（**—****—****）
建设工程施工合同
（示范文本）
住房城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人
民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律
法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）
进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）（以下简称《示范文
本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
*、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款*部分组成。
（*）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计**条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同
价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了
合同当事人基本的合同权利义务。
（*）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等
法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计**条，具体条款分别为：*般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、
安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、
计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争
议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管
理的特殊需要。
（*）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同
条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
*.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号*致；
*.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修
改通用合同条款；
*.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完
善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
*、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管
道和设备安装工程、****等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，
根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义
务。
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****市****区园林绿化中心
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投
标法》、《中华人民共和国****法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生
产管理条例》等有关法律规定以及本项目竞争性磋商文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚
实信用的原则，双方就****年街巷路周边环境修缮提升项目*标段施工及有关事项
协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****年街巷路周边环境修缮提升项目*标段。
*.工程地点：****区范围内。
*.工程立项批准文号：/。
*.资金来源：****。
*.工程内容：工程量清单、图纸及竞争性磋商文件所包含全部工程内容施工及保修。
*、合同工期
计划开工日期：****年**月**日。
计划竣工日期：****年*月**日。
*、质量标准
工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价（中标价）为：
人民币（大写）：********元整；
（小写）：¥******元
最终结算价格以财政评审价款为准。工程款如需审计的，以最终审计价款为准。
其中：
（*）安全文明施工费：人民币（大写）*********元*角*分(¥*****.**元)；
（*）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）/(¥/元)；
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）**元整元整(¥*****元)；
（*）暂列金额：
人民币（大写）****元整(¥*****元)
*.合同价格形式：固定单价合同。
*、项目经理
姓名：；身份证号：******************。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）成交通知书；
（*）投标响应文件；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）磋商文件；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内
容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行相关手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和
方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进
行转包及分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签
订与合同实质性内容相背离的协议。
*.承包人承诺本工程施工中，中标人不得以任何形式将工程转包、分包给其他单位或交
给挂靠单位施工，如发现上述问题，采购人有权立即解除合同；对工程造成影响的，中标人
应承担违约责任，并赔偿损失。
*.承包人承诺本工程必须严格按施工图及其说明要求施工，认真遵守现行操作规程施工
规范及国家有关验评标准，接受采购人及相关部门的检查与监督。履约验收前，中标人负责
将竣工资料整理成册*式*份交付招标单位。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年**月**日签订。
*、签订地点
本合同在****市****区园林绿化中心签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
签订页（本页无正文）
发包人：(公章)，承包人：(公章)
法定代表人：，法定代表人：
（法定代表人印鉴），（法定代表人印鉴）
组织机构代码：******************组织机构代码：******************
地址：****市****区燕山大街***号地址：****省****市****区秦皇半岛*区*-*
商铺
邮政编码：******，邮政编码：******
法定代表人：郑*刚，法定代表人：陈世龙
委托代理人：****，委托代理人：李少薇
电话：****-*******，电话：****-*******
传真：，传真：
电子信箱：*************@***.***电子信箱：********@***.***
开户银行：****银行长城支行开户银行：农行****迎宾支行
账号：******************账号：*****************
第*部分通用合同条款：略，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）
的“通用合同条款”。
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.*其他合同文件包括：施工组织设计以及合同履行过程中双方确认的对合同有影
响的会议纪要、签证、设计变更等相关资料。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人和总监理工程师：
名称：公诚管理咨询有限公司；
资质类别和等级：工程监理综合资质，等级：/；
总监理工程师姓名：；联系电话：；
总监理工程师执业资格证书号：；
电子信箱：；
通信地址：
*.*.*.*设计人和设计项目负责人：
名称：/；
资质类别和等级：/；
项目负责人姓名：/；联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/，。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。
*.*.*.*永久占地包括：/。
