****市黄河*号旅游公路速水河段建设项目（张
华村-夏阳村）工程
合
同
文
件
*月**日
***年
合同协议书
建设单位：****市交通局（以下简称甲方）
施工单位：****（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》有关规定，结合本工程的具
体情况，经双方协商，签订本合同，以此共同遵守。本合同未作
约定的，适用通用合同文本中的通用合同条款。
第*条工程概况
*.*工程名称：****市黄河*号旅游公路速水河段建设项目
（张华村-夏阳村）*标段
*.*工程地点：****市
*.*工程范围和内容：
****+***.***～****+***,*****+***.***～*****+***
主要项目：施工图纸工程量清单范围内所含全部内容
第*条工程期限
*.*本工程合同总工期为***天（日历天从开工之日算起）
*.*本工程开工日期：****年**月**日
交工日期：****年**月**日
*.*乙方逾期交工的，应按逾期每日按合同总价*分之*的
标准向甲方承担违约损失。
第*条工程合同总价
*.*本工程合同总价约为人民币_************
***（********.**）元，最终结算支付价以政府审计审定价款
为准。
*.*本工程合同价格形式：固定单价，固定单价计价标准见本
合同附件。
*
第*条甲方的义务和权利
*.*甲方应负责完成的工作
甲方负责组织完成本项目的前期工作和征地拆迁工作并协
助乙方办理施工所需的各项手续。
项目前期工作包括
（*）甲方负责完成可研批复的各项前置条件的批复工作，并
支付相关费用。
（*)甲方负责组织勘察、设计、监理等工作，并支付相关费
用。
*.*甲方有权对本项目进行监督、检查、和审查，包括项目
的质量、安全、工期、造价等。
*.*甲方有权按照有关法律、法规、规章和技术规范所提出
的要求，依据工程实际情况加大监督抽检的频率和范围，乙方应
积极配合质量监督机构对项目工程质量进行监督。
*.*甲方应协助乙方处理本项目工程建设对外的重大协调工
作，及其它依法需要以甲方名义办理的相关报批文件应当在乙方
提出要求后及时办理。
*.*甲方应在乙方提出工程竣（交工）验收申请后，按规定组
织本项目的工程验收。
*.*审查乙方编制的工程进度计划。
*.*审查乙方在不改变项目工程技术标准，使用功能和不突
破概算的前提下，根据《****省交通运输厅公路工程设计变更管
理办法》进行变更。
*.*甲方为乙方提供工程管理期间所需的图纸等必要的工程
*
资料。
*.*甲方检查乙方与否并不免除乙方的管理贵任。
第*条乙方的义务和权利
*.*乙方主要项目人员具有相应的职业资格和工程建设的管
理经验，组建项目建设机构，建立与管理业务相适应的管理体系，
配备满足本工程项目管理需要的专业技术管理人员、合同管理、
安全管理等，制定管理入员的岗位职责，履行本协议。
*.*乙方在履行本协议时，乙方及其人员应当遵守国家现行
的法律、法规、工程建设程序，执行工程设强性标准，遵守职业
道德、公开、科学、诚信的开展项目建设工作。
*.*负责项目（交）竣工验收的建设管理，包括工程变更的
论证、评审等，重大变更报甲方批准
*.*编制工程结算，（交）竣工文件。
*.*乙方应接受并配合政府相关部门和甲方组织的履约监督
与检查，对于指出的问题应予以及时纠正。对按照《工程管理办
法》作出的处罚决定，必须坚决执行。
*.*乙方应建立工程质量、安全检查、变更管理等服务台账、
记录相关文件、工作计划方案、项目批复、项目进展工作汇报总
结，重大活动和其他有关资料信息，以配合甲方及甲方组织的监
督检查或绩效评价。
*.*乙方应根据要求，无条件接受和配合甲方或市政府组织
的与本协议相关的审计。
*.*乙方应接受甲方组织的竣（交）工验收工作，确保工程质
量符合国家相关要求
*
*.*服务结束后，乙方应做好相关资料的移交及保管工作。
*.**乙方应安照本协议规定按时，按标准完成项目任务。
如乙方因自身过错导致未能完成服务项目的，应承担相应的违约
责任。
*.**乙方应按照国家、省、市建设管理等规定，认真履行
职责，杜绝转包和违规分包。若乙方转包或违规分包，甲方有权
解除本合同。
*.**乙方不得与设计和其他单位串通或合谋，采取不正当
手段提高工程造价，谋取非法利益。
*.**乙方有责任对本项目的施工质量、施工安全、施工进
度，工程造价等进行全程管理，并确保项目管理目标的实现。
