工程设计合同
项目名龙江镇陈涌社区卫生服务站建设工程称:龙江镇陈涌社区卫生服务站建设工程
工程地点:****区龙江镇陈涌社区
合同编号:
设计证书等级:
建筑行业甲级**********
发包人:
****市****区龙江社区卫生服务中心
设计****人:****
签订日期:****年*月**
日
住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局制定
发包人(以下简称“甲方”:****市****区龙江社区卫生服务中心
设计人(以下简称“乙方”:****
发包人委托设计人承担龙江镇陈涌社区卫生服务站建设工程
工程设计,经双方协商*致,签订本合同。
第*条本合同依据下列文件签订:
*.*《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》
及《建设工程****管理条例》。
*.*国家及地方有关建设工程****管理法规和规章。
*.*建设工程批准文件。
第*条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设
计费等见下表。
序号 |
分项名称 |
建设规模 |
建设规模 |
设计阶段及内容 |
设计阶段及内容 |
设计阶段及内容 |
估算总投资(元) |
费率(元/*) |
设计费(元) |
序号 |
分项名称 |
层数 |
建筑面积(*) |
方案 |
报建图 |
施工图 |
估算总投资(元) |
费率(元/*) |
设计费(元) |
* |
龙江镇陈涌社区卫生服务站建设工程 |
|
按宗计算 |
× |
× |
|
*,**,***,** |
|
***** |
说明 |
*.本项目设计费总额为:¥*****.**元(大写:**元整)(含税)。*.设计费收费依据《国家发展改革委关于进*步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[****]***号文),设计费计算方式为:服务费用*口价。*.本项目设计根据甲方使用要求出具装修专业施工图。 |
*.本项目设计费总额为:¥*****.**元(大写:**元整)(含税)。*.设计费收费依据《国家发展改革委关于进*步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[****]***号文),设计费计算方式为:服务费用*口价。*.本项目设计根据甲方使用要求出具装修专业施工图。 |
*.本项目设计费总额为:¥*****.**元(大写:**元整)(含税)。*.设计费收费依据《国家发展改革委关于进*步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[****]***号文),设计费计算方式为:服务费用*口价。*.本项目设计根据甲方使用要求出具装修专业施工图。 |
*.本项目设计费总额为:¥*****.**元(大写:**元整)(含税)。*.设计费收费依据《国家发展改革委关于进*步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[****]***号文),设计费计算方式为:服务费用*口价。*.本项目设计根据甲方使用要求出具装修专业施工图。 |
*.本项目设计费总额为:¥*****.**元(大写:**元整)(含税)。*.设计费收费依据《国家发展改革委关于进*步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[****]***号文),设计费计算方式为:服务费用*口价。*.本项目设计根据甲方使用要求出具装修专业施工图。 |
*.本项目设计费总额为:¥*****.**元(大写:**元整)(含税)。*.设计费收费依据《国家发展改革委关于进*步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[****]***号文),设计费计算方式为:服务费用*口价。*.本项目设计根据甲方使用要求出具装修专业施工图。 |
*.本项目设计费总额为:¥*****.**元(大写:**元整)(含税)。*.设计费收费依据《国家发展改革委关于进*步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[****]***号文),设计费计算方式为:服务费用*口价。*.本项目设计根据甲方使用要求出具装修专业施工图。 |
*.本项目设计费总额为:¥*****.**元(大写:**元整)(含税)。*.设计费收费依据《国家发展改革委关于进*步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[****]***号文),设计费计算方式为:服务费用*口价。*.本项目设计根据甲方使用要求出具装修专业施工图。 |
*.本项目设计费总额为:¥*****.**元(大写:**元整)(含税)。*.设计费收费依据《国家发展改革委关于进*步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[****]***号文),设计费计算方式为:服务费用*口价。*.本项目设计根据甲方使用要求出具装修专业施工图。 |
*
第*条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
* |
用地红线图及规划设计要点(含电子文件) |
* |
合同签订当日或之前 |
发包人提供的有关资料 |
* |
设计任务书 |
* |
合同签订当日或之前 |
及文件必须是正本或发包人签认的有效副本。 |
第*条设计人应向发包人交付的有关资料及文件:
序号 |
资料及文件名称 |
|
份数提交日期有关事宜 |
* |
施工图 |
* |
合同签订如发包人需要的文件数生效之日量超出本合同的协议,则发起**天内包人应支付额外的费用。 |
附晒图价目表:
规格(**) |
价格(元/张) |
******** |
*.** |
|
*.** |
******* |
*.** |
******* |
*.** |
******* |
*.** |
图幅
**号
**号加长
**号
**号
**号
第*条本合同设计收费为¥*****.**元。(大写:**元整),
设计费支付进度详见下表。
*
付费次序 |
占总设计费(%) |
付费额(元) |
付费时间(由交付设计文件所决定) |
*次性付费 |
***% |
*****.** |
提交全套施工图纸**日内 |
说明:*.本项目结算方式:服务费用*口价为*****.**元(含
税)。
*.设计人在付款前必须提供等额的税务发票后,发包人
才办理付款。
第*条双方责任
*.*发包人责任:
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容,在规定的时间内向
设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发
包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内,设计人
按合同第*条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限**天
以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料
错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,
双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关
条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,
应按收费标准,相应支付设计费。
*.*.*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料
*
及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入
的工作量,向设计人支付赶工费。
*.*.*发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提
供必要的工作生活及交通等方便条件。
*.*.*发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料
图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对
设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第*人转
