合同编号：********************
建设工程施工合同
****
发包人（全称）：****省****第*监狱
承包人（全称）：****
目录
第*部分合同协议书………………………….....................…...*
*、工程概况..................................................................….*
*、合同工期
*、质量标准
*、签约合同价与合同价格形式
*、项目经理
*、合同文件构成
*、承诺
*、词语含义
*、签订时间
*、签订地点
**、补充协议
**、合同生效
**、合同份数
第*部分通用合同条款……………………......…...............…
*.*般约定
*.*词语定义与解释
*.*语言文字
*.*法律
*.*标准和规范
*.*合同文件的优先顺序
*.*图纸和承包人文件
*.*联络
*.*严禁贿赂
*.*化石、文物
*.**交通运输
*.**知识产权
*.**保密
*.**工程量清单错误的修正
*.发包人
*.*许可或批准
*.*发包人代表
*.*发包人人员
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*资金来源证明及支付担保
*.*支付合同价款
*.*组织竣工验收
*.*现场统*管理协议
*.承包人
*.*承包人的*般义务
*.*项目经理
*.*承包人人员
*.*承包人现场查勘
*.*分包
*.*工程照管与成品、半成品保护
*.*履约担保
*.*联合体
*.监理人
*.*监理人的*般规定
*.*监理人员
*.*监理人的指示
*.*商定或确定
*.工程质量
*.*质量要求
*.*质量保证措施
*.*隐蔽工程检查
*.*不合格工程的处理
*.*质量争议检测
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*职业健康
*.*环境保护
*.工期和进度
*.*施工组织设计
*.*施工进度计划
*.*开工
*.*测量放线
*.*工期延误
*.*不利物质条件
*.*异常恶劣的气候条件
*.*暂停施工
*.*提前竣工
*.材料与设备
*.*发包人供应材料与工程设备
*.*承包人采购材料与工程设备
*.*材料与工程设备的接收与拒收
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*禁止使用不合格的材料和工程设备
*.*样品
*.*材料与工程设备的替代
*.*施工设备和临时设施
*.*材料与设备专用要求
*.试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*取样
*.*材料、工程设备和工程的试验和检验
*.*现场工艺试验
**.变更
**.*变更的范围
**.*变更权
**.*变更程序
**.*变更估价
**.*承包人的合理化建议
**.*变更引起的工期调整
**.*暂估价
**.*暂列金额
**.*计日工
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
**.*法律变化引起的调整
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
**.*预付款
**.*计量
**.*工程进度款支付
**.*支付账户
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*竣工验收
**.*工程试车
**.*提前交付单位工程的验收
**.*施工期运行
**.*竣工退场
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
**.*竣工结算审核
**.*甩项竣工协议
**.*最终结清
**.缺陷责任与保修
**.*工程保修的原则
**.*缺陷责任期
**.*质量保证金
**.*保修
**.违约
**.*发包人违约
**.*承包人违约
**.*第*人造成的违约
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
**.*不可抗力的通知
**.*不可抗力后果的承担
**.*因不可抗力解除合同
**.保险
**.*工程保险
**.*工伤保险
**.*其他保险
**.*持续保险
**.*保险凭证
**.*未按约定投保的补救
**.*通知义务
**.索赔
**.*承包人的索赔
**.*对承包人索赔的处理
**.*发包人的索赔
**.*对发包人索赔的处理
**.*提出索赔的期限
**.争议解决
**.*和解
**.*调解
**.*争议评审
**.*仲裁或诉讼
**.*争议解决条款效力
第*部分专用合同条款……………..…………...…
*.*般约定
*.发包人
*.承包人
*.监理人
*.工程质量
*.安全文明施工与环境保护
*.工期和进度
*.材料与设备
*.试验与检验
**.变更
**.价格调整
**.合同价格、计量与支付
**.验收和工程试车
**.竣工结算
**.缺陷责任期与保修
**.违约
**.不可抗力
**.保险
**.争议解决
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****省****第*监狱
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关
法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****省阳
泉第*监狱****施工及有关事项协商*致，共同
达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****省****第*监狱****。
*.工程地点：****省****第*监狱。
*.工程立项批准文号：/
*.资金来源：财政拨款。
*.工程内容（*）巡逻通道外侧的原来的不锈钢护栏不拆除，不锈钢
护栏内侧加装*米高的低碳钢丝网，网孔间距为横向*****，竖向**.***，
钢丝直径为***，每隔*.*米安装*根立柱，壁厚为***,立柱采用
*******方管。
（*）巡逻通道内侧在射击口上方加装低碳钢丝网，高度为*米高，网孔间
距为横向*****，竖向**.***，钢丝直径为***，每隔*.*米安装*根
立柱，壁厚为***,立柱和边框采用*******方管。
（*）金属网墙顶部设*道蛇腹型刀刺网，蛇腹型刀刺网用φ**钢筋进行
固定，材质为***不锈钢，圈径为*****。加装支撑刀刺网的支架，支架
伸出刀刺网为*****。
（*）内侧和外侧钢网墙，每隔*米用*********方管进行连接。
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延
期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金
的计算方法：/。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后*天内完
成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法
为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：，/，。
（*）单机无负荷试车费用由/承担；
（*）无负荷联动试车费用由/承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证后*天内完成工程
的移交。
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。
竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款**.*（*）。
发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款
**.*.（*）。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*份。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款**.*.*。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期
限：执行通用条款**.*.*。
（*）发包人完成支付的期限：/。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：**个月。
