
补偿柜 |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
备注:报价包含高、低压母排和所有用连接铜排、密集型母线槽、*次线连接等配电需求的相关辅材,及安装、调试(含安装材料) |
低压成套配网柜 |
进线柜 |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
备注:报价包含高、低压母排和所有用连接铜排、密集型母线槽、*次线连接等配电需求的相关辅材,及安装、调试(含安装材料) |
低压成套配网柜 |
联络柜 |
台 |
* |
*****.** |
*****.** |
**% |
|
低压成套配网柜 |
出线柜 |
台 |
* |
*****.** |
******.** |
**% |
|
照明配电箱 |
带双电源切换 |
台 |
* |
****.** |
****.** |
**% |
|
轴流式通风机 |
*.*** |
台 |
* |
****.** |
****.** |
**% |
|
|
合计 |
合计 |
合计 |
|
*******.** |
|
|
第*页共*页
扫描全能王创建
海:以实际发生为准,据实结算。卖方保证通过建设方和供电公司验收,如验收不合格,
由此造成的损失卖方自行承担。
*、交货条件:
货物应符合技术规范(具体见招投标文件)。
*、付款条件:
按照本项目建设方的实际付款进度同比例支付货款。
同比例支付方式为:卖方按照约定数量供货并验收合格,且提交足额发票后,买方按本项目
发包人向买方实际支付的工程款金额占施工合同约定工程价款的比例同比例支付货
款。发包人未支付工程款的,卖方无权要求买方付款。若到货验收合格后的*年,因发
包方未支付到合同款的**%时,按照同比例方式支付,未能支付到货款总额的**%,则经卖方
书面申请,并提供足额发票后,买方支付到货款总额的**%。剩余**%,在发包方支付到合同
款***%时,买方在次月再支付货款的**%,余下的*%作为质保金,按照本合同关于质保金的
约定处理。所谓同比例是指买方实际收到的发包人支付的工程款金额占建设工程施工合同
书约定的工程款金额的比例,作为买方向卖方应支付的货款占卖方按照合同约定与实际供
货情况共同确定的总货款的支付比例。
宽限期条款:因不可归责于买方的原因,导致合同价款无法支付时,卖方应当给予**日
支付宽限期,且买方有权自上述原因消除后**日内支付合同价款
*、交货时间:
交货时间:自合同签订之日起,卖方积极准备,按买方通知送货,并在指定之日送施
工现场、仓库或指定地点。若卖方逾期不交货,买方有权终止合同履行,由此发生的相关
损失由卖方全额承担。
*、发货方式:
(*)发货地点:按照卖方提供地点,地面交货,交交货地点:施工现场或库房。
(*)交货方式:买方及卖方均同意按以下运输方式:汽运
*、包装:
(*)根据买方和卖方共同选定的运货方式,货物要装在适宜进行远距离海、*路运输
的坚固包装箱内并按货物特点做好防潮、防湿、防锈、防冲击及防腐蚀等工作。
(*)装卸包装费用由卖方负责。
*、验收
第*页共*页
扫描全能王创建
货你直接*户简称使川单位,由使用单位行使买方权利和义务,进行货物现场物收等
工作。
(*)*且货物抵达口的地后,买方即应立即对货物进行数量和外包装验收,验收后,
*技术资料换包货,在对货物验收时,作安快用验技买为我场场茶
收人员。
若在验收过程中发现有数量短缺或包装损坏,买方则应在货物抵达后最迟**
(**)天内向卖方提出。
(*)安装调试前,双方应对货物的包装共同开箱验收,开箱通知应为书面形式,时间
山买方提前*天通知实方。如实方人员没按时抵达,买方有权自行开箱,如买方没有通知
卖方,对造成的后果,买方负责。对验收的结果,买、卖双方都应有记录。
**、安装调试指导及验收:
(*)安装场地的位置为:
(*)本合同货物的安装及调试应由买方在货物到达目的地后尽快根据卖方的技术文件
和指导进行。
(*)应买方要求,卖方应向买方提供免费安装指导及调试,买方应提前*天通知,
如有变化,提前*天再次通知,以传真或电传通知卖方,卖方按确认的日期准时派员
到达现场。在质保期内,如有质量问题,卖方没有根据确认的日期准时派员到现场进行维
修调试的,按合同价格每天*%和除质保金,并承担买方相应的施工损失。
(*)卖方应提供有足够经验且称职的技术人员到现场与买方称职的技术人员*道工
作,进行联系并指导安装工作。
(*)买方应为货物的安装及调试提供所有必需的工具、吊装设备、耗用品,机械设备
和当地工人(技术工种及非技术工种)。另外,对于其本身或任何第*方造成的或者因提
供和使用不适当或有缺陷的吊装设备而引起的损坏,买方应负全责。因卖方指导人员指导
不当造成损失由卖方负全责。
