建设工程造价咨询合同
中华人民共和国建设部制定
国家工商行政管理总局
第*部分,建设工程造价咨询合同
委托人:****省****监狱
咨询人:****
委托人与咨询人就提供建设工程造价咨询服务相关事宜协商*致,签订本合
同。
委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:
*.项目名称:****省****监狱****年监墙内警戒隔离带场地硬化项目
*.服务类别:审计
:、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同
义。
*、下列文件均为本合同的组成部分:
*.建设工程造价咨询合同标准条件;
*.建设工程造价咨询合同专用条件;
*.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
*、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设
工程造价咨询业务。
*、委托人同意按照本合同专用条件中规定的期限、方式、币种、额度向咨
询人支付酬金。
*、本合同的建设工程造价咨询业务自以上项目资料承接起至正式报告出具后
终结。
*、本合同*式*份,具有同等法律效力,委托人执*份,咨询人执*份。
委托人(盖章)咨询人(盖章):****
法定代表人授权代理人
法定代表人/授权代理人
(签字或盖章):(签字或盖章);
单位地址:单位地址:****省延安市宝塔区新城街道办
东方红大道盛世花园*号楼**层
联系电话:联系电话:***-********
开广银行:开广银行:国建设银行股份有限
公司延安枣园路支行
帐号:帐号:********************
期:****年:**月***
*期:*****月****
第部分建设工程造价咨询合同标准条件
词语定义、适用语言和法律、法规
第·条下列名词和川语,除*下文另行规定外具有如下含义。
*、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的
方,以及其合法继承人。
*、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的方,
以及其合法继承人。
*、“第*人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务存关的当事人。
*、“”是指任何·天*时至第::天*时的时间段。
第条建设工程造价咨询合同适川的是中国的法律、法规,以及专用条件中
议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方
规章。
第条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当
不同语育文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。
咨询人的义务
第*条向委托人提供*:工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的
资质证书及承扣本命同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合阅专用条
件中约定的范围实施咨询业务。
第*条咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加
*
服务和额外服务。
*、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询作;
*、“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书协议确定的附加服务;行
*、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准
条件第*条、第::*·条和:*:条的规定,咨询人应增加的额外工作量。
第*条在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动
有关的保密资料。
委托人的义务
第*条委托人应负贵与*本建设工程造价咨询业务有关的第:人的协调,为咨
询人工作提供外部条件。
第*条委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供*本项目咨询业务有
关的资料。
第*条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜
做出书面答复。咨询人要求第::人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转
送。
第*条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。
咨询人的权利
第·!:·条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授了咨询人以下权
利:
*、咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面
报告。
*、咨询人在咨询过程中,有权对第*人提出与本咨询业务有关的问题进行核
对或查问。
*、咨询人在咨询过程,有到工程现场勘察的权利。
委托人的权利
第*::条委托人存下列权利:
*、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
*、委托人有权阅述对具休间题的意见和建议。
*、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第*人串通给
委托人造成经济损尖的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止;合同并要
求咨询人承担相应的赔偿责任。
咨询人的责任
第·*条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因内非咨询人的
贵任造成进度的推迟或延误*超过约定的*期,双方应进步以书面形式约定相
应延长合同行效期。
第**条咨询人在责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同丨约定的义务,
如无止当理由未按期版行合同义务,则应以咨询酬金总额**%承担逾期违约金。
内咨询人的单方过尖造成委托人的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿
总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额。
第**条咨询人对委托人或第::人所提出的问题不能及时核对或答复,导致
介同不能全部或部分履行,委托人有权解除合同,解除合同的通知以书面*形式送
达咨询人,咨询人收到解除通知合同解除。委托人有权要求咨询人承扣咨询
金总额的**%违约金。
第**条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿山于该赔偿
或其他要求所导致委托人的各种费川的支出。
委托人的责任
第**条委托人应当股行建设工.程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应
当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。累计赔偿总额不应超过建设工程造
价咨询酬金总额。
第丨*条委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,委托人咨
询人应进行协商,双方可另行以书面形式确定补偿数额以及咨询人由此产生的费
川。
合同生效,变更与终止
第**条本合同自双方签字盖章之*起生效。
第条山手委托人或第…:人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加
了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响丁:内书面通
