建设工程施工合同
（**—****—****）
住房和城乡建设部
国家工商行政督理总局
第*页共**页
第*部分协议书
发包人（甲方）：****市邢江区公道镇人民政府
承包人（乙方）：****
见证方：****建达全过程工程咨询有限公司
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国****法》等相关法律法规，遵循平
等、自愿、公平、诚实信用的原则，就****及有关事项协商*致，共同达成
如下协议：
、工程概况
*.*工程名称：****
*.*工程地点：****市郑江区公道镇谷营新村
*.*主要工程项目和内容：
*.*.*****工程量清单及招标图纸范围内的施工。
*.*.*按照工程量清单及招标内容施工，若因发包人要求增加，增加部分的工程量按实际增加工作量
签证另行计算。
*.*资金来源：财政。
、合同工期
*.*合同工期为**个日历天。
*.*开工日期为****年**月日。
*、质量标准
*.*质量要求：工程质量符合_合格_标准。施工过程中由于承包人原因出现质量问题所造成的*切经济
损失由承包人负责。
*.*环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理的要求。
*、合同价款
*.*合同价：人民币（大写）****元整
*.*合同价为暂定价，最终结算已审定价为准。
*.*双方约定的工程款支付的方式和时间：
中标价即为合同价。签定合同且收到发票后**个日历天内付合同价的**%预付款，竣工验收合格
且收到发票后**个日历天内付至合同价的**%，竣工当年年底收到发票后**个日历天内付至合同价的
**%，第*年年底收到发票后**个日历天内付清余款。
*、组成本合同的文件包括：是合同不可分割的组成部分，与合同具有同样的法律效力。
*.*合同协议书；
第*页共**页
*.*合同专用条款；
*.*合同通用条款；
*.*碳商文件及补遗书及澄清答疑文件；
*.*响应文件；
*.*供应商碳商时所作的申明、承诺、澄清及答复资料等；
*.*国家及行业规范标准、有关技术文件；
*.*施工工程量清单；
*.*工程报价单及预算书；
同
*.**经双方确认的工程量清单；
*.**碳商报价；**
合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
*、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
*、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，并在质量保修期内承担工程质量的保修责任。
*、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
*、合同生效
****年**月*日
*.*合同订立时间：
扬车
*.*合同订立地点：
*.*合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经****建达全过程工程咨询有限公司
见证盖章后生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
（或授权签约人）（或授权签约人）
日期：年月日期：****年**月了日
日
见证方：（盖章）
经办人：
日期：****年**月***日
第*页共**页
| 甲方：（盖章） |
乙方：（盖章） |
| 法定代表人： |
法定代表人： |
| （或授权签约人） |
（或授权签约人） |
| 日期：年月日 |
日期：****年**月了日 |
| 见证方：（盖章） |
|
| 经办人： |
|
| 日期：****年**月***日 |
第*页共**页 |
第*部分通用条款（略）
【按照建设工程施工合同（**-****-****）】
第*页共**页
第*部分专用主要条款
、词语定义及合同文件
*.合同文件及解释顺序
合同履行中，发包人承包人有关工程的治商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。合同文
件组成及解释顺序：（*）本合同协议书；（*）成交通知书；（*）响应文件及其附件；（*）本合同专用条款；（*）
本合同通用条款；（*）标准规范及有关技术文件；（*）图纸；（*）采购文件及答疑澄清文件、工程量清单；（*）
工程报价单及预算书；（**）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本
合同的组成部分。
*.语言文字和适用法律、标准及规范*
*.*本合同除使用汉语外，还使用语言文字。
*.*适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民
共和国招标投标法》、《中华人民共和国****法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结
算暂行办法》等以及****省、****市现行相关法律法规。
*.*适用标准、规范
适用标准、规范的名称：（*）与工程相关的现行图集、施工说明：（*）现行国家施工规范及验收标
公通
准。
发包人提供标准、规范的时间：发包人不提供，凡涉及到的相关技术标准、规范均由承包人自备。
*.图纸（如有）
发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前*日内，*套；
发包人对图纸的保密要求：
*．履约担保
无
*、双方*般权利和义务
*.发包人工作
*.*发包人应按约定的时间和要求及完成以下工作：
