****省建设工程施工合同
工程名称：****年东荆街道农村公路建设（纱东
路、纱滚路）提档升级项目
工程地点：王家寨大队、杜家贩村
发包人：****经济技术开发区（****区）东街
街道办事处
承包人：****
****省工商行政管理局
****省建设厅
****年*月
协议书
发包人：（全称）****经济技术开发区（****区）东荆街道办事处
承包人：（全称）****
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及
其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协
商*致，订立本合同。
、工程概况
*
工程名称：****年东荆街道农村公路建设（纱东路、纱滚路）提档升级项目
工程地点：王家寨大队、杜家吸村
工程规模：包工包料完成工程施工设计的全部工程
工程立项批准或核准、备案文号：武经开城管（******号
资金来源：省市级补助资金
*、工程承包范围
施工图设计文件及工程量结单内容
*、合同工期
开工日期****.*.*
****.**.**
竣工日期：
合同工期总日历天数：**天，因特殊情况，下雪、下雨，工期顺延。
*、工程质量
工程质量标准：达到设计要求，国家及地方现行工程质量验收评定合格等级标准。
*、合同价款
合同价款：
（大写）：元；*****任元；
（小写）￥******元。
其它约定：
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行
本合同所约定的全部义务。
*、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履
行本合同所约定的全部义务。
*、合同生效
本合同订立时间：***年*月**日
本合同订立地点：****经开区（****区）东荆街办事处
生效。
双方约定本合同自合同签订之日
*、合同备案
相关部门备案。
本合同生效后必须送备案。
承包人：（今利））司
发包人：（公章）：
法定代表人或委托代理人签字
法定代表人草委托代理人签字
专用条款
*、
*定义
需要重新定义的词语和新定义的的词语：
执行通用条款的相关规定
*合同文件及解释
*.*合同文件及优先顺序
组成本合同其他文件及优先解释顺序如下：本合同书：中标通知书：本合同专用条款：本合同
通用条款：招标文件：标准、规范及有关技术文件：施工图纸；承包人投标文件及其附件。
*语言及适用的法律、标准与规范
*.*约定适用的标准、规范的名称：国家、省或行业现行法律法规、标准、规范和本工程所在
地的地方性法规及文件。
通讯联络
*
*.*各方通讯地址、收件人及其他送达方式
所有通讯应发送至以下通讯地址，直到某方书面通知另*方变更地址为止。
发包人：****经济技术开发区（****区）东荆街道办事处
通讯地：东荆街道办事处
孙忠明
收件人：
邮政编码：******
联系电话：***********
传真：电子邮箱：
开户银行：账号：
****
承包人：
收件人：陈锦云
通讯地址：
***********邮政编码：******
联系电话：
传真：电子邮箱：
开户银行：
账号：
监理单位：****市联发建设监理有限责任公司
全永波
通讯地址：收件人：
联系电话：***********邮政编码：
传真：电子邮箱：
造价咨询单位：达信建设发展有限公司
李非
收件人：
通讯地址：
***********邮政编码：
联系电话：
传真：电子邮箱：
*发包人
*.*发包人完成下列工作的约定：
（*）办理土地征用、拆迁工作、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件。
（*）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工用水用电管线开工前接入现场
（*）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：开工前完成。
（*）提供资料的时间：开工前
按规定办理。
（*）办理有关所需证件的约定：
（*）组织现场交验的时间：开工前*周内。
做好协调服务工作。
（*）组织图纸会审和设计交底的约定：
（*）协调保护工作的约定：按通用条款执行
在开工前以书面形式告知承包人其委托的现场监理工
（*）发包人应做的其他工作及其约定：
程师和其他人员姓名及联系方式。
无
委托给承包人负责的部分工作有：
*.*发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：
开工前。
（*）提供的时间：
（*）提供的份数：施工图*份。
不影响施工。并组织施工治安管理协调工作
*.*提供施工场地的标准：
开工前。
提供施工场地的时间：
*承包人
*.*承包人有关工作的约定
（*）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：开工前*天向发包人提供
临时办公用房。
（*）承包人应做的其他工作及要求：*、对建设的工程负缺陷担保责任，在工程质量保修期内，
工程所有人或使用人发现工程有缺陷的，有权要求承包人维修；*、承包人应将作业限制在现场，以
及承包人可得到的并经工程师同意作为场地的任何附加区域内，在工程施工期间，承包人应保持现
场没有*切不必要的障碍物，并应妥善存放和处理承包人设备和多余的材料：*、承包人员都应是在
他们各自行业或职业内，具有相应资质、技能和经验的人员：*、承包人应始终采取各种合理的预防
措施，防止承包人人员或其内部发生任何非法的、强动的或无序的行为，以保持安定，保护现场及
邻近人员和财产的安全；*、承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，
并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调；*、承包人应做