**.*、履约保证金、质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：合同签订前承包方向发包方提交
工程款项的*%履约保证金，完工后转为质保金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：/；
（*）/的工程款；
（*）其他方式:/。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的
计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期满*次性支付承包方。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：执行国家有关规范。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：执行通用条款
**.*.*,**.*.*,**.*.*。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的
违约责任：通用条款**.*.*。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
双方协商解决。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实
施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：通用条款**.*.*。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合
同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违
约责任：发包人不提供任何材料、工程设备。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：通用条款
**.*.*。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承
包人无法复工的违约责任：通用条款**.*.*。
（*）其他：/。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后
发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解
除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：/。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：，/，。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：通用条款**.*.*。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包
人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由发
包人承担，具体方式另行约定。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情
形：政府性通知停工等。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内
完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人投保建筑工程意外伤害险及执
行通用条款。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执
行。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地人民法院起诉。
工程质量保修书
发包人（全称）：****省****第*监狱
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量
管理条例》，经协商*致就****签订工程质
量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程
质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、
有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气
管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：按国家现行有关规定。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如
下：
*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用
年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗
为*年；
*．装修工程为*年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*．其他项目保修期限约定如下：各专业工程均不得少于法定最低
时限。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之
日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单
位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日
起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以
委托他人修理。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即
到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理
条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取
安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保
修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：/。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作
为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：，承包人(公章)：
地址：，地址：太原市迎泽区长风东街**
号*幢*单元****号房
法定代表人(签字)：，法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：，委托代理人(签字)：
电话：，/，电话：，/
传真：，/，传真：，/
开户银行：，/，开户银行：中国民生银行股份有限
公司太原长风西街小微
企业专营支行
账号：，/，账号：*********
邮政编码：，邮政编码：/
| 发包人(公章)： |
承包人(公章)： |
| 地址： |
地址：太原市迎泽区长风东街**号*幢*单元****号房 |
| 法定代表人(签字)： |
法定代表人(签字)： |
| 委托代理人(签字)： |
委托代理人(签字)： |
| 电话：/ |
电话：/ |
| 传真：/ |
传真：/ |
| 开户银行：/ |
开户银行：中国民生银行股份有限公司太原长风西街小微 |
| 账号：/ |
企业专营支行账号：********* |
| 邮政编码： |
邮政编码：/ |
合同编号：********************
建设工程施工合同
****
发包人（全称）：****省****第*监狱
承包人（全称）：****
目录
第*部分合同协议书………………………….....................…...*
*、工程概况..................................................................….*
*、合同工期
*、质量标准
*、签约合同价与合同价格形式
*、项目经理
*、合同文件构成
*、承诺
*、词语含义
*、签订时间
*、签订地点
**、补充协议
**、合同生效
**、合同份数
第*部分通用合同条款……………………......…...............…
*.*般约定
*.*词语定义与解释
*.*语言文字
*.*法律
*.*标准和规范
*.*合同文件的优先顺序
目录
第*部分合同协议书..
