防伪码：****************
中标通知书
通知书编号：************
招标编号：***********************
中标人名称：****苍漾建筑工程有限公司
你方于****年**月**日（投标日期）所递交的漾澳县****年高标准农
田建设项目（*期）（项目名称）*标段：龙潭乡富厂村、清河村，鸡街乡
鸡街村、新寨村（标段）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价：*******.**元（大写：************元*角*分）。
工期：**日历天
项目经理：赵志芹
工程质量：依据高标准农田建设及其他相关质量标准达到*次性验收
合格。
请你方在接到本通知书后的_**日内到漾激鑫族自治县农业农村局（指定
地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第*章“投标人须知”
第*.*.*款规定向我方提交履约担保。
随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知
书的组成部分。
特此通知。
农
*
招标人：漾漳彝族自治县农业农村局（盖单位章）
招标代理机构：****（盖单位章）
打印日期:****年**月**日
作为办理后续手续的唯*中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！
合同编号：
建设工程施工合同
中华人民共和国建设部
制定
国家工商行政管理局
漾鼻县****年高
标准农田建设项
目（*期）*标段
第*部分协议书
发包人（全称）：漾鼻彝族自治县漾漳县农业农村局
承包人（全称）：****苍漾建筑工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其
他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方
就本建设工程施工事项协商*致，订立本合同。
*、工程概况
工程名称：漾县****年****（*期）*标段
工程地点：龙潭乡富厂村、清河村，鸡街乡鸡街村、新寨村
工程内容：河道工程及工程量清单所包含的内容
工程立项批准文号：
资金来源：中央财政补助资金及省州县级财政配套资金
*、工程承包范围
承包范围：土地平整工程、灌溉及排水工程、田间道路工程、渠系建
筑物工程等
*、合同工期
开工日期：****年**月**日
竣工日期：****年**月**日
合同工期总日历天数：**日历天。
*、质量标准
工程质量标准：依据高标准农田建设及其他相关质量标准达到*次
性验收合格。
*、合同形式
本合同采用合同签订时约定合同形式
*
*、合同价款
金额：￥*******.**元（大写：************元*
角*分）
*、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
*、本合同协议书
*、中标通知书
*、投标书及其附件
*、本合同专用条款
*、本合同通用条款
*、高标准农田建设管理办法等标准、规范及有关技术文件
*、图纸
*、招标控制价、工程量清单
*、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部
分。
*、协议书中有关词语含义与本合同第*部分《通用条款》中分别
赋予它们的定义相同。
*、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保
修期内承担工程质量保修责任。
*、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款
及其他应支付的款项。
**、本协议书连同其他合同文件正本*份，合同双方各执*份，
副本*式*份，其中*份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。
**、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议
第*条所约定的合同文件的实质性内容，补充协议是合同文件的组成部
*
分。
工
农业
发包人：（公章）漾鼻彝族*治县承包人：（公章南巷漾建筑*
程有限公*里
蔡业农村局
住所：漾县苍苍山新镇苍山东路住所：大理州漾鼻县苍山西镇文
**号
苑小区全城花园*单元
法定代表人：**继盟
法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电
话：****-*******
传真：
传真：
开户银行：中国农业银行股份有限开户银行：中国建设银行股份有限
公司漾漳彝族自治县支行公司漾漳支行
账号：*****************
账号：********************
邮政编码：******邮政编码：******
合同签订日期：****年**月**日
*
第*部分通用条款
词语定义及合同文件
*．词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
*.*通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订
立，通用于建设工程施工的条款。
*.*专用条款：是发包人与承包人报据法律、行政法规规定，结合具
体工程实际，经协商达成*致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充
或修改。
*.*发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程
价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
*.*承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包
主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
*.*项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履
行的代表。
*.*设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计
资质等级证书的单位
*.*监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理
资质等级证书的单位
*.*工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的
履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定
*.*工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设
行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
*.**工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
*.**合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承
包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
*.**追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，
经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
*.**费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的
*
经济支出。
*.**工期：指发包人承包人在协议书甲约定，按总日历天数（包括法
定节假日）计算的承包天数。
*.**开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的
绝对或相对的日期。
*.**竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范
围内工程的绝对或相对的日期。
*.**图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承
包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
*.**施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在
图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
*.**书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、
电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
*.**违约责任：指合同*方不履行合同义务或履行合同义务不符合约
定所应承担的责任。
*.**索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对
方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺
延的要求。
*.**不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
*.**小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时
计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次
*开始计算。时限的最后*天是休息日或者其他法定节假日约，以节假日
次日为时限的最后*天，但竣工日期除外。时限的最后*天的截止时间为
当日**时。
*．合同文件及解释顺序
*.*合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组
成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（*）本合同协议书
(*)本合同协议书）中标通知书
*）投标书及其附件
(*)本合同专用条款
（*)本合同通用条款
*
（*）标准、规范及有关技术文件
(*)图纸
（*）工程量清单
(*））工程报价单或预算书
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文
件视为本合同的组成部分。
*.*当合同文件内容含糊不清或不相*致时,在不影响工程正常进行
的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师
作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用
条款**条关于争议的约定处理。
*．语言文字和适用法律、标准及规范
