*********
*************宇捷电梯有限公司
电梯买卖安装合同
合约编号：************-*
委托方（盖章，以下简称甲方）：受托方（盖章，以下简称乙方）
公司名称：****县疾病预防控制中心公司名称：****宇捷电梯有限公司
公司地址：****省****市****县城区行政中路***号公司地址：郑州金水区林科路*号院印张
至
中苹
法定代表人：张世保法定代表人：张苹
法人委托人：（签字或盖章）法人委托人：（签字或盖章）*
电话电话：话：****-*******
****-********
真：-***-*******传真
传真****-********
邮政编码：******邮政编码：
******
签约地点：****县
签约日期：****年**月**日
最终用户
用户单位名称（盖章）****县疾病预防控制中心
项目名称：****县疾病预防控制中心改扩建项目（实验楼）电梯工程
项目地址：****省****市****县
电话：传真
邮政编码：联系人：
第*页，共*页
**********.*版
*********
*************宇捷电梯有限公司
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，现经中、乙双方平等、自愿协商*致，
就甲方向乙方购买电梯产品事宜，达成合同条款如下：
*、技术要求：详见本合同《附件*、电梯技术规格表》、《附件*、电梯配置表》及其他经双方确认
的技术、图纸文件（如有）。
品牌：沃克斯迅达单位：（人民币·元）
*、合同标的和价格：
| 序号 |
产品名称 |
规格型号 |
层／站/门 |
台数 |
单价安装费 |
小计 |
合计 |
| * |
载货电梯 |
****/*.*-**** |
*/*/* |
* |
***,*****,*** |
***,*** |
***,*** |
| * |
乘客电梯 |
****/*.*-**** |
*/*/* |
* |
***,*****，*** |
***，*** |
***,*** |
设备总价：（人民币大写）*******元整小写：***，***元
*.*本合同设备总价已包括电梯设备货款、包装费、运费、安装费及应交纳的税金
*、付款方式及期限
*.*第*期款：在本合同签订后，甲方预付乙方合同额**%的货款，计人民币******元（大
写）：**********元整。乙方开具合同金额的增值税发票。
*.*第*期款：经验收合格后，甲方支付乙方至合同额***%的货款。乙方收到款项后向甲方办理电梯
设备相关移交手续，若甲方延迟付款则电梯设备移交手续顺延。
*.*甲方的付款无论以电汇、汇票（不接受承兑汇票）或其它方式支付都应付至本合同之乙方指定
账户（抬头请注明“****宇捷电梯有限公司”），否则视为甲方未履行付款义务。
*.*在甲方付清本合同第*条之第*.*款——第*.*款之设备款之前，甲方不得使用电梯，并乙方
有权保留停止设备运行的权利。
*.*付款信息
户名：****宇捷电梯有限公司
账户：************
开户行：中国银行郑州文化路支行
*、交货：
*.*交货期限：甲方应提供正确的现场土建施工图以便乙方绘制《电梯土建布置图》，在经甲方确
认布置图及其它技术文件（如有）后**天（若甲方另行通知生产时间的，则以确认时间、通知时
间，*者在后者为起算时间），乙方发货，期间如有法定节假日，交货周期顺延。
第*页，共*页
**********.*版
*********
****宇捷电梯有限公司
*********
*.*交货地点及方式：
*.*.*交货地点：采购人所在地
*.*.*乙方代办运输：
运输方式：公路
收货单位：****县疾病预防控制中心
到货地址：****省****市****县
接货人：电话：传真：
*.*根据甲方确认的交货日期而产成的每批合同设备，因甲方原因推迟发货时间的，乙方将免费保
管*天，自第*天起，甲方应向乙方支付该批合同设备每台每天***元的仓储保管费。未结清仓储
保管费前，乙方可暂停发货。
*、设备交付与查验****
及时进有车有验
*.*除甲方自提外，甲方在货到工地后*日内内会同乙方或乙方委托的安装单位，