*、工程概况..
*、合同工期...
*、质量标准..
*、签约合同价与合同价格形式
*、项目经理.
*、合同文件构成
*、承诺..
*
*、词语含义...
*、签订时间....
*、签订地点
**、补充协议..
*
**、合同生效...
*
**、合同份数...
*
第*部分通用合同条款
*．*般约定.
*
*.*词语定义与解释
*
*.*语言文字...**
*.*法律..**
*.*标准和规范.**
*.*合同文件的优先顺序...**
*.*图纸和承包人文件
*.*联络
*.*严禁贿赂
*.*化石、文物
*.**交通运输
*.**知识产权
*.**保密
*.**工程量清单错误的修正
*.发包人
*.*许可或批准
*.*发包人代表
*.*发包人人员
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*资金来源证明及支付担保
*.*支付合同价款
*.*组织竣工验收
*.*现场统*管理协议
*.承包人
*.*承包人的*般义务
*.*项目经理
*.*承包人人员
*.*承包人现场查勘
*.*图纸和承包人文件.**
*.*联络.....**
*.*严禁赔赔....**
*.*化石、文物......**
*.**交通运输.......**
*.**知识产权.....**
*.**保密...**
*.**工程量清单错误的修正..**
*.发包人。..**
*.*许可或批准.....**
*.*发包人代表...**
*.*发包人人员....**
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供.......**
*.*资金来源证明及支付担保...**
*.*支付合同价款...**
*.*组织竣工验收.....**
*.*现场统*管理协议..**
*.承包人：..**
*.*承包人的*般义务....**
*.*项目经理..**
*.*承包人人员....**
*.*承包人现场查勘.....**
*.*分包
*.*工程照管与成品、半成品保护
*.*履约担保
*.*联合体
*.监理人
*.*监理人的*般规定
*.*监理人员
*.*监理人的指示
*.*商定或确定
*.工程质量
*.*质量要求
*.*质量保证措施
*.*隐蔽工程检查
*.*不合格工程的处理
*.*质量争议检测
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*职业健康
*.*环境保护
*.工期和进度
*.*施工组织设计
*.*施工进度计划
*.*分包.**
*.*工程照管与成品、半成品保护...**
*.*履约担保....**
*.*联合体.......**
*.监理人....**
*.*监理人的*般规定...**
*.*监理人员.....**
*.*监理人的指示...**
*.*商定或确定....**
*.工程质量......**
*.*质量要求......**
*.*质量保证措施.....**
*.*隐蔽工程检查.....**
*.*不合格工程的处理...**
*.*质量争议检测....**
*.安全文明施工与环境保护..**
*.*安全文明施工.**
*.*职业健康...**
*.*环境保护..**
*.工期和进度....**
*.*施工组织设计.**
*.*施工进度计划...**
*.*开工
*.*测量放线
*.*工期延误
*.*不利物质条件
*.*异常恶劣的气候条件
*.*暂停施工
*.*提前竣工
*.材料与设备
*.*发包人供应材料与工程设备
*.*承包人采购材料与工程设备
*.*材料与工程设备的接收与拒收
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*禁止使用不合格的材料和工程设备
*.*样品
*.*材料与工程设备的替代
*.*施工设备和临时设施
*.*材料与设备专用要求
*.试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*取样
*.*材料、工程设备和工程的试验和检验
*.*现场工艺试验
*.*开工.
