****省****合同
（工程类）
项目名称:****年****区双杨镇杨寨村供水设施建设项目
合同编号:**************************_***
计划编号:***********************
采购人:****市****区双杨镇人民政府
供应商：****
采购代理机构:****
签订时间：*〇**年*月**日
目录
*、合同协议书
*、通用条款
*、专用条款
*、房屋建筑工程质量保修书
*、安全生产合同
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****市****区双杨镇人民政府
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****年****区双杨镇杨寨村供水设施建设项目及有关事项
协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****年****区双杨镇杨寨村供水设施建设项目
*.工程地点：****区双杨镇杨寨村
*.工程立项批准文号：/
*.资金来源：****+其他资金
*.工程内容：道路拆除修复工程、管道安装、阀门井和水表井工程施工项目
*.工程承包范围：工程量清单及实际施工过程包含的全部内容。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日。
计划竣工日期：****年**月**日。
工期总日历天数：**日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不
*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）*************元*角*分(¥*******.**元)；
注：第*轮报价：*******.**元，成交总价：*******.**元，分项价格同比例下浮。
*.合同价格形式：单价合同。
*、项目经理
承包人项目经理：公珂。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的
文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和
方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转
包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与
合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于年月日签订。
*、签订地点
本合同在****市****区双杨镇人民政府签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：组织机构代码：
地址：，地址：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人：法定代表人：
第*部分通用合同条款
(略)
第*部分专用合同条款
**般约定
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：可调。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量偏差超过**%时，可进行调整。
*承包人
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作及其他禁止分包的专业工程。
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。
*.*.*分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
*.工程质量
*.*质量要求
*.*.*特殊质量标准和要求：合格
关于工程奖项的约定：无。
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款第*.*条内容及省市有关
规定，承包人应当加强安全管理，严禁发生重大安全事故。
*.*.*文明施工
合同当事人对文明施工的要求：安全文明施工。
*工期和进度
*.*工期延误
*.*.*因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误*天，按工程总造
价额的*分之*向发包人承担违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过总造价的*%。
*.材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：检验试验费由发包人承担。
**.变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：执行通用条款。
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定:
（*）工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化，应按照下列规定调整：
①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更导致
该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过**%时，可进行调整。当工程量增加**％以
上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低，当工程量减少**％以上时，减少后剩余部分的工
程量的综合单价应予不变。
②已标价工程量清单中没有适用，但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项
目的单价；
③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、
计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目
的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率可按下列公式计算：
承包人报价浮动率*=（*—中标价/招标控制价）×***%；
④已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信
息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法
依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。
（*）工程变更引起施工方案改变,并使措施项目发生变化的,承包人提出调整措施项目费的,
应事先将拟实施的方案提交发包人确认,并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况.拟实施的
方案经发承包双方确认后执行.并应按照下列规定调整措施项目费：
①采用单价计算的措施项目费,按照实际发生变化的措施项目按第*条的规定确定单价。
②按总价(或系数)计算的措施项目费,按照实际发生变化的措施项目调整,但应考虑承包人报
价浮动因素,即调整金额按照实际调整金额乘以承包人报价浮动率计算。
如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认,则视为工程变更不引起措施项目费的
调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
工程变更需要重新确定综合单价时按以下原则确定：依据《建设工程工程量清单计价规范》
（*******-****）、《****省建设工程工程量清单计价规则》（****）、《****省建设工程费用
项目组成及计算规则》（鲁建标字[****]**号）、《关于发布****市建设工程规费计取标准的通
知》（淄建发[****]**号）、《****省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通
知》(鲁建标字[****]*号)、****省住房和城乡建设厅《关于调整建设项目工伤保险费率的通知》
（鲁建标字[****]**号）《****省市政工程消耗量定额》（****版）；《****省安装工程消耗量
定额》（****版）；《****省市政工程价目表》（****版）；《****省安装工程价目表》（****
版）；《关于发布****市建设工程规费计取标准的通知》（淄建发【****】**号）文件规定以及
省、市有关安全文明施工措施费率的记取标准文件、以及调整建设项目工伤保险费率的文件通知
等文件；相应的规则、规范、技术资料等省、市有关规范工程造价管理规定，结合本地人工费水
平、材料设备价格及必要的材料设备检验检测试验费、机械台班价格。
**.*暂估价
**.*.*依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第*种方式确定。
**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第*种方式确定。
第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：超过约定的范围可调。
第*种方式：采用造价信息进行价格调整。