*.*语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如：专用条款约定
使用*种以上（含*种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准
语言文字。
在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、
说明本合同。
*.*适用法律和法规
本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，
由双方在专用条款中约定。
*.*适用标准、规范
双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、
规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家
和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包
人应按专用条款约定的时间向承包人提供*式*份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包
人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包
人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包
人承担。
*.图纸
*.*发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承
*
包人需要增加图纸套数的．发包人应代为复制，复制费用白承包人承坦。
发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费
用白发包人承担，承包人在约定保密期限内承担保密义务。
*.*承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第*人。工程质量
保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
*.*承包人应在施工现场保留*套完整图纸，供工程师及有关人员进
行工程检查时使用。
*、双方*般权利和义务
*.工程师
*.*实行工程监理的,发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、
监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
*.*监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职
务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，
发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准
约，工程师应征得发包人批准。
*.*发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其
姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委
派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包
人予以明确，并以书面形式通知承包人。
*.*合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，
负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。*方
对工程师的处理有异议时，按本通用条款**条关于争议的约定处理。
*.*除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权
解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
*.*不实行工程监理的：本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履
行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
*.工程师的委派和指令
*.*工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在
认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前*天以书面形式通知承包人.负
责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本
合同附件。
*
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函
件与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任
何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师、工程师应进行确认。
工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包
人发出任何指令。
*.*工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，
项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发
出口头指令，并在**小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予
执行。工程师不能及时给子书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令
后*天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后**小时内
不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后**小时内向工程师
提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后**小时内作出修
改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，
工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继
续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承
包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
*.*工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行
约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发
包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包有关，顺延延误的工期。
*.*如需更换工程师,发包人应至少提前*天以书面形式通知承包人，
后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
*.项目经理
*.*项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
*.*承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工
程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
*.*项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据
合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理
应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后**
小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第*人，由发包人承担由此发
*
承包人应遵守****安全生产有关管理规定，遵照安全标准施工
加强安全防范措施，消除事故隐患，按招标书承诺及通用条款执行。如出
现安全事故由乙方自负。
*、合同价款与支付
**、合同价款及调整
**.*本合同价款采用，固定价格合同方式确定。
（*）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：
按****自治州规划建设局（大规建发[****]***号）文件执行。
工程决算时按照国家现行法律法规条款进行决算。
风险费用的计算方法：主要材料（含：钢筋、水泥、砂子、碎石、红
砖、多空砖）的风险计算按****自治州规划建设局（大规建发
*****]***号）文件调差，价格信息中未列出的材料以同期市场采购价格
为参考计入。
风险范围以外合同价款调整方法：因设计变更等原因发生的工程变
更或招投标清单遗漏、少、多记的工程量增减，以设计变更通知书为准，
并经甲方代表、施工单位现场技术负责人、监理工程师*方现场签认为准，
并按相关规定进行结算，若在施工期内有新的政策、文件发布则按新文件
执行。
(*)采用可调价格合同，合同价款调整方法：
不采用
(*)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：
不采用
**.*双方约定合同价款的其他调整因素：
不采用
**、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额
的比例：工程开工后拨付施工单位预付款**%
扣回工程款的时间、比例不扣回
**、工程量确认
**.*承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：
**
每月**日前
**、工程款（进度款）支付
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：
第*次进度款支付（当工程完成量达到**%以上，拨付实际完成总量
的**%，拨付金额总价不能超实际完成工程量核定金额）。第*次拨付至
合同价款的**%停止拨付进度款，剩余款项在完成结算审计后按***%拨付
（乙方需在结算审计后交回结算审计价款*%的质保金），若在约定期限
未付清，则未付部分由发包方积极协助财政解决；乙方按照规定时限（开
工前）缴纳*%履约保证金，*%农民工保证金后方可申请拨付第*次**%
预付款，未尽事宜或遇特殊情况，双方可再进行_协商解决。
*、材料设备供应
**、发包人供应材料设备
**.*发包人供应的材料设备与*览表不符时，双方约定发包人承担
责任如下：