**
*.*测量放线....**
*.*工期延误....**
*.*不利物质条件.....**
*.*异常恶劣的气候条件..**
*.*暂停施工..**
*.*提前竣工..**
*.材料与设备.....**
*.*发包人供应材料与工程设备......**
*.*承包人采购材料与工程设备......**
*.*材料与工程设备的接收与拒收.....**
*.*材料与工程设备的保管与使用....**
*.*禁止使用不合格的材料和工程设备......**
*.*样品....**
*.*材料与工程设备的替代...**
*.*施工设备和临时设施..**
*.*材料与设备专用要求.**
*.试验与检验.**
*.*试验设备与试验人员..**
*.*取样..**
*.*材料、工程设备和工程的试验和检验...**
*.*现场工艺试验...**
**.变更
**.*变更的范围
**.*变更权
**.*变更程序
**.*变更估价
**.*承包人的合理化建议
**.*变更引起的工期调整
**.*暂估价
**.*暂列金额
**.*计日工
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
**.*法律变化引起的调整
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
**.*预付款
**.*计量
**.*工程进度款支付
**.*支付账户
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*竣工验收
**.变更..**
**.*变更的范围.....**
**.*变更权.......**
**.*变更程序......**
**.*变更估价.....**
**.*承包人的合理化建议.....**
**.*变更引起的工期调整..**
**.*暂估价......**
**.*暂列金额..
..**
**.*计日工....**
**.价格调整.....**
**.*市场价格波动引起的调整..**
**.*法律变化引起的调整....**
**.合同价格、计量与支付..**
**.*合同价格形式..**
**.*预付款..**
**.*计量
..**
**.*工程进度款支付.**
**.*支付账户...**
**.验收和工程试车...**
**.*分部分项工程验收.**
**.*竣工验收.....**
**.*工程试车
**.*提前交付单位工程的验收
**.*施工期运行
**.*竣工退场
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
**.*竣工结算审核
**.*甩项竣工协议
**.*最终结清
**.缺陷责任与保修
**.*工程保修的原则
**.*缺陷责任期
**.*质量保证金
**.*保修
**.违约
**.*发包人违约
**.*承包人违约
**.*第*人造成的违约
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
**.*不可抗力的通知
**.*不可抗力后果的承担
**.*工程试车..**
**.*提前交付单位工程的验收..**
**.*施工期运行.....**
**.*竣工退场........**
**.竣工结算.......**
**.*竣工结算申请........**
**.*竣工结算审核......**
**.*甩项竣工协议.....**
**.*最终结清......**
**.缺陷责任与保修......**
**.*工程保修的原则.....**
**.*缺陷责任期......**
**.*质量保证金....**
**.*保修......**
**.违约..
...**
**.*发包人违约.....**
**.*承包人违约...**
**.*第*人造成的违约...**
**.不可抗力....**
**.*不可抗力的确认..**
**.*不可抗力的通知....**
**.*不可抗力后果的承担..**
**.*因不可抗力解除合同
**.保险
**.*工程保险
**.*工伤保险
**.*其他保险
**.*持续保险
**.*保险凭证
**.*未按约定投保的补救
**.*通知义务
**.索赔
**.*承包人的索赔
**.*对承包人索赔的处理
**.*发包人的索赔
**.*对发包人索赔的处理
**.*提出索赔的期限
**.争议解决
**.*和解
**.*调解
**.*争议评审
**.*仲裁或诉讼
**.*争议解决条款效力
**.*因不可抗力解除合同.**
**.保险...**
**.*工程保险.....**
**.*工伤保险....**
**.*其他保险....**
**.*持续保险....**
**.*保险凭证...**
**.*未按约定投保的补救...**
**.*通知义务.....**
**.索赔....**
**.*承包人的索赔...**
**.*对承包人索赔的处理...**
**.*发包人的索赔..**
**.*对发包人索赔的处理..**
**.*提出索赔的期限..**
**.争议解决.....***
**.*和解.：***
**.*调解：.***
**.*争议评审.......***
**.*仲裁或诉讼..***
**.*争议解决条款效力.....***
第*部分专用合同条款……………..…………...…
*.*般约定
*.发包人
*.承包人
*.监理人
*.工程质量
*.安全文明施工与环境保护
*.工期和进度
*.材料与设备
*.试验与检验
**.变更
**.价格调整
**.合同价格、计量与支付
**.验收和工程试车
**.竣工结算
**.缺陷责任期与保修
**.违约
**.不可抗力
**.保险
**.争议解决
第*部分专用合同条款.***
*.*般约定.....***
*.发包人....***
*.承包人.....***
*．监理人....***
*.工程质量......***
*.安全文明施工与环境保护..***
*.工期和进度.....***
*.材料与设备......***
*.试验与检验...***
**.变更...***
**.价格调整..***
**.合同价格、计量与支付..***
**.验收和工程试车..***
*
**.竣工结算....***
**.缺陷责任期与保修：***
**.违约..：***
**.不可抗力....***
**.保险....***
**.争议解决...***
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****省****第*监狱
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法
律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****省****
第*监狱****施工及有关事项协商*致，共同达
成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****省****第*监狱****。
*.工程地点：****省****第*监狱。
*.工程立项批准文号：/
*.资金来源：财政拨款。
*.工程内容（*）巡逻通道外侧的原来的不锈钢护栏不拆除，不锈钢
护栏内侧加装*米高的低碳钢丝网，网孔间距为横向*****，竖向**.***，
钢丝直径为***，每隔*.*米安装*根立柱，壁厚为***,立柱采用
*******方管。
（*）巡逻通道内侧在射击口上方加装低碳钢丝网，高度为*米高，网孔间
距为横向*****，竖向**.***，钢丝直径为***，每隔*.*米安装*根
立柱，壁厚为***,立柱和边框采用*******方管。
（*）金属网墙顶部设*道蛇腹型刀刺网，蛇腹型刀刺网用φ**钢筋进行
固定，材质为***不锈钢，圈径为*****。加装支撑刀刺网的支架，支架
伸出刀刺网为*****。
（*）内侧和外侧钢网墙，每隔*米用*********方管进行连接。
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****省****第*监狱
承包人（全称）：*****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法
律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****省****
第*监狱****施工及有关事项协商*致，共同达
成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****省****第*监狱****
