青海省玉树市2017年天保工程森林三防智能管控系统建设项目监理招标公告

****省****市****年天保工程森林*防智能管控系统建设项目监理

招标编号：**（**）-**-*******

*.招标条件

本招标项目****省****市****年天保工程森林*防智能管控系统建设项目监理已由****市人民政府“玉市政【****】**号” 、****市人民政府办公室“玉市政办【****】***号”和 ****自治州林业局“玉林字【****】**号”文件批准建设，项目业主为****市环境保护和林业局，建设资金来自****，项目出资比例为 / ，招标代理人为*川亚兴建设工程项目管理有限公司。已具备招标条件，现对该项目监理**** 。

*. 项目概况与招标范围

*.* 标段划分：共设*监理标段：

*.*招标范围：对****省****市****年天保工程森林*防智能管控系统建设项目施工进行监理。监理单位对项目施工阶段进行质量、进度、投资控制，合同、信息管理，协调有关单位之间的关系，督促承包方强化安全管理等工作；

*.*建设规模：（具体详见招标文件）；

*.*建设地点：****市东仲林场；

*.*计划工期： 同施工工期；

*.*质量标准：符合国家规范和满足招标人要求。

*. 资格审查方式及投标申请人资格要求

本次招标采用资格后审。

*.*本次招标要求投标人具备：投标人必须是中华人民共和国境内注册的，且业绩、信誉良好的企事业独立法人。并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理工作能力；并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

*.*投标人资质设定为：通信建设监理乙级资质；

*.*拟派项目总监理工程师须具备通信建设监理工程师资质（注册单位必须与投标人名称相符，投标人须提供该拟派项目总监理工程师在本单位缴纳的养老保险证明）；监理人员必须持有建设行政主管部门认可的上岗证书。

*.*投标人须提供企业近*个月（****年**月至今其中任意*个月）纳税证明及人民检察院出具投标人的行贿犯罪档案查询结果告知函。

*.*投标人须提供近*年（****年至今）至少*项同类项目业绩的证明材料（合同或中标通知书）；

*.*投标人须提提供企业近*年财务审计报告（****年-****年或****年-****年）；

*.*有良好的信誉：****年*月*日至本项目发布招标公告之日止，未因安全、质量、违法违纪问题被国家和****省建设行政主管部门及其它部门禁止、限制投标活动的情形。本次招标不接受最高人民法院等*部委联合下发的法[****]***号文中所指的失信被执行人和国家企业信用信息公示系统公示的经营异常名录企业。

（*）投标人企业目前没有处于被有关机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况；

（*）投标人企业未处于被取消项目所在地投标资格的处罚期内的；

（*）投标人企业在近*年内（自本项目招标公告发布之日起往前顺推，下同）没有被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

*.*熟悉监理流程，熟悉*控*管*协调的监理工作，熟练掌握监理资料的制作；

*.*本次招标不接受联合体投标。

*.投标报名

凡有意参加投标者，请法定代表人或授权委托人持单位介绍信、授权委托书（原件）、法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件、于****年*月*日至****年 *月*日，每日上午 *:** 时至 **:** 时，下午 **:** 时至 **:** 时(北京时间，下同) 在*川亚兴建设工程项目管理有限公司（****省西宁市新华联*期*-**号）报名。

*. 招标文件的获取

*.*投标人请于****年*月*日至****年 *月*日，每日上午 *:** 时至 **:** 时，下午 **:** 时至 **:** 时(北京时间，下同) 在*川亚兴建设工程项目管理有限公司（****省西宁市新华联*期*-**号））报名并购买招标文件。

*.*招标文件每套***元，逾期不售，售后不退。

*.投标文件的递交

*.*投标文件递交的截止时间、地点详见招标文件,投标文件必须面交。

*.* 逾期送达的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收。

*.* 投标文件递交注意事项：

递交投标文件时，投标人的授权委托人须持法人授权委托书和相关身份证明文件（个人*代身份证，均需原件）到场参加开标会。

*. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在《****省电子招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《****经济信息网》上发布。

*. 联系方式

招 标 人：****市环境保护和林业局

地 址：****市

联 系 人：****

电 话：****-*******

招标代理机构:****

地 址：****省西宁市新华联*期*-**号

联 系 人：****

电 话：****-*******