（*）施工场地具备施工条件的要求及完成时间：现场具备施工条件，承包人在踏勘现场时确认，场地
不利因素，承包人已在碳商报价时充分考虑，发包人不再因此支付任何费用。
（*）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：水电接口已提供至施工
现场，其位置承包人在踏勘现场时确认，水电在场内接线*切费用包含在总报价中，发包人不再另外支付。
（*）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：主要公共道路开通，施工区道路由承包人承担。
（*）工程地质和地下管沟资料的提供时间：开工前*日内。
（*）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前*日内。
第*页共**页
（*）水准点与坐标控制点交验要求：开工前现场交验，承包人负责做好保护工作。施工过程中若水准
基点出现遗失或损坏，承包人应立即汇报工程师，重新布点的费用由承包人承担。
（*）图纸会审和设计交底时间：开工前*日内。
（*）协调处理施工场地周围地下管沟和邻近建筑、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作
执行通用条款。
（*）双方约定发包人做的其他工作：
（**）发包人委托承包人办理的工作：按发包人的布置要求，承包人有配合与该工程建设有关工作的
义务，包括协助办理有关施工所需证件、批件等手续。
*.承包人工作
*.*承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（*）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：
（*）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前*天内提供切实可行的进度表以及相对应的人机
配置情况、材料供应情况。
（*）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人承担现场的安全、保卫、照明等
责任和费用；在施工前，必须对施工现场进行封闭并按实际现场需要，提供施工安全保卫工作及施工照明
等，施工期间，所造成的*切安全责任均由承包人负责。
（*）向发包人提供的办公和生活房屋及设施和要求：
（*）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人自行办理有关施工场地
交通、城管、环卫和施工噪音管理等手续，不得影响施工工期，并严格按照****市城市管理的有关规定以
及安全文明施工要求进行施工。
（*）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程交付使用前承包人自己发生的损坏或因承包人
保护实施不当而产生的第*方对成品（半成品）的损坏均由承包人自己负责。
（*）施工场地周围地下管沟和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用
承担：承包人自行负责承担施工场地周围地下管沟和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木
的保护要求及费用。
（*）施工场地清洁卫生的要求：施工过程中，要求现场工完料清，承包人应及时清除现场的所有不需
要的障碍物，并应根据发包人要求转移剩余材料，清除现场残物、垃圾或转移临时工作用具以及工程不再
需要的施工设备。如果承包人清除现场垃圾不及时，发包人有权委派他人清除现场垃圾，由此发生的费用
从承包人工程款中扣除。工程竣工验收后*日内，承包人需自行拆除临时设施及附属物，完成所有的人、
材、机全部退场，并将其运出施工现场，放置于合适的场所。所发生的费用由承包人自行承担。
（*）施工过程中承包人应服从现场统*管理，做到安全、文明、有序施工，*切安全责任自行负责。
（**）施工过程中，承包人应主动与上、下工序相关单位进行协调对接，避免产生矛盾，做到有序科
学衔接，配合其他相关单位，费用已在碳商报价中考虑发包人不再另行支付。
（**）双方约定承包人应做的其他工作：
第*页共**页
安排足够的工程管理人员，各工种合格的技术人员和工人，按劳动管理部门的要求，特种施工人员必
须持有上岗证；保证工地的管理井然有序，无打架斗殿等不良现象；加强卫生管理，无传染病、食物中毒
等现象：其他事项双方约定。
*、施工组织设计和工期
*.进度计划
*.*承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：
开工前*天以书面形式向发包提交施工组织设计和进度计划，经发包人和监理方审核同意后的施工组
织设计作为施工中发包人与监理方进行监督受理的依据。
工程师确认的时间：送达后*个日历天内。
*、工期延误
*.*合同工期按承包人成交工期执行，如因承包人原因延误工期的，承包人应承担违约责任，详见第
**.*条款。
*.*双方约定工期顺延的其他情况：
若出现以下情况造成工期延误的发包人不承担费用，只认可工期顺延，顺延时间双方另行协商，
（*）不可抗力（战争以及地震、水灾、暴风雪等严重自然灾害）；
（*）因发包人设计变更在结构形式、设计标准作重大调整，增加的工程量使承包人工程进度无法按原
计划实施进行的；
（*）非因承包人原因停水、停电连续**小时以上的；
（*）政府行为：政府强制要求停工（非承包人原因引起，如全市性的安全整顿，要求建设工地停工等）。
