****市****段黄土丘陵区水土流失治理工程
（监理）
建设工程监理合同
建设单位：****县水利局
监理单位：****
*月**日
签订日期：****年
第*部分协议书
委托人（甲方）：****县水利局
监理人（乙方）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法
律、法规，遵循平等、自原、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相
关服务事项协商*致，订立本合同。
*、工程概况
*.工程名称：****市****段黄土丘陵区水土流失治理工程
*.工程地点：****县
*工程范围：****市****段黄土丘陵区水土流失治理工程位于****县石井
镇，主要涉及香头庙村、山沃村、井沟村、杨家庄村、****谷洞村、安里村、郭凹
村、介庄村、莲花战村和窖头村，共**个行政村。主要通过营造水土保持林、
经济林及林质提升改造，修建田间生产道路、截排水工程、小型蓄水工程等，规
划治理水土流失面积**.*****。
*.估算总投资：********.******人民币
*、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、组成本合同的文件
*.协议书；
*.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
*.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标
工程）；
*专用条件；
*.通用条件；
*附录，即：
附录*相关服务的范围和内容
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
*、总监理工程师
总监理工程师姓名：郑菲，注册号：**********
身份证号码：******************
*、签约酬金及支付方式
签约酬金（含税价）：签约酬金：（大写）*************整（小写：）
￥**********整；签约酬金已包括但不限于本合同范围内所有工程不同分期（分阶
段）开工、竣工及国家规定的保修期内所有监理工作内容以及按委托人要求完成
的*切费用。
*、期限
*.监理期限：施工阶段（含缺陷责任期）全过程监理
*.相关服务期限：
（*）勘察阶段服务期限：自监理合同签订始，至勘察、测绘工作全部完成
止。
（*）设计阶段服务期限：监理合同签订始，至设计全部完成并通过施工图
审查止。
（*）施工阶段服务期限：自项目施工开始至项目整体通过竣工验收为止。
（*）保修阶段服务期限：同施工保修期，保修期按照国家建设规定及相关
法律法规范要求。
*、双方承诺
*.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
*.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资
料、设备，并按本合同约定支付酬金。
子
*、合同订立
*.订立时间：****年月日。
*.订立地点：****县
*.本合同*式*份，具有同等法律效力，双方各执*份。
委托人：（盖章）监理人：（盖章）
法定代表人或其委托代理法定代表人或其委托代理人
（签字）（签字）
地址：
地址：郑州市金水区郑路北、中州大
道西公寓*座*单******层**号
邮政编码：邮政编码：******
电话：电话：****-********
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：上海浦东发展银行郑州商鼎路
支行
账号：账号：*****************
第*部分通用条件
*.定义与解释
*.*定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应
具有本款所赋予的含义：
*.*.*“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
*.*.*“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的*方，及其合法的继
承人或受让人。
*.*.*“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的*方，及其合法的继
承人。
*.*.*“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关
合同的当事人，及其合法的继承人。
*.*.*“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标
准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，
对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安
全生产管理法定职责的服务活动。
*.*.*“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘
察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
*.*.*“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的
工作。
*.*.*“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
*.*.*“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
*.*.**“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责
履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
*.*.**“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付
监理人的金额。
*.*.***“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人
并在协议书中载明的签约酬金额。
*.*.***“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人
的金额。
*.*.**“*方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第
*方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
*.*.**“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传
真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*.**“天”是指第*天*时至第*天*时的时间。
*.*.**“月”是指按公历从*个月中任何*天开始的*个公历月时间。
*.*.**“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在
工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地
震、海啸、癌疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
*.*解释
*.*.*本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用*种及以上
语言文字时，应以中文为准。
*.*.*组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另
有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（*）协议书；
（*）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（*）专用条件及附录*、附录*；
（*）通用条件；
（*）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招
标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同*类内容的文
件，应以最新签署的为准。
*.监理人的义务
*.*监理的范围和工作内容
*.*.*监理范围在专用条件中约定。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（*）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第*次工地会议*天前报委
托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（*）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（*）参加由委托人主持的第*次工地会议；主持监理例会并根据工程需要