（*）关于基准价格的约定：基准价格是指招标控制价中的材料价格。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条
款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过**%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清
单中载明材料单价为基础超过**%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期
间材料单价跌幅以基准价格为基础超过**%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单中载明材料单
价为基础超过**%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期
间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±**%时，其超过部分据实调整。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
*、单价合同。
综合单价包含的风险范围：人工单价+*%以内（含）、主要材料单价±**%以内（含）、机械
台班单价±**%以内（含）以及工程量的变化幅度在±**%以内（含）的风险。
风险范围以外合同价款调整方法：
*.法律法规的变化：以投标截止日前**天为基准日，其后因国家的法律、法规、规章和政策
变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应按照省级或行业建设主管部门或授权的工程造价管
理机构据此发布的规定调整合同价款。
*.工程变更：执行专用合同条款**.*。
*.项目特征不符：承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程，若在合同履行期间出
现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任*项目的特征描述不符，且该变化引起该项目工
程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征，按专用合同条款**.*.*关于变更估价的约定重
新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。
*.工程量清单缺项：①合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程量清
单项目的，应按专用合同条款**.*.*关于变更估价的约定综合单价，并调整合同价款；②新增分
部分项工程量清单项目后，引起措施项目发生变化的，应按专用合同条款**.*.*关于变更估价的
约定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款；
*.工程量偏差：①当工程量的变化幅度超过±**%,可按专用合同条款**.*.*变更估价的约定
进行调整；②当工程量的变化幅度超过±**%引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单*总
价方式计价的，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。
*.物价变化：当人工单价超*%、主要材料单价超±**%，机械台班单价超±**%时，其超过部
分可通过工料机费用调整表进行调整。
*.暂估价：①发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料属于依法必须招标的，由发承包
双方以招标的方式选择供应商，确定价格，并应以此为依据取代暂估价，调整合同价款；②发包
人在招标工程量清单中给定暂估价的材料不属于依法必须招标的，由承包人按照合同约定采购，
经发包人确认单价后取代暂估价，调整合同价款；③发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工
程不属于依法必须招标的，应按照专用合同条款**.*.*关于变更估价的约定确定专业工程价款，
并应以此为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款；④发包人在招标工程量清单中给定暂估价
的专业工程，依法必须招标的，应当由发承包双方依法组织招标选择专业分包人，接受有管辖权
的建设工程招标投标管理机构的监督，并应以专业工程发包中标价为依据取代专业工程暂估价，
调整合同价款。
*.不可抗力：执行通用合同条款**.*。
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则：工依据《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《****省建
设工程工程量清单计价规则》（****）、《****省市政工程消耗量定额》（****版）；《****省
安装工程消耗量定额》（****版）；《****省市政工程价目表》（****版）；《****省安装工程
价目表》（****版）以及省、市有关规定。
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定：/。
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：执行通用条款。
**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定：竣工后付至合同价款的**%，出具结算审定报告后付至审定值的**%，
剩余*%质保期满后无息付清。（具体拨付进度视资金到位情况）
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：根据发包方具体要求。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：根据发包方具体要求。
（*）发包人支付进度款的期限：经相关部门审核后根据资金计划拨付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款。
**.*.*支付分解表的编制
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起**个月内。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：否。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式（根据承包人信用评价等级，质量保证金总预留比例不
高于《****市建筑业企业信用评价管理办法》（淄建发{****}***）****市行政区域内的房屋建
筑和市政工程全面推行银行保函、保险保单等替代现金方式的担保，任何部门、单位和个人不得
以任何理由排斥、限制或拒绝。）
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支
付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：质量保证金不计息。
**．违约
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：双方另行确定。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人违约的，承包人承诺该违约金从应支付工程
款项中扣除，如果应支付工程款项不够扣除违约金额的，自愿主动缴纳剩余金额。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其
名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向项目所在地人民法院起诉。
补充条款
*、结算价款：工程结算价款=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费（计日工+材料暂估价
的调整+总承包服务费+索赔费用+现场签证费用+工程实际发生的费用）+规费+税金-罚款（违约
金）。
*、人工日单价：建筑工程/元∕工日，安装工程***元∕工日，市政工程**元
∕工日。当施工期内公布的综合工日市场指导单价比招标时公布的综合工日市场指导价波动幅度
在﹢*%（含*%）以内的，不再进行调整，波动幅度超过﹢*%，其超过部分由发包人承担。
*、承包单位应依法使用排放合格的非道路移动机械进行作业，在我市禁止使用高排放非道路
移动机械区域内，对达不到国*排放标准的非道路移动机械禁止入场作业。
*、承包人须按照****市住房和城乡建设局发布的《关于开展建设领域扬尘防治专项检查的通
知》要求实施，建筑工程工地扬尘防治措施须达到通知要求的施工地现场扬尘控制*个***%。
*、建筑渣土须委托有相关资质的专业渣土运输队*清运。
*、承包人须服从发包人和监理人的正常过程管理，包括质量、安全、工期、造价以及其它方
面，否则发包人和监理人有权对承包人进行处罚。
附件：工程质量保修书
安全生产合同格式
工程质量保修书
发包人（全称）：****市****区双杨镇人民政府
承包人（全称）：****
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》经协商*致，对****