好施工组织管理，维护现场整洁，道路畅通，符合本区文明施工的优质标准，临时排污、污水须由
承包人向相关部门办理审批手续，经批准后方可排放，其费用已包含在承包人报价中，不另行计量
支付：*、承包人应按主管部门的相关要求规范作业，因承包人原因导致本工程违规罚款和给居民造
成的*切经济损失，*律由承包人负责；*、工程结束后，承包人必须在*日内完成清场任务，否则
视作延误工期处理：*、工程中因承包人造成安全事故、质量不合格等*切经济损失均由承包人负责。
*.*承包人负责的设计的约定
（*）合同约定由承包人负责的设计：按通用条款执行
（*）承包人提供设计的时间：无
发包人代表
*
*.*发包人任命的发包人代表是：孙忠明
联络通讯地址与方式如下：
****经济技术开发区（****区）东荆街道办事处
通讯地址：
联系电话：邮政编码：***********邮政编码：
电子邮箱：
传真：
发包人代表职权范围：*、检查和监督承包人和监理单位执行合同：*、对工程设计变更
*.*
的审批权：*、承包人项目经理及有关人员的调换需事先经其同意；*、参与工程质量、安全、投资、
进度的管理及有关协作单位的协调：*、参与审核工程进度款的支付：*、组织竣工验收；
*监理工程师
*.*负责本工程的监理单位及任命的监理工程师
监理单位：****市联发建设监理有限责任公司法定代表人：柯荣
任命_肖厚敏为监理工程师，联络通讯地址与方式如下：
通讯地址：
联系电话：***********邮政编码：
传真：电子邮箱：
造价工程师
*
*.*负责本工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
造价咨询单位：达信建设发展有限公司法定代表人：陈勇
李非为造价工程师，其联络通讯地址与方式如下：
任命
通讯地址：
联系电话：***********邮政编码：
传
真：电子邮箱：
**承包人代表
**.*承包人任命的承包人代表是：陈锦云
联络通讯地址与方式如下：
通讯地址：
邮政编码：
联系电话：：***********
传真：电子邮箱：
**
*分包人
**.*分包人及有关约定：
**工程担保
**.*承包人向发包人提供履约担保的约定：
（*）担保金额：无
（*）提供履约担保时间：无
（*）提供履约担保方式：无
**发包人向承包人提供支付担保的约定：
（*）担保金额：无
（*）提供支付担保时间：无
（*）出具支付担保方式：无
**不可抗力
**不可抗力的其他情形：执行通用条款
**保险
**.*发包人委托承包人办理保险事项有：
√通用条款**.*款的第（）项；
√通用条款**.*款的第（*）项；
通用条款**.*款的第（*）项。
**进度计划和报告
承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：开工前提供。
**.*开工前提供。
质量目标
**
若达不到合格工程质量目标，乙方接受合同价*%的经济处罚。
**.*合同质量的奖罚：
**安全防护和文明施工
**.*安全生产目标管理的奖罚：本工程安全生产要求达到《建筑施工安全检查标准》*****-**
合格标准，无重大安全事故。因承包人原因达不到合格标准或投标时的承诺，*切损失均由承包人
承担。
文明施工目标管理的奖罚：*、承包方应严格遵守国家及地方政府颁布的文明施工规范、
条例，遵守发包方现场管理规定；*、施工期间，承包方应及时整理和安排有关机械、工具、材料、
垃圾等，做到事完场清；以上物品在不需用时应按发包方要求清理出场地。如承包方未按时完成以
上工作，发包方有权另行委托他人进行折除清运，发生的相关费用从承包方合同价款中扣除；*、承
包方应严格遵守地方政府和有关部门规定，并办理施工场地交通、环境卫生和场外污染等有关手续，
造成的罚款全部由承包方承担。
**发包人供应材料设备
**.*约定发包人是否供应材料设备
部分材料：水、电甲方提供。
*
口发包人供应材料设备的，约定“发包人供应材料设备*览表”，作为本合同的附件。
**.*发包人供应材料设备的本工程结算方式：无
**隐蔽工程和中间验收
**.*中间验收部位包括：路基、路面
*工程试车
**.*约定是否试车
不需要试车的，本条不适用。
口需要试车的，试车的内容及要求具体如下：无
竣工验收
**
**.*中间交工工程的验收
口本工程无中间交工工程的，本款不适用。
本工程有中间交工工程的，各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下：
口
（*）见施工组织设计工程，计划竣工时间：无其范围包括：无
（*）无工程，计划竣工时间：无其范围包括：无
（*）无工程，计划竣工时间：其范围包括：无其范围包括：无
（*）无工程，计划竣工时间：无，其范围包括：无
**工程计量和计价
**.*工程计量和计价的依据
招标文件中约定的计价要求：
*.国家、省、市现行计价管理规定和计价规则
*.工程造价行业标准、规范、文件
*无
*无
*.无
*无
| ** |
隐蔽工程和中间验收 |
| **.* |
中间验收部位包括：路基、路面 |
| *工程试车 |
|
| **.* |
约定是否试车不需要试车的，本条不适用。 |
| 口 |
需要试车的，试车的内容及要求具体如下：无 |
| ** |
竣工验收 |
| **.* |
中间交工工程的验收 |
| 口 |
本工程无中间交工工程的，本款不适用。 |
| 口 |
本工程有中间交工工程的，各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下： |
|
（*）见施工组织设计工程，计划竣工时间：无其范围包括：无 |
| （*） |
工程，计划竣工时间：无其范围包括：无无 |
| （*）（*） |
工程，计划竣工时间：无其范围包括：无无，其范围包括：无工程，计划竣工时间：无无 |
双方达成的其它计价要求：
**.*承包人向造价或监理工程师提交已完工程量报告的时间：工程竣工日起*天内
**.*提前竣工奖与误期赔偿费
**.*提前竣工奖的约定
√不设提前竣工奖的，本款不适用。
