合同编号（******-**-****-**号）
****县本庄镇第*幼儿园建设项目
建设工程施工合同
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*节合同协议书
发包人（全称）****县教育局
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民
共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，
双方就****县本庄镇第*幼儿园建设项目施工及有关事项协商*致，共同达成如
下协议。
*、工程概况
*.工程名称：****县本庄镇第*幼儿园
*．工程地点：****县本庄镇
*.工程立项批准文号：石发改复（****）**号
*．资金来源：申请上级资金和地方自筹：
*.工程内容：招标人提供的施工蓝图和招标文件所列清单工程内容。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）。
*．工程承包范围：招标人提供的施工图所示全部工程内容以及工程量清单
所有内容。
详细承包范围见第*章“技术标准和要求”
*、合同工期
计划开工日期：****年**月**日。
计划凌工日期：****年**月**日。
工期总日历天数***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的
工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合：符合国家现行相关施工质量验收规范标准。
施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。
*、合同形式
本合同采用单价合同形式。
*、签约合同价
人民币（大写）*************元*角*分（￥********.**
元)；
其中：
（*）安全文明施工费（乙方负责）
人民币（大写）：
（*）材料和工程设备暂估价金额
人民币（大写）：（￥：元)；
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）：（￥元)；
（*）暂列金额：
人民币（大写）：
*、承包人项目负责人（项目经理）及其主要管理人员：
项目负责人（项·目经理）姓名：谭安顺，具备建筑工程专业造*
师，注册证号：黔*************，安全生产考核合格证号（*类）：
黔建安*（****）*******【**】
技术负责人姓名：吕永富职称：高级工程师职称证号：黔特高
*********
施工员姓名：黄灵峰职称：技术员岗位证号：**************
质量员姓名：谢伟_职称：技术员岗位证号：**************
安全员姓名：张国富职称：/岗位证号（如有）：/安全生产考核合格证号
（*类）：黔建安*（****）*******【**】
材料员姓名：彭秋林职称：*岗位证号：**************
资料员姓名：胡藤职称：技术员岗位证号：**************
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
*、中标通知书；
*、投标函；
*、专用合同条款；
*、通用合同条款；
*
*、技术标准和要求；
*、图纸；
*、已标价工程量清单；
*、其他合同文件及补充条款。
在合同订立及履行过程中形式的与合同有关的文件均构成合同文件组成部
分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属
于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当
事人签字或盖章，以非法人分公司名义签订的合同无效。
*、承诺
*、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照
合同约定的期限和方式支付合同价款。
*、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量
和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维
修责任。
*、发包人和承包人理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容
相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
**、签订地点
本合同在****省****县教育局办公室。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自签订之日起生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*
*
份。
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）(签字）
组织机构代码：******************组织机构代码：
地址：泉都街道佛顶山大道***号地址：****省****市****县泉都街道办
事泉城别苑
邮政编码：邮政编码：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：
电话：
传真传真
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：贵阳银行股份有限公司****
支行
账号：账号：*****************
日期****年*月**日日期****年*月**日
*
第*节通用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
*.*.*合同
*.*.*.*合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及
投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工
程量清单，以及其他合同文件。
*.*.*.*合同协议书：指第*.*款所指的合同协议书。
*.*.*.*中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随
附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
*.*.*.*投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投
标函。
*.*.*.*投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
*.*.*.*技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和
要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
*.*.*.*图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定
提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
*.*.*.*已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照
规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
*.*.*.*其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他
文件。
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*合同当事人：指发包人和（或）承包人。
*.*.*.*发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签
字的当事人。
*.*.*.*承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
*.*.*.*承包人项目负责人（项目经理）：指承包人派驻施工场地的全权
负责人。
*.*.*.*分包人：指从承包人处分包合同中某*部分工程，并与其签订
分包合同的分包人。
*.*.*.*监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履
行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监
理资质。
*.*.*.*总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履
行实施管理的全权负责人。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*工程：指永久工程和（或）临时工程。
*.*.*.*永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工
程设备。
*.*.*.*临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性
工程，不包括施工设备。
*.*.*.*单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
*
*.*.*.*工程设备：指构成或计划构成永久工程*部分的机电设备、金
属结构设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
*.*.*.*施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和
其他物品，不包括临时工程和材料。
*.*.*.*临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产
和生活设施。
*.*.*.*承包人设备：指承包人自带的施工设备。
*.*.*.*施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以
及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
