非首都功能疏解——****年市级治理类街乡整治提升项
目其他建筑工程采购项目
建设工程施工合同
发包人：****市朝阳区东坝乡人民政府
承包人：****
日期：****年*月
合同条款专用部分
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*发包人：****市朝阳区东坝乡人民政府
*.*.*.*承包人：****
*.*.*.*监理人：****园磊工程管理有限公司
*.*.*工程和设备
*.*.*.*永久工程：合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备
*.*.*.*临时工程：承包人为完成永久工程所修建的临时性工程，并在本工程竣工后或
在发包人要求时，承包人需予以全部拆除的工程，包括临时性道路、临时房屋、施工供水工程、
施工照明工程等
*.*.*.*永久占地：详见施工图纸
*.*.*.*临时占地：详见施工图纸
*.*.**日期
*.*.*.*缺陷责任期期限：**月。
*.*.*.*其他需要补充的内容
*.*合同文件的优先顺序
合同文件的优先解释顺序如下：
（*）合同协议书；
（*）中标通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）合同条款专用部分；
（*）合同条款通用部分；
（*）技术标准和要求
（*）图纸
（*）已标价工程量清单
（*）其他合同条件
（说明：（*）、（*）、（*）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单*
者之*。）
*.*合同协议书
合同生效的条件：双方签字盖章后生效
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
（*）发包人提供图纸的期限：合同签订后*日内
发包人提供图纸的数量：施工图*套
其他约定：
*.*.*承包人提供的文件
（*）由承包人提供的文件范围：企业资质、施工组织设计、施工方案、施工进度计划、工
程动工报审表、组织机构人员通讯录
承包人提供文件的期限：开工前*日内
承包人提供文件的数量：*套
监理人批复承包人提供文件的期限：相关工作开展前*天
其他约定：/*.发包人义务
*.*提供施工场地
发包人移交施工场地的期限：发包人应当将具备施工条件的施工场地，在监理人发出开工通
知中载明的开工日期*天前移交给承包人。
*.*向承包人提交支付担保
（*）发包人向承包人提交支付担保的金额：
*.*其他义务
发包人应当履行的其他义务：
*.监理人
*.*监理人的职责和权力
*.*.*发包人需批准明确行使的权力：凡涉及施工方案变更、工程造价的增加，工期的
延长及重大技术变更等，均须报发包人批准
*.承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.*为他人提供方便
（*）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管
理、协调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求
*.协助发包方办理开工前必要的批准、许可、核准、报备及竣工后必要的报验、送检、
备
案等手续；
*.为发包人及监理提供办公及生活用房，并配备照明、电话、空调等必要办公条件所需的设
施，其费用己包含在措施费中，不再另行支付；
*.严格遵守政府有关部门对施工场地、施工人员、治安、交通、市容环卫、施工噪音以及环
境保护和安全生产等方面的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，同时
承担因此发生的费用和因违反规定而受到的各类处罚。
*.已竣工工程未交付发包人之前，由承包人负责工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，
承包人自费予以修复。
*.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工
作。
*.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场。
*.遵照有关国家、****市政府发布的规定，避免或减少由于施工造成的噪音、空气污染而带
来的扰民及民扰影响，以及施工带来的人行路及道路使用之干扰。主动协调同周围居民及有关单
位的关系，以免造成窝工、停工、延误工期的现象发生。代表发包人直接负责处理扰民、民扰的
工作。如承包人在规定时间以外进行施工，因此发生噪音、空气污染等扰民事故索赔、额外费
用、工期延误等，均由承包人承担。承包人不能以扰民或民扰问题处理为理由，向发包人提出索
赔或工期延长的要求。
*.承包人须负责统筹协调及联络本工程内的所有专业分包工程（包括暂估价的专业分包人、
暂估价的材料和工程设备的供应商）及市政配套工程的顺利实施。需要说明，承包人对于发包人
供应的材料和工程设备，需要提供所有应有的服务。除非合同文件其它部分另有约定，承包人须
对本合同项下的整个工程涉及到的所有参建人及各类事项负有总承包管理、配合、协调与服务的
责任；
*.*.*承包人的设计工作
承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：
*.*.*其他义务
（*）安全文明施工费由承包人统*管理，承包人对工程安全文明施工负总责。承包人不按
分包合同约定支付安全文明施工费，造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由
承包人负主要责任。
（*）对于超过*定规模的危大工程（如有），承包人应当组织召开专家论证会对专项施工方
案进行论证，并根据专家论证意见对专项方案进行调整，发包人原因造成的专项方案调整，其费
用变化由发包人承担。
（*）承包人应履行的其他义务：
*）发包人对承包人现场管理的其他要求：
①承包人应为完成合同而设置合理可行的现场施工项目经理部，并为此配备满足施工需要数
量的具有足够经验、认真负责、精干称职的管理人员和技术人员。承包人须提供拟派本项目部
主要负责人的详细情况。除非事先获得发包人同意，承包人不得更换或撤回主要管理人员和技
术人员。当发包人有实际证据并要求承包人更换不合适或不称职的现场管理人员时，承包人应
