合同编号:********-***
****市清澜中心幼儿园遮阳棚工程项目
搀骊
~鹇★
瞩*嘤
建设工程施工合同
工程名称:****市清澜中心幼儿园遮阳棚工程项目
发包人(全称)∶****市清澜中心小学
承包人(全称)∶****正良建筑工程有**口
*'酬
签订日期:***乙年♀月′日
//
||
合同编号：********-***
****市清澜中心幼儿园遮阳棚工程项目
建设工程施工合同
工程名称：****市清澜中心幼儿园遮阳棚工程项目
发包人（全称）：****市清澜中心小学
承包人（全称）：****
期：****年*月*
签订日其日
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****市清澜中心小学
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****市清澜中心幼儿园遮阳棚工程项目施工及有
关事项协商*致，共同达成如下协议：
、工程概况
*.工程名称：****市清澜中心幼儿园遮阳棚工程项目
*.工程地点：****市清澜中心幼儿园
*.工程承包范围：工程施工总承包（具体以工程量清单和施工图为准）。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月*日
计划竣工日期****年**月*日
工期总日历天数：**日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天
数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
合格
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）*********元*角*分
（***￥******.**元）
*.合同价格形式：单价合同
*、项目经理
承包人项目经理：周子睿。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录；
(*)专用合同条款及其附件;
(*)通用合同条款;
(*)技术标准和要求;
(*)图纸;
(*)已标价工程量清单或预算书;
(*)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同*类内
容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*,发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期
限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进
行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*,发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同*工程另行签
订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于**，订。
*、签订地点
本合同在__文昼立签订。
**、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议.补充协议是合同的组成部分.
**、合同生效
本合同白~*匪涩垒匪且期崮~生效.
**、合同扮敬
本合*司*式~垒~份,均具有同等法律效力.发包人执~*~份,承包人执~蓝~份.
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内
容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期
限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进
行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签
订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月
*且签订。
*、签订地点
本合同在****市_签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签订日期起生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
*
（公章）
发包人：（公章）承包人：
法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：组织机构代码：******************
地址：地址：****省海口市美兰区海府街道蓝天路**
号名门广场北区*座**层****房
电话：电话：***********
开户银行：开户银行：中国银行股份有限公司美苑路支行
账号：账号：************
*
第*部分通用合同条款
采用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局(**-****-****)示范
文本中的“通用条款”
第*部分通用合同条款
采用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局（**-****—****）示范
文本中的“通用条款”
*
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
其他合同文件包括：甲乙双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、
设计变更等资料。
*.*.*合同当事人及其他相关方
监理人：
名称：详见监理合同：
资质类别和等级：详见监理合同
设计人：
名
称：详见设计合同；
资质类别和等级：详见设计合同
*.*.*工程和设备
作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。
永久占地包括：依据施工图纸确定。
临时占地包括：为施工需要而占用的场地，包括场内交通，临时设施、材料、机具堆
放等的用地。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑
法》、《建筑工程质量管理条例》、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》及****
省、****市有关法规、规章及规范性文件对合同有约束力。
*.*标准和规范
适用于工程的标准规范包括：《中华人民共和国建筑工程施工质量验收统*标准》
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按“通用条款”执行。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：进场前；
*
发包人向承包人提供图纸的数量：*套；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定；
承包人提供的文件的期限为：双方另行确定；
承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；
承包人提供的文件的形式为：双方另行确定；
发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、
指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：项目所在地
发包人指定的接收人为：项目负责人
承包人接收文件的地点：项目所在地
承包人指定的接收人为：项目负责人
监理人接收文件的地点：项目所在地；
监理人指定的接收人为：监理工程师
*.*交通运输
*.*.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。
*.*.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：现场决定
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方
另行确定。
*.*.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承
担。
*.*知识产权
*
*.*.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术
规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执
行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
*.*.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
*.*.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
按通用条款执行
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。允许调整合同价格的工程量偏差
范围：全部项目
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：另发函
发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程施工进行监督、管理和协调：负责隐蔽工
程、工程量增减的核定，工程款拨付的初审；配合初审工程结算及承包方派驻工地的人员的
资格；要求承包人撤换由其委派或聘用的不能胜任或玩忽职守或工作不负责任的现场管理人
员和班组
