（****—****-********-**)
建设工程委托监理合同
建设单位：****县农业农村水利局
监理单位：****
限
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*部分协议书
建设单位（全称）：****县农业农村水利局
监理人（全称）：****
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》
及其他有关
法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，效方就下述主程委托监理与
相关服务事项协商*致，订立本合同。
*、工程概况
*．工程名称：****省****县****年度和****年度高标准农田建
设项目结余资金
*．工程地点：项目区范围包括金紫乡（和平村、金龙村、星火村、金山村
共计*个行政村）：西岩镇（*团村、资水村、金沙村、华升社区、灯塔村、江
石村、花桥村、陈石村、长康村、永丰村、兴松村共计**个行政村）：蒋坊乡
（竹联村、太和村、柳林村共计*个行政村）；汀坪乡（长滩村、太阳村共计*
个行政村）；丹口镇（沙州岩门村、泉州村共计*个行政村）：儒林镇（双溪桥
村、新田社区、龙凤冲村、城东社区、兰藤村、玉屏村共计*个行政村）：长安
营镇*马*甲村：*团镇腊里村；兰蓉乡新寨村，共计*个乡镇共**个行政村。
主要建设内容如下：
（*）土地平整工程
本项目无土地平整工程内容。
（*）土壤改良工程
本项目无土壤改良工程内容。
（*）灌溉与排水工程
水源工程：维修改造山塘*口、维修改造河坝**处（其中维修*处，新建
河坝*处）。
输水工程：改建灌渠**条共计******。
排水工程：改建排渠*条共计***.***。
渠系建筑物：重建渡槽*处，其余小型渠系建筑物共计***处（包含人行桥、
闸门、跌水等）。
项目区标志牌：新建项目区标志牌*处
*
（*)田间道路工程
新建机耕道*条****。
（*）高效节水工程
新建低压管道*条共计*****。
（*）农田防护与生态环境保持工程
农田防护*处，共计长度为****。
(*）其它农业措施：本项目其它农业措施主要为独立费用。
（*）工程概算投资额或建筑安装工程费：*******元整（￥***.*
*元整）
*、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、组成本合同的文件
*，协议书；
*．中标通知书；
*．投标文件；
*．专用条件；
*.通用条件；
*．附录，即：
附录*相关服务的范围和内容
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
*、总监理工程师
总监理工程师姓名：李*锤，证书编号：**********
*、签约酬金
经双方商定，该工程共计支付监理人酬金*****任元整（￥******元）
按照专用条款*.*.*条件支付。
*、期限
监理期限：自****年**月**日开始至****年*月**日_结束，其
中施工阶段***日历天。
*、双方承诺
*．监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
*
*.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遗相应的人员，监理费支付按
所监理标段工程量完成比例拨付款。
*、凡现场发现工程质量有问题的应发整改通知书而未发的扣****元/处，发
了整改通知书而未按要求整改到位的扣***元/处。
*、工程在动工建设中监理应在所服务的区域内现场指导督促，发现无故脱岗
现象的扣***/次。
*、合同订立
*.订立时间：****年**月**日。
*.订立地点：县农业农村水利局
*．本合同*式*份，具有同等法律效力，建设方、监理方执*份。
建设单位：县农业农村鑫利局监理单位：****
法定代表人：法定代表人：
授权代理人授权代理人：
地址：青年路**地址：长沙市雨花区时代阳
云
光大道***号博长山水香
颐第**栋*层***号房。
开户银行：工行城步支行开户银行：中国银行股份有限公司长沙市马王
堆支行
帐号：*******************帐号：************
邮编：******邮编：
电话：****-*******电话：***********
日期：****年**月**日日期：****年**月**日
第*部分通用条件
*，定义与解释
*.*定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应
具有本款所赋予的含义：
*.*.*“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
*.*.*“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的*方，及其合法的继
承人或受让人。
*.*.*“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的*方，及其合法的继
承人。
*.*.*“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关
合同的当事人，及其合法的继承人。
*.*.*“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标
准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，
对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安
全生产管理法定职责的服务活动。
*.*.*“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘
察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
*.*.*“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的
工作。
*.*.*“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
*.*.*“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
*.*.**“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责
履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
*.*.**“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付
监理人的金额。
*
*.*.**“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人
并在协议书中载明的签约酬金额。
*.*.**“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人
的金额。
*.*.**“*方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第
*方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
*.*.**“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传
真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*.**“天”是指第*天*时至第*天*时的时间。
*.*.**“月”是指按公历从*个月中任何*天开始的*个公历月时间。
*.*.**“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在
工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、
海啸、癌疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
*.*解释
*.*.*本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用*种及以上
语言文字时，应以中文为准。
*.*.*组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另
有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（*）协议书；
（*）中标通知书；
（*）专用条件及附录*、附录*；
（*）通用条件；
（*）投标文件（适用于招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同*类内容的文件，
应以最新签署的为准。
*．监理人的义务
*.*监理的范围和工作内容
*.*.*监理范围在专用条件中约定。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（*）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第*次工地会议*天前报委
*
托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（*）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（*）参加由委托人主持的第*次工地会议；主持监理例会并根据工程需要
主持或参加专题会议；
（*）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术
措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（*）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
（*）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（*）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的
调整；
（*）检查施工承包人的试验室；
（*）审核施工分包人资质条件；