*.*承包人不得以任何理由停工，包括由于变更引起价格改变，发生分歧等，如有争议应协商解决，
如因停工造成工期延误，承包人承担违约责任。
*、质量与验收
质量：合格。*次核验不合格是由承包人原因引起的，除由承包人承担返工损失外，另按合同总价的
*%支付违约金，采购人有权延期支付工程款，同时承包人必须负责重新验收达到合同约定的标准。
*.隐蔽工程和中间验收
*.*双方约定中间验收部位：按规定及监理认为确有必要进行验收的分部。
*.*验收前承包人首先进行自检，在隐蔽工程验收和中间验收前应提前**小时通知发包人、监理方，
并提供相关资料。不论发包人、监理方是否参与验收，当发包人或工程师提出对隐蔽工程需进行重新验收
时，承包人必须配合工作且在检验后重新覆盖，若验收合格，发包人承担此项费用，并相应顺延工期，若
验收不合格，承包人承担所有损失，且工期不顺延。
*.*达不到约定条件的部分，监理方或发包人*经发现，可要求承包人返工，承包人应按监理方或发
包人的要求返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费用，工期不予
顺延。返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任。因发包人原因达不到约定条件的，发包人承担
经济损失，工期相应顺延。
第*页共**页
*.*监理方或发包人发现工程质量问题，可下达停工令，承包人在*天内提出书面整改措施，经报项
目总监和发包人代表审批同意后，实施整改达到合格，由此所产生的工期延误和整改费用，由承包人承担，
否则发包人有权停止拨付工程款。
*.*验收时间：除质检站、设计院等其他部门参加验收，承包人需提前**小时书面报告以便及时联系
和安排外，其余均提前**小时即可。
*工程试车
*.*试车费用的承担：安排相关的技术人员无条件配合联合试车工作。
*、安全文明施工要求
（*）承包人对现场作业和现有施工方法的安全承担全部责任，执行通用条款第**条规定，并赔偿因
承包人责任给发包人造成的*切损失
（*）承包人应采取控制措施使施工现场达到市环保和政府其它部门对建筑工地的要求，避免伤害或妨
碍公众及周围环境。如因妨碍或伤害造成的行政处罚等其它赔偿均由承包人承担。
（*）承包人负责现场保卫和管理。
（*）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受行业、监理
方的安全检查和监督，并针对该工程特点，采取*切必要的安全防护措施，消除事故隐患，承担施工中的全
部安全责任及费用（包括承包人和承包人原因造成的第*方）。
（*）施工单位进场后必须签署《工程施工现场管理规定》、并遵守《建设工程施工安全管理规定》以
及《建设工程文明施工管理规定》，不得影响发包人单位正常工作运行。
（*）严格遵守施工现场总平面的规划，服从监理与发包人统*指挥，发包人与监理将组织定期检查，
对于出现的问题，发包人及监理有权要求总包单位进行整改，否则视承包人为违约。
（*）若发生安全事故，承包人承担全部责任，与发包人无关。承包人应按规定立即报告建设主管部门
并通知发包人和监理。如因此造成发包人承担责任的，发包人有权向承包人索赔。
*、合同价款与支付
**.合同价款及调整
**.*本合同价款采用固定单价方式确定。
**.*合同价款中包括的风险范围：（*）图纸及工程量清单范围内的所有工程（图纸及工程量清单中
招标人取消不做的部分除外）：（*）招标文件中关于报价的规定。
**.*风险费用的计算方法：合同价款中包括的风险范围：除发包人规定的和政策性文件规定的可以调
整的范围外，其余均不予调整。
**.*风险范围以外合同价格的调整方法：
（*）变更结算调整方法：以图纸设计变更和采购人要求变更为依据，只调整变更部分，变更费用让利
按投标报价时让利幅度同等让利[投标让利幅度=*-中标价/采购人预算价*，计算让利幅度需扣除计取规费、
税金等相关费用后的暂估价、暂列金额等不可竞争费用。承包方须按业主变更及意图调整施工方案，完善
变更的分部分项工程。
第*页共**页
（*）由工程设计变更或采购人要求变动的内容引起的工程量清单中，已有项目的工程量的增加或减少
其相应综合单价不变，若该分部分项工程量变更超过**%，则综合单价由承包人与发包人另行商定，工程量
据实增减；类似于投标工程的价格，可以参照招标时类似的综合单价。
（*）新增*星工程以实际签证为准，承包方需按《新增项目工程量计量确认单》以及《新增项目单价
确认单》分别申报新增项目单价与量。确认审批原则是原工程量清单中有相同或类似的，按中标综合单价
约定方式结算：原工程量清单中没有的，其价格由承包人提出，并经发包人认可后作为结算的依据。
（*）发生签证变更时，按投标报价和采购人预算价的让利幅度同比让利。计算让利幅度需扣除暂估价
及暂列金额。
**.工程预付款
**.*发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：**%
**.工程量确认
**.*承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间：承包人应在每月**日前向现场工程师及发包
人提供本月完成工程量情况。
**.工程款（进度款）支付
中标价即为合同价。签定合同且收到发票后**个日历天内付合同价的**%预付款，竣工验收合格
且收到发票后**个日历天内付至合同价的**%，竣工当年年底收到发票后**个日历天内付至合同价的
**%，第*年年底收到发票后**个日历天内付清余款。
*、材料设备供应
