合同编号：****-**-**-*
****县旧莫乡旧莫至老厂（老厂高速出口）
道路****年以工代账工程
施工合同协议书
****县交通运输局印制
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****县交通运输局
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》
及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双
方就****县旧莫乡旧莫至老厂（老厂高速出口）道路****年以
工代派工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****县旧莫乡旧莫至老厂（老厂高速出口）道
路****年以工代派工程
*.工程地点：****县旧莫乡、*珠乡
*.资金来源：上级补助及地方自筹
*.工程内容及规模：****县旧莫乡旧莫至老厂（老厂高速出
口）道路****年以工代账工程，项目起点**+***位于旧莫乡，
止点***+****位于老厂村，路线总长**.***公里。
*.工程承包范围：主要包括修建沥青混凝土路面，边沟、
挡土墙、埋设涵管等工程。
*
（*）中标通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（*）通用合同条件；
（*）承包人建议书；
（*）价格清单；
（*）双方约定的其他合同文件。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建
设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，
确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期
及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并
承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
若双方发生合同条款为涉及的争议则到****县人民法院进行调
解。
*、签订时间
本合同于****年**月*日签订。
*
*、合同工期
计划开始工作日期：****年**月**日。
计划竣工日期：****年月**日。
工期总日历天数：***天，工期总日历天数与根据前述计
划日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合合格及以上标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为人民币大写（含税）：***********
*元整（￥*******元）
*.签约合同价为人民币大写（不含税）：*********
***元整（￥*******元）
*.合同当事人对合同价格形式的其他约定：按工程量清单计价
（发票由承包人提供）。
*、项目经理
工程总承包项目经理：*江/*级建造师注册证书/云*******
*********
上
*
*、合同文件构成
*
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
*
*、签订地点
本合同在****县交通运输局_签订。
*、合同生效
本合同自合同签订之日起生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*
份，承包人执*份。
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
统*社会信用代码：统*社会信用代码：
地址：地址：
*
邮政编码：邮政编码：
*
第*部分通用合同条款
本项目通用合同条款按照投标文件中通用合同内容执行。
*
第*部分专项合同条款
第*条临时用地
根据专项合同*.*.*.**款临时占地包括：施工便道，要求
施工单位按规定办理相关用地手续，业主单位负责协调；临时石
料厂因不符合相关规定不以考虑，施工用料由施工单位自行采
购；
第*条发包人义务
根据专项合同第*.*款提供基础资料包括施工图纸及测量
控制点。
根据专项合同第*.*款发包人应履行协调施工项目需要对
接各县级单位及所涉乡镇，同时报建水保、环保、及业主所需的
相关手续。
第*条发包人的管理
发包人管理按照发包单位的相关规章制度执行。
第*条承包人
*
*
根据专项合同第*.*款承包人应履行的其他义务：承包人
应按照相关规定办理好林地、临时用地的相关报建手续，并承担
相应的费用。根据专项合同第*.*款承包人应根据协议提供履
约担保，担保方式按协议履行。
根据专项合同第*.*款承包人不得进行违法分包转包，若发
现上述现象，*经查实将按照相关规定从重处理。
第*条设计
根据专项合同第*款设计存在缺陷的将要求设计单位配合
处理好相关设计问题。
第*条材料、工程设备
根据专项合同第*.*款承包人所需的*切工程设备由承包
人自行采购，发包人*律不予提供，工程设备由承包人自行看管，
且工程设备数量应该满足施工需求。若不满足需求的发包人要求
增加的承包人应按需增加相应的机械设备。
根据专项合同第*.*款工程质量为*次性合格，除通用合同
条款列明以外发包人有权进行检查；发包人有权就隐蔽工程及中
间验收增加检查检测的频次。
*
根据专项合同第*.*款承包人应按照规定成立工地临时试
验室，工地试验室应满足施工试验的需要，并能够独立完成相关
试验，配备相应的试验人员，原材料的检测应送至有相应资质的
检测单位检测，出具相应的检测报告，报总监理工程师及发包人
审批，试验所产生的费用由承包人自理。
第*条施工
根据专项合同第*款因该项目在旧莫乡至*珠乡主要通道
上，在施工期间不能实行封闭施工，承包人应负责好相关保通工
作，做到安全文明施工。
根据通用合同第*.*款现场劳动用工
*.*.*承包人及其分包人招用农民工的，应当依法与所招用的
农民工订立劳动合同，实行农民工劳动用工实名制管理，承包人应
当按照有关规定缴纳农民工工资保障金，开设农民工工资专用账户、
按期存储工资保证金，专项用于支付和保障该****项目农民工
工资。
*.*.*承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位
劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠农民工工资的，应当
*
依法予以清偿。分包人拖欠农民工工资的，由承包人先行清偿，再依
法进行追偿。
*.*.*不得出现以讨薪为由*发生的农民工恶意上访事件或造
成停工事件
*.*.*承包人应当按照相关法律法规的要求，进行农民工管理
和农民工工资支付。如果承包人未及时支付农民工工资而出现上访
的；或因承包人支付不及时导致发包人也涉及官司的；造成恶劣影
响的发包人将按照《建筑市场信用管理暂行办法》进行处罚。
第*条工期和进度
根据专项合同第*款承包人应按照招标约定的工期完工，承包
人应根据施工组织计划进行施工，除不可抗力因素外。
第*条竣工试验
根据专项合同*款竣工验收按照相关验收标准进行。
第**条验收和工程接收
根据专项合同**款竣工验收按照规定的程序执行。
第**条缺陷责任与保修
根据专项合同**.*款缺陷责任期的期限按招标文件规定执行。
**
根据专项合同**.*款承包人应于缺陷责任期届满后*天内向
发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通
知后*天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺
陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在
收到缺陷责任期届满通知后**天内，向承包人颁发缺陷责任期终
止证书。
根据专项合同**.*款工程质量保修范围为因质量引发的质量缺
陷，因不可抗力的因素引发的除外。
第**条变更与调整
根据专项合同**.*.*款工程师应在收到承包人提交的合理化
建议后*_日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺
陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议
后*日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时
发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照有工程量清单的按清
单单价结算，没有清单单价的应重新组价报批，报批手续完善后给
予计量，发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。
第**条合同价格与支付
**
根据专项合同**.*款质量保证金采用预留工程结算总价的*%
的方式，待工程缺陷责任期满，若有保修的工程已修复验收合格后
给以支付。
第**条违约
根据通用合同条款执行
第**条合同解除
根据通用合同条款执行
第**条不可抗力
根据通用合同条款执行
第**条保险
根据专项合同约定除规定外该项目的保险均由施工单位自行购
买，发包人均不承担费用。
第**条争议解决
根据通用合同条款执行
**
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有
关****、廉政建设的规定，为做好****中的党风廉政建设，保证
****高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，****
县****县旧莫乡旧莫至老厂（老厂高速出口）道路****年以工代账工程
的项目法人****县交通运输局（项目法人名称，以下简称“发包人”）与
该项目施工单位****（施工单位名称，以下简称“承
包人”），特订立如下合同。
*、发包人和承包人双方的权利和义务
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关
规定。
（*）严格执行****县****县旧莫乡旧莫至老厂（老厂高速出口）道路
****年以工代账工程施工合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定
的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得
违反****管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报
电话，监督并认真查处违法违纪行为。