*.*.*.**永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用
的土地。
*.*.*.**临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用
的土地。
*.*.*日期
*.*.*.*开工通知：指监理人按第**.*款通知承包人开工的函件。
*.*.*.*开工日期：指监理人按第**.*款发出的开工通知中写明的开工
日期。
*.*.*.*工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，
包括按第**.*款、第**.*款和第**.*款约定所作的变更。
*.*.*.*工日期：指第*.*.*.*目约定工期届满时的日期。实际竣工
日期以工程接收证书中写明的日期为准。
*.*.*.*缺陷责任期：指履行第**.*款约定的缺陷责任的期限，具体期
限由专用合同条款约定，包括根据第**.*款约定所作的延长。
*.*.*.*基准日期：指投标截止时间前**天的日期。
*.*.*.*天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始
当天不计入，从次日开始计算。期限最后*天的截止时间为当天**:**。
*.*.*合同价格和费用
*.*.*.*签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列
金额、暂估价的合同总金额。
*.*.*.*合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全
部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定
进行的变更和调整。
*.*.*.*费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包
括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
*.*.*.*暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签
订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的
金额，包括以计日工方式支付的金额。
*.*.*.*暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但
暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
*.*.*.*计日工：指对*星工作采取的*种计价方式，按合同中的计日
工子目及其单价计价付款。
*.*.*.*质量保证金（或称保留金）：指按第**.*.*项约定用于保证在
缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
*.*.*其他
*.*.*.*书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换、
电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
*.*法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工
程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
*.*合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，
解释合同文件的优先顺序如下：
（*）合同协议书；
（*）中标通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）其他合同文件。
**合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定
或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书
上签字并盖单位章后，合同生效。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*发包人提供的图纸
除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提
供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第**.*款的约定
执行。
*.*.*承包人提供的文件
按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图
等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的
期限内批复。
*.*.*图纸的修改
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相
应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同
条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。
*.*.*图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
*.*.*图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存*套完整的包含第*.*.*项、第
*.*.*项、第*.*.*项约定内容的图纸和承包人文件。
*.*联络
与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、
确定和决定等重要文件，均应采用书面形式。
*
按合同约定应当由监理人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要
求、请求、申请和报批等，监理人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合
同中未明确约定回复期限的，其相应期限均为收到相关文件后*天。
*.*转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，*方当事人不得将合同权利全部
或部分转让给第*人，也不得全部或部分转移合同义务。
*.*严禁赔略
合同双方当事人不得以赔略或变相赠赔的方式，谋取不当利益或损害对方权
益。因随略造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
*.**化石、文物
*.**.*在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的
其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。*旦发现上述文物，承包人应采取
有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物
行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采
取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
*.**.*承包人发现文物后不及时报告或隐满不报，致使文物丢失或损坏的，
应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
*.**专利技术
*.**.*承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，
因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人
提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
*.**.*承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投
标报价内。
*.**.*承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人
不得为合同以外的目的泄露给他人。
*.**图纸和文件的保密
*.**.*发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以
外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
*.**.*承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同
以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
*.发包人义务
*.*遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反
法律而引起的任何责任。
*.*发出开工通知
发包人应委托监理人按第**.*款的约定向承包人发出开工通知。
*.*提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下
管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
*.*协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
*.*组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
*
人和监理人均不得以任何理由延期支付工程进度付款。
对临时付款证书中列明的承包人有异议部分的金额，承包人应当按照监理人
要求，提交进*步的支持性文件和（或）与监理人做进*步共同复核工作，经监理
人进*步审核并认可的应付金额，应当按通用合同条款第**.*.*项的约定纳入
到下*期进度付款证书中。经过进*步努力，承包人仍有异议的，按合同条款第
