建设工程施工合同
（示范文本）
（**—****—****）
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****市****区重点建设项目管理中心
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公
平和诚实信用的原则，双方就****市公安局****分局主、辅办公楼及其它基础附属设施修维改造项目施工
及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****市公安局****分局主、辅办公楼及其它基础附属设施修缓改造项目施工。
*.工程地点：****市青莲路**号。
*.工程立项批准文号：上
*.资金来源：财政。
*.工程内容：项目坐落于****市青莲路**号，本项目主要实施内容为恢复和改善****分局原有房屋的
使用功能和办公场所环境，具体内部包括且不限于屋面、外墙局部渗漏修鳝：宿舍卫生间异味、下水不畅
处理：主楼公共卫生间及公共淋浴间设施、防水处理：室外消防疏散楼梯更换：主楼*楼屋面停车场面层
修鳝：办公场所、食堂餐厅等场所局部修缓更新（如吊顶、墙面、地板、窗帘盒、灯具、电路开关插座、
电动伸缩门、厨房设备等）。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）。
*.工程承包范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日。
计划竣工日期：****年**月**日。
工期总日历天数：**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工
期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合合格等级。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币*************元*角*分（大写）（￥*******.**元)；
其中：
*
（*）安全文明施工费
人民币********元*角*分（大写）（￥*****.**元）；
（*）材料和工程设备暂估价金额
人民币*元整（大写）（￥*.**元）；
（*）专业工程暂估价金额：
人民币*元整（大写）（￥*.**元）；
（*）暂列金额
人民币**********元*角*分（大写）（￥******.**元）。
*.合同价格形式：固定单价，标内结算价以投标单位计算后让利，让利系数为【*-碳商最终报价/响应
文件报价****%】
*、项目经理
承包人项目经理：萧岗。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件：
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应
以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照台同约定的期限和方式支付
合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法
分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质
性内容和背离的协议。
*
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于*****年*月签订。
*、签订地点
本合同在****市****区重点建设项目管理中心签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自签字、盖章后生效。
**、合同份数
本合同正本*式*份、副本*式/份，均具有同等法律效力，发包人执正本*份、副本/份，承包人执
正本*份、副本/份，见证方执正本*份。
以下无正文
发包人：承包人：
（公章）（公章）
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人
（签字）（签字）
组织机构代码：组织机构代码：******************
地址：金城西路***号地址：****市石子街**号
邮政编码：邮政编码：******
法定代表人：法定代表人：萧岗
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：****-********
传真：传真：****-********
电子信箱：电子信箱：*********@**.***
开户银行：开户银行：光大银行****分行
账号：账号：*****************
见证单位：
见证人：
时间：**年*月*日
第*部分通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（**—****—****）。
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：（*）中标通知书；（*）施工过程中签订的补充协议；（*）碳商文件
澄清答疑、碳商文件：（*）投标函及其附录：（*）专用合同条款及其附件；（*）通用合同条款；（*）
技术标准和要求；（*）图纸；（*）已标价工程量清单或预算书：（**）其他合同文件。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：****
资质类别和等级：房屋建筑工程监理甲级
联系电话：***********
电子信箱：*********@**.***
通信地址：****市湖滨街**号鑫湖科研大厦**层
*.*.*.*设计人：
名称称：****宏源建筑设计有限公司
资质类别和等级：工程设计建筑行业（建筑工程）甲级
联系电话：***********
电子信箱：*********@**.***
通信地址：****市****区建筑西路***号，国家工业设计园*#楼***#
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：为实现施工目的，发包方提供的施工场地。
*.*.*.*临时设施：完成合同约定各项工作服务的临时性生产和生活设施。
*.*.*.*永久占地包括：建设用地
*.*.*.**临时占地包括：
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工
程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国****法》、《建设工程
施工发包与承包价格管理暂行规定》、《建设工程工程量清单计价规范》、其他法律法规以及****省
和****市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。本合
*
同中所提及各种法律、行政法规、部门规章、工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例、地方
政府规章、其他规范性文件如已经终止、失效或被更新，双方在适用时，均应自动适用现行有效的最
新版本。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相
应的规范、规程等。如本合同中所提及的各种标准、规范已经终止、失效或被更新，双方在适用时，均应
自动适用相应标准、规范同期有效的最新版本。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及、双方另行协商
发包人提供国外标准、规范的份数：如有涉及、双方另行协商
发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及、双方另行协商
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准
的要求。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（*）合同协议书及补充协议；（*）中标通知书；（*）碳商文件及澄清；（*）
本合同专用条款；（*）投标书及其附件：（*）本合同通用条款；（*）技术标准和要求；（*）图纸；（*）已标价
工程量清单；（**）其他合同文件。各方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同协议条款的组
成部分。组成本合同的文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前*天
发包人向承包人提供图纸的数量：*套（不含业主竣工图*套）
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸
*.*.*图纸的错误：按通用条款执行。
*.*.*图纸的修改和补充：按通用条款执行。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：正式开工之前*日，完善细化投标的施工组织方案，提供实施性的
施工组织设计，材料、工程总进度计划等；其它文件按监理人要求。
承包人提供的文件的期限为：正式开工前*天内
承包人提供的文件的数量为：*式*份
承包人提供的文件的形式为：书面文本
发包人审批承包人文件的期限：按有关规定
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用条款
*
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请
求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人
*.*.*发包人接收文件的地点：项目施工现场办公室或发包人的办公地点
发包人指定的接收人为：张玮
承包人接收文件的地点：项目施工现场办公室或发包人的办公地点
承包人指定的接收人为：肃岗
监理人接收文件的地点：项目施工现场办公室或发包人的办公地点
监理人指定的接收人为：崔泽伟
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人负责现场出入人员的管理，该管理责任及由此产生的各类费用由
承包人承担，非相关单位或人员*律无权出入现场，该管理责任及由此产生的各类费用由承包人承担。
*.**.*场外交通：按通用条款执行。
*.**.*场内交通
场内道路和交通设施等相关费用在合同总价中已计取，承包人负责修建、维护、管理。
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以公安局围墙为界。
关丁发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人合理使用为限，