口设提前竣工奖的，
元。
（*）每日历天奖励额度为无
（*）提前竣工奖的最高限额是无元。
**.*误期赔偿费的约定
****元／天
（*）每日历天赔付额度：
（*）误期赔偿费最高限额是：合同价*%元
**合同价款与调整
**.*合同价格调整方式
采用固定价格合同，选择其中之*：
口
口采用固定总价合同
口采用固定单价合同
合同风险范围如下：无
采用可调价格合同
合同价格调整内容：按施工图及变更内容据实计算工程量和预算单价，最终价款以审计
单位认定的结果为准。
口采用成本加酬金合同
合同构成方式：
确定合同价款的其它方式
合同价款的计算方式和范围：无
**工程价款支付
**.*发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额：
无
扣回预付款的时间和比例：无
**.*双方约定工程进度款支付的具体时间和金额：工程完工、竣工验收合格后按审计结果付
总价的*分之***，剩余*分之*作为质保金，待质保期满*年后支付。
**.*发包人承包人对安全防护、文明施工措施费的约定。
预付计划：无
支付计划：无
使用要求：按通用条款执行
调整方式：无
**.*约定利率
口按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
口为：
**竣工结算与结算款
**.*结算的程序和时限：
口按通用条款**.*款至**.*款的约定办理；
以合同价款加变更项目的调整办理结算送工程造
双方关于结算时间、程序的其它约定：
价管理部门审定，以最后工程结算审定价格为准。
**.*约定结算特殊要求：
剩余*分之*作为质保金，
工程完工、竣工验收合格后按审计结果付总价的*分之***，乘
待质保期满*年后支付。
**质量保证
**.*质量缺陷责任期：
（*）质量缺陷责任期：
口*个
口**个月
口***个月
√约定的缺陷责任期：按工程质量保修书约定执行。
（*）质量缺陷责任期计算方式：
按照通用条款的约定。
口其他计算方式：
**.*质量保证的方式
口工程质量保证担保
口工程质量保险
质量保证金
口其它保证方式：
**.*工程质量保证担保的方式及担保金额：无
**.*工程质量保险的方式及保险金额：无
**.*质量保证金的金额及扣留
（*）质量保证金的金额：
√按通用条款的约定，为工程价款结算总额的*%。
口为
（*）质量保证金的扣留：
按照通用条款的约定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，
扣留的比例为*%。
口其他扣留方式：
工程竣工验收合格日起*年内无质量问题无息退回全额
**.*质量保证金返还的其它约定：
保修金
**合同争议
**.*争议或认定机构
√按通用条款本款的约定；
口不按通用条款本款的约定，具体为：
（*）无
（*）
无
(*)
**.*双方同意选择下列*种方式解决争议：
口向仲裁委员会申请仲裁。
向有管辖权的人民法院提起诉讼。
**保密要求
**.*对承包人保密信息的约定：
保密信息的提供时间：按通用条款执行
保密的范围：按通用条款执行
保密的责任及保密费用：无
**合同份数
**.*合同副本的份数：*份，其中发包人*份，承包人*份。
**补充条款
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
扫描全能王创建
*、附件与格式
工程质量保修书
发包人：（全称）****经济技术开发区（****区）东荆街道办事处
承包人：（全称）****
为保证****年东荆街道农村公路建设（纱东路、纱滚路）提档升级项目（工程名称）在合理使用
期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例））和《房
屋建筑工程质量保修办法》，经协商*致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关
规定及双方约定承担工程质量保修责任。
*质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、
外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装
饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：
（*）地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程
（*）有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程
（*）电气管线工程、给排水管道工程、装饰装修工程
*质量保修期
*.*质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别
计算质量保修期。
*.*双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：
（*）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限**年。
（*）电气管线工程、给排水管道工程为：*年。
（*）本项目质保期*年。
*质量保修责任
*.*属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的*天内派人保修。承包人不在约定期限内
派人保修，发包人可自行或指派第*方保修。
*.*发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
*.*在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。
儿出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即