**条的约定办理。
有异议款项中经监理人进*步审核后认可的或者经过合同条款第**条约定
的争议解决方式确定的应付金额，其应付之日为引发异议的进度付款证书的应付
之日，承包人有权得到按专用合同条款**.*.*（*）目约定计算的逾期付款违约
金。
**.*质量保证金
**.*.*质量保证金的使用：承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履
行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。
**.*.*质量保证金比例：按该项目总造价的按*%计。
**.*.*质量保证金退还：：工程竣工验收合格满*年后的**天内，退还**%
质量保证金；满*年后的**天内退还余额。质量保证金的退还，并不能免除承
包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。
承包人提供质量保证金的方式：凌工结算后，最后*次尾款中按*%扣留（质
量保证金保函、相应比例的工程款），无特别选择的，原则上采用质量保证金保
函。发包人同时向承包人提供质量保证金返还保函。
**.*凌工结算
**.*.*凌工付款申请单
国家及省政策性调整（如人工费、机械费）以及主要材料和工程设备涨跌超
过*%以上的价格调整应列入竣工结算价格中。
承包人提交竣工付款申请单的份数：*份
承包人提交竣工付款申请单的期限：凌工结算后**天内
竣工付款申请单的内容：*、竣工结算合同价*、发包人支付的款项*、
应扣留的质量保修金*、发包人应支付的合同价款。
承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按通用合同
条款第**.*.*（*）目约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后**天
内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，
**
审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工
结算合同总价和竣工付款金额。
不管通用合同条款**.*.*项如何约定，发包人和承包人应当在监理人颁发
（出具）工程接收证书后**天内办清凌工结算和竣工付款。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*份
承包人提交最终结清申请单的期限：竣工结算后**天内
**.竣工验收
**.*凌工验收申请报告
*）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主
管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：工
验收申请表，检测检验资料已经修改的施工资料_。
竣工验收资料的份数：*份
竣工验收资料的费用支付方式：由承包方自行负责。
**.*验收
**.*.*经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第**.*款提交竣工
验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期（以*者中时间在后
者为准）。
**.*施工期运行
**.*.*需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：无
**.*试运行
**.*.*工程及工程设备试运行的组织与费用承担
（*）工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费
用由承包人承担。
（*）工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费
用由发包人承担。
（*）投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程
竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。
**.*竣工清场
**.*.*监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款
**
本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为
止。
**.*施工队*的撤离
承包人按照通用合同条款第**.*款约定撤离施工场地（现场）时，监理人和
承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分
别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按专用合同条
款**.*.*项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发
包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地（现场）和办理
工程移交手续。
缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最
终撤离的期限：竣工后**天内
**.*中间验收
本工程需要进行中间验收的部位如下：无。
当工程进度达到本款约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中
间验收前**小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、
验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录
上签字后，承包人方可继续施工。验收不合格的，承包人在期限内进行
修改后重新验收。
监理人不能按时进行验收的，应在验收前**小时以书面形式向承包人提出
延期要求，延期不能超过**小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，
又未按期进行验收的，承包人可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。
经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收**小时后监理人仍
不在验收记录上签字的，视为监理人已经认可验收记录，承包人可继续施工。
**.缺陷责任与保修责任
**.*保修责任
（*）工程质量保修范围：墙体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生
间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安
装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
（*）工程质量保修期限：墙体结构为设计文件规定的工程合理使用年限，屋
面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年：装修工程为*
年：电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年
**
（*）工程质量保修责任：*.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到
保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人
可以委托他人修理。*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应
当立即到达事故现场抢修。*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设
工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，
采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方
案，承包人实施保修。*，质量保修完成后，由发包人组织验收。
质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规
规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述
约定内容*致。承包人在递交合同条款第**.*款约定的竣工验收报告的同时，
将质量保修书*并报送监理人。
**.保险
**.*工程保险
本工程为投保（投保/不投保）工程保险。投保工程保险时，险种为：商业
和工伤，并符合以下约定。
*）投保人：承包方。
（*）投保内容：由施工单位与保险单位协商。
*保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。
(*)保险金额：由承包方确定
（*）保险期限：该项目施工期间
**.*第*者责任险
**..*.*保险金额：由承包方确定，保险费率由承包人与发包人同意的
保险人商定，相关保险费由承包方承担。
**.*其他保险
承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：由承包方确
定。
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：*个工作
且。
**.*.*保险金不足的补偿
**
保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：全权由
承包人负责。
**不可抗力
**.*不可抗力的确认
**.*.*通用合同条款第**.*.*项约定的不可抗力以外的其他情形：无
不可抗力的等级范围约定：无_
**.*不可抗力后果及其处理
**.*.*不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由
合同双方按通用合同条款第**.*.*项约定的原则承担。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：*