自接到通知起*日内完成更换，撤出人员不应再从事与本工程有直接关系的工作。
②由承包人负责施工现场的所有临时设施、临时道路、水、电管线等其他设施的修建安装、
维护及管理，保证施工的正常运行并承担相应开支。
③对于政府有关部门发送发包人的有关于本工程施工现场的任何意见及通知，其中涉及承包
人（含建安工程的专业分包人）的，承包人应承担相关责任和工作。
④对于承包人在施工过程中有需要发包人配合完成的工作，承包人应于施工总控进度计划中
明确表述或提前通知发包人。
承包人确认己充分考察了解到了施工现场的使用条件，承担办理施工临建设施报批手续的
有关工作。
承包人为本合同实施而需要的特殊工种的工人和操作人员应受过专门培训，并取得相应上
岗证书。
（承包人应于开工前**日将投标文件上报监理人，根据监理人要求对文件中的施工组织设
计进行修改，并承担实施修改后施工组织设计所需的费用。*承包人应充分了解现场情况并考
虑施工中可能发生问题，调整不可预见费，对于施工中发生的任何*次搬运、*次加工、备用
机械台班等费用，发包人有权不予追加。*施工过程中发包人对于工程内容的调整，承包人应积
极配合，不能拒绝执行。
*）在施工过程中，建设单位委托具有相应资质的检测单位，按照规定对见证取样的建筑材
料、建筑构配件和设备、预拌混凝土、混凝土预制构件和工程实体质量、使用功能进行检测时，
施工单位进行取样、封样、送样，并承当相关检测费用。
*承包人作为总包方必须及时向劳务单位支付工人工资，确保社会稳定，不得因拖欠工资
而发生个人或集体上访、扰乱社会及施工现场等治安事件。
*.*履约担保
*.*.*承包人履约担保的格式和金额
发包人不要求（要求/不要求）承包人提供承包人履约担保。
承包人履约担保的金额为
*.*不利物质条件
*.*.*不利物质条件的范围：地下已存在的但未探明的非自然物质障碍和污染物等，包括
地下和水文条件
*.材料和工程设备
*.*承包人提供的材料和工程设备
*.*.*承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送
监理人审批的期限：*天
*.施工设备和临时设施
*.*承包人提供的施工设备和临时设施
*.*.*承包人承担自行修建临时设施费用的范围：无论何种情况下，承包人都必须按照现
场踏勘之日的标准接受现场的所有现状。如果承包人认为场地狭小而需要工程现场范围以外的
工作用地或用作临时办公或生活基地，承包人须自费承担所需的施工用房或场地，并申请及获
得有关管理机构或用地拥有者的许可，承包人应负责确保所有现场周边此邻的道路、步行道和现
场出入口等的干净和整洁，同时保证它们及周边公共交通、公众生活不因承包人和其它受承包
人控制的施工操作、材料装卸、车辆、材料、物品、设备和工人而带来任何妨碍；承包商应保
证发包人免于与上述事件有关的任何索赔、诉讼、损害和损失
发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地：
*.*发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：
*.交通运输
*.*道路通行权和场外设施
负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：发包人，其相关费用由发包人承担。
*.*场内施工道路
*.*.*施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人，相
关费用由承包人承担。
*.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：承包人
*.测量放线
*.*施工控制网
*.*.*发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签
订后*天内
*.*.*承包人测设施工控制网的其他要求：由承包人依据监理人提供的测量基点、基准线
和水准点以及国家的工程测量技术规范和合同要求精度，测试自己的的施工控制网
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到监理人发出开工通知后*天内
*.施工安全、治安保卫和环境保护
*.*承包人的施工安全责任
*.*.*承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：在收到监理人发出开工通知后*天
内
监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在*天内给予批复。
*.*治安保卫
*.*.*制制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人：承包人
*.*环境保护
*.*.*施工环保措施计划报送监理人审批的时间：签订合同后*天内
监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在*天内给予批复。
*.*施工现场安全生产标准化管理目标
*.*.*未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的
金额或者计算方法：合同金额的*%
*.*.*发包人不给予_（给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，
创优奖励金额或者计算方法：
*.*特殊安全文明施工
*.*.*未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方
法：合同金额的*%
*.*.*发包人不给予_（给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，
创优奖励金额或者计算方法：
**.进度计划
**.*合同进度计划
**.*.*承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：作为本工程的总承包商，承包
人提交的总进度计划应包含所有为实现本工程竣工验收应完成的全部工作内容，尤其是各专业
分包人、各供应商的工作，承包人在编制总进度计划及组织施工时，必须为此类参建单位预留
合理的工作周期及工作面
**.*.*承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求：承包
人编制的总进度计划必须在合同生效后*天内或发包人有要求时提供第*版