收，并对包装箱是否完好进行确认。若发现包装箱损坏或缺件，应及时面通知
母
和办理索赔事宜。若货到后超过*天，乙方未接到甲方的书面通知，即视货正常
限
*.*如甲方自提时，甲方应在提货地清点合同设备箱数、件数，对包装箱的完好进
*.*甲方收到乙方提供的合同设备后应妥善保管，并承担交货后到安装开工前、以及开工后
非乙方原因导致工地停工期间的设备破损短缺所造成的*切经济损失和质量责任
*、产品质量保证：
*.*乙方根据《电梯制造与安装安全规范》、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》等国
家技术标准进行制造。
*.*乙方须按本合同规定的设备型号规格及布置图要求，向甲方提供全新的制品。
*.*乙方或乙方委托方负责安装的，本合同产品的质量保证期自当地政府部门规定的法定检测机构
对各批电梯设备验收合格之日起计算**个月（电引机、门机、控制系统、缓冲器、安全钳、限速
器质保*年）。因甲方原因未能正常安装、或无法申报验收或无法通过验收的，则本合同产品整机
的质量保证期最长不超过乙方发货之日起**个月。
*.*下列原因导致的故障均不在质保范围内：
*.*.*未经乙方或乙方委托的安装公司安装所致的故障
第*页，共*页
**********.*版
*********
****宇捷电梯有限公司
*********
*.*.*未经乙方或乙方委托的维修公司维保所致的故障
*.*.*因人为使用不当而造成的损坏。
*.*根据《特种设备安全法》有关规定，本合同项下电梯设备之安装、调试、改造、修理、
维保，须由乙方或乙方委托的取得许可的单位进行。甲方不得自行寻找安装单位，否则由
此产生的安全及违法后果由甲方自负，若因此造成乙方损失，还应赔偿损失。
*、变更及违约责任
*.*甲乙双方任何*方要求变更合同的，应在本合同约定的交货日期前*个月，以书面形式通知另
*方，并征得另*方的书面认可。因任何*方原因引起的合同变更而增加的费用，由要求变更的*
方承担。
*.*由于非不可抗力原因，乙方逾期交货或甲方逾期付款的，违约方应按逾期部分电梯设备金额（逾
期付款金额）*分之*/天的比例向另*方支付违约金，但违约金总额最高不得超过本合同总价的
*分之*。超过交货期或付款日**天，违约方仍然不能履行交货或付款义务的，守约方有权单方
解除合同，并且违约方应按解除部分合同金额的**%向守约*方支付违约金。
*.*每批合同设备因甲方原因推迟发货时间超过**天的，乙方有权单方解除合同，甲方应按照解
除部分设备总价的**%向乙方支付违约金，乙方并有权另行处理该批合同设备。
*.*除本合同另有约定外，任何*方单方解除全部合同的，须向另*方支付本合同总金额**%的违
约金；任何*方单方解除部分合同的，须向另*方支付解除部分的合同金额**%的违约金，同时另
*方有权选择是否履行未解除部分的合同
*、争议解决
*.*甲乙双方发生纠纷应友好协商解决，协商不成则应提交原告住所地人民法院诉讼解决。
*、其他事项
*.*本合同经双方于首页盖章处加盖合同章或公章，并中双方加盖骑缝章后生效。
*.*本合同及所有附件、双方就本合同另行签订的补充协议或变更协议（如有），均为本合同不可分
割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。所有条款均为打印文本，对任何手写修改，应在修
改处双方加盖合同专用章或公章后生效。
*.*本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定处理，双方均不得就任何可
能的间接损失向对方提出主张。
第页，共*页
**********.*版
*********
****宇捷电梯有限公司
*********
*.*若交货时间超过合同签订后****的，乙方保留调整价格和/或技术条款的权利。
*.*本合同正本*式*乙双方各执正本*份。
*.*甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以本合同首页所列明
的地址送达。*方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方。
