****省****合同
（工程类）
项目名称:****、上豹峪村、苗东*村农村生活污水
治理项目
合同编号:**************************_***
计划编号:***********************
采购人:****市龙廷镇人民政府
供应商：****
采购代理机构:****
签订时间：*〇**年***月***日
目录
*、合同协议书
*、通用条款
*、专用条款
*、房屋建筑工程质量保修书
*、安全生产合同
，*
*、合同协议书
采购人（全称）：****市龙廷镇人民政府
供应商（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****、上豹峪村、苗东*村农村生活
污水治理项目工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****。
*.工程地点：甲方指定地点。
*.工程批准文号：。
*.资金来源：。
*.工程内容：****农村生活污水治理。
群体工程应附《供应商承揽工程项目*览表》（附件*）。
*.工程承包范围：
****农村生活污水治理。
*、合同工期
计划开工日期：****年**月**日。
计划竣工日期：****年*月**日。
工期总日历天数：**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不
*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合《建筑工程施工质量验收规范》合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）*******元(¥***,***.**元)；
，*
*、项目经理
供应商项目经理：杨彬斌。
*、资金来源
****元；财政专户资金：元；自筹资金：元。
*、付款方式
□*次性支付方式：
☑分期支付方式：按上级拨款进度付款。
□其他支付方式：
*、合同融资事项
按照《****省财政厅关于启动****省****合同融资与履约保函服务平台有关事项的
通知》【鲁财采（****）**号】、《****省财政厅关于加强****合同付款账户管理的通
知》【鲁财采（****）*号】文件相关要求，本合同可用于“****省****合同融资与履
约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融
资平台将生成“****合同回款账户确认单”，回传“****省****信息公开平台”推
送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金
准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标或成交通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸（如果有）；
（*）已标价工程量清单或预算书；
，*
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内
容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期
限和方式支付合同价款。
*.供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进
行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签
订与合同实质性内容相背离的协议。
**、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
**、签订时间
本合同于****年**月**日签订。
**、签订地点
本合同在****市龙廷镇人民政府签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，采购人执*份，供应商执*份，代理机构*份。
，*
采购人：(公章)，供应商：(公章)
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字），（签字）
住所：，住所：临沂市蒙阴县蒙城路***号
法定代表人：，法定代表人：崔文忠
委托代理人：，委托代理人：
电话：，电话：****-*******
传真：，传真：****-*******
开户银行：，开户银行：临商银行蒙阴县支行
账号：，账号：******************
邮政编码：，邮政编码：******
，*
| 采购人：(公章) |
供应商：(公章) |
| 法定代表人或其委托代理人： |
法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） |
（签字） |
| 住所： |
住所：临沂市蒙阴县蒙城路***号 |
| 法定代表人： |
法定代表人：崔文忠 |
| 委托代理人： |
委托代理人： |
| 电话： |
电话：****-******* |
| 传真： |
传真：****-******* |
| 开户银行： |
开户银行：临商银行蒙阴县支行 |
| 账号： |
账号：****************** |
| 邮政编码： |
邮政编码：****** |
*、通用条款
采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（**—****—****）的
通用条款。
*、专用条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：施工组织设计、招标文件和投标文件、补充协议、补充条
款、联合体协议、施工现场统*管理协议、和解调解协议、有关工程接洽、变更等。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
*.*.*.*设计人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：本工程施工现场在建筑红线内，不涉
及其他边界外场所。
，*
| 名 |
称：； |
|
资质类别和等级：； |
| 联系电话： |
|
| 电子信箱： |
|
| 通信地址： |
|
|
*.*.*.*设计人： |
| 名 |
称：； |
|
资质类别和等级：； |
| 联系电话： |
|
| 电子信箱： |
|
| 通信地址： |
|
|
*.*.*工程和设备 |
*.*.*.*永久占地包括：本项目规划红线范围内的土地。
*.*.*.**临时占地包括：建设临时工程的用地或用于施工所需场地，如：临建用地、仓
储、组装用地、居住生活用地，临时占路、占人行道、占公共用场地。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投
标法》、《中华人民共和国****法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管
理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其它相关规定。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验收统*标准》、《建筑工程
管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《工程消耗量定额》、《工程量清单计价规范》
等。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：如需要，协商解决；
发包人提供国外标准、规范的份数：如需要，协商解决；
发包人提供国外标准、规范的名称：如需要，协商解决。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
（*）签订合同后*日内，向承包人免费提供*份施工设计图纸(其中*套用作竣工
图)。承包人可自费复制更多的份数。
（*）由发包人提供的图纸、规范和其它文件，未经发包人代表许可，承包人不得以任何
形式用于或转给第*方。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸
退还给发包人。
（*）向承包人提供的或由承包人提交的上述图纸副本，应由承包人保留在现场，并且这
些图纸在所有合理的时间内皆可供发包人或由发包人书面授权的其他人进行检查和使用。
（*）发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工竣工以及保修所需的补充
文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。
*.*合同文件的优先顺序
，*
合同文件组成及优先顺序为：详见合同协议书部分，同*层次的合同文件规定有矛盾的，
以较后时间制定的为准，投标文件相关内容与招标文件不符的，以招标文件为准。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后*日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供*份施工设计图纸(其中*套用作竣工图)；