主持或参加专题会议；
（*）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术
措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（*）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
（*）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（*）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的
调整；
（*）检查施工承包人的试验室；
（*）审核施工分包人资质条件；
（**）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（**）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（**）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效
性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽
检；
（**）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，
并报委托人审核、批准；
（**）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患
的，要求施工承包人整改并报委托人；
（**）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（**）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证
材料及相关验收标准；
（**）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（**）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用
索赔、合同争议等事项；
（**）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（**）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（**）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（**）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
*.*.*相关服务的范围和内容在附录*中约定。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：
（*）适用的法律、行政法规及部门规章；
（*）与工程有关的标准；
（*）工程设计及有关文件；
（*）本合同及委托人与第*方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
*.*.*相关服务依据在专用条件中约定。
*.*项目监理机构和人员
*.*.*监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设
备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
*.*.*本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳
定，以保证监理工作正常进行。
*.*.*监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更
换总监理工程师时，应提前*天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；
监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通
知委托人。
*.*.*监理人应及时更换有下列情形之*的监理人员：
（*）严重过失行为的；
（*）有违法行为不能履行职责的；
（*）涉嫌犯罪的；
（*）不能胜任岗位职责的；
（*）严重违反职业道德的；
（*）专用条件约定的其他情形。
*.*.*委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
*.*履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关
标准及本合同履行职责。
*.*.*在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理
人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助
委托人、承包人协商解决。
*.*.*当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审
理时，监理人应提供必要的证明资料。
*.*.*监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订
合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报
委托人批准时，应在发出指令后的**小时内以书面形式报委托人。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作
的，有权要求承包人予以调换。
*.*提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务
的报告。
*.*文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理
工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
同
*.委托人的义务
*.*告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予
项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
*.*提供资料
委托人应向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，经监理人请
求，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
*.*提供工作条件
*.*.*监理人所需的房屋、设备，由监理人自行承担。
*.*.*委托人应为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
*.*委托人代表
委托人应授权*名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双
方签订本合同后*天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人
更换委托人代表时，应提前*天通知监理人。
*.*委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或
要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
*.*答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决
定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
*.*支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
*.违约责任
*.*监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
*.*.*因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托
人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，
其承担赔偿金额由双方协商确定。
*.*.*监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费
用。
*.*委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
*.*.*委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
*.*.*委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
*.*.*委托人未能按期支付酬金超过**天，应按专用条件约定支付逾期付
款利息。
*.*除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期
