****合同
合同名称:****区第***小学(外国语学校)项目
****
合同编号:*********************
发包人(甲方)****市****区教育局
承包人(乙方)****好力电气有限公司
签订合同地点:****市
签订合同时间:****年*月**日
合同使用说明:根据《中华人民共和国****法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定
,按照竞争性碳商文件规定条款和成交供应商竞争性碳商响应文件及其承诺,甲乙双方签订本合同。
第*部分合同协议书
发包人(全称):****市****区教育局
承包人(全称):****好力电气有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自
愿、公平和诚实信用的原则,双方就****区第***小学(外国语学校)项目****施工及
有关事项协商*致,共同达成如下协议:
、工程概况
*.工程名称:****区第***小学(外国语学校)项目****。
*.工程地点:****市****区南珠大道****区外国语学校。
*.工程立项批准文号:人
*.资金来源:财政资金。
*.工程内容:拆除原有高压电缆(*****-*.*/****-****)***米,由****接电点高压引下安装
杆上高压智能开关设备*套,引下敷设电缆(*****-*.*/****-*****)***米至学校用地红线内,安
装*******箱式变压器及******箱式变压器(由已建临变改造成)各*台。新增*组低压电缆
(*****-***-***-****+****),由*号专变低压出线柜引至阶梯教室配电间进线配电箱(***-***),
约***米等。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》(附件*)。
*.工程承包范围:施工图纸范围内的内容,(详见施工图纸及工程量清单)
*、合同工期
计划开工日期:****年*月*日
计划竣工日期:****年*月**日
工期总日历天数:**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*
致的,以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合_合格标准。工程安全目标:无安全生产责任事故。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为:
人民币(大写)*************元*角*分(¥*******.**元);
*
其中:
(*)安全文明施工费:
人民币(大写)********元*角*分(¥*****.**元);
(*)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写)(¥/元);
(*)专业工程暂估价金额:
人民币(大写)(¥/元);
(*)暂列金额:
人民币(大写)(¥/元)。
*.合同价格形式:固定综合单价
*、项目经理
承包人项目经理:沈碧波。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)中标通知书(如果有);
(*)投标函及其附录(如果有);
(*)专用合同条款及其附件;
(*)通用合同条款;
(*)技术标准和要求;
(*)图纸;
(*)已标价工程量清单或预算书;
(*)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同*类内容的文
件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和
方式支付合同价款。
*
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转
包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与
合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年
日签订
*、签订地点
本合同在********市_签订。
**、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并分别加盖本单位公章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份,均具有同等法律效力,发包人执*份,承包人执*份。
发包人:****市****区教育局 |
发包人:****市****区教育局 |
承包人:****好力电气有限公司(公章) |
|
法定代表或其委托代理人: |
法定代表或其委托代理人: |
法定代表人或其委托代理人: |
|
统*社会信用代码:************** |
统*社会信用代码:************** |
统*社会信用代码:****************** |
|
地址:****市****区贵州路号 |
地址:****市****区贵州路号 |
地址:****市高德路**号 |
|
邮政编码: |
邮政编码: |
邮政编码:****** |
|
法定代表人: |
|
法定代表人: |
|
委托代理人: |
委托代理人: |
委托代理人: |
|
电话:****-******* |
电话:****-******* |
电话:*********** |
|
传真: |
传真: |
传真:****-******* |
|
电子信箱: |
电子信箱: |
电子信箱:*********@**.*** |
|
开户银行:建行****解放路支行 |
开户银行:建行****解放路支行 |
开户银行:中国银行****市湖南路支行 |
|
账号:******************** |
账号:******************** |
账号:************ |
|
*
第*部分,通用合同条款
《建设工程施工采购文件》的“合同通用条款”,采用国家工商行政管理局和建设部颁
发的《建设工程施工合同(示范文本)》(**-****-****)的“合同通用条款”。
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括:本合同协议书,中标通知书,投标书及其附件,本合同专用
条款,本合同通用条款,标准、规范及有关技术文件,图纸,工程量清单,工程报价单或预算书,
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人:
名称:是指在专用合同条款中指明的,受发包人委托按照法律规定进行工程监督
管理的法人或其他组织
资质类别和等级:
联系电话:
电子信箱:
通信地址:
*.*.*.*设计人:
名称:贺州市鑫阳电力设计有限责任公司;
资质类别和等级:
联系电话:
电子信箱:
通信地址:
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括:指为完成合同约定的各项工作所服
务的临时性生产和生活设施及临时用地。
*.*.*.*永久占地包括:按照施工平面图,实施工程需永久占用的土地。
*
*.*.*.**临时占地包括:按照施工平面图,实施工程需要临时占用的土地。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑
法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量
管理条例》,以及国家和****、****市其他有关法律、法规、规章