**.发包人供应材料设备：
**.*发包人供应的材料设备与*览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
（*）材料设备单价与*览表不符：承包人有权拒收，发包人负责调换。
（*）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与*览表不符：承包人有权拒收，发包人负责调换，承
包人可代为调剂串换的材料：设计院批准，监理认可，并报发包人同意后方可串换。
（*）到货地点与*览表不符：发包人运至规定的供货地点，承包人应予积极配合。
（*）供货数量与*览表不符：发包人补足。
（*）到货时间与*览表不符：
承包人必须提前*天书面通知发包人，如因发包人原因延迟供货，发包人则同意工期延期；如因承包
人未提前*天书面通知发包人，则发包人不承担任何责任。
**.*发包人供应材料设备的结算方法：
**.承包人采购材料设备
**.*购材料设备的约定：
（*）承包人购买的材料设备，必须在发包人认可的产品质量等级及价格范围内，发包人供应的材料、
设备、承包人应在材料设备验收后及时开出收料单，以便发包人执行供应合同，承包人无故推迟或不开收
料单，影响发包人执行合同或工程结算，发包人有权处罚承包人，承包人按约定收取保管费（材料价格的
第*页共**页
*.*%）承包人对进场材料设备安全保管负责，如有受损承包人承担赔偿责任。承包人应按约定及设计和有
关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人进场材料的样品必须经发包人和监
理验收认可，经验收台格的材料方可批量进场（样品由发包人封存，承包人必须保证施工中材料设备质量
与样品*致），否则，造成的损失由承包人承担；承包人在材料设备到货前**小时通知发包人师验收。
（*）设备与设计标准不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，
承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（*）承包人采购的全部材料设备在使用前，承包人应当按工程师要求进行检验或试验，不合格的不得
使用，各种检测费用包括质检站强制性检测费用均由承包人承担。
（*）承包人供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题，承包人承担返工的全部损失并
赔偿由此给发包人带来的损失。工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要
求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（*）由承包人供应的材料、设备其品牌、生产厂家、质量等级等均需与响应文件相同，除因市场无供
应外，需提前**天书面申请和递交替换材料资料，在得到发包人的认可，并且出具的各种生产许可证、质
量认证、安全认证、试验报告、试验证明等全套的质保资料等也得到发包人和监理方的认可后方能供货，
未经许可其后果及损失均由承包人承担，直至终止承包合同、更换承包人。
（*）承包人供应的材料设备其品牌、生产厂家、质量等级等如与响应文件相同时，其质量及质保资料
均需发包人和监理方的认可后方能供货，发包人对该部分材料质量具有检查监督权利，对材料的使用具有
否决权，如遇到材料涨价，承包人不能以降低材料品质、档次来抵消风险，也不能要求由发包人供应。
（*）由承包人供应的材料设备其品牌、生产厂家、质量等级等如与响应文件不同时，必须得到发包人
和监理方的认可，并且出具的各种生产许可证、质量认证、安全认证、试验报告、试验证明等全套的质保
资料等也必须得到发包人和监理方的认可后方能供货，未经许可其后果及损失均由承包人承担，直至终止
承包合同、更换承包人。
（*）承包人购买的材料应附有质保书或检测证书，如发包人及监理要求承包人*次检测的，检测试验
合格由发包人承担费用，测试不合格的检测费用由承包人承担。并增加：承包人承担的检验费用：*）承包
人采取新工艺或特殊施工措施造成的检验、试验费用，*）不在“由发包人承担检验试验费用”之列的其它
检验试验费。
（*）需送检的材料必须检验合格后方能投入使用。
（**）承包人供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题、有毒、污染等不符合环保、
安全、卫生要求的，承包人承担返工的全部损失并赔偿由此给发包人带来的损失。
（**）如需发包人认定质价后购买的材料，或者必须代换材料时，承包人必须提前**天书面报告，经
发包人批准后实施，否则*切后果均由承包人自己负责。
*、工程变更
（*）工程变更通知是合同及施工设计图纸的补充和完善，承包人不得拒绝，不能因变更延误工期。
（*）由于工程设计变更导致本合同工程量增减变化时，是对合同价款增减调整的依据，承包人不能因
第**页共**页
变更提出不合理的造价要求，造价变化按上述约定执行，结算审核时按实调整。
（*）承包人不得以设计变更或工程量的变化为理由，解除或修改合同对其规定的责任和义务。
（*）施工中承包人不得对原工程设计进行变更，因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人
的直接损失由承包人承担，延误的工期不予顺延。
**.竣工验收
**.*承包人负责工程验收，并有义务参加配合相关单位验收工作。
**.*工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供竣工验收报告。
**.*工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后
通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。发包人接到竣工验收报告后**天