**.*.*群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求：
**.*合同进度计划的修订
**.*.*承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：签订合同后*天内
监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到承包人报送修订合同进度计划申请报
告和相关资料后*天内
**.*.*监理人批复修订合同进度计划的期限：*天
**.*合同进度计划的其他要求
**.*.*施工进度计划管理的人员配置要求：
**.*.*施工进度计划的计算机应用软件要求：
**.开工和竣工
**.*发包人的工期延误
（*）发包人造成工期延误的其他原因：
**.*异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围和标准：不可抗力，如果任何*方由于战争、严重火灾、水灾、
台风和地震以及不可抗力的客观情况致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的
期限应相当于事故所影响的时间，且受事故影响的*方应在不可抗力的事故发生后尽快通知另
*方，并在事故发生后*周内，将有关部门出具的证明文件发给另*方。双方应通过友好协商
在合理的时间内达成进*步履行合同的协议
**.*监理人的质量检查
承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其
他地方包括：承包人的预制构件制作车间
**.工程隐蔽部位覆盖前的检查
**.*.*监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收到承包人的检查通知**小时内
**.变更
**.*变更的范围和内容
**.*.*在履行合同中发生以下情形之*，应按照本条规定进行变更。
（*）变更的其他情形：
**.变更程序
**.*变更估价
（*）承包人提交变更报价书的期限：承包人收到变更指示或变更意向书后的**天内。未
及时提交变更报价书视为变更不涉及调价，重大变更工作所涉及合同价款变更报告和确认的时限
为：以政府部门认可的审计机构审定结果为准
（*）监理人商定或确定变更价格的期限：**天内。监理人收到变更报价及时审核，并向
发包人汇报经发包人同意后通知承包人
**.*变更的估价原则
**..*合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列
明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在±**%以内（含）时，应执行已标价工程
量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在±**%以外（不含），且导致分部
分项工程费总额变化幅度超过*%时，由承包人提出并由监理人按第*.*款商定或确定新的单价，
该子目按修正后的新的单价计价。
**.*.*因变更引起价格调整的其他处理方式：
**.*承包人的合理化建议
**.*.*对承包人提出合理化建议的奖励方法：
**.*暂估价
**.*.*按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的：
（*）承包人报送招标计划期限：
发包人审批招标工作计划时限：
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：
：
**.*.*保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
**.*.*合同条款通用部分第**.*.*项约定的不可抗力以外的其他情形：由于战争、严重
火灾、水灾、台风、地震、征收、征用、禁令等政府行为和战争、黑工、骚乱等不可抗力的客
观情况
不可抗力的等级范围约定：
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审
或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第（*）种方式解决：
（*）提请****仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双
方均有约束力。
（*）向****市朝阳区人民法院提起诉讼。
**.*争议评审
**.*.*争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：**天
**.*.**争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：**天
附件*：合同协议书
合同协议书
编号：
发包人（全称）：****市朝阳区东坝乡人民政府
法定代表人：秦国华
法定注册地址：
承包人（全称）：****
法定代表人：董大磊
法定注册地址：****市****区石龙经济开发区永安路**号*号楼*-****室
发包人为建设非首都功能疏解——****年市级治理类街乡整治提升项目其他建筑工程采购
项目（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何
缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国
建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达
成并订立如下协议。
、工程概况
工程名称：非首都功能疏解——****年市级治理类街乡整治提升项目其他建筑工程采购项
且
工程地点：****市朝阳区
工程内容：和敬路等道路增设违停抓拍设备项目
群体工程应附“承包人承揽工程项目*览表”（附件*）
工程立项批准文号：***-****-***-*
资金来源：****
*、工程承包范围
承包范围：图纸及工程量清单所示的全部内容
详细承包范围见第*章“技术标准和要求”
*、合同工期
计划开工日期：****年*月*日
计划竣工日期：****年*月**日
工期总日历天数**天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
