榆林市生态环境局神木分局神木市黄河流域小城镇和村级生活污水治理示范工程项目政府采购合同公告-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

中标项目数

中标率

中标总金额

平均下浮率

同比增长：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

*、合同编号：****-*********

*、合同名称：****市黄河流域小城镇和村级生活污水治理示范工程项目

*、项目编号：****-*********

*、项目名称：****市黄河流域小城镇和村级生活污水治理示范工程项目

*、合同主体

采购人(甲方)：****市生态环境局****分局

地址：****省****市东兴街北段

联系方式：***********

供应商(乙方)：****

地址：****省西安市高新区沣惠南路**号新长安广场*幢*****室

联系方式：***********

*、合同主要信息

主要标的：

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	总价(元)	规格型号/服务要求
*	结合区域环境现状，在镇镇、镇镇兰家会村及马镇镇垒沟村建设生活污水收集及处理设施，着力改善当地水环境质量状况。	*(项)	￥,,.*	￥,,.*	***市黄河流域小城镇和村级生活污水治理示范项目涉及镇、镇兰家会村及马镇垒沟村个镇、个村.涉及建设体化污水处理站个，公测个，配套建设截污管网、检查井、中水回用设施等。拟建内容分别为：镇建设座**** /* 体化污水处理设施，个体化泵站；镇兰家会村建设座** /* 体化污水处理设施，配套建设*米截污管网，个检查井等；马镇垒沟村建设***体化化粪池座、公厕座（男女）。镇镇污水处理站出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（*****-*）中级标准，兰家会污水处理站出水水质达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（*/—*）表的*级标准。