内组织有关单位验收，并在验收后**天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原
因造成修改的费用。
**.竣工结算
**.*工程竣工验收台格后**天内承包人向发包人提供完整的工程结算资料。由采购人接收（*式*份）
结算资料提交应按时完成，否则每迟*天，除每日向发包人支付违约金***元，工程款相应延期支付。
**.*发包人收到竣工结算资料后，由发包人和监理方分别进行审查确认后送给有关造价咨询部门进行
工程价款的审核。
**.工程保修
**.*工程保修内容及期限按《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令****年第***号）
等有关规定执行，保修金预留的比例为工程结算价的*%。
**.*工程保修期在工程竣工验收合格之日起计算。
**.*在承包人对质量保证期内出现的质量问题进行维修时，承包人应相应延长维修或更换部分的质量
保证期。维修或更换部分的质保期从维修或更换合格之日其重新计算。
**.*承包人有责任和义务及时进行承包工程的维修工作，若不能及时履行保修约定，发包人可以委托
他人修理，其相应维修费用在保修预留金中扣除，扣完为止。如预留金不够支付因质量问题返修的费用，
承包人应补全所缺部分的返修费用。
*、违约、索赔和争议
**.违约
**.*本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
（*）延误工期。逾期在*天内（含*天）的承包人按****元/天向发包人支付违约金，逾期在**天
内（含**天）的承包人按****元/天向发包人支付违约金，逾期在**天（含**天）内的承包人按****
元/天向发包人支付违约金，如竣工时间超过合同工期*个月以上，承包人按*****元/天向发包人支付违
约金，同时发包人有权终止协议，承包人还应赔偿因工期违约给发包人造成的损失。
（*）因承包人原因达不到约定的质量标准，承包人按合同总价的*%向发包人支付违约金的同时，承包
人必须保证整改后工程达到约定的质量标准并承担所有发生的费用，出现质量问题所造成的*切经济损失
第**页共**页
由承包人承担。
双方约定的发包人其他违约责任：执行合同约定、招标文件。
**.*本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第**.*款约定承包人违约应承担的违约责任：
（*）延误工期。在*天内（含*天）的承包人按****元/天赔偿，逾期在**天内（含**天）的承
包人按****元/天赔偿，逾期在**天（含**天）的承包人按****元/天赔偿，如竣工时间超过合同工
期*个月以上，发包人有权终止协议，承包人除按本工程结算价的*%支付违约金外，还应赔偿因工期违约
给发包人造成的损失。
**.*本合同通用条款第**.*款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人原因达不到约定的质量
标准，承包人按合同总价的*%向发包人支付违约金的同时，承包人必须保证整改后工程达到约定的质量标
准并承担所有发生的费用，出现质量问题所造成的*切经济损失由承包人承担。
**.*双方约定的承包人其他违约责任：
**.*.*遵守政府和发包人对施工现场的*切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和
罚款。
**.*.*承包人在施工过程中，项目经理及主要施工人员应与响应文件中相*致，如承包人擅自变换项
目经理及主要施工人员，发包人有权终止合同，承包人无条件退场且工程款不予结算，项目经理必须长驻
施工现场，负责该项目施工，项目经理每周至少*天，每天至少*小时在现场组织施工，并接受发包人的
现场考勤制度。如需离开施工现场，必须向发包人请假，在征得发包人同意后，才能离开现场，未经批准
离开现场，*经发现按每天****元进行处罚，处罚款上不封顶，结算时在工程款中扣除，如发现项目经理
*次擅自离开现场，发包人有权终止合同，承包人无条件退场且工程款不予支付，同时报相应的建设主管
部门处理。
**.*.*承包人应服从发包人的制度、会议、通知等形式的管理，以整个项目全局为重，除履行合同义
务外应积极配合发包人及其他参建单位完成项目目标。
**.*.*由于承包人原因无故连续停工*周，且又未向监理及发包人书面说明原因并取得发包人书面认
可，发包人有权终止合同，承包人将承担*切损失。
**.*.*承包人擅自将工程全部或其中的*部分转包或分包给其它单位，发包人有权终止合同，由此造
成的*切损失由承包人承担。
**.*.*施工期间由于承包人原因出现重大质量问题，且又无法弥补，给发包人造成重大损失，发包人
有权终止合同，承包人负责赔偿发包人由此造成的*切损失。
**.*.*承包人使用劣质材料，无论使用量多少，*经发现，发包人有权终止合同，承包人除承担责任
和赔偿损失外，并无条件退出施工现场。
**.争议
**.*双方约定，在履行合同过程中产生争议时按下列第*种方式解决：
（*）向****仲裁委员会申请仲裁
第**页共**页
（*）向工程所在地人民法院起诉。
*、其他
**.工程分包
本工程除渣土外运工程外，其他项目不允许转包和违法分包。渣土外运必须发包给具备《渣土运输车
辆许可证》、《渣土运输车辆交通安全证》和《渣土运输车辆通行证》的渣土运输企业作业。