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括:适用现行的国家、行业以及地方规范、标准和规程
现行的国家、行业和地方现行标准、规范和规程等。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称:无
发包人提供国外标准、规范的份数:无;
发包人提供国外标准、规范的名称:无。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:按通用条款约定。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:合同签订后*天内(且不迟于开工通知载明的开工日
期前**天)提供
发包人向承包人提供图纸的数量:*式*份全套图纸,承包人需要增加图纸套数的,
发包人可代为复制,复制费用由承包人承担:
发包人向承包人提供图纸的内容:工程图纸、范围及设计补充说明。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括:施工过程的资料、竣工资料:
承包人提供的文件的期限为:工程竣工后**天内
承包人提供的文件的数量为:*式*份;
承包人提供的文件的形式为:纸质文件及电子文件;
发包人审批承包人文件的期限:收到承包人提供的文件后*个工作日内。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:按《通用合同条款》执行。
*.*联络
*
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指
示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点:
发包人指定的接收人为:
承包人接收文件的地点:****市****区高德路**号:
承包人指定的接收人为:郑春华
监理人接收文件的地点:
监理人指定的接收人为:
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定:发包人应根据施工需要,指派承包人负责取得出入施工现
场所需的批准手续和全部权利
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:原则上以工程用地红线界定,场外交通设施
无法满足工程施工需要的,由发包人负责完善并承担相关费用。场外交通如主要供本工程的
承包人使用,则因承包人原因造成该道路或交通设施损坏的,承包人应负责修复并承担由此
产生的费用。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:本
工程场内道路交通条件满足工程需要,因承包人原因造成的道路或交通设施损坏的,由承包
人负责修复并承担由此增加的费用。并应遵守****市交通管理部门限制通行的有关规定以及
****市综合执法部门的有关规定和承担违反规定引起的罚款等责任。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承
担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技
术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:有关著作权均
属于发包人,承包人应根据知识产权有关的规定进行保密
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:只能在本工程的施工工程当中使用,不
得挪作他用或者泄密。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:除署名权以外的著作权属
于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用条款
*
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式
:包含在投标报价内,由承包人承担,发包人不再另行支付
*.**工程量清单错误的修正:按清单规范进行调整
出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:
允许调整合同价格的工程量偏差范围:
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表:
姓名:
身份证号:
职务:
联系电话:
电子信箱:
通信地址:
发包人对发包人代表的授权范围如下:
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:开工日期*天前。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:施工所需的水、电接至施工现场并保
证施工期间的正常使用,施工场地内地下管线和地下设施等有关资料由承包人自行向相关部
门获取,发包人协助办理。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求:
发包人是否提供支付担保:
发包人提供支付担保的形式:
*承包人
*.*承包人的*般义务
(*)承包人提交的竣工资料的内容:承包人按国家及****发改委、****市有关工程竣工
验收的相关规定,向发包人提供完整准确的竣工资料,工程结算报告。
承包人需要提交的竣工资料套数:*套。
承包人提交的竣工资料的费用承担:承包人承担,如果发包人要求提供超出合同约定的
资料及数量的费用由发包人承担。
*
承包人提交的竣工资料移交时间:竣工资料及竣工验收报告提交的时间是:竣工验收**
日前。竣工图提交的时间是:竣工验收合格之日起**日内
承包人提交的竣工资料形式要求:纸质资料和电子光盘。
承包人应履行的其他义务:*.工程开工前及时完善相关手续,办理法律规定和合同约定
的相关费用缴纳社会保险,协助发包人就本工程办理施工报建。其中施工合同需于中标通知
书签发之日起*个工作日内签订并在签订后**天内完成合同备案,报监资料应于中标通知
书签发之日起**天内提交发包人,施工报建资料应于中标通知书签发之日起**天内提交发
包人。由于中标人(承包人)原因,造成不能完成备案的、延误报监或报建的、逾期不签订
合同的、或不提交资料的,每项每延误*天,按****元/天给予违约处罚。
*.配合发包人做好安全文明宣传、领导检查等工作。
*.本工程施工场地范围内水、电的使用、维护、拆除、恢复等由承包人负责。
*.承包人的临时占地(含项目部驻地等)、临时用地的环保、恢复及施工范围内临时性
占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责。
*.遵照发包人、监理人的指示和按合同约定的时间内,提交施工过程相关文件:
*、发包人及总监理工程师在收到上述文件后*个日历天内向承包人提供审核意见。
*、如发包人或总监理工程师在审核上述文件后向承包人提出任何书面修改意见时,承
包人均应按要求修改并在收到上述书面修改意见后*个日历天内重新向发包人及总监理工
程师提交修改后的报告,直至审核通过为止。
*、承包人对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
*.本工程设计红线范围内的土石等资源均属于发包人财产,未经发包人同意,承包人
不得擅自出售或废弃多余土石方等资源,在本工程项目范围内调配时可由承包人支配使用
(发包人有权调配多余弃方至其它属于其建设的项目内使用)
*.发包人有权监督承包人对为其服务的农民工(含其他劳务人员)的工资发放,对承
包人拖欠工人的工资导致上访或投诉的,凭工人提供的有效证明,发包人有权要求项目经理