（**）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（**）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（**）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效
性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（**）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，
并报委托人审核、批准；
（**）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患
的，要求施工承包人整改并报委托人：
（**）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（**）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证
材料及相关验收标准；
（**）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（**）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用
索赔、合同争议等事项；
（**）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（**）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（**）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（**）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
*
*.*.*相关服务的范围和内容在附录*中约定。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：
（*）适用的法律、行政法规及部门规章；
（*）与工程有关的标准；
（*）工程设计及有关文件；
（*）本合同及委托人与第*方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
*.*.*相关服务依据在专用条件中约定。
*.*项目监理机构和人员
*.*.*监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。
项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
*.*.*本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳
定，以保证监理工作正常进行。
*.*.*监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更
换总监理工程师时，应提前*天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；
监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通
知委托人。
*.*.*监理人应及时更换有下列情形之*的监理人员：
（*）严重过失行为的；
（*）有违法行为不能履行职责的；
（*）涉嫌犯罪的；
（*）不能胜任岗位职责的；
（*）严重违反职业道德的；
（*）专用条件约定的其他情形。
*.*.*委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
*.*履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关
标准及本合同履行职责。
*.*.*在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理
*
人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助
委托人、承包人协商解决。
*.*.*当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审
理时，监理人应提供必要的证明资料。
*.*.*监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订
合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报
委托人批准时，应在发出指令后的**小时内以书面形式报委托人。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作
的，有权要求承包人予以调换。
*.*提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务
的报告。
*.*文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理
工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
*.*使用委托人的财产
监理人无偿使用附录*中由委托人派遗的人员和提供的房屋、资料、设备。
除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应
妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专
用条件约定的时间和方式移交。
*.委托人的义务
*.*告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予
项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
*.*提供资料
委托人应按照附录*约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履
行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
*.*提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
*
*.*.*委托人应按照附录*约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监
理人无偿使用。
*.*.*委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提
供必要的外部条件。
*.*委托人代表
委托人应授权*名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双
方签订本合同后*天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人
更换委托人代表时，应提前*天通知监理人。
*.*委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或
要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
*.*答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决
定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
*.*支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
*.违约责任
*.*监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
*.*.*因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托
人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，
其承担赔偿金额由双方协商确定。
*.*.*监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费
用。
*.*委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
*.*.*委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
*.*.*委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
*.*.*委托人未能按期支付酬金超过**天，应按专用条件约定支付逾期付
款利息。
**
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关
专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
*.*奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在
专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近
*期的正常工作酬金同期支付。
*.*守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第*方处获得任何经济利益。
*.*保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第*方所
提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
*.*通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书
面签收。
*.*著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另
有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本工程
的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
**
第*部分专用条件
*，定义与解释
*.*解释
*.*.*本合同文件除使用汉语外，不使用其他语言文字。
*.*.*约定本合同文件的解释顺序为：*.本合同协议书；*.专用条件；*.通
用条件；*.中标通知书或委托书；*.投标书；*.标准、规范及有关技术文件；*.