(*)在安装指导及调试期间,买方应替卖方的技术人具提供如交通、联络、通信等的
方便,费用由卖方承担。
在调试完毕后买卖双方的代表应签署“验收证明书”*式*份双方各执*份,表示买
方接受该货物而卖方只应对第**条内的保证条款负责。
**、保证:
第*页共*页
扫描全能王创建
(*)实方保证按本合同供应的货物在设计、加工技术和材料全新无缺陷,其品质符合
附件*内有关的技术协议。
(*)质量保证期(简称质保期)从货物达现场**个月或者安装调试合格投运后**个
以者之期为准,发生产品保自
限时间与质保金留置时间同答,如成保期*年,质保金就要留夏*年,质保情到了之后
才会退换质保金)。
(*)以第*条的定,在质保期内,任何由产品质量引起的问题,买方必须在发现问
圆时起*(**)天之内用电传、传真或函件通知对方。买方应即时采取适当的措施以防止
问题积聚造成更多的损失。
(*)收到买方有关产品质量问题的通知后,卖方应立即赶到现场并作出必要的维修或
更换。为最大限度地降低此类费用,买方应提供必要的方便和配合。同时,有权按产品质
量问题、售后服务响应修复建度和产品损坏程度,适当比例扣除质保金。
(*)第(*)至(*)条不适用于下列情况:
(*)卖方应免费提供如第(*)至(*)条所述的保证。
(*)产品若不合格返厂修理,经鉴定确实影响产品质量或寿命,应由卖方承担运输、
修理的全部费用,如因该设备的原因造成使用单位的其他损失,还应另行赔偿。
**、税费:
若在本合同订立后,中国政府调整的增值税,而使得卖方多支付增值税的增加部分,
由买方支付;反之,卖方应退还买方增值税减少的部分。
**、不可抗力:
(*)“不可抗力”是指地震、台风、战争、黑工(发生在卖方厂之外的区域)、自然
灾害、贸易禁运或其他不可预见,不能防止或避免的事故。
(*)当事人*方由于不可抗力的原因不能履行本合同时,应在**(**)天内以电传
或传真向对方通报有关详情。并附带当地公证机关的公证证明。若出现不可抗力的情况,
受其影响的当事*方的合同义务在该延误期限内暂终止并自动延长*段与此相等的时间。
(*)由于不可抗力而导致合同不能执行,则合同双方均不需履行其有关义务责任。
(*)当事*方应立即研究制定*套相应的措施并尽力做到最大限度的降低不可抗力所
成的影响。
**、合同终止:
(*)出现下述任何情形之*者,任何*方可随时以书面通知对方的形式终止本合同。
第*页共*页
扫描全能王创建
对方对*合同有实预性的边的行为(如:重保、货川年过*个月等)
所如果此道行为是可以到正的,相该的*方在核到财方书可通知后**(**天肉
仍未能做好纠正时;
不可抗力的带形持线超过**(**)天而双方仍未能找到继线理行合同的公平外
法时;
(*)若因①条而终止本合同,责任方须向对方支付所直接发生的所有与合商有关的成
本和费用。
**、违约责任
因投标人原因导致供货期限延误,逾期违约金的计算方法为:每延期*天,投标人支
付发包人合同价款的*分之*的违约金;延期**天以上的,发包人有权解除合同,没收
投标人履约保证金,并追究连带损失。
**、争议的解决:
(*)若发生与本合同或其任何附件有关的争议,双方应首先通过友好协商来解决,*
方向另*方发出要求协商的书面要求后。双方应立即协商。
(*)若协商不能解决时,任何*方均可以将争议提交上级主管部门或由合同履行地(货
物验收地)法院进行裁决。
**、议定补偿损失额:
(*)卖方迟交货的补偿损失额
属本合同所规定凡卖方的责任而卖方不能按时交货,供货单位自收到集中采购通知书
之日起,计算供货期,如不能及时供货,每推迟*天按合同总价*%收取违约金,并以此
类推。
**、责任总限额:
无论履约或不履约,有关的任何损失或损失之索偿要求,卖方的违约除按相应条款处
理外,造成其他损失的应给予相应赔偿。
**、合同效力:
本合同应由双方经授权的代表签署,且加盖合同章后即告生效。
本合同有效期应自本合同生效日起至第**.*条指明的质保期满及买方按本合同支付
完所有应付款项后方告结束。
**、知识产权:
第*页共*页
扫描全能王创建
在不人
或泄漏这些内容而遭受损害或损失。
**、其它条件:
(*)本合同以中文书写,正本*式拟份,卖方*式式份,买为参份,县采购中心备案
*份。
(*)若非以书面的形式出现且经双方授权代表签署,对本合同的任何增册或修订均属
无效。
(*)与本合同有关的任何通知、请求和往来函件均需以书面形式制成并签字后均为本
合同不可分割的部分,并具备本合同同等的法律效力。本合同未尽之处,由双方协商处理
(*)本合同的卖方与需用单位签订的关于合同设备《技术协议》,以及卖方投标书、
投标过程中的承诺、澄清等作为本合同附件,所有附件及补充协议均为合同不可分割的部
分,并与本合同具有同等法律效力。
第*页共*页
扫描全能王创建