**——****——****
建设工程勘察合同(*)
[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)
工程测量、工程物探]
工程名称:****和布克赛尔县中心敬老院康养
设施建设项目
工程地点:和布克赛尔蒙古自治县
合同编号:
(由勘察人员编填)
勘察证书等级:丙级
发包人:和布****
勘察人:****建筑****有限公司
****分公司
签订日期:
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人:和布****
勘察人:****
发包人委托勘察人承担****和布克赛尔县中心敬老院
康养设施建设项目地质勘察任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,
结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程
勘察质量,经发包人、勘察人协商*致,签订本合同,共同
遵守。
第*条工程概况
*.*工程名称:****和布克赛尔县中心敬老院康养
设施建设项目
*.*工程建设地点:和布克赛尔蒙古自治县
*.*工程规模、特征:拟建****和布克赛尔县中心
敬老院康养设施建设项目,规模特征详见岩土工程勘察报
告。
*.*工程勘察任务委托文号、日期:
*.*工程勘察任务(内容)与技术要求:按照国家现行
的有关《规范》《规定》施工。
-*-
*.* |
工程勘察任务委托文号、日期: |
*.* |
工程勘察任务(内容)与技术要求:按照国家现行 |
的有关 |
《规范》《规定》施工。 |
*.*承接方式:委托
*.*预计勘察工作量:人工开挖探井深度、数量、取样、
均符合《规范》要求。
第*条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并
对其准确性、可靠性负责。
*.*提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线
范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
*.*提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围
的地形图、建筑总平面布置图。
*.*提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的
坐标与标高资料。
*.*提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电
力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置
分布图。
*.*发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发
包人需向勘察人支付相应费用。
第*条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质
量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料*份,发包人要
求增加的份数另行收费。
-*-
第*条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付
费方式。
*.*开工及提交勘察成果资料的时间
*.*.*本工程的勘察工作定于年月日开工,
年月日提交勘察成果料,由于发包人或勘察人的原
因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第*条规
定办理。
*.*.*勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书
或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量
变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)
时,工期顺延。
*.*收费标准及付费方式
*.*.*本工程勘察按国家规定的现行收费标准与市
场调节相结合计取费用;或以“预算包干”、“中标价
加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家
规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人
另行议定。
*.*.*本工程勘察费预算为*****元(大写:****
元整),合同生效后*天内,发包人应向勘察人支付预算勘
察费的**%作为定金,计无元(本合同履行后,定金抵作
勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还
应按实际完成工程进度无%时,向勘察人支付预算勘察
费的无%的工程进度款,计无元;勘察工
-,-*-
作外业结束后无天内,发包人向勘察人支付预算勘察
费的无%,计无元;提交勘察成果资料后**天内,
发包人应*次付清全部工程费用。
第*条发包人、勘察人责任
*.*发包人责任
*.*.*发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人
明确勘察任务及技术要求,并按第*条规定提供文件资料。
*.*.*在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区
(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、
图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘
察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由
发包人承担民事责任。
*.*.*发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的
工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、
拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的
有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、
挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。
*.*.*若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等
危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家
有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承
担费用。
*.*.*工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根
据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品
-*-
合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人
员*
起验收。
*.*.*勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续
后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。·
*.*.*为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条
件,并承担费用;如不能提供时,应*次性付给勘察人临时
设施费无元。
*.*.*由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期
顺延外,发包人应支付停、窝工费(计算方法见*.*);发包
人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)
时,发包人应按每提前*天向勘察人支付无计算加班
费。
*.*.*发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报
告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术
和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄
露、不得擅自修改、传送或向第*人转让或用于本合同外的
项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权
索赔。
*.*.**本合同有关条款规定和补充协议中发包人应
负的其他责任。
*.*勘察人责任
*.*.*勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包
-*-
人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规
定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。
*.*.*由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,
勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察
人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部
勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,
勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,
并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘
察人商定为实际损失的无%。
*.*.*在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,
派人与发包人的人员*起验收发包人提供的材料。
*.*.*勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作
现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向
发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式
变更手续。
*.*.*在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的
安全保卫及其他有关的规章制度,承担其有关资料保密义
务。
*.*.*本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负
的其他责任。
第*条违约责任
*.*由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件
而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、
-*-
窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实
际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
*.*由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,
不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。
*.*合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包
人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包
人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在**%以内
时,发包人应向勘察人支付预算额**%的勘察费计无
元;完成的工作量超过**%时,则应向勘察人支付预算额
***%的勘察费。
*.*发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每
超过*日,应偿付末支付勘察费的*分之*逾期违约金。
*.*由于勘察人原因末按合同规定时间(日期)提交勘
察成果资料,每超过*日,应减收勘察费*分之*。
*.*本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求
返还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。
第*条本合同末尽事宜,经发包人与勘察人协商*
致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第*条其他约定事项:
提交勘察报告时,*次性付清全部勘察费用。
-*-
第*条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事
人协商解决,协商不成的,按下列第(*)种方式解决:
(*)提交合同签订地仲裁委员会仲裁;
(*)依法向人民法院起诉。
第*条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按
规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包
人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申
请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同
终止。
本合同*式*份,发包人*份、勘察人*份。
-*-
发包人名称:,勘察人名称:
(盖章),(盖章)
法定代表人:(签字),法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字),委托代理人:(签字)
住所:,住所:塔城市长青路
邮政编码:,邮政编码:******
电话:,电话:***********
传真:,传真:****-*******
开户银行:,开户银行:塔城市农村信合
作联社营业部
银行账号:,银行账号:
【**********************】
建设行政主管部门备案:鉴证意见:
(盖章),(盖章)
备案号:,经办人:
备案日期:年月日鉴证日期:年月日
-*-
****维吾尔自治区住房和城乡建设厅
****维吾尔自治区工商行政管理局监印
****东港安全印刷有限工程承印