及财务到场处理,并现场办公兑付工人工资:工人通过诉讼解决的,发包人有权依据判决书
从应支付承包人的工程款或保留金或民工工资保证金中直接支付。
*.承包人应全权自费负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。
承包人在任何时候应采取*切合理的预防措施,以防止其职员发生任何违法的、防碍治安的
行为,并维护治安和保护工程附近的单位、个人或财产免遭上述行为的破坏,否则,由此造
成的后果和费用均由承包人承担。
*
*.承包人应按安全施工管理有关规定,配备安全管理机构,配备合格的专职安全员,负
责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题,如因承包人原因造成人员伤
亡、财产损失等*切事故,由承包人负全责并承担费用。
**.承包人应充分考虑当地风俗习惯对工程施工的影响,妥善处理好与地方关系,与地
方政府协调处理好阻路、阻工等不良现象,承包人在投标报价时要考虑到可能造成的延误、
费用增加的风险,该风险不作为承包人的索赔依据。
**.因施工方而引起增加的相关费用由施工方承担。
*.*项目经理
*.*.*项目经理
姓名:沈碧波
身份证号:******************
建造师执业资格等级:*级
建造师注册证书号:桂************
建造师执业印章号:重*********
安全生产考核合格证书号:桂建安*(****)*******
联系电话:****-*******
电子信箱:*********@**.***
通信地址:********高德路**号
承包人对项目经理的授权范围如下:在承包人盖章授权的范围内全权处理本项目的*切
事务。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:常驻现场,承包人项目经理短期离开施工场
地超过*天的,应事先征得监理人和发包人同意,并委托代表代行其职责。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:若承包人
未与其聘任的项目人员签署劳动合同、缴纳社会保险或出现欠付工资等情况,致使发包人面
临任何追索风险(不论诉讼发生与否)发包人有权扣除承包人相应数额的应付工程款代为支
付或赔偿,视为承包人违约,承包人承担*****元的违约金,责令限期提交劳动合同并补缴
社会保险。
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:项目经理每月在岗带班时间不得少
于当月施工时间的**%。未经发包人同意或正当理由,项目经理每月在岗带班时间少于当月
施工时间**%的,少在岗带班*天,发包人有权处违约金***元/日(人民币)。
**
*其它类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
*水平仪 |
**** |
* |
中国 |
**** |
|
正常 |
电气分部工程 |
|
*经伟仪 |
** |
* |
中国 |
**** |
* |
正常 |
电气分部工程 |
|
*其它电气安装 |
|
|
|
|
|
|
|
|
*切割机 |
* |
* |
中国 |
**** |
* |
正常 |
电气分部工程 |
|
*台虎钳 |
* |
* |
中国 |
**** |
* |
正常 |
电气分部工程 |
|
*弯管机 |
|
* |
中国 |
**** |
|
正常 |
电气分部工程 |
|
*冲击电钻 |
|
* |
中国 |
**** |
|
正常 |
电气分部工程 |
|
*台钻 |
|
* |
中国 |
**** |
* |
正常 |
电气分部工程 |
|
*对讲机 |
* |
** |
中国 |
**** |
|
正常 |
电气分部工程 |
|
*滑轮*轮**以上 |
* |
* |
中国 |
**** |
|
正常 |
电气分部工程 |
|
*滑轮单轮**以上 |
* |
* |
中国 |
**** |
* |
正常 |
电气分部工程 |
|
*葫芦 |
* |
* |
中国 |
**** |
|
正常 |
电气分部工程 |
|
***用表 |
* |
* |
中国 |
**** |
* |
正常 |
电气分部工程 |
|
**液压机 |
**** |
* |
中国 |
**** |
|
正常 |
电气分部工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
附件*:
承包人主要施工管理人员表
名称 |
姓名 |
职务 |
职称 |
主要资历、经验及承担过的项目 |
、总部人员 |
|
|
项目主管 |
沈碧波 |
项目经理 |
中级 |
德利.海*****期*#、*#、*#商住楼及地下室户*表和**** |
|
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
项目经理 |
沈碧波 |
项目经理 |
中级 |
德利.海*****期*#、*#、*#商住楼及地下室户*表和**** |
技术负责人 |
莫逢武 |
技术负责人 |
中级 |
配电安装工程承包合同(****艺术设计学院南校区)配电安装工程) |
安全员 |
谢元良 |
安全员 |
中级 |
****市妇幼保健院配电工程 |
安全员 |
黄安福 |
安全员 |
中级 |
****市工业园*******厂区用电工程 |
设备安装施工员 |
刘宗杰 |
设备安装施工员 |
无 |
****市妇幼保健院配电工程 |
质检员 |
郑春华 |
质检员 |
中级 |
(箱变、开闭所及柴油发电机组工程) |
材料员 |
廖集强 |
材料员 |
中级 |
德利.海*****期*#、*#、*#商住楼及地下室户*表和**** |
项目经理 |
沈碧波 |
项目经理 |
中级 |
德利.海*****期*#、*#、*#商住楼及地下室户*表和**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
、现场人员
**
附件*:
分包人主要施工管理人员表
名称 |
姓名 |
职务 |
职称 |
主要资历、经验及承担过的项目 |
|
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
|
项目主管 |
/ |
/ |
* |
* |
|
其他人员 |
|
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
|
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
|
项目经理 |
|
|
|
|
|
项目副经理 |
|
|
|
|
|
技术负责人 |
|
|
|
|
|
造价管理 |
|
|
|
|
|
质量管理 |
|
|
|
|
|
材料管理 |
|
|
|
|
|
计划管理 |
|
|
|
|
|
安全管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
附件*:
履约担保
(发包人名称):****市****区教育局
鉴于(发包人名称,以下简称“发包人”)与(承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日
就(工程名称)施工及有关事项协商*致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、
不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同,向你方提供连带责任担保。
*.担保金额人民币(大写*元(¥)