*.*.*.*临时占地包括：/。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》、
《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国****法》、《建设工程质量管理条
例》、《建设工程安全生产管理条例》以及国家、省、市现行的法律法规。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关标准和规范。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（*）合同协议书；（*）成交通知书；（*）投标响应文
件；（*）专用合同条款及其附件；（*）通用合同条款；（*）技术标准和要求；（*）图纸
（*）已标价工程量清单或预算书；（*）磋商文件及答疑回复；（**）其他合同文件。
用条款与通用条款不*致时，专用条款为主。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前*日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：电子文件；
发包人向承包人提供图纸的内容：/。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案等；
承包人提供的文件的期限为：工程或相应工程部位施工前；
承包人提供的文件的数量为：根据发包人要求提供；
承包人提供的文件的形式为：书面及电子文档；
发包人审批承包人文件的期限：执行《通用条款》。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行《通用条款》。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、
指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：****区园林绿化中心；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：；
承包人指定的接收人为：，。
监理人接收文件的地点：；
监理人指定的接收人为：。
*.*交通运输
*.*.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：/。
*.*.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。
*.*.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人
承担。
*.*知识产权
*.*.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术
规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所
有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。
*.*.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行《通用条款》。
*.*.*关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行《通用条款》。
*.*.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
执行《通用条款》。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：（*）因分部分项工程量清单项目漏项或设计变
更引起新的工程量清单项目，其综合单价及对应的措施项目金额，由承包人提出，经发包人
认可，报财审机构评审，作为结算的依据。（*）由于工程数量计算有误，引起分部分项工
程数量的增减，增减数量在实际发生工程量与清单中工程量偏差在±**%以内，中标综合单
价不作调整，措施项目费相应调整；增减数量在实际发生工程量与清单中工程量偏差超出±
**%的，增加**%以外的数量或减少后剩余的工程数量所对应的综合单价及措施项目费，应
由承包人提出，经发包人认可，报财审机构评审，作为价款调整、支付、结算的依据。
*.发包人
*.*发包人代表
姓名：，；
身份证号：，；
职务：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责工程建设施工全过程的管理、协调工程质量、
各方关系处理、督促指导监理工程师行使职权、现场签证、审核工程进度报表、组织工程竣
工验收及监理工程师(如有)职权范围外的全部工作。发包人代表可以依据其自身专业技能，
代表发包人对工程设计变更、施工变更以及可能影响造价、影响效果、影响功能、影响工期
等的技术性因素进行初步审查和核实，并将初审意见报告给发包人，由发包人综合各方面情
况后进行盖章确认。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：执行《通用条款》。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行《通用条款》。
| 身份证号： |
； |
| 职务： |
； |
| 联系电话： |
； |
| 电子信箱： |
； |
| 通信地址： |
。 |
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：/。
发包人提供支付担保的形式：/。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案和行政质检监督部门要求的竣
工图及竣工资料，具体按发包人要求提供。
承包人需要提交的竣工资料套数：根据发包人要求提供。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：按照发包人要求。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
（*）承包人应履行的其他义务：按照工程量清单、图纸及竞争性磋商文件所包含全部
工程内容完成施工，自完工验收合格之日起*个月内保修，设施完好无损。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：陈世龙；
身份证号：******************；
建造师执业资格等级：/；
建造师注册证书号：/；
建造师执业印章号：/；
安全生产考核合格证书号：/；
联系电话：****-*******；
电子信箱：********@***.***；
通信地址：****省****市****区秦皇半岛*区*-*商铺；
承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本工程的*切事务。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场组织施工的时间不得少于施工时
间的**%。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不
提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用
和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现*次，承包人应向发包人支
付违约金****元。
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：每更换*次，承包人应按签约合同价的
*.*%向发包人支付违约金。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人应按签约合同价的
*.*%向发包人支付违约金，并且发包人有权解除合同，责令承包人退场，由此产生的*切损
失和后果由承包人承担。
| 建造师执业资格等级： |
/ |
； |
| 建造师注册证书号： |
/ |
； |
| 建造师执业印章号： |
/ |
； |
| 安全生产考核合格证书号： |
/ |
； |
| 联系电话：****-******* |
； |
|
| 电子信箱：********@***.*** |
|
|
*.*承包人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行《通用条款》。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人应按签约合同
价的*.*%向发包人支付违约金，发包人有权解除合同，责令承包人退场，由此产生的*切
损失和后果由承包人承担。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行《通用条款》。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每更换*次，承包人应按签约合
同价的*.*%向发包人支付违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现*次，承包人应向发包
人支付违约金***元
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。
主体结构、关键性工作的范围：/。
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。