如有损坏需恢复原状、赔偿损失。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.**.*道路和桥梁的损坏责任：按通用条款执行。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映
发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款*.**.*执行
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款*.**.*
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款*.**.*
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：予以调整
允许调整合同价格的工程量偏差范围：仅对因变更引起的工程量进行调整
*
*．发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：张玮
身份证号：******************
职务：项目负责人
联系电话：***********
电子信箱：**********@**.***
通信地址：****区金城西路***号
发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，全面
负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关
事宜，但涉及工程质量、价款等变更签证，须经发包人盖章确认
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：合同生效后*天内或由发、承包双方协商确定。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（*）开工前*天提供临时水电接驳点，施工场内临时水管、电线电缆等铺设费用及施工过程中的施工
用水、用电费用由承包人自行承担解决，费用已经含在合同价中，发包人不另行支付。承包人须自备发电
机组设备（费用已经包括在合同价中），以保证偶然停电情况下正常施工所需用电以及为满足合同工期要
求赶工所需用电，自行发电所产生的费用由承包人承担，已包含在合同价中。发包人不提供电讯线路接驳
点，承包人负责接驳到现场的工作，相关*切费用已包含在承包人合同价中，发包人不另行支付。
（*）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已到位。
（*）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：
承包人负责处理，如有费用支出由发包人承担。
（*）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：正式开工前。
（*）水准点与座标控制点交验要求：正式开工前，现场交接。
（*）图纸会审和设计交底时间：正式开工前。
*.*.*提供基础资料：根据项目需求，按通用条款执行。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：合同签订后**天内
发包人是否提供支付担保：/
**
（*）发包人违反第**.*款（变更的范围）第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的
违约责任：
双方另行商定
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日
期延误或交货地点变更等情况的违约责任：
双方另行商定
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：
双方另行商定
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：
双方另行商定
（*）其他：
①在合同期内，因发包人原因（包括发包人自身原因以及政策变动、规划调整等外部原因）导致合同
内容中止的，发包人将对承包人中止期间的窝工费等损失进行补偿；中止施工需要退场的，发包人将按双
方协商的进出场费用对承包人进行补偿。
②在合同期内，因发包人原因（包括发包人自身原因以及政策变动、规划调整等外部原因）导致合同
内容终止的，已完成部分正常结算，减少或未完部分对承包人进行利润补偿，补偿原则按照****市统计局
上*年度统计年报同类企业利润率进行折算补偿
③在合同期内，因不可抗力导致合同内容减少或终止的，已完成部分正常结算，减少或未完部分不进
行利润补偿。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项（发包人违约的情形）约定暂停施工满天后发包人仍不纠正共违约行为并致使合同
目的不能实现的，承包人有权解除合同
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：除本合同相关条款约定的违约内容外，发包人对承包人进行的履约考核评价
等级为“差”的，发包人将视情节严重程度对承包人子以扣除*%~**%合同总价（不含暂列金），直至解除
合同的违约处理。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工
期，同时承担本合同所约定违约行为所对应的违约金。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行及本专用条款**.*.*约定。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制
**
的其他文件的费用承担方式：双方另行商定
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：！
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**．保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：由承包人投保建安工程*切险，费用包含在合同价款中。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：按通用条款执行
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：
选定争议评审员的期限
争议评审小组成员的报酬承担方式：
其他事项的约定：
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向本工程所在地有管辖权人民法院起诉。
**
附件
附件*：工程质量保修书
附件*：廉政建设协议
附件*:安全文明施工协议
附件*
工程质量保修书
发包人（全称）：****市****区重点建设项目管理中心
承包人（全称）：****
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋
建筑工程质量保修办法》，经协商*致，对****市公安局****分局主、辅办公楼及其它基础
附属设施修缓改造项目施工签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量
保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、
房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装、装修、绿化种植和养护工程，以
及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人按承担施工的全部范围内
容进行保修。
*、质量保修期
*.*双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
(*)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
(*)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为*年；
(*)****为*年；
(*)电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
(*)供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期：
（*）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
(*）市政道路、桥梁（涵）、排水管道等工程为*年；
(*）其他项目保修期限约定如下：
**
*.*质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、质量保修责任
*.*属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承
包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*.*发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*.*对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立
即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的
设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
*.*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
*.*保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、其他
*.*双方约定的其他工程质量保修事项：施工单位拖延履行保修义务的行为，涉嫌违反《建
设工程质量管理条例》第***条“建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工
单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。”规定的，发包人除了追究承包人相
应责任外，将上报行政主管部门予以处罚。
*.*本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施
工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
或其委托代理人（签字）：或其委托代理人（签字）
*年月日月*日
**
| 发包人（公章）： |
承包人（公章）： |
| 法定代表人（签字）： |
法定代表人（签字）： |