| 序号************************** |
公司名称金海汇诚事顺勤天盛业徽建华鑫鑫瑞建扬顺平立根和丰骏涛苏武启铭捷运汇众康平 |
公司负责人段军韬朱道礼刘兴传孙正兴杨肖李富淋吴同雪徐为齐王华梁罗毅王宝祥王化具刘伟冯亚军王化徐罗世华张贵林陈寿平 |
市区渣土运输企业统计表育交通*************************************************************************************************************************************************************************************************** |
| ************************************ |
绿建耀旺安洁展建耀润方众扬桩凯邦伟奥安扬旺森建安*顺盛安昌隆盛世远方和盛亮城 |
王化宽王启旺熊必林王全王耀邦陈杰王化霞王化波刘义刚穆兵胡林成孙峻孙*强张余全杜东波路章峰张玉君花中亮 |
****************************************************************************************************************************************************************************************************** |
**.不可抗力
**.*双方关于不可抗力的约定：执行通用条款。
**.担保
**.*本工程双方约定担保事项如下：
**.*发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：在规定时间完工并经竣工验收合格后凭验收证明文
件，无息退还。
第**页共**页
**.*承包人必须在规定工期内完工，如逾期完工，按本合同第**.*条承担延误工期的违约责任。
**.保险
工程保险：按相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理。
其他保险：按相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应该办理
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款
**.合同其它
**.*承包人应诚实信用，严格按照招标文件要求和响应承诺履行合同，不向发包人进行商业赔赔或者
提供不正当利益。
**.*本台同附件：招标文件、承包人响应文件及其他补充文件。
**.*本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）音许
法定代表人：法定代表人：*
印广
（或授权签约人）（或授权签约人）
日期：****日期：****年**月日*年**月*日
见证方：（盖章）
经办人：
日期：****年**月**日
第**页共**页
工程质量保修书
发包人（甲方）：****市邢江区公道镇人民政府
承包人（乙方）：****
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办
法》，经协商*致，对****项目签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
*阳公司
*、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责
任。质量保修范围内包括合同约定的全部承包项目。具体质量保修内容双方约定如下：凡属乙方加工及施
工、施工方法及材料质量等质量问题造成的需返工修补的情况。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*．其他项目保修期限约定如下：本工程质量保修期按国家相关规定执行。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、质量保修责任
*、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。乙方不在约定期限
内派人保修的，甲方可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。
*、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起
的事故，费用由甲方承担。
*、在国家规定的工程合理使用年限内，乙方要确保工程质量。因乙方原因致使工程在合理使用年限内
造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。本工程约定的工程质量保修金为施工合同价的*%。本工程双
方约定的乙方向甲方支付工程质量保修金的金额为人民币（大写）：
；质量保修金银行利率不计。
德达全过租
*、质量保修金的退还
甲方在质量保修期满后将剩余质量保修金（不计利息）返还乙方。
*、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期
限至保修期满。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人（或授权签约人）：法定代表人（或授权签约人）：
日期：****年**月门日
日期：***年**月小日
第**页共**页