**
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方
纠正的权利和义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门
举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
*、发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和
贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付
的费用等。
（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；
不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚
丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材
料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（*）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推
销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（*）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞樊，不准利用职权从事
各种个人有偿中介活动和安排个人施工队*。
*、承包人的义务
**
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行赔或馈赠礼金、
有价证券、贵重礼品。
（*）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单
位或个人支付的任何费用。
（*）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱
乐活动。
（*）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具
和高档办公用品等。
*、违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据
有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑
事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据
有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应
予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人*至*年内
不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
*、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监
督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人
上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范
围内的裁定意见。
**
*、本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验
收后止。
*、****县****县旧莫乡旧莫至老厂（老厂高速出口）道路****年以
工代账工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合
同双方签署后立即生效。
*、本合同*式*份，合同双方各执*份。
发包人：****县交通运输局
法定代表人或其授权的代理人：
***年**月**日
承包人：****
法定代表人或其授权的代理人：
****年**月**日
**
安全生产合同
为在****县****县旧莫乡旧莫至老厂（老厂高速出口）道路****年
以工代账工程的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目
的安全管理工作，本项目项目法人****县交通运输局（项目法人名称，以
下简称“发包人”）与该项目的施工单位****（施
工单位名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
*、发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同
中的有关安全要求。
（*）按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原
则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结
和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同
时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的
精神。
（*）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理
发现的各种安全隐患。
*
*
*、承包人职责
*
*
**
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产
管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监
督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作
规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，
加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产
的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织
有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和
具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作
同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工
人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环
不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项
目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运
工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生
产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发
生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故
发生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发
生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证
书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项
**
安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于
从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船
艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得
《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操
作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的
消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不
得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允
许、容忍上述同样行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检
查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员
不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员
的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护
用品严禁使用。
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应
的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生
产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大
安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，
并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
**
（**）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的
相关规定使用和管理。
*、违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后
生效，全部工程竣工验收后失效。
*、本合同*式*份，合同双方各执*份。
发包人：****县交通运输局
法定代表人或其授权的代理人：
****年**月**日
承包人：****
法定代表人或其授权的代理人：
****年**月*
日
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