知委托人,若逾期未通知委托人,委托人不承担咨询人内此增加的工作量部分的
酬金。完成建设工程造价咨询工作的时间应当经委托人同意后以书面形式*复咨
询人,咨询人收到委托人书*同意文件之*起责任期暂停计算,延长时间山双方
*
协商确定,双方经书面*协商确定延长时间后,以该书面文件签订时间的次门进行
起算,咨询人在延长时间的期限内未按照约定完成工作,应向委托人承担咨询
*
酬金总额**%的违约金。
第:*条当事人.方要求变更或解除合同时,则应当在:**自前以书面形式
通知对方;内变更或解除合同使方遭受损失的,应山贵任方负责赔偿。
第:*条咨询人由于非身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,
山此*而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得
到额外的时间和酬金。
第:*条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未
达成之前,原合同仍然有效。
咨询业务的酬金
第::**条正常的建设:工程造价咨询业务,附加工作和额外工作的酬金,按
照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支
付。
第::***条如果委托人在规定的支付期限内术支付建设工程造价咨询酬金,
自规定支付之*起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期
限最后*****乘以拖欠酬金时间计算。
第::**条如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提
出异议,应当在收到支付通知·书**内向咨询人发出异议的通知,但委托人不得
拖延其无异议酬金项*的支付。
第::**条支付建设工程造价咨询金所采取的货币币种、汇率山合同专用
条件约定。
其他
第**条因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考
察,经委托人同意,其所需费用山委托人负责。
第…**条咨询人如需外聘专家协功,在委托的建设工程造价咨询业务范围
内其费用山咨询人承执;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可
**
其费川山委托人承担。
第:*条未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。
第*…条除委托人书*同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程
造价咨询合同约定以外的*:工程造价咨询项目有关的任何报酬州。
咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。
合同争议的解决
第*:条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询
人之间应当协商解决;如未能达成··致,可提交有关主管部门调解;协或调解
不成的,向委托人所在地人民法院提起诉讼。
第*部分建设工程造价咨询合同专用条件
第:条本合同适川的法律、法规及工程造价计价办法和规定:
第*条建设工程造价咨询业务范围:“建设工程造价咨询业务”是指以下
服务类别的咨询业务:*类
(类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;
(*类)建设工程概算、预算、结算、竣*结(决)算的编制、审核;
(*类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;
(*类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;
(*类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供存关工程造价
信息资料等。
第*条双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间:按
招标项门招标工作计划及时提供。
第*条委托人应在::*,且内对咨询人书而提交并要求委托人做出答复的
事官做出书面答复。
第**条咨询人在其贵任期内如果尖职,同意按以下办法承担因单方责任
而造成的经济损尖。
赔偿金=直接经济损失,累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额
(除去税金)
第**条服务酬金
*、基本费率:**.**%;效益费率**.**%。(具体详见附件*)
*、造价咨询费支付的时间及方式:费用于乙方工作成果经甲方确认后*:个
工作日内…次性支付,支付前咨询人应向委托人提供符合委托人要求的发票
第**条双方同意用人民币支付酬金,按/汇率计付。
第*·*条本合同自双方_签字盖章_之*起生效。
第…·条本合同签订后,*于委托人原因,使得咨询人不能持续履行造
价咨询业务时,委托人应及讨通知咨询人暂停造价咨询业务。当需要恢复造价咨
询业务时,应当在止式恢复前**个作*内通知咨询人。
第::*条本合同当事人·方要求变更或解除合同时,除法律、行政法规
另有规定外,应与对方当事人协斋··致并达成书面协议。未达成书面协议的,本
合同依然有效。
第:条建设工程造价咨询合同在版行过程中发生争议,委托人咨询
人应及时协商解决;如未能达成·致,可提交行关主管部门调解;协或调解不
成的,按下列第(*种方式解决:
(*)提交****_仲裁委员会仲裁;
(*)依法向委托人所在地人民法院起诉。
*
*
电
附件*:****省执行政府指导价的工程造价咨询服务收费项目和标准(差额定率分档累进法)
序号 |
收费项目 |
收费项目 |
计费基数 |
收费费率(%) |
收费费率(%) |
收费费率(%) |
收费费率(%) |
收费费率(%) |
收费费率(%) |
收费费率(%) |
备注 |
序号 |
收费项目 |
收费项目 |
计费基数 |
川****元 |
***—*****元 |
****—*****元 |
****—*****元 |
****—*****元 |
****—******元 |
&**;******元 |
备注 |
|
工程设计概算编制(审核) |
工程设计概算编制(审核) |
项目总投资 |
*.* |
*.* |
*.* |
*.* |
*.* |
*.* |
*.* |
|
* |
编制工程量清单及计价 |
编制工程量清单及计价 |
工程造价 |
*.* |
*.* |
*.* |
*.* |
*.* |
*.* |
*.* |
|
* |
工程量清单计价(不含清单编制) |
工程量清单计价(不含清单编制) |
工程造价 |
*.* |
*.* |
*.* |
*.* |
*.* |
*.* |
*.* |
|
* |
施工图预算编制 |
施工图预算编制 |
工程造价 |
*.* |
*.* |
*.* |
*.* |
*.* |
*.* |
*.* |
|
* |
预结*第审核(查 |
(*)基本收费 |
送审工程造价 |
*.* |
*.* |
*.* |
*.* |
*.* |
*.* |
*.* |
|
* |
预结*第审核(查 |
(*)效益收费 |
核减(增)额 |
*% |
*% |
*% |
*% |
*% |
*% |
*% |
|
* |
工程实施阶段全过程造价控制 |
工程实施阶段全过程造价控制 |
工程造价 |
** |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
* |
工程造价纠纷鉴定 |
工程造价纠纷鉴定 |
鉴定标的额 |
** |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
* |
竣工决算编制(审核) |
竣工决算编制(审核) |
项目总投资 |
* |
*.* |
*.* |
*.* |
*.* |
*.* |
*.* |
|
* |
单独计算钢筋或铁件 |
单独计算钢筋或铁件 |
钢筋、铁件量 |
**元/吨 |
**元/吨 |
**元/吨 |
**元/吨 |
**元/吨 |
**元/吨 |
**元/吨 |
|