工程合同编号：
廉政合同编号：
廉政合同
为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设单位、成交单位双方的各项活动，防
止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《反
不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律法规和廉政建设有关规定，特订立本
廉政合同。
第**页共**页
（*）不准以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动。
（*）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装
修住房等。
第*条违约责任
（*）甲方工作人员违反本合同第*、第*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法
律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（*）乙方工作人员违反本合同第*、第*条责任行为的，有关行政主管部门有权中止
工程项目建设合同；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（*）乙方如将部分辅助项目分包的，有责任向承包方交待本合同的具体内容，并要求
其严格执行本合同规定。
（*）乙方在工程项目建设中赔赔甲方人员、工程监理及中介方人员，被纪检监察机关
或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的*
切费用均由乙方承担，可在工程结算款中扣除。
（*）甲乙双方人员赠送、赔赔、接受或索要钱物的行为，如果*方发生，另*方当事
人应立即主动报告本单位领导，或向区纪委、监察局、检察院等有关部门举报。
第*条本合同作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力，甲乙双方签署
后立即生效。
第*条本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格、工程资金结
清时止。
第*条
本合同*式*份，由甲乙双方各执*份。
甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
电话：电话：
***年**月
*
第**页共**页
第*条甲乙双方的权利和义务
（*）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备
安装和市场经营活动等有关法律法规及相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（*）严格执行本项目甲乙双方签订的施工合同文件，自觉按合同办事。
（*）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘
密和合同文件另有规定之外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、
工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利
益，违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话。由甲方负
责，乙方配合，发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正或向有关
部门举报的权利和义务。
第*条甲方的责任
甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下
规定：
（*）禁止向乙方索要、接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费或在
乙方报销任何应由甲方（个人）支付的费用。
（*）禁止参加乙方安排的宴请和健身、娱乐等活动或接受乙方提供的通讯工具、交通
工具和高档办公用品等。
（*）禁止要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以
及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）禁止允许、纵容配偶、子女从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分
包、劳务等经济活动，并为其提供便利条件。
（*）禁止以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定外的材料、设
备和服务等。
第*条乙方的责任
乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行
工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（*）不准以任何理由、任何形式向甲方及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵
重物品
*）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。
第**页共**页
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