延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成
的损失、损害。
*支付
*.*支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的
货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
*.*支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的*天前，向委托人提交支付申请
书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
*.*支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
*.*有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付
申请书后*天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期
支付，有异议部分的款项按第*条约定办理。
*.合同生效、变更、暂停、解除与终止
*.*生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或
其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
*.*变更
*.*.*任何*方提出变更请求时，双方经协商*致后可进行变更。
*.*.*除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容
增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工
作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。
*.*.*合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分
工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的
准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用
于恢复服务的准备时间不应超过**天。
*.*.*合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方
应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过
协商进行相应调整。
*.*.*因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常
工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
*.*.*因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常
工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
*.*暂停与解除
除双方协商*致可以解除本合同外，当*方无正当理由未履行本合同约定的
义务时，另*方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
*.*.*在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部
或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商*致，可以解除本合同或
监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以
免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
*.*.*在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂
停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，
并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失由双方协商确定。
暂停部分监理与相关服务时间超过***天，监理人可发出解除本合同约定的
该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过***天，监理人可发出解除本合同的
通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付
至工程暂停之日。
*.*.*当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理
人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的*天内未收到监理人书面形式的合
理解释，则可在*天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。
委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理
人应承担第*.*款约定的责任。
*.*.*监理人在专用条件*.*中约定的支付之日起**天后仍未收到委托人
按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知**天后
仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停
工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后**天内监理人仍未获得
委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通
知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第*.*.*款约定的责任。
*
*.*.*因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，*方应立即通知另*
章
方，可暂停或解除本合同，双方均不承担违约责任。
*.*.*本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件
仍然有效。
*.*终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止
（*）监理人完成本合同约定的全部工作；
（*）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
*争议解决
*.*协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
*.*调解
如果双方不能在**天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将
其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
*.*仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖
权的人民法院提起诉讼。
*其他
*.*外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
*.*检测费用
平行检测费用由监理人承担。
**咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关
专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
*.*奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在
专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近
*期的正常工作酬金同期支付。
*.*守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第*方处获得任何经济利益。
*.*保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第*方所
提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
*.*通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书
面签收。
*.*著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另
有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本工程