年****区双杨镇杨寨村供水设施建设项目签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担工程质量保修责任。
*、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
(*)地基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
(*)电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
(*)其他项目质保期限约定如下：*年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、质量保修责任
*.*属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在
约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担。
*.*发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*.*对于涉及结构安全的质量问题，应当按照有关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取
安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
*.*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用。
*.*保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、其他
*.*双方约定的其他工程质量保修事项：
*.*本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附
件，其有效期限至保修期满。
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人：法定代表人：
日期：日期：
安全生产合同
为在****年****区双杨镇杨寨村供水设施建设项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环
境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主****市****区双杨镇人民政府（以下简称“甲方”）与
承包****（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。
*、安全生产目标
*、人身死亡事故为*；
*、机械、设备事故为*；
*、火灾事故为*；
*、交通事故为*
*、严重未遂事故为*。
*、环境污染事故为*
*、重大职业病事故为*
*、甲方职责
*、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*、按照“安全第*，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产
与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*、重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即同时设计、审批，同时施工，同时验
收，投放使用。
*、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的文件精神。
*、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
*、乙方职责
*、贯彻国家有关法律、法规、规章、制度和标准，建立、完善施工安全管理制度。对所施工的工程
安全生产工作全面负责，是安全生产第*责任人。
*、坚持“安全第*、预防为主”和“管生产须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员
安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，编制工程施工防洪预案，配备专
职及兼职安全员，有组织有领导地开展安全生产活动。管理人员、工程技术人员和具体操作人员，熟悉和
遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安
全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人有责。
项目经理是本工程安全生产的主要责任人。现场设置的安全机构，应规定配备安全员，专职负责所有员工
安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防
止事故发生。
*、乙方必须具有省级或以上建设行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安
全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，
，*
对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、潜水、瓦斯检验等特殊
工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作
现象时，项目经理必须承担管理责任。
*、负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底。
*、对于易燃易爆的材料由专人负责保管，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防
设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予或转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样
行为。
*、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗；对施工现场
的各种安全设施和劳动保护用品要责成专人定期检查和维护；不安排患有高血压、心脏病及其它不适于高
空作业的人员从事高空作业。
*、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其处于完好状
态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用；严禁用工程车辆载人。
*、必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌、防护设施。
**、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，施工的膳食、饮水供应等应符合卫
生要求。如因生活设施安排不当导致人员伤亡事故，责任由乙方承担。
**、在任何时间乙方施工人员的安全保护，乙方自理，甲方不予负责。
**、乙方对所施工周边的环境有保护的职责，如有损坏，必须立即恢复原状，因此造成的*切后果由
乙方负责。
**、如乙方在施工过程中，造成对第*方的伤害，*切责任，由乙方负责。
**、乙方必须按照本工程项目特点，组织本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全
事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，
并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
**、施工期间产生的建筑垃圾均由乙方负责清运。
**、施工期间发生的因文明施工、噪音等引起的罚款由乙方承担。
**、施工期间必须严格按照有关规定，做好施工现场管理，做到安全文明施工，包括施工人员安全和
其他工作人员安全，否则出现的*切人身伤亡事故均由乙方负责；对于不按规定要求施工的，甲方有权中
止其施工，不听劝阻的，将做罚款处理，直至停止施工。
**、施工现场要设置醒目的符合安全规定的安全警示标志、安全标语、夜间须设警示灯，设置标准及
数量需满足安全法的相关规定，并设专人负责值班，作业现场有安全操作规章制度。
**、乙方应做好场区内环境保护，防止环境污染。乙方使用任何机械前，须经甲方同意；施工中不得
污染周边环境；做好各类设施的维护。任何因施工造成的环境破坏和污染，乙方都有责任采取措施予以防
止和消除。由于乙方过失、疏忽或未按甲方指示做好环境保护工作导致需要另外采取环境保护措施，这部
分额外工作的费用应由乙方负担。
**、在施工期间或竣工后，注意保护施工现场的环境卫生，工程施工中的余土及垃圾要及时外运，不
得在工地存放。工程竣工后，将施工垃圾全部清理完毕，做到工完、料净、场地清。
，*
*、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
*、其他
本合同*式*份，由甲方执*份、乙方执*份。
甲方：（单位全称）（盖章）乙方：（单位全称）（盖章）
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
日期：日期：
，*
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