*、质量标准
工程质量标准：合格
*、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求
施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标
*、合同形式
本合同采用固定单价合同形式
*、签约合同价
金额（大写）：************元**分（人民币）
（小写）￥：*******.**元
其中：安全文明施工费（含税）：******.*元
建筑垃圾运输处置费（含税）：******.**元
暂列金额（含税）：*元
专业工程暂估价（含税）：*元
*、承包人项目经理
姓名：何安凤职称：工程师
身份证号：******************；建造师执业资格等级：*级；
建造师注册证书号：京****************
安全生产考核合格证书号：京建安*（****）*******
*、合同文件的组成
下列文件共同构成合同文件：
*、本协议书；
*、中标通知书；
*、投标函及投标函附录；
*、合同条款专用部分；
*、合同条款通用部分；
*、技术标准和要求；
*、图纸；
*、已标价工程量清单；
*、其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准。
*、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
**、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。
**、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
**、本协议书连同其他合同文件*式*份，合同双方各执*份。
**、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第*条所约定的合同文件
的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。
发包人：****市朝阳区东坝乡人民政府承包人：****
祖闪
童大吉
法定代表人或授权委托人法定代表人或授权委托
(签名)(签名)
签订日期：****年月日签订日期：****年月日
羊月
附件*：质量保修书
建筑工程质量保修书
发包人：****市朝阳区东坝乡人民政府
承包人：****
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工
程质量保修办法》，经协商*致，对非首都功能疏解——****年市级治理类街乡整治提升项目其
他建筑工程采购项目（工程名称）签订保修书。
、工程保修范围和内容
承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责
任。
保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房
间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双
方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造
成的损失承担赔偿责任
*、保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：
地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年；
外窗工程为*年，外窗防渗漏为*年；
装修工程为*年；
电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；
供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期
住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；
其他项目保修期限约定如下：
工程质量保修期限：**个月
*、保修责任
*、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包
人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修
*、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即
向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人
提出保修方案，承包人实施保修。
*、质量保修完成后，由发包人组织验收
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、其他
双方约定的其他工程保修责任事项
建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成
的损失承担赔偿责任
本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，
其有效期限至保修期满。
发包人：****市朝阳区东坝乡人民政府承包人：****
祖
法定代表人或授权委托人法定代表人或授权委托人
(签名)(签名)
签订日期：****年月日签订日期：****年月日
附件*：廉政责任书
建设工程廉政责任书
发包人：****市朝阳区东坝乡人民政府
承包人：****
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不
正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设
的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
*、双方的责任
*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
*.*严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），
不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应
