****省肿瘤医院****施工合同
发包人(全称):****省肿瘤医院
承包人(全称):****
第*部分合同协议书
发包人(全称):****省肿瘤医院
承包人(全称):****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就****省肿瘤医院安宁疗护病房
改造项目工程施工及有关事项协商*致,共同达成如下协议:
,工程概况
*.工程名称:****省肿瘤医院****。
*.工程地点:****市****区****西路***号
*.工程承包范围:招标文件和施工图纸所包含的全部内容
合同工期
****年*月*日。
计划开工日期:
计划竣工日期:****年**月*日.
工期总日历天数:**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计
算的工期天数不*致的,以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量标准:合格
*、合同价与合同价格形式
*.合同价:人民币(大写)******元整(¥******.**元);
*.合同价格形式:固定综合单价合同
*、付款方式
本合同签字生效后施工单位进场*日内,甲方向乙方支付合同价款**%作
为工程预付款,所有项目施工完成,经甲方组织竣工验收质量合格后,甲方向乙
方支付工程总价款至**%;待工程审计结束后,甲方向乙方支付工程结算总价款
至**%;甲方暂留工程结算价款*%作为工程保修金,待工程保修期满后无质量问
题甲方*次性支付给乙方
第*页
*、工程保修期为:竣工验收合格后*年
*、签订时间
本合同于***_年__日签订
*、签订地点
本合同在****省****市****省肿瘤医院院内签订。
*、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。本合同*式*份,发包人执*份,承包人
执*份。
发包人:(承包人:(公章)
(公章)
法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:
(签字)(签字)
组织机构代码:******************
地
址:****西路***号地址:****省****市****区丈*街办高新
*路高新大都会*幢*单元**层
*****室
法定代表人:张锦波
电话:***-********电话:*
***-********
开户银行:中国银行****西路支行开户银行:中国建设银行股份有限公司****
高新*路支行
账号:************账
号:********************
第*页
第*部分通用合同条款
(执行**—****—****通用合同条款内容)
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:本合同协议书、专用条款、通用条款、图纸、
虫标通知书、合同补充协议、招标文件、投标文件、有关技术标准规范。
*.*.变更
*.*.*变更估价
变更估价原则
关于变更估价的约定:合同中已有适用于变更工程的综合单价,按合同已
有综合单价;合同中没有适用的价款,材料费参照施工同期《****工程造价管理
信息(材料信息价)》,无信息价的材料,由承包方对材料价提出工程材料认质
认价,发包方对材料认价,相关取费参照****《****省建筑工程工程量清单计
价规则》、《****省建设工程工程量清单计价费率》(****)、《****省建筑、
装饰工程消耗量定额》、《****省安装工程消耗量定额》及其配套文件中的工程
量计算办法执行,根据投标原则进行优惠。(认质认价材料不优惠)。
人工费按照政府颁布的最新的计价文件规定调整人工单价。规费及税金执行
现行有关规定。
签证单估价原则:参照**.*.*条
*.*.合同价格、计量与支付
*.*.*合同价格形式
单价合同。
综合单价包含的风险范围:除因政策性调整、法律法规变化引起的其它全
部风险,承包人不得以任何理由再要求做任何调整
风险范围以外合同价格的调整方法:
第*页
*.*.*计量
计量原则
工程量计算规则:按照图纸核定实际工程量,依据****省住房和城乡建设
厅发布的《****省建筑工程工程量清单计价规则》(****)。
*.*.*工程进度款支付
付款周期
关于付款周期的约定:本合同签字生效后施工单位进场*日内,甲方向乙方
支付合同价款**%作为工程预付款,所有项目施工完成,经甲方组织竣工验收质
量合格后,甲方向乙方支付工程总价款至**%;待工程审计结束后,甲方向乙方
支付工程结算总价款至**%;甲方暂留工程结算价款*%作为工程保修金,待工
程保修期满后无质量问题甲方*次性支付给乙方。
*.*.*缺陷责任期与保修
缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限:**个月
质量保证金
工程竣工结算时,发包人从应付承包人的工程款内,按工程结算总价款的*%
作为预留工程质量保证金。
*.*.*保修
工程保修期为:竣工验收合格后*年
*.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:属于保修范围、内容的
项目,承包人应当在接到保修通知之日起*小时内派人修理,并保证修理完毕
的工程,经验收确认达到合格标准。
.违约
*.*发包人违约
发包人违约的责任
第*页
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
(*)因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任:
发包人应向承包人发延期开工通知,调整开工日期并顺延工期。
(*)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:发包人收到
承包人通知后仍不能按要求付款,应当自应当付款之日起向承包人支付违约金。
(违约金以应付进度款为基数按中国人民银行发布的同期存款基准利率计算)
*.*承包人违约
承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法:
(*)承包人违反合同约定进行转包或违法分包的,发包人有权单方终止合
同并按签约合同价的*%承担违约金:承包人应在发包人通知后*日内无条件
退场;
(*)承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的或命令限
制和禁止的技术和产品,按照不合格材料和工程设备总款的*倍承担违约金,
并无条件按发包人要求整改,并不得影响工期、质量:
(*)承包人未在缺陷责任期及保修期内,未在合理期限对工程缺陷进行修
复或拒绝按发包人要求进行修复的,按照本合同专用条款**.*.*条承担相应责
任。
*.争议解决
*.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第*种方式解决:
(*)向****市仲裁委员会申请仲裁;
(*)向发包人所在地也人民法院起诉。
第*页
附件*:
工程质量保修书
发包人(全称):****省肿瘤医院
承包人(全称):****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,
经协商*致就****省肿瘤医院****(工程全称)签订工程质
量保修书。
,工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修
责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要
求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、
设备安装和****,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如
下:合同范围内的所有项目
、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:
*.电气管线、上下水管线安装工程为*年;
*.****为*年;
*.其他项目保修期限约定如下:本款中未约定保修期限的工程的保修期
为*年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为_**个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。
单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日
起算。
缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
第*页
*.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起*天内
派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故
现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的
规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并
由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。
*.质量保修完成后,由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项:本工程约定质量保修金为工程造价
的*%,发包方在工程保修期年满*年后**日内返还全部*%的保修金
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合
同附件,其有效期限至保修期满。
第*页