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同*类内容文件，应以
最新签署的为准。
*．监理人义务
*.*监理的范围和内容
*.*.*监理范围包括：图纸范围内容
*.*.*监理工作内容还包括：
*）、完成各项现场监理工作，在所规定的监理表格上签字。
*)、鉴定和处理施工中的*般质量事故，参与重大质量事故的调查和处理。
*）、督促检查承包人施工安全措施和防护措施，参与重大安全施工的调查和
处理。
*）、督促承包人编制符合进度目标的工程控制性网络计划（或横道图计划），
提出各阶段控制进度目标。
*)、检查和督促各项计划的实施，当工程未能按计划进行时，指令承包人采
取措施，调整修改进度计划，使实际施工进度符合合同要求，当承包人无正当理
由而延误工期或工期已经严重拖延时，重新审查和评价承包人的施工能力，发出
书面警告，必要时向委托人书面报告建议考虑更换承包人。
*）、协助委托人现场计量核实所有已完成的工程项目的数量和价值并做好记
录。
*）、对违约和争议事件认真全面地调查取证。
*）、编制监理月报，做好监理日志，对工程资料及时收集、归类、整理。
*）、做好计算机辅助管理系统工程、用以收集、整理、分析，保存工程监理
各类信息，充分利用它来编制各种报告、规划、决策及跟踪检查。
*.*监理与相关服务依据
**
*.*.*监理依据包括：
*）、《建设工程监理规范》；
*）、依法订立的本工程监理合同和工程承包合同；设备材料采购合同；
*）、本工程施工设计施工图纸、设计变更文件、施工图纸所标明的所有标
准和规范；
*）、经批准的施工组织设计；
*）、现行有关工程施工及验收技术规范；
*）、竣工资料编制按《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案管
理暂行办法》执行；
*）、与本合同有关的批准文件；
*.*项目监理机构及人员
*.*.*监理人员的配备
*）、委托人要求监理人员_*_人常驻现场，总监理工程师每月的出勤率不
得少于**天，常驻监理人员每月的到岗率不得少于**天（雨天另计）。
*）、监理方不得随意更换监理人员，更换监理人员必须取得委托人的同意，
更换后的监理人员必须按程序及时办理好变更手续。
*）、监理人员必须随工程的施工进展情况及时检查验收（原则在**小时内）。
*.*.*如监理人员有如下情况，委托人有权要求更换监理人员：
*）、工作责任性不强的监理工程师；
*）、不熟悉本专业的监理工程师；
*）、不积极配合委托人及承包人正常工作的监理工程师；
*）、严重违反委托人相关管理制度或要求的监理工程师；
*）、无证上岗者；
*.*履行职责
*.*.*对监理人的授权范围：
*）、依据*******-****《监理规范》及本合同要求行使监理权。
*）、对本项目监理范围的质量、投资、进度、安全文明施工等全面监督和
管理。
*）、有权对承包人发布停工令、停工复工令，但需征得委托人同意。如在
紧急情况下未能事先报告时，则应在**小时内向委托人作出书面报告。
**
*）、下列职权需征得委托人书面确认后方可行使：工程量的确认权、索赔
金额的认定权、图纸变更及合同价款变更的认定权、工程质量验收登记的认定权、
分包人的认定权、工程款支付的审批权、工期延误的认定权等
*.*.*监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：
监理人对承包人的施工管理人员有下列情形之*的，先书面报告委托人，在
征得委托人书面同意后，可要求承包人调换其人员。
*）、监理工程师确认无法胜任本质工作的人员，对分部分项工程施工安全、
质量、进度达不到合同要求负有责任的人员；
*）、不熟悉本专业的施工人员；
*）、不能积极配合委托人及监理工程师正常工作的施工人员；
*）、工作责任性不强的施工人员；
*）、严重违反委托人和监理人工地管理规定的施工人员；
*.*提交报告
监理人应提交报告的种类（包括监理规划、细则、监理月报及约定的专项报
告等相关监理报告），时间和份数：监理人应在开工前**天向委托人提交详细的
监理规划和监理细则（含电子版）；应在每月**前向委托人提交当月监理月报，
及时上报经济签证（当承包单位有上报时）、现场指令及其它资料；项目竣工后
监理人需按时提交总结报告。以上资料应在约定的日期内按时提交原件*份（根
据情况增加份数）；工程竣工验收后应按****省城市建设档案馆要求整理成册如
下文件：上述要求的所有资料。
*.*监理合同服务期约定：
*）全过程监理（包括全过程节点监理、全托式监理）的现场监理日期，应与