*.**人员管理
*.**.*乙方应在本协议书签订后**日内，项目管理机构配
置和人员配备必须满足本项目需要并不得低于甲方要求。乙方派
驻到项目所在地履行工程建设工作的人员，必须能够胜任本合同
规定的工程建设委托管理工作
*.**.*乙方原则上不得更换主要管理人员，因特殊原因需
要更换项目经理、技术负责人等时，应以书面的形式报告甲方，
在等到甲方书面同意后方可更换。
*.**.*乙方在接到甲方要求撤换不合格管理人员书面通知
后**天内，撤换不能按照本协议的规定履行建设工作的派驻人
员。
*.**保密义务
*.**.*乙方及乙方工作人员在本协议履行过程中所获得的
*
甲方及项目的所有信息和与提供本协议项服务相关的记录、数
据、报告等资料均属甲方之保密信息。
*.**.*乙方应对保密信息采取保密措施，且仅为本协议之
目的使用该保密信息。
*.**.*未经甲方书面同意，乙方不得披露、使用、转让复
制或允许第*方使用上述保密信息，为本协议之履行需要向其他
工作人员等披露的除外。
*.**.*乙方应保证其工作人员、代理人等遵守本条有关保
密的约定，且该约定不因本协议终止或解除而失效。
第*条建设
*.*设计
甲方应根据使用法律的规定，委托有相应资质的设计单位进
行本项目的设计。
*.*监理
甲方应根据使用法律的规定，委托有相应资质的工程监理机
构，监理费用由甲方支付。监理机构须按照使用法律对工程的投
资、质量、工期等方面进行监理，并履行国家赋予监理的安全责
任，对施工过程有关问题进行协调。
*.*工程协调和管理
甲方应全面负责本工程的协调工作。乙方负责本项目建设管
理工作，必要时应提请甲方协助，已保证工程顺利实施。
*.*质量控制
*.*.*工程质量必须达到中华人民共和国交通部颁布的
*******-****《公路工程质量检验评定标准》中的合格标准，不
*
合格工程应全部进行返工，直至符合要求为止。返工费用由乙方
承担，返工后的工程不再评为优良工程。
*.*.*质量保证和质量控制
在开工之前，乙方应制定工程建设质量保证措施和质量控制
计划，并将其报甲方备案。乙方应在整个建设期执行质量保证措
施和质量控制计划。
*.*.*甲方对质量控制的监督和检查
(*）甲方有权在不影响建设进度的前提下对工程的建设情况
进行监督和检查，该监督和检查应在乙方代表参加的情况下进
行。甲方应合理地提前通知乙方有关监督和检查的事宜，若通知
后，乙方未能派代表参加不影响上述监督和检查的效力。
(*）乙方应当提供甲方进入工程建设场地的便利条件并对甲
方与实施本合同项下监督和检查有关的合理要求予以必要协助。
（*）甲方对工程建设的监督和检查不影响也不能替代其他政
府部门依法对工程建设的监督检查。
*.*.*有关检查的资料
乙方应当提供甲方进行检查所需的与特定的检查目的相关
的所有方案、设计、文件和资料的复印件。
*.*.*不符合质量和安全要求
（*）如果工程建设或其任何部分不符合有关的质量和安全要
求甲方可以就此给予乙方书面通知，要求其在合理时间内纠正缺
陷；乙方应遵照执行，尽快采取补救措施，并对由此引起的任何
费用的增加和延误负责。
（*）如果乙方在收到甲方上述通知后**天内不能或拒绝纠
*
正缺陷，甲方有权自行或聘请第*方纠正上述缺陷。在这种情况
下，乙方应为此向甲方支付合理且必要的修理费用。
*.*工程进度
*.*.*进度计划
(*）乙方应向甲方提交进度计划，经甲方同意后执行。
（*）在未通知甲方的情况下，进度计划或这类安排与方法都
不应有重大更改。若工程实际进度与进度计划不符甲方可要求乙
方以实现如期完工为前提，合理安排施工计划并修改进度计划。
（*）乙方应严格按照进度计划进行施工，未经甲方同意，
不得擅自停工，若乙方擅自停工超过*日的，甲方有权解除本合
同，更换施工方。
*.*.*进度报告
乙方应负责编制和上报进度报告（包括月、季）并提交*式*
份书面报告给甲方。第*份报告所包含的期间应从开工之日起至
开工日所在月、季的最后*天至，此后每月、季最后*天之后的
**日内提交月、季进度报告。进度报告应持续至完工日止。
*.*工程价款的支付与结算
*.*.*工程款（进度款）的支付方式和时间：甲乙双方签订
协议之后，乙方进驻工地后，乙方开具合同价款**%的履约保函
后预付合同金额的**%。预付款在合同进度款支付时按比例扣除。
①路基完成后按甲方与监理签认合同内工程量（不包含工程签