向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
*、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以
下规定：
*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢
费等。
*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作
安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有
关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备
*、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建
设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
*.*不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及
回扣、好处费、感谢费等。
*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排
以及出国（境）、旅游等提供方便。
*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、
娱乐等活动。
*、违约责任
*.*发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；
涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
*.*承包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌
犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
*.*本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签
署后立即生效。
*、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
*、责任书份数
本责任书*式*份，发包人承包人各执*份，具有同等效力。
发包人：****市朝阳区东坝乡人民政府承包人：****
祖
法定代表人或授权委托人法定代表人或授权委托人
(签名)(签名)
签订日期：****年月日签订日期：****年月日
附件*：安全生产协议书
安全生产协议书
工程项目名称：非首都功能疏解——****年市级治理类街乡整治提升项目其他建筑工程采购项
目
建设单位（发包人）：****市朝阳区东坝乡人民政府
施工单位（承包人）：****
为贯彻“安全第*，预防为主”的方针，确保工程的施工安全，按照国务院及****市关于安
全生产方面有关法律法规，甲、乙双方经充分协商，特签订本安全生产协议书。
*、本安全生产协议书作为工程施工工程合同书的附件，与该合同具有同等效力。
*、承包人必须依法取得相应等级的资质证书及安全生产许可证后，方可从事其资质许可范
围内的工程施工，承包人的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、现场专职安全员及各级管
理人员应对本工程安全生产工作各负其责。
*、承包人在施工中必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第***号）等法
律法规及工程建设强制性标准的有关规定和要求，同时还要遵从****市地方有关规定，包括：《北
京市建设工程施工现场管理办法》、《****市建设工程文明安全施工管理规定》、《****市建设工程
施工现场安全防护标准》、《****市建设工程施工现场保卫消防工作标准》、《****市建设工程施工
现场场容卫生标准》、《****市建设工程施工现场环境保护标准》、《****市建设工程施工现场文明
安全施工补充标准》等，发包人将按照有关规定履行监督管理职责，并依据以上规定和标准对施
工过程进行安全检查及奖惩。
*、承包人必须按照有关规定要求，建立健全安全生产规章制度及安全操作规程，配备足够
的安全管理人员并实行安全生产责任制，编制安全技术措施方案以及应急救援预案、安全度汛方
案等并适时演练，组织安全知识教育培训、安全技术交底等，生产生活中落实各项安全防护措施
安排专职人员巡视检查并及时整改，确保施工安全。
*、承包人施工人员中的电工、焊工及垂直运输、爆破、等高架设等特种作业人员必须按照
国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等有关规定经过专门的安全作业培训，并取得
特种作业操作资格证书后持证上岗；施工机具中的受压容器、电气设备、起重设施等特种设备必
须具有符合安全要求的保护设施。
*、承包人在施工过程中，必须采取有效保护措施，保证地下管线和周边地表构造物的安全。
若造成地下管线和地表构造物的损坏，承包人承担全部责任。
*、承包人在施工过程中，应认真组织审核发包人下发的施工图纸，并严格按审核后的施工
图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和工法，否则出现的任何施工质量和
安全问题都将由承包人承担全部责任。
*、施工过程中若发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，承包人必须立即按有关
规定及时上报发包人及其政府主管部门，事故责任及事故损失均由承包人负责。
*、承包人所有的安全生产管理活动均应及时记录，形成可追潮文件。
*、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商
处理解决。
**、本协议自签订之日起生效。
**、本协议书*式*份，发包人*份，承包人*份，合同履行期间有效。
发包人：****市朝阳区东坝乡人民政府承包人：****
法定代表人或投权祖钢
法定代表人或授权委托
(签名)(签名)
签订日期：****年月日签订日期：****年月日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