*.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日
止。
*.在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你
方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在*天内无条件支付。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何*方均可提请仲裁委员会仲裁
*.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人:(电子签章)
法定代表人或其委托代理人:(签字或签章)
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
年月日
**
附件*:
预付款担保
****市****区教育局(发包人名称):
根据(承包人名称)(以下称“承包人”)与(发包人名称)(以下简称“发包人”)于年月日签
订的(工程名称)《建设工程施工合同》,承包人按约定的金额向你方提交*份预付款担保,即有权
得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担
保。
*.担保金额人民币(大写)元(¥
*.担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止
*.在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我方在收到你方
的书面通知后,在*天内无条件支付。但本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减
去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何*方均可提请仲裁委员会仲裁
*.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人:(电子签章)
法定代表人或其委托代理人:(签字或签章)
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
年月日
**
附件**:
支付担保
****好力电气有限公司(承包人):
鉴于你方作为承包人已经与(发包人名称)(以下称“发包人”)于年月日签订了(工程名称)《建
设工程施工合同》(以下称“主合同”),应发包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工
程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保
*、保证的范围及保证金额
*.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
*.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
*.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%,数额最高不超过人民币(大写)元(¥)。
*、保证的方式及保证期间
*.我方保证的方式为:连带责任保证。
*.我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。
*.你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支
付日期做相应调整。
*、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的,由我方
在保证金额内代为支付。
*、代偿的安排
*.你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工
程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号。
*.在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程款的情形时,你方
要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说
明材料。
*.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后*天内无条件支付。
*、保证责任的解除
*.在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起
,我方保证责任解除。
*.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日
起,我方保证责任解除。
*.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自我方向你方
支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除。
*.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下的保证责
任亦解除。
*.我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内,将本保函原件返还我
方
*、免责条款
*.因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
**
*.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全部义务的,我方亦
免除其相应的保证责任。
*.你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我
方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任,但主合同第**条(变更)约定的变更
不受本款限制。
*因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
*、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,按下列第种方式解
决:
(*)向仲裁委员会申请仲裁;
(*)向人民法院起诉。
*、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人:(电子签章)
法定代表人或委托代理人:(签字或签章)
地址:
邮政编码:
传真:
年月日
**
附件**:
**-*:材料暂估价表
序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价(元) |
合价(元) |
备注 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
**-*:工程设备暂估价表
序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价(元) |
合价(元) |
备注 |
/ |
/ |
* |
* |
* |
* |
/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
**-*:专业工程暂估价表
序号 |
专业工程名称 |
工程内容 |
金额 |
|
/ |
* |
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计: |
|
|
**