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的
开工日期前*天具备施工条件并移交给承包人，发包人最迟应当在移交施工场地的同时
向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：提供：材料、机具堆放所需的场地。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸
承包人需要提交的竣工资料套数：*套
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担
*
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后**天内
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式
承包人应履行的其他义务：①、承包人应严格遵守执行****市人民政府发布的《关于实
行建设领域农民工工资月发放制度的通知》及国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、
法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材
料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、
设备货款及民工工资，并从应付给承包人的当期工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不
按计划支付的，作为不良记录纳入信用信息管理系统；
②、根据施工进度计划制定民工工资支付计划及措施，并根据实际进度情况适当调整，
确保及时及优先支付民工工资。
③、施工现场设立施工扬尘污染防治公示牌，建立健全建筑工地现场扬尘专项治理管理
制度，落实扬尘治理的各项工作。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：周子睿
身份证号：******************；
建造师执业资格等级：*级建造师；
建造师注册证书号：琼************
*
建造师执业印章号：琼************（**）；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：***********；
电子信箱：*********@**.***；
通信地址：****省海口市美兰区海府街道蓝天路**号名门广场北区*座**层****房
承包人对项目经理的授权范围如下：施工现场质量安全的全面管理_。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于**天
*.*承包人人员
承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前*天。
*.*分包
分包的*般约定
禁止分包的工程包括：本工程不得分包。
*
*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收
交付使用前由承包人负责保修
*.*履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式：商业保函，合同造价的**%。
*.监理人
监理人的*般规定
关于监理人的监理内容：本次工程的施工设计图纸的全部监理工作（含其后的缺陷责任
期）。
关于监理人的监理权限：施工阶段的工程质量控制、进度控制、造价控制、现场安全文
明施工监督、现场管理、技术资料管理、各方关系协调等；组织召开工程监理例会：审查施
工单位管理人员、特殊工程资质和上岗证；审查分包单位及人员资质；主要已购材料的资料：
对所有进场材料进行检查、验收并见证取样：施工过程的检查、抽检、隐蔽验收、分部分项
验收、单位工程验收、单项工程竣工验收；签署工程竣工图、备案资料、归档资料；审查施
工图范围内的技术核定，以及发包人与监理单位签订的监理委托合同约定的其它内容。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工
现场的办公场所由承包人提供，所发生的费用由监理人承担。监理单位履行监理服务有关的
通讯设施、办公设施（用品）、生活设施（用品）及场所由监理单位自行解决，并承担其费
用。
*.工程质量
隐蔽工程检查
承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：**小时前书面通知监理人
监理人不能按时进行检查时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标
准》。
*.*.*关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行_
*
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划
*.*.*文明施工
合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》
*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本合同生效后*天内按****
省现行规定标准执行。
*.工期和进度
*.*施工组织设计
*.*.*合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：见通用条款*.*.*条
*.*.*施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：*天内
*.*施工进度计划
施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到*天
内。
*.*开工
*.*.*开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后，开工前。
*.*.*开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起施工许可证办理后*日内天
内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同
*.*测量放线
发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开
工前**天
*.*工期延误
*.*.*因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：甲供设备与材料不依约提供时。
*.*.*因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：本合同不作要求。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的*%
**
*.*不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：无。
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：间歇性雨天影响正常施工的天
气。
*材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按设备、材料总价的*%，由发包人
承担。
*.*样品
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：无。
*.*施工设备和临时设施
承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：按****省有关规定由发包人承担。
*.变更
*.*变更的范围
关于变更的范围的约定：按“通用条款”执行
*.*变更估价
*.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定：按“通用条款”执行。
*.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按“通用条款”执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按“通用条款”执行
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：
另行商定
*.*暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件**：《暂估价*览表》
*.*.*依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取对于依法必须招标的暂估价项目的
**
确认和批准：由招标人按照国家招投标相关规定进行招标确定。
*.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第按“通用条款”执行种方
式确定。
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第_*_种方式对合同价格进行调整：
第*种方式：
第*种方式：
第*种方式：
（*）人工、机械：
按国家、省、市有关计（调）价文件执行。
（*）材料：
基准价：本合同订立前**天《****工程造价信息》单价或本工程预算中所列单价。
基准价×*.**或*.**为基数，与合同工期施工期间的“信息”平均价对比，退补差
额部分，其公式为：
①与基准价比较，材料上涨时：
差额=（“信息”公布的合同工期施工期间的平均价－基准价×*.**）×相应工程量：
②与基准价比较，材料下跌时：