甲方和施工单位签订的施工合同中的日期相*致，施工过程中，如因甲方原因需
暂停施工，甲乙双方应就停工期限协商*致，并签订书面约定，施工监理可暂时
停止服务。暂停服务期间，不做服务期计算。
*）本合同的监理项目在施工过程中，如因甲方原因而无法执行本合同时，则
监理费用由甲方承担；如因乙方原因则监理费用退还甲方。如遇特殊情况须在施
工过程中终止本合同，则按实际完成的****项目，结算监理费。
*.*****的问责和奖励
*）乙方服务不到位，甲方有权提出调换监理。乙方如有违反职业道德收取
**
施工方钱物和其他好处，甲方的举报*经查实，乙方还将根据情况和****的
时间来免除甲方部分或全额监理费，本监理合同仍继续履行。
*）****项目竣工验收合格后，在*年质量服务期内，如发现非甲方人
为造成的质量问题，乙方将会同甲方及施工单位共同处理。
*.*使用委托人的财产
附录*中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于委托人。
监理人应在本合同终止后*天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的
时间和方式为现场移交并附移交清单。
*.委托人义务
*.*委托人代表
委托人代表为：罗彬。在监理期间，委托人将委托现场工程师协助委托人常驻
代表工作，委托人委托的现场工程师服从委托人常驻代表的指令。监理机构应为
其工作提供相应的配合。
*.*答复
委托人同意在*天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答
复。
*．违约责任
*.*监理人的违约责任
*.*.*监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程
费）
*.*委托人的违约责任
*.*.*委托人逾期付款利息按下列方法确定：
委托人承担逾期支付监理费所产生的同期银行贷款利息。
*.支付
*.*支付货币和支付单位
币种为人民币。监理费由建设方支付。
*.*支付酬金
*.*.*酬金的计算方法：按照约定监理费用支付。
*.*.*.*正常工作酬金：******元整（￥******元）
**
*.*.*.*附加工作酬金
*.*.*.*.*因非监理人原因导致本合同期限延长超过*个月时，附加工作酬
金按下列方法确定：按***元/天计算
*.*.*支付时间：
*）、根据工程进度按完成工程节点支付监理酬金。
*）、本项目监理专项资金，财政拨付到我局后，“分*次支付监理报酬，第*
次支付时间为所承担监理项目工程平均进度完成**%，支付约定监理费**%，第
*次支付时间为工程完成并经省市验收合格后支付约定监理费**%”
*.*.*支付要求
双方同意用人民币支付酬金，每次转账时，监理人均应提供数额相等的正式
税务发票报。
*．合同生效、变更、暂停、解除与终止
*.*生效
本合同生效条件：本合同经*方签字盖章后生效。
*.*变更
*.*.*当本合同的履约内容、期限，与工程的相关法律、法规、标准颁布或
修订时，以双方签订的补充协议为准。
*.*.*因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减
少工作量的比例及协议书扣减相应比例的正常工作酬金。
*.*.*因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量增加时，按增
加工作量的比例及协议书增加相应比例的正常工作酬金。
*.争议解决
*.*调解
本合同争议进行调解时，可提交进行调解。
*.*仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第*种方式：
（*）提请当地仲裁委员会进行仲裁。
（*）向当地人民法院提起诉讼。
**
*其他
*.*检测费用
委托人应在检测工作完成后／天内支付检测费用。
*.*咨询费用
委托人应在咨询工作完成后_天内支付咨询费用。
*.*奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：
奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率；
奖励金额的比率为%。
*.*保密
委托人申明的保密事项和期限：监理人应对该项目的施工图纸及相应的施工、
技术参数及资料履约保密约定。
监理人申明的保密事项和期限：
第*方申明的保密事项和期限：
*.*著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本工程的有关监