合同金额： *,***,***.**元，大写(人民币)：******元整

履约期限：****年**月**日至****年**月**日

履约地点：****省****市

采购方式：竞争性谈判

*、合同签订日期

****年**月**日

*、合同公告日期

****年**月**日

*、其他补充事宜

合同附件：

****合同.*******合同.***

****市生态环境局****分局

****年**月**日

****合同

合同编号：

项目名称：****市黄河流域小城镇和村级生活污水治理示范

工程项目

采购人：****市生态环境魔祺分局

茶

供应商：****

****

签署日期：

**********

合同协议书

局****

境

环

发包大****生态环境局****分局（以下简称“甲方”）

承包、西不保集界不境有限公司（以下简称“乙方”）

可

*******

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、行

政法规，遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工协商*致

，订立本合同。

*、工程名称：****市黄河流域小城镇和村级生活污水治理示范项目

*、工程地点：****市*镇镇区南侧、****市*镇兰家会村东北侧以及****市

马镇镇垒沟村

*、工程内容

严格按照设计要求予以完成。

*、*镇镇：新建*座***/*污水处理设施，含组合水池（集水池、中间水池、

回用水池、阀门井等）、****体化设备、设备间等。

*、*镇镇兰家会村：新建*座**/*污水处理设施，含集水池、****体化设备

设备间等。

*、马镇镇磊沟村：新增***体化化粪池*座及公厕*座。

*、工程承包范围

****市黄河流域小城镇和村级生活污水治理示范项目工程包括设备采购、运输

验收保管及安装、建构筑物以及附属设施的土建、安装工程施工、工艺调试（调

试期间的药剂、消耗品、人员组织由承包人承担）、缺陷责任期维护等。

*、工程质量及设计标准

*、工程施工质量标准：合格

*、出水水质要求：*镇镇污水处理后的出水满足《城镇污水处理厂污染物排放

标准》（*******-****）中规定的*级*标准后，回用或达标排放；*镇镇兰家会村污

水处理后的出水满足《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（****/****-****

中的*级标准后，达标排放。

*、工程期限

建设单位办理施工许可证后，开工日期以批准的开工令为准。

计划工期共计***日历天（包含工艺调试）。施工工期根据项目建设条件变化，

经双方协商同意后可做合理变更。

工艺调试：**-**日历天。

*、合同价款及付款方式

*、合同价款为******元整（￥*******.**元）。本合同为固定总价合同，

除设计变更等合同约定的可调整事项外，合同价款不予调整。

*、支付方式：

（*）本合同预付款为合同总价的**%，签定合同*日内，发包人支付给承包人合

同总额**%的预付款。

（*）设备到厂后，付合同总额的**%，累计支付至合同总额的**%；

（*）工程竣工验收后，支付至合同总额的***%。

*、双方责任义务

*、发包人：

（*）处理往来文件，设专人对工程进度、质量、安全、造价、合同进行管理，

并及时沟通解决现场存在问题。

（*）向承包人提供工程图纸及有关施工技术资料。

（*）按时参加和组织有关工程验收，办理有关签证，按时拨付工程款，及时办

理竣工结算手续。

（*）通水、通电、进场道路已开通。

（*）重大事项由发包人负责协调，确保外部环境有利于工程顺利实施。

*、承包人：

（*）施工单位必须严格按国家施工规范及技术标准进行施工，施工质量必须达

到合格标准，质量维修期执行《建设工程质量管理条例》及有关规定。

（*）施工所涉及到的所有材料必须符合国家强制标准。

（*）施工人员必须严格遵守有关安全规定，文明施工，如在施工过程中出现安

全事故，均由乙方全权负责。

（*）及时向甲方通报工程进度，做好施工记录。

（*）精心施工，确保工程质量和进度。因施工技术造成的工程质量问题均有乙

方承担。

（*）工程竣工后，现场应打扫干净，垃圾由施工方负责清运。

*、分包及供应商

*、本项目不允许分包。

*、本工程所需所有的材料、设备均由承包人负责采购。

*、工程验收

工程达到设计要求，符合有关技术标准并完成工艺调试后，甲方组织相关人员

办理验收手续。

**、竣工结算

*、工程实施过程中发生的设计变更及签证，须经监理和发包人驻工地的代表审

核签字并加盖公章确认，可作为增减工程结算的依据。

*、合同履行期间，设备及材料价格不予调整，以本合同报价金额为准。

*、施工期间，若有省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构下发

的文件或通知，按其最新发布执行。

**、争议解决

本合同在履行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决；协商不成时，按下列方

式*解决：

*、提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。

*、向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

**、违约责任

本合同中关于承包人违约的具体情形如下：

*、开工日晚于建设单位批准的开工令之日起*日以上的；

*、承包人应严格按照提交的施工进度计划进行施工，因承包人原因，导致工程

未能按合同规定的时间内完工

*、工程质量不合格，导致不能顺利通过竣工验收；

*、发生质量或安全事故的，造成重大经济损失、人身伤害或负面影响的；

*、未经发包人同意，承包人擅自更换投标文件中所列的施工方式、项目经理人

选及其他承诺，经发包人提出后**日内未更正的。

*、无正当理由单方面终止合同。

承包人存在上述情况时，即视为违约。应承担责任，及时采取措施进行补救并

弥补对方的实际经济损失。

本合同中关于发包人违约的具体情形如下：

*、发包人不按合同约定及时支付工程款

*、发包人不签署现场工作联系单、签证、变更等；

*、发包人要求不合理的赶工期；

*、发包人不及时组织工程竣工验收，发包人收到竣工验收申请之日起超过**

天未进行竣工验收；

*、发包人不及时进行工程竣工结算，发包人收到竣工结算报告和完整的竣工结

算资料之日起超过**天未完成竣工结算核对；

*、无正当理由单方面终止合同。

发包人双方存在上述情况时，即视为违约。应承担责任，及时采取措施进行补

救并弥补对方的实际经济损失。

**、合同生效

本合同*式*份，发包人持*份，承包人持*份，本合同经双方签字并盖章后

生效，缺陷责任期结束后终止。

（盖章）

采购人：供应商：****

（盖章）

地址：地址：****省西安市洋惠南路**号新长

安广场*座**层

邮政编码：邮政编码：******

法定代表人或其授权法定代表人或其授权

的代理人：（签字的代理人

开户银行：开户银行：兴业银行股份有限公司西安

分行营业部

账号：账号：******************

电话：

电话：***-********

传真：

传真：***-********

电子邮箱：电子邮箱：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

榆林市生态环境局神木分局神木市黄河流域小城镇和村级生活污水治理示范工程项目政府采购合同公告

公告内容：