(*)材料设备单价与*览表不符：
无
(*)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与*览表不符：
无
(*)承包人可代为调剂串换的材料：
无
(*)到货地点与*览表不符：
无
(*)供应数量与*览表不符：
无
（*）到货时间与*览表不符：
无
**.*，发包人供应材料设备的结算方法：
无
**、承包人采购材料设备
**.*承包人采购材料设备的约定：
由承包人自行采购，所有材料须符合设计及强制性标准条文要求，不
**
符合要求的材料不准进入施工现场，不准使用，若使用不合格材料构成实
体质量不合格的，必须返工重做，损失由施工方负责。
*、工程变更
以设计变更书面通知为准、并经建设单位代表、监理工程师和发包方
代表现场签证作为结算依据。
*、竣工验收与结算
工程竣工按中标结算，未纳入投标报价的装饰、装璜工程和室外附属
工程，按设计图纸及建设单位、监理工程师签证的材料价格及工程量为依
据，按实结算，不再进行优惠。
**、竣工验收
工程竣工验收后**个工作日内
**.*承包人提供竣工图的约定：
提供竣工图纸*套。
**.**中间交工工程的范围和竣工时间：
根据具体情况约定。
*、违约、索赔和争议
**、违约
**.*本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第**条约定发包人违约应承担的违约责任:
按通用条款规定执行
本合同通用条款第**.*款约定发包人违约应承担的违约责任：
按通用条款规定执行
本合同通用条款第**.*款约定发包人违约应承担的违约责任:
按通用条款规定执行
双方约定的发包人其他违约责任:
按通用条款规定执行
**.*本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第**.*款约定承包人违约应承担的违约责任:
**
因承包人的原因造成工期延误，则承包人向发包人支付每天*任元
￥：（****.**元）的违约金，违约金的扣除按国家相关规定执行，违约
金最后从工程结算款中直接扣除。
本合同通用条款第**.*款约定承包人违约应承担的违约责任：
按通用条款规定执行
双方约定的承包人其他违约责任：
按通用条款规定执行
**、争议
**.*双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
(*)请双方主管部门调解；
(*)采取第*种方式解决，并约定向漾濟彝族自治县
仲裁委员会提请仲裁或向漾鼻彝族自治县
人民法院提起诉讼。
**、其他
**、工程分包
**.*本工程发包人同意承包人分包的工程：
不准分包
分包施工单位为：
**、不可抗力
**.*双方关于不可抗力的约定：按通用条款规定执行
**、保险
**.*本工程双方约定投保内容如下：
(*)发包人投保内容：甲方自行负责
发包人委托承包人办理的保险事项：无
(*)承包人投保内容：．乙方自行负责
**、担保
**.*本工程双方约定担保事项如下：
(*)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：按相关规定执行
**
担保合同作为本合同附件。
（*)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：
按相关规定执行担保合同作为本合同附件。
（*）双方约定的其他担保事项：无
**、合同份数
**.*双方约定合同副本份数：
*份
**、补充条款
*、施工单位严禁拖欠农民工工资，如施工单位拖欠农民工工资，里
方保留支付农民工工资的权利。
*、施工单位不得随意拖延工期。
*、施工单位在工程竣工时提供*份工程竣工资料，（含：竣工图、
工程施工内业资料、电子文档）。
发包人：（公章）漾鼻彝族自治县承包人：（公章）****苍漾建筑工
农业农村局程有限公司
法定代表人：*继*
法定代表人：
或委托代理人：或委托代理人：
****年**月**日****年**月**日
**
建筑工程质量保修书
发包人（全称）：漾鼻彝族自治县漾鼻县农业农村局
承负人（全称）：****苍漾建筑工程有限公司
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量
管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商*致，漾县****
年****（*期）*标段签定工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双
方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有
防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、
给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修
的内容，双方约定如下：
对漾漳县****年****（*期）*标段施工范围的
内容进行保修，本项目保修期为*年。
*、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量
保修期如下：
*、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用
年限；
*、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为
*年；
*、装修工程为*年；
*、电气管线、给排水管道、设备安装工程为**年；
*、供热与供冷系统为_**.个采暖期、供冷期；
*、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
**
*、其他项目保修期限约定如下：
无
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、质量保修责任
*、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*
天内派人保修。承包人在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修
理。
*、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达
事故现场抢修。
*、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保
修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；
由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实
施保修。
*、质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：质保金为结算审计价（或甲方支
付的所有工程款）的*%，由甲方拨付最后*笔工程款前打入甲方指定账户，
待工程保修期满，甲方付清乙方质量保修金。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共
同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）（澳彝族自治具承包人（公章）：****苍漾建筑工
农业农村局程有限公司
法定代表人（签字）：冯继明
法定代表人（签字）
川
或委托代理人：或委托代理人：
****年**月**日****年**月**日
**
建设工程施工
安全生产合同
漾鼻县****年高
标准农田建设项
目（*期）*标段
建设工程安全生产合同
为在漾鼻县****年****（*期）*标段施工合同的实施
过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目
业主（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特签订此安全生产
合同：
*、甲方职责
*、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的
有关安全要求。
*、按照“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则进行安
全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查。
*、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项
安全隐患。
乙方职责
*、
*、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中
的有关安全要求。
*、坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加
强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，有组织有领导地开展安
全生产活动。
*、建立健全安全生产责任制，做到人人有责。项目负责人是安全生产
的第*责任人。安全人员有权按照有关规定发布指令，并采取保护性措
施防止事故发生。
*、乙乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任
*
何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
*、对易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防
设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得而
知将任何种类的爆炸物给予、易货或以起他方式转让给任何其他人。
*、施工中，现场必须有相关安全标志牌。
*、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全
事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全
事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，严
肃处理有关责任人。
*、违约责任
如应甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本*式*
份，合同双方各执*份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章
后生效，全部工程竣工验收后失效。
工
农业艺
甲方（公章）：漾源辉族自治县乙方（公章）：****苍漾建筑工
农业农村局程有限公司
*****
：**继*
法定代表人或委托代理*法定代表人或委托代理人：
****年**月_**日****年_**月_**日
*
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