| 或其委托代理人（签字）： |
或其委托代理人（签字） |
附件*
廉政建设协议
发包人：****市****区重点建设项目管理中心
承包人：****
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设施工甲乙双方的各项活动，防止发生各种
谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建
设的法律法规和廉政建设责任制的规定，在****市****区监察机构的指导下，特订立本廉政建
设协议。
、甲乙双方的义务
（*）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程监理、工程施工和市场活动
等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（*）严格执行建设项目工程合同，自觉按合同办事。
（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定
外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设
监理、建筑施工的规章制度。
（*）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重
的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
*、甲方责任
甲方的相关责任人和从事该建设工程的项目部工作人员在工程建设的事前、事中、事后
应遵守以下规定：
（*）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、礼品、有价证券和好处费、感谢
费等，不准收受乙方和相关单位赠送的贵重物品。
（*）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（*）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的
工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准违反工程合同约定，向乙方和相关单位要求提供通信、交通工具和高档办公
用品。
（*）不准参加乙方和相关单位组织的宴请、洗浴、健身、娱乐等高消费活动。
（*）不准向乙方和相关单位介绍与本人的配偶、子女、亲属等相关的单位从事项目工
**
程的施工分包、设备材料采购、劳务等经济活动。
*、乙方责任
乙方须按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其
是有关建筑施工安装、建筑生产安全的强制性标准、规范和建筑法规，与甲方和相关单位保持
正常的业务交往，认真履行施工职责，并遵守以下规定：
（*）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员赠送礼金、贵重物品、有价证券
及回扣、好处费、感谢费等。
（*）不准以任何理由为甲方和相关单位或个人报销应由对方或个人支付的费用。
（*）不准暗示或为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排
以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准违反工程合同约定为甲方、相关单位或个人提供通信、交通工具和高档办公
用品。
（*）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人安排宴请、洗浴、健身、娱乐等高消费
活动。
（*）乙方有责任管理、监督和督促所辖人员执行上述规定。
*、违约责任
（*）甲方工作人员有违反本协议责任行为的，按照管理权限，依据有关法律和规定给
予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经
济损失的，应由责任者予以赔偿。
（*）乙方工作人员有违反本协议责任行为的，按照管理权限，依据有关法律和规定给
予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经
济损失的，应由责任者予以赔偿。甲方有权对乙方处以相应金额的*-*倍罚款。
（*）乙方如将部分辅助项目合法分包的，乙方有责任要求分包单位严格遵守本协议之
规定。分包单位如有违反规定的，乙方将承担连带责任。
*、甲方设立廉政建设举报箱，并按程序受理投诉。乙方有责任和义务协助甲方核查违
规事实。
*、本协议作为工程合同的附件，与主合同具有同等法律效力。
*、本协议的有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。
本协议*式*份，由甲乙双方各执*份。
**
本页无正文
甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：
·萧尚
法定代表人（或授权委托人）：
法定代表人（或授权委托人）
地址：地址：
电话：电话：
**
附件*
安全文明施工协议
为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目
的安全管理工作，本项目发包人****市****区重点建设项目管理中心（以下
简称“甲方”）与承包人****（以下简称“乙方”）特此签订
安全文明施工协议：
、甲方职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程总承包合同中的
有关安全要求。
*.按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生
产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*.重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、
审批，同时施工，同时验收，投入使用。
*.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全
隐患。
、乙方职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及建筑工程有关安全生产的规定，
认真执行合同中的有关安全要求。
*.坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生
产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全
生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活
动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守
本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包
括临时雇请的各类人员）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各
职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全
生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的*%~*%配备安全员，
专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有
**
权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
*.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违
法、违禁、暴力或妨碍治安的行为
*.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，
必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行
安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、
动火、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊
工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，持证上岗。施工现场
如出现特种作业无证操作现象，项目负责人必须承担管理责任。
*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设
施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的
爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
*.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。工程总承包项目经理、施工
负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用
品的人员不得上岗。
*.所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字
记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全
技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
**.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故
应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任
追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，
严肃处理相关责任人。
*、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同作为合同附件，正本和副本份数与工程总承包合同的约定相同。由
双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后
失效。
**
本页无正文
甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：
法定代表人（或授权委托人）：法定代表人（或授权委托人
地址：地址：
电话：
电话：
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