证及变更签证）的**%支付，②路面工程水稳基层完成后按甲方
与监理签认合同内工程量（不包含工程签证及变更签证）的**%
支付，③路面工程沥青面层完成后按甲方与监理签认合同内工
程量（不包含工程签证及变更签证）的**%支付，工程全部完工
*
验收合格后，付工程决算审计后的（包含工程签证及变更签证）
**%，工程缺陷责任期结束后付工程决算的*%。预留*%的工程款
为本项目的质量保证金（不计利息），用以保证承包人在缺陷责任
期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，待工程交付使用
后，缺陷责任期期满后清算及退还质量保证金（不计利息），质
保期内如有返修，发生费用应在质量保证金内扣除。
*.*.*乙方应按时足额支付约定的人工费用并且人工费用拨
付周期不得超过*个月。
*.*.*乙方根据工程施工需要，可以在工程所在地开设项目
*般账户或基本账户。
*.*环境保护
乙方应采取*切合理步骤，保护现场内外的环境，并避免由
其施工作业引起的污染、噪音以及其他后果对公众和财产的损害
和妨碍。乙方应保证在施工期间，现场的气体散发地面排水及排
污不能超过使用法律法规的数值。
*.*项目文件
*
*.*.*乙方应编制足够详细的施工文件，以满足所有适用法
律的要求，为供应商和施工人员实施工程提供足够的指导，并对
已竣工的工程运行进行描述。如果施工文件中存在任何错误、遗
漏、模、矛盾、欠缺及缺陷，乙方应自费进行修正。
第*条项目交工验收与竣工验收
*.*.*当项目按本协议要求已建成并具有独立使用价值时，
应按国家有关规定准备交工验收。
*.*.*交工验收由甲方负责。交工验收的内容和程序应按交
通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》，《公路工程竣（交）
*
工验收办法实施细则》和****省交通运输主管部门的有关规定执
行。
*.*.*未经交工验收或交工验收不合格项目不得进入试运
营，也不得报请竣工验收。
*.*竣工验收
*.*.*项目交工验收合格*年后，乙方按照有关规定向甲方
申请进行项目的竣工验收。
*.*.*竣工验收由甲方负责主持。竣工验收的内容和程序应
按交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）
工验收办法实施细则》和****省交通运输主管部门的有关规定执
行。
*.*.*凌工验收合格后，乙方按照规定向甲方办理有关档案
资料移交手续。
*.*.*凌工验收不合格，项目不得进入正式运营，乙方应进
行整改直至验收合格。
*.*.*项目竣（交）工验收期问质量监督机构进行工程质量检
测所需的费用包含在乙方项目建设费用中。
*.*延期
*.*.*由于下列任意事项引起施工延误，乙方有权要求延长
预计的交工日期：
（*）因甲方原因造成的工程延期；
(*)为保护在建设用地范围内发现的历史文物；
（*）甲方提出的设计变更导致的完工延误；
(*)发生不可抗力。
**
*.*.*上述延期只有在下列情况下才可以获得批准
（*）乙方在延误事件发生后**天向甲方提供书面通知，声明
要求延期，而且应说明造成预计的交工日期延误的原因及影响程
度。
(*)乙方应向甲方合理证明预计的交工日期已被或将被延
误，并且乙方已经采取*切合理地措施将延期减少至最低。
（*）由于乙方违反协议下的任何义务导致的延期，续报甲方
批准后，方可生效。
*.*决定延期期限
*.*.*甲方应在接到乙方延期通知**天内，决定是否对预
计的交工日期进行延长，并通知乙方。该通知应包括被授予的延
长的期限，如果甲方不允许延期，应说明理由。
*.*.*甲方作出延期的决定应公平合理并符合本协议的规
定。
*.*交工延误
如果由于乙方的过失，不能在预计的交工日期内完成项目施
工，甲方有权按照本协议规定扣除乙方的违约金。甲方可要求乙
方提交延误报告说明延误的理由，同时提交新的预计交工日期
（新的预计交工日期与原预计交工日期之差不超过*个月），并为
新的预计交工日期的实现提供保证措施。甲方审查并批准新的预
计交工日期后，乙方应严格执行。
*.*工程交工验收后，质量缺陷责任期为*年，质量保修期
自工程交工验收合格之日起计算。
*.*项目竣工验收前，乙方接到甲方通知后**天内未能提
**
供保修的义务时，甲方可指派其他单位代为实施，由此产生的费
用由乙方承担。除非调查结果确定上述缺陷、病害或其他不合格