，不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第*种方
式解决：
（*）提请****县劳动_仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决
是终局的，对合同双方均有约束力。
(*）向****县人民法院提起诉讼。
**.*争议评审
**.*.*争议评审小组成员的确定：*，争议评审小组成员的报酬承担方
式：
**.*.*争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：
*:
清
发包人：承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理黄
法定代表人或其委托代理人*
（签字(签字)丽
*************
****年*月**日日期****年*月**日
**
第*节合同附件格式
附件*：
承包人承揽工程项目*览表
| 单位工程名称 |
建设规模 |
建筑面积（**） |
结构形式 |
层数 |
生产能力 |
设备安装内容 |
合同价格（元） |
开工日期 |
凌工日期 |
| ****县本庄镇第*幼儿园建设项目 |
教学楼 |
****.** |
框架 |
* |
|
|
********.** |
****年*月**日 |
****年*月**日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件*：
承包人提供的材料和工程设备*览表
| 序号 |
材料设备名称、规格、型号 |
单位 |
数量 |
单价 |
质量等级 |
交货方式 |
送达地点 |
计划交货时间 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表所列材料和设备的数量应为施工的实际消耗量。
附件*：
发包人提供的材料和工程设备*览表
| 序号 |
材料设备名称、规格、型号 |
单位 |
数量 |
单价 |
质量等级 |
交货方式 |
送达地点 |
计划交货时间 |
备注 |
|
|
|
|
|
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表所列材料和设备的数量应为施工的实际消耗量。不包括施工损耗。
**
工程质量保修书
发包人（全称）：****省****县教育局
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》，
经协商*致，对****县本庄镇第*幼儿园建设项目（工程名称）签订工程质量保
修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修
责任。
质量保修范围包括边坡支护工程、路灯工程和绿化工程等。具体保修的内容，
双方约定如下：施工图及工程量清单所示范围全部内容
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为*年；
*、装修工程为*年；
*、电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*、供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；
*、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*、其他项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为_**_个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计
算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格
之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内
派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*、发生紧急抢修事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达
事故现场抢修。
*、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的
规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由
原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*、质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项
**
双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程凌工验收前共同签署，作为施工合
其有效期限至保修期满。
包人（公章）：承包人（公章）：
地址：
地
法定代表人（签字法定代表人（签字）
委托代理人（签字)：***委托代理人（签字）：
电话：电话：
传真：传真
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
日期****年*月**日日期****年*月**日
**
| 地 |
地址： |
| 法定代表人（签字 |
法定代表人（签字） |
| 委托代理人（签字)：*** |
委托代理人（签字）： |
| 电话： |
电话： |
| 传真： |
传真 |
| 开户银行： |
开户银行： |
| 账号： |
账号： |
| 邮政编码： |
邮政编码： |
廉政责任书
发包人：****省****县教育局
承包人：****
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行
为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合
法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政
责任书。
*、双方的责任
*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政
建设的各项规定。
*.*严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规
另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得
违反建设工程管理的规章制度。
*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，
情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
*、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、
事后应遵守以下规定：
*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品
和好处费、感谢费等。
*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、
配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身，
娱乐等活动。
*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程
建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种
产品、材料和设备。
*、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，
严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规
定：
*.*不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证
券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶
子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公
务的宴请、健身、娱乐等活动。
**
*、违约责任
*.*发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律、
法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经
济损失的，应予以赔偿。
*.*承包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律
法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损
失的，应予以赔偿。
*.*本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律
效力。经双方签署后立即生效。
*、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目凌工验收合格时止。
责任书份数出方
教
份，发包人承包人各执*份，具有同等效力。
发包人承包人（公章）：章）：承包人（公章）：
旺址：
地址：
法定代表人（签字）法定代表人（签字）：
委托代金字）：委托代理人（签字）：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
日期****年*月**日日期****年*月**日
**
| 旺址： |
章）： |
承包人（公章）：地址： |
| 法定代表人（签字） |
|
法定代表人（签字）： |
| 委托代 |
金字）： |
委托代理人（签字）： |
| 电话： |
|
电话： |
| 传真： |
|
传真： |
| 开户银行： |
|
开户银行： |
| 账号： |
|
账号： |
| 邮政编码： |
|
邮政编码： |
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