理与相关服务的资料的限制条件：
*.补充条款
*）委托人有权随时对监理人派出机构的工作检查监督。如发现监理人员不符
合合同约定，委托人有权要求监理人改正。委托人有权对不负责任、工作不力的
监理人员提出撤换要求，监理人应响应
*）、监理人经委托人同意后所选派的监理人员不得任意更换，如确需更换，
须经委托人同意；合同*经签订，本项目常驻监理机构人员不得进行其它项目的
工作，并常驻工地，实施关键部位旁站监理。
*）、监理人在实施监理工作期间，应配合委托人外部关系的管理协调工作。
*）、遵守委托人施工现场管理的各项规定。
*）、监理人必须配备符合本工程的检测设备。
**
③附录*相关服务的范围和内容
*-*勘察阶段：
*-*设计阶段：
*-*保修阶段：
*-*其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：
增加有关如下内容的条款（如出现有关方面的情况，应要监理人承担相应的责任）：
*、质量：
*）、对用于本工程的材料、构配件、设备等必须严格审核，材料、构配件进场
后必须及时对外观、合格证、材质证明书等进行检查，依照规范按批量、取样方
法等及时见证取样送检，及时收集、整理检测报告，向建设单位代表汇报检测结
果，做到材料的先检后用。对未检测或检测不合格的材料、构配件停止使用。
*）、现场监理工程师必须严格按设计图纸、施工验收规范进行验收，严格把关，
对隐蔽工程及时验收，经验收合格后方可隐蔽，不得同意承包方擅自隐蔽；工程
质量验收合格且承包方保证资料齐全后应在*天内对资料签认，不得事后补签。
*）、对相关规范规定的需旁站的关键工序和关键部位，监理工程师或监理员必
须旁站，并对旁站的工序或部位进行相应的检查，起到旁站的作用。
*）、项目监理部必须做好监理台帐，如隐蔽验收台帐、原材料、试块试件见证
取样送检台帐等，委托人每月不定期进行抽查。
*、安全：
*）、监理工程师必须对重大危险源进行识别，严格审查施工方案中的专项安全
措施，对塔吊等大型起重设备必须组织验收，未经验收或验收不合格而投入使用，
应要求停止使用。
*）、每周组织施工单位对现场临时用电、投入使用的机械设备、脚手架等进行
仔细检查，并形成书面的检查记录上报委托人。
*）、建立重大危险源台帐，对重大危险源的验收及时签认，委托人每半月检查
**
*次。
*）、项目监理部应建立监理安全控制体系，依据《建设工程安全生产管理条例》、
《****省建设工程质量和安全生产管理条例》《****省建设工程安全生产监理规
程》等承担具体的安全生产监理责任。
*、进度：
*）、审批施工总进度计划、施工阶段性进度计划，并采取措施督促工程进度按
计划实施，*且发现施工进度与计划不符，及时纠偏。
*）要求施工单位每周例会上报详细的周进度计划，并对周进度计划收集、整理
齐备。
*、文明
*）、及时检查施工项目部的现场围挡、封闭管理情况。围挡应坚固、稳定、整
洁、美观，围挡高度不得低于*.**，施工现场应有门卫值班室。
*）、检查施工现场临时道路、材料加工区地面硬化情况，检查施工现场的临时
排水情况，
*）、检查施工项目部防止扬尘的措施。
*）、检查进场材料的堆码应整齐，相应的材料要有防雨、防火等措施。
*）、检查建筑施工垃圾严禁随意抛挪。
**
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
*、委托人派遣的人员
| 名称工程技术人员 |
数量 |
工作要求 |
提供时间 |
| 辅助工作人员 |
|
建安工作档案管理工作 |
工程施工全过程 |
|
|
|
|
*、委托人提供的房屋
| 名称 |
数量 |
面积 |
提供时间 |
| 办公用房 |
* |
|
|
| 生活用房 |
* |
|
|
| 试验用房 |
* |
|
|
| 样品用房 |
/ |
|
|
| 用餐及其他生活与办公条件 |
委托人提供办公桌椅*套、文件柜*个及监理人员的就餐便利 |
委托人提供办公桌椅*套、文件柜*个及监理人员的就餐便利 |
委托人提供办公桌椅*套、文件柜*个及监理人员的就餐便利 |
| *、委托人提供的资料 |
|
|
|
| 名称 |
份数 |
提供时间 |
备注 |
| 设计图纸 |
* |
签订合同后*天 |
原件 |
| 施工合同 |
* |
签订合同后**天内 |
复印件 |
| 试验用房 |
/ |
|
|
| 样品用房 |
* |
|
|
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