之处不属于乙方的责任所造成。
第*条工程变更
工程变更是指设计变更和在建设过程中对合同中约定的工
程进度、范围和标准的变更。
*.*工程变更管理应按使用的法律要求进行
*.*变更条件
(*）缩短工程进度
（*)提高工程项目的质量
（*）降低建设、运营和维护成本
(*)公共利益的需要；
（*)发现设计错误。
*.*变更批复权限。甲方负责变更的批复。
*.*变更价格的计算原则：根据****省交通运输厅《关于印
发****省交通运输厅公路工程招标投标管理办法的通知》（晋交
建管发【****】**号）中的规定，投标人投标时只报总价。中
标后，合同的各子目单价以最高投标限价的各子目单价为基数，
按中标价和最高投标限价（财政评审价）的比值同比例调整（暂
估价、安全生产费和第*者责任险等非竞争性报价不进行调整），
变更计价原则按照上述规定执行。
第*条不可抗力
*.*如果乙方因不可抗力而导致协议履行延误或不能履行
协议义务，不应承担赔偿或终止协议的责任。
**
*.*本条所述的“不可抗力”系指不能预见、不能避免并不
能克服的客观情况，包括：非任何*方所能控制且使任何*方无
法完全履行本项目的国家政策、法律、法规的限制战争、地震、
台风、泥石流、火灾、黑工、暴动或其他社会政治动荡造成的灾
难，不包括*方的违约或疏忽。
*.*不可抗力发生后，收到不可抗力影响的*方，应在事件
发生后**小时内将不可抗力的情况及造成的影响及时通知对
方，迟延履行通知义务或者未尽最大努力减小不可抗力造成的不
利影响，致使损失扩大的，相关责任由过错方承担。
*.*不可抗力时间结束后，除不可抗力导致协议终止外收到
不可抗力影响的*方应立即恢复履行其在本协议下的义务，但履
行本协议项下的义务所需的期限可以适当的延长，延长的期限等
同于不可抗力对该义务造成影响的期限。
第*条保险
**.*工程和乙方的设备的保险
**.*.*乙方应为工程、设备和材料投保，使其免受*切损
失或损害。该保险的最低限额应不少于全部重置成本（包括利润)
以及补偿拆除和移走废物的费用。此类保险应规定合同生效之日
起至工程竣工之日止均能得到补偿。
**.*.*乙方应为乙方的设备投保，使其免受*切损失或损
害。该保险应保证每项设备运往现场过程中以及设备停留在现场
或附近期间，均处于被保险之中。
**.*人员生亡和财产损害的保险
乙方应为履行合同引起的并在交工证书签发之前发生的任
**
何物资财产的损失或损害，或任何人员的伤亡办理第者责任保
险。
**.*工人的保险
乙方应为雇佣的任何人员的伤亡所导致的损失和索赔保险，
使之保持有效，并能使甲方依此保险单得到保障。
**.*有关保险的总要求。
**.*.*每份保险单应与合同生效日前以书面形式达成的总
条件保持*致，且此总条件优先于本条的各项规定。
**.*.*自开工日起**日内，乙方应向甲方提交。
(*)本条所述的保险已生效证明；
(*)合同条件**.*款及**.*款所述的保险单的副本。
第**条违约责任
**.*.本合同未约定的违约情形，参照通用合同通用条款中
关于违约情形的条款执行；
**.*.甲方按本合同约定解除合同的，乙方应在接到甲方解
除合同通知之日起*日内无条件退场，若乙方逾期退场的，应按
逾期每日***元的标准向甲方承担违约损失。
**.*.甲方按本合同约定解除合同的，对于乙方已完成工程
量，由甲、乙双方协商确定，协商不成的，由造价鉴定机构鉴定
确定，由此产生的鉴定费用由乙方承担。
第**条争议解决
因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，涉及
权力义务的双方首先应当协商解决，如未能达成*致时，任何*
方均可直接向工程所在地人民法院起诉，最终以法院判决结果执
**
行。
第**条其他条款
本合同未尽事宜，及时协商，协商结果是本合同的组成部分。
本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验结清工
程尾款，保修期满后自然失效。
*******
本合同*式*份，甲方执*份，乙方执*份
乙方(都龙地
福
甲方（盖章）：
***
法人代表（签名）：法人代表（签名）：
授权委托人：授权代理人：
签约地点：****市交通运输局
签约日期：****年止月**日
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