*.*.*分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行《通用条款》。
*.*履约担保
承包人是否提供履约保证金：否。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：/。
*.监理人
*.*监理人的*般规定
关于监理人的监理内容：本工程施工及保修阶段监理。
关于监理人的监理权限：按照监理合同约定执行。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：在施工及保修
阶段，根据相关法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，对建设工程质量、造价、
进度进行控制，对合同、信息进行管理，对建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安
全生产管理法定职责。
*.*监理人员
关于监理人的其他约定：/。
*.*商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确
定：/；
*.工程质量
*.*质量要求
*.*.*特殊质量标准和要求：（*）、本工程质量目标是：达到设计、监理以及甲方
要求的质量标准，并且达到相应的质量验收规范标准，乙方必须确保质量验收*次性合
格的实现。（*）、为了确保本工程质量的实现，乙方应认真按照甲方安排组织施工，
随时接受甲方施工管理人员的检查、检验，并为检查、检验提供保证条件。对甲方提供
的质量问题及时整改，否则，甲方有全采取整改措施至更换施工单位，责令乙方退场，
并由乙方承担因此造成的*切经济损失。
（*）、施工中检查、检验工程不合格或未达到甲方质量要求，乙方应按甲方要求进行
返工、返修、并资行承担返工返修多用的材料等全部费用。
（*）、甲方、监理、设计或建管部门对乙方的施工质量能否满足工程质量目标或设计、
规范要求表示疑虑并要求检验、检测时，乙方必须无条件接受检验、检测，并承担因乙
方责任所在的*切费用。
（*）、乙方必须保证分项工程材料检验合格，所用材料、品种、质量、性能应符合设
计和有关规范规程规定，并附有出厂合格证及有效检验报告，现场抽检合格后方可使用，
材料检测费用由乙方承担。
（*）、乙方要求对工人进行质量教育，明确质量标准，确保各分项工程质量达到合同
要求。
（*）、乙方须保证分项工程验收合格，若因乙方材料、施工质量不合格致使验收未通
过而造成的*切责任由乙方全权承担。
（*）、乙方须提供施工规范内的资料。
关于工程奖项的约定：/。
*.*隐蔽工程检查
*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行《通用条款》。
监理人不能按时进行检查时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行《通用条款》。
*.*.*关于治安保卫的特别约定：执行《通用条款》。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行《通用条款》。
承包人施工时应安放施工标志，符合现场安全施工要求，保证文明施工，施工过程要符
合大气污染环保要求，涉及土建部分要保证湿法作业。
*.*.*文明施工
合同当事人对文明施工的要求：执行《通用条款》。
*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：随工程进度款按比例支付。
*.工期和进度
*.*施工组织设计
*.*.*合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行《通用条款》。
*.*.*施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行《通用条款》。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行《通用
条款》。
*.*施工进度计划
*.*.*施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行《通用
条款》。
*.*开工
*.*.*开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行《通用条款》。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
*.*.*开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，
承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
*.*测量放线
*.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期
限：执行《通用条款》。
*.*工期延误
*.*.*因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。
*.*.*因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期*天，承包人应该
签约合同价格的*.*%向发包人支付违约金，承包人不支付的，发包人可从承包人工程款中
直接扣除。逾期*天及以上，发包人有权解除合同，并要求承包人承担签约合同价**%的违
约金，如实际损失超出违约金的，承包人按实际损失支付发包人。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。
*.*不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：执行《通用条款》。
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（*）在签订合同时无法预见的，如暴风、暴雨、暴雪、强雷电等，且对合同履行产生
实际影响的异常恶劣的气候条件；
（*）/；
（*）/。
*.*提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励：/。
*.材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。
*.*样品
*.*.*样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理
部门及发包人要求确定。
*.*施工设备和临时设施
*.*.*承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
*.试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*.*试验设备
施工现场需要配置的试验场所：/。
施工现场需要配备的试验设备：/。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
*.*现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：/。
**.变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：由于工程数量设计变更和工程洽商，引起分部分项工程数量的
增减，增减数量在实际发生工程量与清单中工程量偏差在±**%以内，中标综合单价不变，
措施项目费相应调整；增加**%以外的数量或减少后剩余的工程数量所对应的综合单价及
措施项目费，应由承包人提出，经发包人认可，报财审机构评审，作为价款调整、支付、结
算的依据。
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定:执行《通用条款》。
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：执行《通用条款》。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行《通用条款》。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金
额为：/。
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行《通用条款》。
**.价格调整
市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
*、单价合同。
综合单价包含的风险范围：本工程为固定单价合同，供应商磋商报价应包括按磋商文件
规定完成工程量清单所需的全部费用，包括分部分项工程量清单费、措施项目清单费、其他
项目清单费、规费、税金和风险费等所有费用。
风险费用的计算方法：已由承包人根据企业实力在磋商报价阶段计入。
风险范围以外合同价格的调整方法：不采用。
*、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
*、其他价格方式：/。
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同价的**%（含农民工预储金及安全文明施工措施费等施
工前应缴纳的各项费用）。
预付款支付期限：施工合同签订，进场施工**日内。
预付款扣回的方式：预付款在第*次拨付工程进度款时扣回。