的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
第*部分专用条件
*.定义与解释
*.*解释
*.*.*本合同文件除使用中文外，还可用
*.*.*约定本合同文件的解释顺序为：同通用条件*.*.*。
*.监理人义务
*.*监理的范围和内容
*.*.*监理范围包括：本工程施工阶段全过程监理、缺陷责任期监理。若施
工工期延期时监理费用不再增加。
*.*.*监理工作内容还包括：*控*管*协调：质量、进度、投资控制，安
全、合同、信息管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全
生产管理法定职责。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：
（*）工程建设监理委托合同；
（*）国家和地方现行的有关工程建设及监理的法律、法规、规范和标准；
（*）国家和地方政府批准的有关规定、规划要点及与工程有关的标准
（*）工程设计文件（包括图纸、技术说明、标准图集、设计变更等）；
（*）依法成立的与本工程有关的经济合同和协议；
*.*.*相关服务依据包括：国家及地方有关工程保修阶段的规定。
*.*项目监理机构和人员
监理人配备的监理人员应满足项目监理工作需要，施工期间的任何时间内，
每个施工路段至少有*名监理工程师在岗，需进行旁站监理的施工地点应有监理
人员在场。
更换监理人员的其他情形：合同签订后，监理人更换人员要同时推荐*名
以上同等资质和经历的备选人员（附履历证明材料）供委托人选择，经委托人书
面批准后方可换更换。擅自更换项目总监理工程师处违约金*******／每人/每次，
其他人员（土建专业监理工程师、机电安装专业监理工程师、给排水专业监理工
程师、安全环保监理工程师）处违约金******／每人/每次。
由于监理人员不能胜任或者导致不良后果发生的，委托人有权要求当事监理
人员退场，并要求监理单位*天内补足退场人员的监理岗位，补充的监理人员需
经委托人同意。
总监理工程师未经批准擅自离开工地的，每擅离*天处违约金********，专
业监理工程师未经委托人批准擅自离开工地发现每擅离*天违约金********。项
目总及专业监理工程师在工地工作天数每月不得低于**天，每周不低于*天，
每天不低于*小时，且不得同时离开工地。（监理员请假须经总监签批并在监理
部备案，专业监理工程师请假须经总监批准后报委托人项目管理部备案、总监理
工程师请假须经委托人项目管理部负责人批准）。
在项目实施过程中，委托人如发现监理人出现以下行为，委托人可单方终止
合同，清退其出场，已完工程监理工作量不予结算，且由此造成委托人的损失，
由监理人赔偿：
*、由无资质的单位和个人挂靠承担本工程监理工作：
*、违法分包或转包监理工作：
*、因监理工作不到位，导致发生重大安全、质量事故：
*、监理工程师未经委托人批准擅离现场达到*次以上
*、严重违反建设工程监理规范；
*、监理人员更换超过*次。
*.*履行职责
*.*.*对监理人的授权范围：
（*）选择工程分包人认可权。
（*）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设
计和使用功能要求，向委托人的建议权。
（*）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议：
如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同
意。。
（*）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托
人报告。
（*）监理人有权发布开工令、停工令、复工令及处罚通知书，但应当事先向
委托人报告并征得委托人同意。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在**小
时内向委托人作出书面报告。
（*）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约
定及国家质量标准的材料、构配件、设备等有权通知承包人停止使用：对于不符
合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停
工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
（*）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程
施工合同规定的竣工期限的签认权。
（*）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，
以及工程结算的复核确认权与否定权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支
付工程款。
*.*.*监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：更换项目经理须经委
托人书面同意。
*.*提交报告
监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间
和份数：
进场**日内提交*份监理规划，每月*日前提交*份本月的监理工作月报，
每周*提交*份监理工作周报，监理例会纪要在会议第*天提交*份，其他相关
专项报告在事项完成后*天内提交*份。
*.*使用委托人的财产
委托人不提供房屋及监理人员食宿。
*.委托人义务
*.*委托人代表
委托人代表为：
*.*答复
委托人同意在*天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面
答复。
*.违约责任
*.*监理人的违约责任
*.*.*监理人赔偿金额按下列方法确定
监理人的违约行为造成委托人损失的，监理人应当负损害赔偿的责任。监理
人赔偿的范围包括委托人所受的直接损失和间接损失。
在施工期间监理人所监管的项目如发生重大质量和安全事故，监理人须承担
相应监理责任，且委托人有权勒令其退场，或减少其委托内容，由监理人支付赔
偿金。委托人有权从监理服务费中直接扣除相应赔偿金和各项罚款。
*支付
*.*支付货币
币种为：人民币比例为：*，汇率为：*
*.*支付方式
无预付款，在施工过程中按照工程进度完成比例对监理服务费进行结算，工
程竣工结算评审后支付至合同总价的**%，项目缺陷责任期结束后结清尾款。付
款前，监理人应当按照委托人要求提供符合委托人财务要求的税务发票及其他材
料，否则委托人有权迟延付款且不构成任何违约。除本合同另有约定外，委托人
无需支付任何其他费用。
*.合同生效、变更、暂停、解除与终止
*.*生效
本合同生效条件：双方签字盖章。
*.争议解决
*.*调解
本合同争议进行调解时，可提交建设行政主管部门进行调解。
*.*仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第*种方式：
（*）提请****市仲裁委员会进行仲裁。
（*）向****县人民法院提起诉讼。
*.*保密
委托人申明的保密事项和期限：本工程相关的所有信息资料，工程结束后
*年。
监理人申明的保密事项和期限：本工程相关的所有信息资料，工程结束后
*年。
第*方申明的保密事项和期限：无
*.*著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本工程的有关监
理与相关服务的资料的限制条件：无
*.补充条款
*、若项目总监或总监代表不负责任，委托人有权要求监理单位更换项目
总监或总监代表，如因总监或总监代表失职给招标人造成经济损失的，委托
人有针对所造成的损失情况要求监理单位给予赔偿：
*、监理人员应廉洁、公正的开展监理工作。如在监理工作开展期间，监
理人员出现吃、拿、卡、要等违背廉洁自律的行为，招标人有权要求更换监
理人员，并处以********的罚款（每次）
*、为保证工程质量，监理人员必须严格执行旁站监理工作制度，若出现
该旁站的部位不旁站，或旁站期间监理人员无故缺岗等情况，处以********罚
款（每次）
*、项目监理机构在合同管理工作中，必须做好工程进度款、各类变更签
证、索赔等工作的评审工作，如因监理人员工作失职而给招标人造成经济损
失者，招标人有权对所造成的损失情况要求监理单位给予赔偿。
*、由于监理人未尽到监理职责，未及时发现施工单位存在施工质量和安全
隐患等问题，在委托人巡查或上级主管单位检查时发现，视情节严重程度，对监
理人处违约金*-******；由于监理人未尽到监理职责，导致质量监督部门在验收
时发现质量问题或被媒体曝光的，对监理人处违约金*-******。
*、工程实施过程中，监理人应严格按照各级政府下发的扬尘污染防治要求
对施工单位进行监管，在委托人巡查时发生或发现监理人扬尘污染防治监管不到
位的，每发现*次处违约金********；若被上级环保监管部门查处的，监理人未
尽到监理职责的除对施工单位进行违约处罚外，也将对监理人进行违约处罚，处
罚额度为施工单位处罚金额的**%～**%。
以下无正文。
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