让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责
任,设计人有权向发包人提出索赔。
*.*设计人责任:
*.*.*设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的
设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格
的设计资料,并对其负责。
*.*.*设计人采用的主要技术标准是:
中华人民共和国国家标准
*.*.*设计合理使用年限为:钢筋混凝土结构部分**年;轻
钢结构部分***年;各种工艺管道设计使用年限为**年。
*.*.*设计人按本合同第*条和第*条规定的内容、进度及份
数向发包人交付资料及文件。
*.*.*设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计
审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整
补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目
*
开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设
计问题和参加竣工验收。在*年内项目尚未开始施工,设计人仍
负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务
费,收费额由双方商定。
*.*.*设计人应保护发包人的知识产权,不得向第*人泄露、
转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并
给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第*条违约责任:
*.*合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未
开始设计工作的,不退还发包人已付的定金(如有);已开始设
计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足*半
时,按该阶段设计费的*半支付;超过*半时,按该阶段设计费
的全部支付。
*.*发包人应按本合同第*条规定的金额和时间向设计人支
付设计费,每逾期支付*天,应承担支付合同总金额*分之*的
逾期违约金,但该违约金累计不超过合同总金额的*%。
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项
目停缓建,发包人均按*.*条规定支付设计费。
*.*因为设计质量低劣引起返工或未按期提交设计文件拖延
工期造成损失,由设计人继续完善设计任务,并应视造成的损失
浪费大小减收或免收设计费。对于因设计错误而造成工程重大质
量事故者,设计人除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接
*
受损失部分设计费相等的赔偿金。本合同累计赔偿额不超过本合
同设计费总额。
*.*由于设计人自身原因,延误了按本合同第*条规定的设
计资料及设计文件的交付时间,每延误*天,应减收合同总金额
的*分之*
*.*合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应向
发包人支付合同总金额**%的违约金,且须退回已经收到的服务
费。
第*条其他
*.*发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决
有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
*.*设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发
包人自费向有关出版部门购买。本合同第*条规定设计人交付的
设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设
计人另收工本费。
*.*本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设
备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定
生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,
所需费用由发包人承担。
*.*发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、
对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承
担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其他费
*
用由发包人支付。
*.*发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另
行支付费用。
*.*由于不可抗力因素致使本合同无法履行时,双方应及时
协商解决。
*.*本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由
当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由顺
德区仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事
后又未达成仲裁书面协议的,可向****区人民法院起诉。
*.*本合同*式*份,发包人*份,设计人*份。
*.*本合同经双方签字盖章之日起生效。
*.**本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部
门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行
政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即
行终止。
*.**本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双
方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,
与本合同具有同等法律效力。
*.**其它约定事项:
*.**.*为有效防范商业赔赔行为,营造公平交易、诚实守信
的购销环境,甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣,
不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安
*
排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动,不得以任何形式向
乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙
方给予的钱物,应予退还,无法退还的,有责任如实向有关纪检
监察部门反映情况。
*.**.*乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购
或使用产品的选择权,不得在学术活动中提供旅游、超标准支付
食宿费用等。如有违反甲方将把乙方列入商业赔赔不良记录,并
严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业赔赔不良
记录的规定》(国卫法制发(****)**号)相关规定处理。
(本页以下空白)
*
发包人名称(盖章):设计人名称:(盖章)
****市****区龙江社区卫生服务中心****
法定代表人(签字):号(**入
法定代表人书签字
*
*
委托代理术(签字)委托代理人(签字):
*****
住所:住所:
****市****区大良立田路建筑设计大厦
邮政编码:******
邮政编码:******
电话:
电话:****-********
传真
传真:****-********
开户银行:开户银行:
********农村商业银行股份有限公司
银行帐号:银行帐号:**************
行号:************
纳税人识别号:******************
建设行政主管部门备案:鉴证意见:
(盖章)
(盖章)
备案号:经办人:
备案日期:**年月日鉴证日期:****年*月**日
**