差额=（“信息”公布的合同工期施工期间的平均价—基准价**.**）*相应工程量：
注：“信息”中缺价的，以“信息”的“厂商报价”为准，“厂商报价”也缺价的，
以发承包双方确认的市场价为准。
（*）措施项目及其他费用：
以人工、材料、机械调整为依据，按相关计价规定作相应调整。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
综合单价包含的风险范围：
风险费用的计算方法：
风险范围以外合同价格的调整方法：
**
*、总价合同。
总价包含的风险范围：
风险费用的计算方法：
风险范围以外合同价格的调整方法：
*、其他价格方式：单价合同
单价包含的风险范围：材料价的±*%；
风险费用的计算办法：材料基准价×*%
风险范围以外合同价格的调整方法：见本合同“专用条款”**.*条。
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额：签约合同价的**%。
预付款支付期限：合同生效且提供履约保函后*日内。
预付款扣回的方式：从工程进度款*次性扣除。
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则：
以工程量清单计价时，按下列相关的规范执行：
*、《建设工程工程量清单计价规范》*******—****
*、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》*******--****
*、《仿古建筑工程工程量计算规范》*******--****
*、《通用安装工程工程量计算规范》*******--****
*、《市政工程工程量计算规范》*******--****
*、《园林绿化工程工程量计算规范》*******--****
以定额计价时，按下列相关的定额执行：
*、《****省建设工程计价定额*房屋建筑与装饰工程》（****）
*、《****省建设工程计价定额*市政工程》（****）
*、《****省安装工程综合定额》（****）
*、《****省装饰装修工程综合定额》（****）
*、《****省园林绿化与仿古建筑工程综合定额》（****）
**.*.*计量周期
**
关于计量周期的约定：按“通用条款”执行。
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按“通用条款”执行_
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：按“通用条款”执行_。
总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项（总价合同的计量）约定
进行计量：无
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：无
**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定：承包人根据工程进度申请，发包人视工程进度拨付。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：工程进度款支付至合同价款的**%以后停止支付，余
款在工程竣工结算后（预留结算审核金额的*%作为质保金）**天内付清。
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：按发包人要求。
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：按发包人要求
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：按发包人要求。
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：收到后*天内。发包人完成审批并签发进度
款支付证书的期限：从申报日起*天内
（*）发包人支付进度款的期限：从承包人申报日起**天内。发包人逾期支付进度
款的违约金的计算方式：因财政拨款或内部审批等原因导致发包人付款迟延的，承包人表
示凉解并保证不向发包人主张任何违约付款责任。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**
**.*.*工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按“通用条款”执行_
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按“通
用条款”执行。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按“通用条款”执行
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按签约合同价
的*%计付。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按签约合同价的*%计付
**.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：发包人颁发工程接收证书后**天内
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后**天内
竣工结算申请单应包括的内容：按“通用条款”执行_。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：收到申请单后**天内。
发包人完成竣工付款的期限：收到申请单后**天内
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：由双方派员当面核对。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*份
承包人提交最终结算申请单的期限：发包人颁发工程接收证书后**天内
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到后**天
内。
（*）发包人完成支付的期限：收到后**天内。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：按“通用条款”执行。
**
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留
**.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：无
（*）*%的工程结算审核款。
**.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付
款的支付、扣回以及价格调整的金额：
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
关于质量保证金的补充约定：质量保证金在工程竣工验收合格之日起*年后**日内付
清。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：按国家规定执行。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时内
**．违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按“通用条款”执行
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：_双方另行确定
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行相关约定。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行_
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或
**
以其名义编制的其他文件的费用承担方式:_医方另行确定。
**.不可抗力
**.*不可抗力的费认
除通用合同条款约定的不可抗力每件乏外.视为不可抗力的其他情形;咖
区~。
**.*因不可抗力解除合同*‘
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。·
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定:_*_。
**.*其他保险
关于其他保险的约定:由承包人办理路工人员的“工伤保险’,费用由承包人承担
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:_**。
**争议评审
仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第~*~种方式解决:
(*)向，仲裁委员会申请仲裁;
(*)向.~文且立人民法院起诉。
以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：*级及以上的台
风。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：无
**.*其他保险
关于其他保险的约定：由承包人办理其施工人员的“工伤保险”，费用由承包人承担
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：无。
**争议评审
仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向****市人民法院起诉。
*
*
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