*.工程地点：****省****第*监狱
*.工程立项批准文号：/
*.资金来源：财政拨款
*.工程内容（*）巡逻通道外侧的原来的不锈钢护栏不拆除，不锈钢
护栏内侧加装*米高的低碳钢丝网，网孔间距为横向*****，竖向**.***，
钢丝直径为***，每隔*.*米安装*根立柱，壁厚为***立柱采用
*******方管。
（*）巡逻通道内侧在射击口上方加装低碳钢丝网，高度为*米高，网孔间
距为横向*****，竖向**.***，钢丝直径为***，每隔*.*米安装*根
立柱，壁厚为***立柱和边框采用*******方管。
（*）金属网墙顶部设*道蛇腹型刀刺网，蛇腹型刀刺网用**钢筋进行
固定，材质为***不锈钢，圈径为*****。加装支撑刀刺网的支架，支架
伸出刀刺网为*****。
（*）内侧和外侧钢网墙，每隔*米用*********方管进行连接。
*
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延
期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金
的计算方法：/。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后*天内完
成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法
为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：，/，。
（*）单机无负荷试车费用由/承担；
（*）无负荷联动试车费用由/承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前_**_小时提交书面延
期要求。
关于延期最长不得超过：***小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：—按通用条款执行
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金
的计算方法：
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后*天内完
成工程的移交
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法
为：
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：
（*）单机无负荷试车费用由—承担；
（*）无负荷联动试车费用由承担。
**.**投料试车
关于投料试车相关事项的约定：
***
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证后*天内完成工程
的移交。
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。
竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款**.*（*）。
发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款
**.*.（*）。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*份。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款**.*.*。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期
限：执行通用条款**.*.*。
（*）发包人完成支付的期限：/。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：**个月。
**.*、履约保证金、质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：合同签订前承包方向发包方提交
工程款项的*%履约保证金，完工后转为质保金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：/；
（*）/的工程款；
（*）其他方式:/。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的
计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期满*次性支付承包方。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：执行国家有关规范。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：**个月
**.*、履约保证金、质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：合同签订前承包方向发包方提交
工程款项的*%履约保证金，完工后转为质保金_
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第_*种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：
(*）*的工程款；
（*）其他方式：
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*_种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的
计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式：
关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期满*次性支付承包方。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：执行国家有关规范
***
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：执行通用条款
**.*.*,**.*.*,**.*.*。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的
违约责任：通用条款**.*.*。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
双方协商解决。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实
施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：通用条款**.*.*。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合
同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违
约责任：发包人不提供任何材料、工程设备。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：通用条款
**.*.*。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承
包人无法复工的违约责任：通用条款**.*.*。
（*）其他：/。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后
发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解
除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：/。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：，/，。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：通用条款**.*.*。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包
人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由发