*.*本合同设备涉及的乙方知识产权，未经乙方许可，甲方不得为生产经营目的制造、使用、许诺
销售、销售、进口其知识产权产品，或者使用其知识产权方法。本合同与其所有附件均属商业秘密，
未经双方同意，任何*方不得向第*方透露本合同的条款内容。
**、合同附件：
附件*、电梯技术规格表
附件*、电梯配置表
以下无正文。
第*页，共*页**********.*版
*********
****宇捷电梯有限公司
*********
安装条款
*、本条款是为完成项目设备买卖安装合同（合约号：************-*）所订*台电梯
产品的安装、调试、验收及保修保养工作，经甲乙双方友好协商*致，由乙方或乙方委托的取得许
可的单位负责实施，并达成如下条款
*.*本合同总价已包括设备安装费及其应交纳的税费。
*.*乙方对上述安装费提供建筑业统*发票（*%专票或普票）
*、安装施工日期：
*.*当电梯产品到达安装地点，甲方与乙方或乙方委托的安装单位联合检查产品包装完整性和装箱
数量，并在确认现场土建和工地状况具备本合同附件所列安装条件后，由双方协商并书面约定*个
安装工期（包括开工、安装结束日期），以便相互配合，如期完工。完工后，经乙方校验、调试，
甲方应及时向当地法定检验检测机构办理申报验收手续，乙方予以配合。
*.*乙方承诺，在甲方按约支付完产品所涉买卖合同及安装合同规定的应付款，且在双方协商*致
的安装开工日期后，**日内完成各批到货产品的安装工作。
土建
延迟、井道准备工作延迟等非甲方主观原因），仅顺延工期。
*、安装各方的责任及费用承担
*.*、乙方责任：
*.*.*在安装前接到甲方书面通知后，负责派员前往安装现场进行土建基测件，
电认广
向甲方提供咨询服务和提出整改要求，并与甲方约定具体开土日期。限
*.*.*开始安装前，会同甲方代表共同对设备包装的完整性和装箱数量进行清点。包装完好，且
未曾开启过的包装在开箱检验后发生缺件、错件或损坏，乙方负责弥补和更换。
*.*.*在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的产品及部件。如非乙方原因无法进场安装，或
安装后现场停工的，或无法验收或无法通过验收的，则保管责任由甲方自行承担。
*.*.*遵守施工现场的有关规章制度。
*.*.*参加现场施工协调会议，配合甲方总体施工
*.*.*负责安装完工后产品的校验与调试。
*.*.*负责由于安装质量问题造成的整改及复检费用。
*.*甲方责任：
*.*.*甲方驻场工程师（分包、监理等人士，都能代表甲方收文签证）代表甲方收文签证。当
乙方以书面形式向甲方报告施工状况和要求甲方配合协调的事项时，除非甲方能证明乙方
报告不符合事实，否则甲方不得以任何理由拒绝协调解决安装配合事项或拒签乙方递送的
书面材料。
*.*.*在乙方进场后，负责施士现场安全防护及保卫工作。
*.*.*负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。
*.*.*在合同设备调试期及验收期间，甲方必须在乙方进行调试及验收前*周提供由当地供电部门
核准的正式供电。如甲方无法提供上述供电，在合同设备验收时，甲方必须向乙方提供由当地法定
检验检测部门准许可以采用临时用电进行验收的书面文件，但乙方不承担由于临时用电的不稳定性
而影响乙方施工进度、调试质量、产生*次验收或安全隐患的相关责任或损失
*.*.*申报验收前完成对讲机*方通话功能，并按图纸要求负责井道或机房至监控室****、消防管
制等线路的布线工作。
*.*.*负责安装完工后机房孔洞、防水台阶的回填及厅门门洞封堵和装修工作。
*.*.*负责提供扶梯吊装场地和吊装点。
*.*.*根据当地政府规定要求向特种设备安全监督管理的部门提出开工及验收申请。
第页，共*页
**********.*版
*********
*************宇捷电梯有限公司
*.*甲乙双方费用清单（选中项请在该项“口”内划“”）；
| 序号 |
责任内容 |
甲方 |
| *. |
电梯设备卸车并至存储地点的搬运 |
|
| *. |
电梯设备*次搬运（存储地点距安装点运输距离***米的情况） |
|
| * |