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则：执行《通用条款》。
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定：执行《通用条款》。
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：执行《通用条款》。
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项〔总价合同的计量〕
约定进行计量：/。
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
**.*工程进度款支付
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：最终结算价格以财政评审价款为准。
工程款如需审计的，以最终审计价款为准。第*阶段：工程施工过程中，支付至不超过
实际完成投资额的**%；第*阶段：工程竣工验收合格并完成财政结算评审，累计支
付至不超过评审额的**%；第*阶段：评审完成后*年累计支付至不超过评审额的**%；
第*阶段：评审完成后*年且工程质量未发生问题的结清剩余资金。如工程结算审计的
审减率超过**%，则扣减审减率超过**%部分对应审减额的**%工程款。每次付款前
乙方按甲方要求提供等额发票。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按照发包人工程款支付管理规定执行。
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照发包人工程款支付管理规定执行。
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：执行《通用条款》。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行《通用条款》。
（*）发包人支付进度款的期限：执行《通用条款》。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行《通用条款》。
竣工资料内容和份数：承包人按照发包人实际需求提供。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工验收合格，且保修期满后。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期*天，承包人应按合同价款的
*.*%向发包人支付违约金，发包人可从尾款中直接扣除。逾期*天及以上，发包人有权解除
合同，并要求承包人承担签约合同价**%的违约金，如实际损失超出违约金的，承包人按实
际损失支付发包人。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：/。
（*）单机无负荷试车费用由/承担；
（*）无负荷联动试车费用由/承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收合格，且按工程量清单要求*个月养护管理
期满后
**.竣工结算
竣工结算价款的限额依据市、区财政相关规定执行。
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：执行《通用条款》。
竣工结算申请单应包括的内容：执行《通用条款》。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：执行《通用条款》。
发包人完成竣工付款的期限：执行《通用条款》。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行《通用条款》。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：执行《通用条款》。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行《通用条款》。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行《通用条款》。
（*）发包人完成支付的期限：执行《通用条款》。
竣工归档资料
（*）施工中未发生设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章
提交发包人。
（*）施工过程中发生设计变更的，需经相关方书面确认后由设计单位出具设计变更材
料，由承包人提供加盖竣工图章的竣工图给发包人。
（*）工程竣工验收结算后**天内，承包人应按发包人实际需求提供
完整符合要求的竣工图、竣工归档资料的份数。
竣工归档资料的形式和格式：纸质版与电子版，。
（*）因承包人拖延或不办理竣工归档资料时，经发包人催告，*个月内未按发包
人要求提供相关竣工归档资料的，发包人有权委托第*方机构整理，相关费用由承包人
承担。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自工程完工验收合格之日起*个月。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：否。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第/种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：/；
（*）/的工程款；
（*）其他方式:/。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第/种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付
款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：/。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：*个月，自完工验收合格之日起计算。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：保修期内，承包人在接到修理通知后，
立即派人抢修。因维修产生的*切费用由承包人承担。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：执行《通
用条款》。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行《通用条款》。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或
转由他人实施的违约责任：执行《通用条款》。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人
原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行《通用条款》。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行《通用条款》。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约
责任：执行《通用条款》。
（*）其他：/。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其
违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：承包人每擅自停工*天，承包人应向发包人支付签约合同价
*.*%的违约金，承包人不向发包人支付的，发包人可从承包人的工程款中直接扣除。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行《通用条款》。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人累计停工*天及以上，或未按时交工逾期
*天及以上，发包人有权解除合同，并要求承包人承担签约合同价**%的违约金，如实际损
失超出违约金的，承包人按实际损失支付发包人。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或
以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：计划的变更，国
家某项政策的调整、社会因素（如大气污染防控要求等）。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后经双方协商确定日期完成款
项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：/。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：承包人承担。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行《通用条款》。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行《通用条款》。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