实施保修。
*.*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。
*质量保证金
质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金中赋予的约定*致。
*其它
*.*双方约定的其它工程质量保修事项：无
*.*本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限
至保修期满。
发展
发包人（公章）：承包人公章
*
法定代表人或委托代理人（签字）:法定代表人或委托代理人（签字）
***年*月******
年
*
****省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书
甲方（发包人）：****经济技术开发区（****区）东荆街道办事处
乙方（承包人）：****
工程项目名称：****年东荆街道农村公路建设（纱东路、纱滚路）提档升级项目
****经开区东荆街道王家寨大队、杜家贩村
工程项目地址：
为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保
护当事人的合法权益，根据省政府第***号令的有关规定，由甲方与乙方订立本协议书。
第*条甲乙双方责任
（*）严格遵守国家法律法规和省政府第***号令的有关规定。
（*）严格执行*切合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律法规另有规定除外），不得损害
国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违
法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
（*）发现对方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响
合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。
第*条甲方责任
（*）甲方作为工程项目的建设单位，全面负责工程建设的进度、质量和资金管理，认真履行合
同规定的甲方责任。
（*）甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括
促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益
是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。
（*）甲方人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动：不得接受乙方提供的通讯工
具、交通工具和高档办公用品等。
（*）甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提
方便。
（*）甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳
务等经济活动。
（*）甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定以
外的材料和设备。
第*条乙方责任
(*）乙方作为工程项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，
休照合同负责承担工程建设的进度、质量、资金控制。
（*）乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。
包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他
利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。
（*）乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动，提供通讯工具、交
通工具和高档办公用品。
（*）乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排提供便利。
（*）乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉工程材料设备供应、工
程分包、劳务等经济活动的要求。
第*条违约责任
(*）甲方人员违反本协议第*条和第*条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党
纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应
予赔偿。
（*）乙方人员违反本协议第*条和第*条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给子党
纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应
予赔偿。
第*条协议生效
本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。
第*条协议法律效力
本协议书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。
第*条协议份数
本协议*式建份，双方各执*份。在签订后与工程建设合同*并送工程所在地建
设行政主管部门或其指定（委托）的部门（机构）备案*份。
方：（公章）：乙
甲
地址：天地址：
法定代表人或委托代理人（签字*
法定代表人或委托代理人（签字）:
***年*月**
****年*
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