电梯设备主机、机架及控制柜起吊至机房 |
|
| *. |
提供符合乙方标准要求的脚手架和辅助材料 |
人 |
| *. |
提供并安装符合国家标准的井道永久照明 |
|
| *. |
当地政府负责特种设备安全监督管理部门的开工申报费 |
|
| *. |
当地政府负责特种设备安全监督管理部门的验收费 |
|
| *. |
当地政府负责特种设备安全监督管理部门的监检费 |
|
| *. |
当地政府负责特种设备安全监督管理部门的年检费（第*年） |
|
| **. |
当地建设委员会的验收费（如有，必须确认） |
√ |
| **. |
当地建设委员会的工程备案费（如有，必须确认） |
√ |
| **. |
承担安装、调试、验收期间所需水电费用（挂表计量） |
|
| ** |
总包配合费（占安装合同总金额比例：/%） |
|
| ** |
土建配合费（占安装合同总金额比例/%） |
|
| **. |
监理费（占安装合同总金额比例：%） |
**** |
| **. |
特殊项目：双方协商 |
|
乙方
√
口
√
√
口
口
口
口
口
口
*、安装验收和移交：
*.*在乙方每批合同设备完成校验、调试之日起*天内，甲方应负责向当地政府部门操提出验收
凡验收中存在的不合格项目，甲乙双方根据要求分别予以整改合格
限
*.*每批合同设备的验收，均以当地法定检验检测机构的验收报告结果为准
*.*根据《中华人民共和国特种设备安全法》有关规定，合同设备未经当地法定检验检测机构验收
合格的，甲方不可擅自使用，否则甲方将承担由此造成的*切（包括但不限于行政罚款）后果，造
成乙方损失的，甲方并应负责赔偿。
*.*在双方结清本合同设备所涉买卖合同及安装合同相应款项，且合同设备经验收合格的，由乙方
配合甲方办理移交使用手续
*.*因甲方原因（包括但不限于甲方未按约定支付款项等）导致验收合格的合同设备无法移交的，
则自验收合格之日起由甲方自行承担设备的保管责任，并乙方有权保留停止设备运行的权利。
*、质量保证：
*.*由乙方或乙方委托方负责安装的，本合同设备的免费保修、保养期自各批合同设备验收合格之
日起计算**个月（电引机、门机、控制系统、安全钳、缓冲器、限速器质保*年）。因甲方原因未
能正常安装、或无法申报验收或无法通过验收的，则本合同设备整机的质量保证期最长不超过乙方
到货之日起**个月。
*.*在免费保修、保养期间，乙方为甲方提供日常保养和修理服务，免费提供正常消耗磨损的电梯
*部件（不包括照明灯具和油脂），并免费更换因产品质量问题引起损坏的电梯*部件。
*.*下列原因致使电梯损坏，乙方将的收费用。
*.*.*因碰撞、摩擦或腐蚀造成的外观损伤。
*.*.*因进水造成短路引起的各类电气故障和电路板烧毁。
*.*.*因供电质量超标造成的电气部件烧毁。
*.*.*因自然灾害或人为损坏造成的故障或部件损坏。
*.*.*其他因甲方使用、管理不当所造成的故障或部件损坏。
第页，共*页**********.*版
*********
****宇捷电梯有限公司
*********
*.*如甲方违约，自行安排第*方进行本合同设备的安装、调试、修理、维保，乙方将不承担任何
质量、安全保证责任及费用。在免费保修、保养期间，未经乙方同意，甲方安排第*方介入维修、
保养的，乙方有权终止免费保修、保养服务，免费保修、保养期同时结束。
*.*如果电梯运行不正常或出现任何险情，甲方应立即停止使用电梯并通知乙方。甲方应加强电梯
的日常使用管理，确保电梯的安全运行。
*、价格调整
如因非乙方原因，合同设备实际安装开始时，其距到货时间超过*个月，或由于中方原因造成的安
装停工工期超过*个月，价格调整另行商定。
*、违约责任：
*.*由于乙方原因不能按时完成合同设备安装，乙方应向甲方支付违约金。具体计付方法为每延误
*天，违约金为未按时完成安装设备之安装费总金额的*分之*，但此违约金最多不超过本合同中
未按时完成设备之安装费总金额的*分之*。
*.*如甲方不能在本合同规定的时间内按时支付款项的，乙方有权顺延工期，且甲方应向乙方支付
逾期付款违约金，具体计付方法为每延误*天，违约金为逾期付款中安装费金额的*分之*，但此
违约金最多不超过合同安装费总金额的*分之*
