井陉县天长消防救援站车辆及装备采购项目一标段合同-比地招标网

数据获取中

中标单位近一年业绩表现

下载项目分析报告

如需了解项目完整分析维度数据，掌握对手优势，请下载报告

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

暂未找到项目潜在投标单位

中标单位近一年业绩趋势与中标项目规模

业绩趋势

中标项目数量（个）

占位

中标金额（万元）

项目规模

项目数量（个）

占位

项目金额占比（万元）

暂未找到中标单位近一年业绩趋势与中标项目规模

中标单位近一年中标的重点项目

TOP	项目名称	招标单位	中标金额	公告时间

暂未找到中标单位近一年中标的重点项目

如需解锁项目完整分析维度数据，掌握对手优势，请下载报告

历史报价
企业资质
合作甲方
竞争对手
信用风险

仅需9.9元

下载项目分析报告

剩余7个维度分析数据未读，继续阅读

放大

缩小

下载到电脑

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

****天长消防救援站车辆及装备采购项目*标段合同

标段编号	***********************
招标人	****财跃建设工程有限公司
代理机构	****
中标单位	****平逸汽车销售有限公司
合同金额或者费率	**.**
优惠率或其他
合同订立日期	**--**
合同工期	**个月
合同期限开始时间	**--**
合同期限结束时间	**--**
公告主要内容	自接到招标人批次供货任务通知后**个月送货到招标人指定地点
项目负责人	李凌沄
联系电话	***********

合同如下:
****天长消防救援站车辆及装备采购项目*标段合同-已签章.***

****天长消防救援站车辆及装备采购项目*标段合同

合同编号：**-***********-***-*

甲方：****财跃建设工程有限公司

乙方：****平逸汽车销售有限公司

经统*公开招标，乙方为****天长消防救援站车辆及装备采购项目*标

段的供货方，根据招标文件的有关要求以及乙方投标文件中的承诺，经甲方、

乙方友好协商，达成以下约定：

第*条：产品的名称、型号、规格、数量、价格

序号	产品名称	品牌	型号	数量		单价（元）合计（元）
*	登高平台消防车	徐工牌	****	*辆	*******	*******
*	举高喷射消防车	徐工牌	****	*辆	*******	*******
*	抢险救援消防车	焱泽牌	*****	*辆	******	******
合计	大写:**********元整，小写：******元	大写:**********元整，小写：******元	大写:**********元整，小写：******元	大写:**********元整，小写：******元	大写:**********元整，小写：******元	大写:**********元整，小写：******元

以上价格以人民币进行结算，价格应包含设备费、各种税费、相关费用(运

输、包装、装卸费、安装调试费)以及伴随服务费(验收、培训、维修等的售

后服务)等的*切费用。

第*条：乙方应提供的技术文件和资料

*、产品使用手册、使用指南、维护保养说明书和服务手册。

*、设备的合格证、保修卡等。

*、设备的详细介绍资料。

*、所有设备均要求技术资料完整。

第*条：质量保证及质保期限

验收合格后进入质量保证期。质保期限*年。

第*条：供货安装时间

自接到招标人批次供货任务通知后**个月内送货到招标人指定地点。

第*条：包装与验收

*、包装：原厂原包装送货，货到甲方指定地点，经甲方指定人员验证后方

可开箱，包装箱属于甲方财产。

*、验收：投标方负责在项目验收时将项目从合同签订之日起所有关于本项

目的文档资料交付采购人。采购人及其委托的采购代理机构(下称验收方)开

展政府采购履约验收应当成立验收小组。

验收标准：乙方必须按照国家现行规程、规范，按照要求供货。验收时核

对品牌、规格、型号、配置、制造商名称、数量、价格，检查是否有检验证、

合格证、保修证等，并进行现场安装调试验收，质量必须达到国家验收标准的

合格等级。

第*条：售后服务

质量保证期：整车质保期*年，免费提供在此期间内因质量问题引起损坏

的全部机件和备品、备件等。

质量保证：我单位保证所有产品(含备品备件)是全新的、未曾使用过的合

格优质产品，技术条件最大限度满足招标文件的要求，并能达到使用的年限(寿

命)。设备的包装为生产厂商出厂时的原包装。全部符合现行相关国家标准。

质保期以外：质保期过后，我公司提供无偿的技术服务。

技术培训：免费培训；

培训内容：设备的使用、维护、故障处理等。

第*条：付款方式：

本合同的款项以人民币进行结算，通过网银转账支付，支付时间和金额如

下：

*、甲乙双方签订合同后，甲方向乙方预付合同总价款的**%金额，乙方进

行备货；

*、货到验收合格后，甲方在收到乙方提供的机动车全额发票后*个工作日

内，支付给乙方合同总价款的**%金额；

*、产品质保期到期后，支付剩余合同总价款的*%金额。

（注：本项目建设资金为全额财政拨款，鉴于财政拨款需要办理各种手续

及时间，以上各阶段的实际支付时间以财政拨款到位时间为准，财政拨款到位

后*个工作日内完成对应阶段的支付手续，本条款仅代表乙方承诺不向甲方收

取逾期付款的违约金。)

第*条：在货物安装过程中，乙方在甲方区域内施工现场的安全(包括人身

安全、财产安全)、消防由乙方负责，出现任何问题由乙方承担全部责任。

第*条：违约责任

*、乙方延期交货与安装，每延期*天，按延期交付的设备总额*.***%的

交付给甲方违约金。

*、乙方所提供的产品不符合同规定标准的，甲方有权拒收，而乙方应及

时予以更换，并承担由此而发生的*切费用。

*、在合同规定的质量保证期内，如果发现设备的质量或规格与合同规定根

本性不符导致本合同目的无法实现，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷，甲

方有权向乙方提出索赔。

*、其他

*、标志、包装、说明书、运输、贮存等都应执行国家的有关规定。

**、解决纠纷的方式

*、本合同*式*份，甲方*份，乙方*份，具有同等法律效力。

*、合同执行过程中发生争执，由双方友好协商解决，协商不成时，如从协

商开始*天内仍不能达成协议时，任何*方可以向甲方所在地采购监督管理部

门提请调解。

(*)调解不成任何*方可以提交原告方所在地法院提起诉讼。

(*)任何纠纷事项如经仲裁机构裁决或法院判决，则其发生的费用应由败

诉方承担，或按裁决(判决)的比例分担。

**、合同附件：

下列文件属本合同的依据和附件，具有同等的法律效力：

*、中标人的投标文件、澄清文件；

*、中标通知书；

*、双方法人或授权代表签字并指明的书面文件。

甲方（盖章）：****财跃建设工程乙方（盖章）：****平逸汽车销售有限

有限公司公司

法定代表人或委托代理人：，法定代表人或委托代理人：王振平

（签字或盖章），（签字或盖章）

联系电话：，联系电话：***********

地址：****省****市****河西地址：****省邯郸市邯山区中华南大街

街*号院内办公楼*楼，*号中和商厦*楼***室

开户银行：，开户银行：中国银行股份有限公司邯郸

市丛台支行

账号：，账号：************

日期：****年**月**日

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

井陉县天长消防救援站车辆及装备采购项目一标段合同

公告内容：