发包人向承包人提供图纸的内容：（具体数量以本工程施工设计图纸目录为准）
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和施工进度计划，材料和设备采购计划
等；
承包人提供的文件的期限为：进场后*日内；
承包人提供的文件的数量为：*份；
承包人提供的文件的形式为：书面、电子；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后*天内。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：可依据给定图纸自行复印。
*.*联络
发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、
要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：；
承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点：；
监理人指定的接收人为：。
，*
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护设施发
生的费用，由承包人承担。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工围挡（以发包人购置土地的红线）为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包
人承担。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承
担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术
规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属发包人；承包
人可为实现合同目的复制和使用，但未经同意不能用于合同外或第*方。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工验收后。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：著作权属发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不能用于合同无关的其他事项，
未经发包人同意不得复制或提供给第*方。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
已包含在合同价款中。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单据实结算，综合单价不调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单据实调整。
*.发包人
，*
关于质量保证金的补充约定：无。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：
（*）屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为**年；
（*）供热与供冷系统，为*个采暖期、供冷期；
（*）电气管线、给排水管道、设备安装，隐蔽部分为**年，非隐蔽部分为*年。
其他部位质量保修范围和期限，按现行法规定执行。建设工程的保修期，自竣工验收
合格之日起计算。
投标单位负责工程交付启用后运行维护管理*个月的磨合期。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时内，最长不能超过**小时。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：先发延期
通知，调整开工日期。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用合同条款。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或
转由他人实施的违约责任：执行通用合同条款。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合同约定，或因发包人
原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用合同条款。
，**
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用合同条款。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责
任：执行通用合同条款。
（*）其他：无。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违
约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：（*）在承包人无正当理由延长工期的情况下，如果发包人认为
本合同工程或其任何部分的进度过慢或工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工或
达不到预定的质量标准时，发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取措
施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权为了采取任何措施而要求增加任何附加
费用。
（*）承包人将发包人支付给承包人的款项转移（或挪用），承包人须按发包人要求及时
补回，并向发包人支付与转移（或挪用）款项数额相等的违约金；
（*）合同履约期间，工程师发出的为保证工程质量和安全的口头指令及书面文件，承包
人应执行，因此发生的费用已包含在本合同内，结算时不予调整。
（*）承包人施工过程中存有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形，出现质量问题，
应按发包人、监理人的要求改正，直至停工整改，且工期不予顺延。
（*）双方在确定合同日期及各控制节点工期时已充分考虑雨雪、冰雹、台风、高温等异
常天气，也已考虑停水、停电、节假日、道路施工影响等不利因素，承包人不得因以上理由
提出工期和费用索赔。
（*）承包人承担各种违约金后，仍不足以弥补发包人的实际损失的，承包人还须继续承
担赔偿责任。
，**
（*）各种违约按国家法律法规定及现场管理办法执行。（造成损失的由承包方承担）。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：①违约金或罚金，应约定比例或金额；②继续
履行；③赔偿损失；④延长缺陷责任期；⑤造成质量和安全事故的，应承担行政处罚或刑事
责任。
**.*.*因承包人违约解除合同
若承包人出现通用条款**.*.*条或专用合同条款**.*.*条约定的任*违约情形，发
包人均有权解除合同。
关于承包人违约解除合同的特别约定：对未完“工程价值”评估、解约后移交、退还保
证金等。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或
以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由双方协商解决。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因环保问题由政
府要求禁止施工，工期顺延。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：该专用条款中约定投保的所有保险内容，有关费用已包含在
合同价款中，均由承包人购买，发包人不再额外支付，保险有效期至工程竣工验收合格交付
发包人使用为止。
承包人应以发包人和承包人双方的名义为本合同工程投保工程*切险和第*者责任险。
保险单必须与招标文件中规定的保险范围保持*致。工程*切险是为永久工程、临时工程和
，**
设备及已运至施工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。第*者责任险是对因实施本
合同工程而造成的财产(本项目除外)的损失或损害，或人员的死亡或伤残所负责任进行的保
险。
当本合同工程发生所述的损失或损害时，承包人应按保险单规定的条件和期限及时向
发包人报告，并抄送监理工程师。如损害继续发生，承包人在递交第*次报告后，每*天报
告*次，直到损害结束。
工程*切险和第*者责任险的保险范围应包括开工日直至本合同工程(或其单项工程)竣
工颁发竣工证书为止，发包人和承包人遭受的并由投保协议所规定的损失或损害。但是，以
下(*)、(*)*项由承包人负责投保：
(*)在缺陷责任期内发生的损失和损害，但起因是在缺陷责任期开始之前；
(*)承包人在施工的作业中引起的损失或损害。
在本合同工程的施工、缺陷修复履行保修义务过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡
或伤残，或财产(设备)的损失或损害不予赔偿；发包人不对承包人与此有关的索赔、损害、
赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任。
办理本款保险的*切费用均由承包人（或分包人）承担，并已包括在合同价款中，发包
人不单独支付。
承包人若不投保，施工期间所发生的*切与本项目有关的人员、工程、财产等意外伤害、
损失，由承包人承担全部责任和费用。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：意外伤害保险。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人还应为已经运抵现场的承包人装备
办理财产保险，其投保金额应足以现场重置。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：双方要通过监理人相互通知并获得同意，但工
伤保险变更除外（要强制投保）。
，**
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向****仲裁委员会申请仲裁；
（*）向项目所在地的人民法院起诉。
**.补充条款：。
附件
协议书附件：
附件*：工程质量保修书
附件*：安全施工合同
，**
附件*工程质量保修书
采购人（全称）：****市龙廷镇人民政府
供应商（全称）：****
为保证****（工程名称）在
合理使用期限内正常使用，采购人和供应商协商*致签订工程质量保修证书。供应商在质量
保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷修复责任。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量
保修范围包括图纸范围内所有内容，以及双方约定的其他项目，双方约定如下：。
*、质量保修期
执行国家最新规定；质量保修期自工程竣工验收合格并取得验收合格证书之日起计算。
（*）屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为**年；
（*）供热与供冷系统，为*个采暖期、供冷期；
（*）电气管线、给排水管道、设备安装，隐蔽部分为**年，非隐蔽部分为*年。
其他部位质量保修范围和期限，按现行法规定执行。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先
于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承
包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所需费用由承包人承担。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向
当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资
，**
质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其
有效期限至保修期满。
发包人(公章)：承包人(公章)：
地址：地址：临沂市蒙阴县蒙城路***号
法定代表人(签字或盖章)：法定代表人(签字或盖章)：
委托代理人(签字或盖章)：委托代理人(签字或盖章)：
电话：电话：****-*******
传真：传真：****-*******
开户银行：开户银行：临商银行蒙阴县支行
账号：账号：******************
邮政编码：邮政编码：******
*、安全生产合同
为在****农村生活污水治理项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施
工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主****市龙廷镇人民政府(以下简称“甲
方”)与承包人****(全称)(以下简称“乙方”)特此签订安全生产合
同：
*、甲方职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*.按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，
做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*.重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时
施工，同时验收，投入使用。
*.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
*、乙方职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包合同中的有关
安全要求。
*.坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教
育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备
专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、
生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同
时计划、布置、检查、总结和评比。
*.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的
民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任
制做到横向到边，人有责。项目负责人是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，
应按施工人员的*％—*％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故
，**
的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
*.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴
力或妨碍治安的行为。
*.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安
全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者
方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车
船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格
证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管
理责任。
*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工
人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其
他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
*.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动
防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其
经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施
工现场必须具有相关的安全标志牌。
**.乙方必须按照本项目项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预
案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它
有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
**.乙方保证保证不发生任何形式安全事故，现场文明施工严格按照****市有关要求执
行。如因乙方原因发生安全事故时，乙方除承担全部责任外，无条件接受甲方******元/次
的处罚。
*、违约责任
，**
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，费用由责任方自行承担。
由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖法人章后生效，全部工程竣工验收后失
效。
甲方：****市龙廷镇人民政府乙方：****
单位名称(公章)：，单位名称(公章)：
住所：，住所：临沂市蒙阴县蒙城路***号
法定代表人或授权代理人：，法定代表人或授权代理人：
（签字或盖章），（签字或盖章）
电话：，电话：****-*******
签订日期：****年**月**日，签订日期：****年**月**日
，**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