*.*甲乙双方均不就任何可能的间接损失或预期利润损失向对方提出主张，上述违约金是合同*方
向对方主张的唯*救济。
*.*如甲方未能按照本合同或本项目买卖合同的规定支付相应款项的，乙方可停止提供免费保修、
保养期内除保障安全性能及紧急救援措施以外的其他免费服务，乙方采取上述措施不构成违约
*.*甲乙双方均不需对因不可抗力原因而造成的违约负责。
*、合同的变更和终止
*.*合同履行过程中，所有变更均须甲乙双方另行签订合同补充协议，并经双方盖章后生效、变
更内容经双方盖章确认后即成为本合同的*部分，与本合同具有同等法律效力。合同变更后需重新
确定安装工期。
*.*除本合同另有约定外，甲乙双方任何*方非依法定事由单方面无故解除合同，须向另*方偿付
本合同设备安装费总金额**%的违约金。
*.*当下列任何*种情形出现时，合同另*方可立即终止本合同的全部或者部分
*.*.*合同*方停业或者与履行合同相关的任何许可证被吊销，或被解散、终止、清算、宣告破
产或兼并；
*.*.*合同*方财产被查封导致严重损害履约能力的
**、争议解决
本合同引起的争议和纠纷，双方应友好协商解决，协商不成可向原告所在地人民法院提起诉讼。
**、其他事项
**.*本合同文本自双方签字与盖章（包括双方于首页盖章处加盖合同章或公章，并由双方加
盖骑缝章）时起生效。本合同正本*式*份，甲、乙双方各执正本*份。
**.*本合同项下设备之最终用户系由甲方指定。若最终用户与甲方并非同*人时，则在履
行本合同过程中，最终用户或其承包工程商之行为（包括但不限于接受移交）均视同甲方
之行为。
**.*本合同为设备买卖合同的从合同，并视为主合同不可分割之*部分。
**.*本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定处理。
以下无正文。
附件：
第*页，共*页
**********.*版
*********
*************宇捷电梯有限公司
现场安装必备条件
下列事项由甲方负责并须于正式开工安装前完成
*、货抵安装现场，且甲方根据设备买卖合同及安装合同支付的应付款已到乙方账户。
*、井道、机房土建完工，建筑土建符合双方签订的买卖合同中确认之电梯土建布置图，若
不符合，甲方应在开工安装前*周完成整改，基本要求包括：
*.*平面尺寸和垂直度及各预留孔洞、机房吊钩符合甲乙双方确认图所列各项规定。
*.*井道和机房内粉刷完工，模板、钢筋或其它土建施工器具和建筑垃圾清除干净。底坑
无积水或渗漏水。
**建筑物内永久性楼梯和机房通道门窗等施工完成并畅通和足够照明。
*.*各楼层门孔设置符合国家建筑施工安全标准的临时厅门安全护栏及必要时需要的护网。
*、甲方已提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线。如有电梯机房高台，须提供合格的
爬梯及永久性护栏。
*、甲方应确保施工期间的电源供应：
*.*甲方应将安装施工用临时电源送至任意层站（*般在*楼）井道门口附近不超过**米
远处，其负荷每台电梯不小于*相*******和单相*******，每增加*合电梯增加**%的
供电负荷。
*.*甲方应将符合国标*******-**《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》和
确认图相关要求的动力电源最迟于安装开工后**天内接入乙方配电柜，并设置动力配电
（板）柜。
*.*安装工程调试之前提供正式电源至机房，并在乙方安装人员的指导下将电源线连接至机房
内合同设备电源箱的进线端。
*、甲方应在*楼以下的井道附近提供有防盗措施的电梯部件存储间和工具室，具体面积视
安装台数和楼层高度等因素在开工前双方商定。
*、扶梯、人行道应有足够的卸车场地，吊装就位时吊装点的承载力和位置，土建尺寸应符合电梯
土建布置图的要求，如不符合要求的，甲方应最迟在开工安装前*周完成整改。
*、在安装区域内配置消防器材。
*、甲乙双方应办理完成电梯井道移交书面手续
第*页，共*页
**********.*版
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