包人承担，具体方式另行约定。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情
形：政府性通知停工等。
**.*因不可抗力解除合同
包人无法复工的违约责任：通用条款**.*.*
（*）其他：
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项（发包人违约的情形）约定暂停施工满**天后
发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解
除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：通用条款**.*.*
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包
人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由发
包人承担，具体方式另行约定
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情
形：—政府性通知停工等
**.*因不可抗力解除合同
***
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内
完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人投保建筑工程意外伤害险及执
行通用条款。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执
行。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
**.*仲裁或诉讼
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内
完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人投保建筑工程意外伤害险及执
行通用条款
**.*其他保险
关于其他保险的约定：*
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执
行。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：！
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：！
选定争议评审员的期限：*
争议评审小组成员的报酬承担方式：
其他事项的约定：
*
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
**.*仲裁或诉讼
***
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地人民法院起诉。
工程质量保修书
发包人（全称）：****省****第*监狱
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量
管理条例》，经协商*致就****签订工程质量
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第_*_种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
/
（*）向工程所在地
*人民法院起诉。
工程质量保修书
发包人（全称）：*****省****第*监狱
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量
管理条例》，经协商*致就****签订工程质量
***
保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程
质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、
有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气
管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：按国家现行有关规定。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如
下：
*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用
年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗
为*年；
*．装修工程为*年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*．其他项目保修期限约定如下：各专业工程均不得少于法定最低
时限。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程
质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、
有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气
管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：按国家现行有关规定。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如
下：
*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用
年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗
为*年；
*．装修工程为*年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*.供热与供冷系统为_*个采暖期、供冷期；
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*.其他项目保修期限约定如下：各专业工程均不得少于法定最低
时限。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
***
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之
日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单
位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日
起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以
委托他人修理。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即
到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理
条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取
安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保
修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：/。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作
为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
| 发包人（公章）： |
承包人（公章）： |
| 地址： |
地址址：太原市迎泽区长风东街**号*幢*单元****号房 |
| 法定代表人（签字): |
法定代表人（签字）: |
| 委托代理人（签字）: |
委托代理人(签字）： |
| 电话：* |
电话： |
| 传真：/ |
传真：/ |
| 开户银行：/ |
开户银行：中国民生银行股份有限公司太原长风西街小微 |
| 账号：/ |
企业专营支行账号：********* |
| 邮政编码： |
邮政编码：/ |
***
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
